二级建造师每日一练-2025年2月6日

1.【多选题】人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为的情况包括（）。
A.主要证据不足
B.适用法律、法规欠准确
C.违反法定程序
D.超越职权
E.滥用职权
参考答案：ACDE
解析：行政行为有下列情形之一的，人民法院判决撤销或者部分撤销，并可以判决被告重新作出行政行为: (1) 主要证据不足的; (2) 适用法律、法规错误的; (3) 违反法定程序的; (4) 超越职权的; (5) 滥用职权的; (6) 明显不当的。人民法院判决被告重新作出行政行为的，被告不得以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为。

2.【多选题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的有（）。
A.小型工程的工程造价可以不列支防治扬尘污染的费用
B.暂时不能开工的施工工地，施工企业应当对裸露地面进行覆盖
C.施工合同应当明确施工企业扬尘污染防治责任
D.工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理
E.施工工地应当公示扬尘污染防治相关信息
参考答案：CDE
解析：选项A不正确，建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。选项B不正确，暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。选项C正确，建设单位应将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。选项D正确，工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。选项E正确，施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

3.【多选题】根据《民法典》应当采用书面形式的合同有（）
A.建设工程勘察合同
B.委托合同
C.建设工程施工合同
D.承揽合同
E.建设工程设计合同
参考答案：ACE
解析：本题考查建设工程施工合同的法定形式。《民法典》规定，建设工程合同应当采用书面形式。建设工程合同包括勘察合同、设计合同和施工合同。

4.【单选题】由一个国家现行的各个部门法构成的，有机联系的统一整体通常称为（）。
A.法律形式
B.法律体系
C.法律规范
D.法律部门
参考答案：B
解析：法律体系也称法的体系，通常指由一个国家现行的各个部门法构成的有机联系的统一整体。

5.【单选题】根据《招标投标法实施条例》关于有效投标报价的说法，正确的是（）
A .投标报价可低于成本
B .投标报价可高于最高投标限价
C .同一投标人可提交两个以上不同的投标报价
D .投标报价可围绕标底上下浮动
参考答案：D
解析：A选项错误，投标报价不得低于建设工程成本；B选项错误，投标报价不得高于最高投标限价；C同一投标人提交两个或以上的不同投标报价，其投标报价无效。

6.【单选题】建设单位申请领取施工许可证时必须有已经落实的建设资金。对建设资金到位要求是( )。
A.不少于工程合同价的30%
B.应提交建设资金已经落实承诺书
C.不少于工程合同价的60%
D.不少于工程合同价的80%
参考答案：B
解析：本题考查的是施工许可证的申请条件，为一般考点。《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，并提交相应的证明文件: ( 1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续;(2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;(3)施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求;(4)已经确定施工企业;( 5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格;(6)有保证工程质量和安全的具体措施。这里对资金到位比例没有具体要求，所以正确选项是B。

7.【多选题】建设工程招标人的下列行为中，违法的有( ) 。
A.将建筑工程的勘察、设计、施工和设备采购分别发包给了4 个总承包单位
B.强制要求投标人结成联合体投标
C.在招标文件中规定有最低投标限价
D.在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人
E.因评标排名第一的中标候选人放弃中标而宣布重新招标
参考答案：BCD
解析：本题考查知识点为建设单位质量违法行为应承担的法律责任 A没有违法,招标人可以将工程的勘察、设计、施工和设备采购分别发包给4家企业。 B违法，招标人应在招标文件或预审公告中载明是否接受联合体，但不能强制投标人进行联合。 C违法,可以设定最高投标限价但不能设定最低投标限价。 D违法,招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。 E没有违法,招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8.【单选题】将工程转包或违法分包给不具备用工主体资格的组织和个人而拖欠农民工工资的，下列说法正确的是( )。
A.建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任
B.不具备用工主体资格的组织和个人承担清偿责任，建设单位或施工总承包单位不承担清偿责任
C.建设单位或施工总承包企业只以未结清的工程款为限先行垫付农民工工资
D.因拖欠工资发生大型群体事件，只将不具备用工主体资格的组织和个人列入黑名单
参考答案：A
解析：建设单位或施工总承包企业将工程违法发包、转包或违法分包致使拖欠农民工工资的，由建设单位或施工总承包企业依法承担清偿责任，选项B、C错误。人力资源和社会保障部《拖欠农民工工资"黑名单"管理暂行办法》 (人社部规[2017]16号)规定，用人单位存在下列情形之一的，人力资源社会保障行政部门应当自查处违法行为并作出行政处理或处罚决定之日起20个工作日内，按照管辖权限将其列入拖欠工资"黑名单": (1)克扣、无故拖欠农民工工资报酬，数额达到认定拒不支付劳动报酬罪数额标准的; (2)因拖欠农民工工资违法行为引发群体性事件、极端事件造成严重不良社会影响的。将劳务违法分包、转包给不具备用工主体资格的组织和个人造成拖欠农民工工资且符合前款规定情形的，应将违法分包、转包单位及不具备用工主体资格的组织和个人一并列入拖欠工资"黑名单"。选项D错误。

9.【单选题】对建设单位没有提供建设工程安全生产作业环境和安全施工措施所需费用的，其处理办法是( )。
A.责令工程停工
B.责令限期改正，给予警告
C.给予罚款
D.责令限期改正
参考答案：D
解析：本题考查的知识点为建设单位违法行为应承担的法律责任《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的，责令限期改正;逾期未改正的，责令该建设工程停止施工。

10.【单选题】关于施工水污染防治禁止事项的说法，正确的是（）
A.禁止向水体排放含放射性物质的废水
B.禁止向水体排放含热废水
C.禁止向城镇排水设施排放污水
D.禁止向水体排放工业废渣
参考答案：D
解析：教材页码：P230-238 解析：禁止向水体排放油类、酸液、碱液或者剧毒废液。禁止在水体清洗装贮过油类或者有毒污染物的车辆和容器。禁止向水体排放、倾倒放射性固体废物或者含有高放射性和中放射性物质的废水。禁止向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾和其他废弃物。禁止将含有汞、镉、砷、铬、铅、氰化物、黄磷等的可溶性剧毒废渣向水体排放、倾倒或者直接埋入地下。禁止在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡堆放、存贮固体废弃物和其他污染物。禁止利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞，私设暗管，篡改、伪造监测数据，或者不正常运行水污染防治设施等逃避监管的方式排放水污染物。在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。

1.【多选题】注册建造师享有的权利有( )。
A.使用注册建造师名称
B.遵守法律、法规和有关规定
C. 在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
D.保管和使用本人注册证书、执业印章
E.接受继续教育
参考答案：ACDE
解析：本题考查的知识点为建造师的基本权利《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师享有下列权利： (1)使用注册建造师名称； (2)在规定范围内从事执业活动； (3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章； (4)保管和使用本人注册证书、执业印章； (5)对本人执业活动进行解释和辩护； (6)接受继续教育； (7)获得相应的劳动报酬； ( 8 )对侵犯本人权利的行为进行申述。

2.【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位有( )行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10 万元以上30 万元以下的罚款。
A.机械设备在进入施工现场前查验不合格即投入使用
B.使用未经验收的整体提升脚手架
C.委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械
D.在施工组织设计中未编制安全技术措施
E.在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍
参考答案：ABCD
解析：本题考查的知识点为施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款;情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的，依法承担赔偿责任： (1)安全防护用具、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的； (2)使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的； (3)委托不具有相应资质的单位承担施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的; (4)在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案的。

3.【单选题】下列行为属于安全不良行为的是( )。
A .未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材的
B .将承包的工程转包或违法分包的。
C .未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的
D .按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。
参考答案：A
解析：B 项为承揽业务不良。C项为质量不良行为。D 项为资质不良行为。

4.【单选题】甲公司承包了一栋高档写字楼工程的施工任务，经业主方认可将其中的专业工程分包给了具有相应资质等级的乙公司，工程施工中因乙分包的工程发生了质量事故给业主造成了10万元的损失而产生了赔偿责任。对此，正确的处理方式应当是( )。
A.业主方只能要求乙赔偿
B.如果业主方要求甲赔偿，甲能以乙是业主认可的分包商为由而拒绝
C.甲不能拒绝业主方的l0万元赔偿要求，但赔偿后可按分包合同的约定向乙追赔
D.乙可以拒绝甲的追赔要求
参考答案：C
解析：本题考查的知识点为总分包单位的质量责任总承包单位与分包单位对分包工程的质量还要依法承担连带责任，即分包工程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。因此，分包单位还应当接受总承包单位的质量管理。

5.【单选题】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以( )
A .销毁
B .注销
C .撤销
D .吊销
参考答案：B
解析：建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。

6.【多选题】注册建造师不得有下列行为中的( )行为。
A.不履行注册建造师的义务
B.同时在两个企业受聘并执业
C.对本人执业活动进行解释和辩护
D.超出执业范围执业
E.允许他人以自己的名义从事执业活动
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是建造师的基本义务，为一般考点。注册建造师不得有下列行为：(1)不履行注册建造师义务； (2)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益； (3)在执业过程中实施商业贿赂； (4)签署有虚假记载等不合格的文件； (5)允许他人以自己的名义从事执业活动； (6)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业； (7)涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章； (8)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动； (9)法律、法规、规章禁止的其他行为。所以ABDE正确，C是权利不是义务。

7.【单选题】以下情形中，不属于资质许可机关应当撤销建筑业企业资质的是（）。
A.资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的
B.超越法定职权准予资质许可的
C.企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的，整改后逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的
D.违反法定程序准予资质许可的
参考答案：C
解析：有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质: (1)资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的; (2)超越法定职权准予资质许可的; (3)违反法定程序准予资质许可的; (4)对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的; (5)依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。

8.【单选题】某工程建设过程中，业主由于经营不善倒闭，则（）。
A.承包商将不能获得工程款，因为“债因当事人死亡而解除”
B.承包商依然可以向法院起诉，要求取得工程价款
C.承包商有权将在建工程拍卖并从所取得的价款中取回自己应得的工程款
D.承包商可以将在建工程提存，如果业主不能支付工程款，则在建工程归国家所有
参考答案：B
解析：“债因当事人死亡而解除”仅指具有人身性质的合同之债；C项的优先受偿权也必须以建设单位不支付工程款为前提，此处破产并不意味着不支付。因此，选项B正确。

9.【多选题】关于施工现场大气污染防治的说法，正确的有（）。
A.小型工程的工程造价可以不列支防治扬尘污染的费用
B.暂时不能开工的施工工地，施工企业应当对裸露地面进行覆盖
C.施工合同应当明确施工企业扬尘污染防治责任
D.工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理
E.施工工地应当公示扬尘污染防治相关信息
参考答案：CDE
解析：选项A不正确，建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。选项B不正确，暂时不能开工的施工工地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖;超过3个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。选项C正确，建设单位应将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。选项D正确，工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。选项E正确，施工单位应当在施工工地公示扬尘污染防治措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。

10.【多选题】下列属于施工作业人员依法享有的安全生产保障权利的有（）
A.检举权
B.接受安全教育培训的权利
C.紧急避险权
D.控告权
E.批评权
参考答案：ACDE
解析：本题考查的知识点为施工作业人员依法享有的安全生产保障权利施工作业人员依法享有的安全生产保障权利主要有：(1)施工安全生产的知情权和建议权；(2)施工安全防护用品的获得权；(3)批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权；(4)紧急避险权；(5)获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利；(6)救治和请求民事赔偿权；(7)依靠工会维权和被派遣劳动者的权利。选项B属于施工作业人员应当履行的安全生产义务。

11.【单选题】关于框架协议采购的形式，下列说法正确的是( )。
A.封闭式框架协议采购是指明确采购需求和付费标准等框架协议条件，愿意接受协议条件的供应商可以随时申请加入的框架协议采购
B.开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
C.封闭式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
D.封闭式框架协议采购和开放式框架协议采购没有主次之分,征集人可以自主决定采用哪种形式
参考答案：C
解析：框架协议采购分为封闭式框架协议采购和开放式框架协议采购两类。封闭式框架协议采购是指通过公开竞争订立框架协议后，除经过框架协议约定的补充征集程序外，不得增加协议供应商的框架协议采购。开放式框架协议采购是指明确采购需求和付费标准等框架协议条件，愿意接受协议条件的供应商可以随时申请加入的框架协议采购。封闭式框架协议采购是框架协议采购的主要形式。除法律、行政法规或者《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》另有规定外，框架协议采购应当采用封闭式框架协议采购。

1.【单选题】某施工项目部根据以往项目的材料实际耗用情况，结合具体施工项目要求，制定领用材料标准控制发料。这种材料用量控制方法是（）。
A.定额控制
B.计量控制
C.指标控制
D.包干控制
参考答案：C
解析：本题考核的是材料用量的控制。对于没有消耗定额的材料，则实行计划管理和按指标控制的办法。根据以往项目的实际耗用情况，结合具体施工项目的内容和要求，制定领用材料指标，据以控制发料。超过指标的材料，必须经过一定的审批手续方可领用。

2.【多选题】在固定总价合同中，承包人承担的工作量风险主要包括（）。
A .通货膨胀
B .工程范围不确定
C .人工费上涨
D .工程变更
E .设计深度不够造成的误差
参考答案：BDE
解析：采用固定总价合同，承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。价格风险有报价计算错误、漏报项目、物价和人工费上涨等；工作量风险有工程量计算错误、工程范围不确定、工程变更或者由于设计深度不够所造成的误差等。AC选项属于价格风险。

3.【单选题】落实加快工程施工进度所需资金，属于项目目标动态控制纠偏措施中的（）。
A.组织措施
B.管理措施
C.技术措施
D.经济措施
参考答案：D
解析：1.组织措施，分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等； 2.管理措施（包括合同措施），分析由于管理的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整进度管理的方法和手段，改变施工管理和强化合同管理等； 3.经济措施，分析由于经济的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如落实加快工程施工进度所需的资金等； 4.技术措施，分析由于技术（包括设计和施工的技术）的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等。因此，选项D正确。

4.【单选题】根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目中，必须实行监理的是（）。
A.总投资额为1亿元的服装厂改建项目
B.总投资额为400万美元的联合国环境署援助项目
C.总投资额为2500万元的垃圾处理项目
D.建筑面积为4万平方米的住宅建设项目
参考答案：B
解析：选项A错误，不属于基础设施，也不属于大型公用事业工程。选项B正确，属于利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程，必须实行监理。选项C错误，项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目必须实行监理，包括道路、桥梁、地铁和轻轨交通、污水排放及处理、垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市基础设施项目。选项D错误，建筑面积在5万m【sup|2】以上的住宅建设工程必须实行监理。

5.【单选题】工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。
A.管理业务专门化，易提高工作质量
B.部门间横向联系强，管理效率高
C.隶属关系明确，易实现统一指挥
D.集权与分权结合，管理机构灵活
参考答案：C
解析：直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。

6.【单选题】某地下工程施工合同约定，计划3月份完成混凝土工程500m³，合同单价600元/m³。该工程3 月份实际完成的混凝土工程量为400 m³，实际单700元/m³。至3月底，该工程的费用绩效指数(CPI)为( )。
A.0.800
B.0.857
C.1.167
D.1.250
参考答案：B
解析：费用绩效指数 (CPI)=已完工作预算费用 (BCWP)/已完工作实际费用 (ACWP)=(已完成工作量×预算单价)/(已完成工作量×实际单价)=(400*600)/(400*700)=0.857

7.【单选题】某施工单位承建某建设工程项目，该项目建设工期很紧，为了保证工程建设的顺利进行，建设单位向施工单位及时提供了原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点等资料。施工单位应（）。
A.按照建设单位提供的资料及时开始施工
B.首先进行复核，然后将复测结果报监理单位审核
C.首先进行复核，然后将复测结果报设计单位审核
D.首先进行复核，然后将复测结果报勘察单位审核
参考答案：B
解析：按照工程定位和标高基准控制的要求，施工单位必须对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点进行复核，并将复测结果上报监理工程师审核。故正确答案为选项B。

8.【多选题】下列属于项目目标控制的技术纠偏措施的有（）。
A.调整设计
B.改进施工方法
C.改变施工机具
D.改进施工管理
E.调整项目管理班子成员
参考答案：ABC
解析：本题考查的是项目目标动态控制的纠偏措施。动态控制技术措施：分析由于技术的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整设计、改进施工方法和改变施工机具等

9.【多选题】培育建筑产业工人队伍，从本质上讲，就是对从事施工活动的人员素质和能力进行必要的控制，我国实行实行的哪些制度体现了这一要求（）。
A.许可证制度
B.执业资格制度
C.市场准入制度
D.持证上岗制度
E.监督管理制度
参考答案：BD
解析：我国实行的执业资格制度及作业人员持证上岗制度，以及培育建筑产业工人队伍，从本质上讲，就是对从事施工活动的人员素质和能力进行必要的控制。故选择B、D选项。

10.【多选题】与一般工业产品的生产相比较，建设工程施工质量控制的特点有( )。
A.控制的标准化程度高
B.需要控制的因素多
C.“终检”的全面性强
D.控制的难度大
E.过程控制的要求高
参考答案：BDE
解析：施工质量控制的特点是由建设项目的工程特点和施工生产的特点决定的，施工质量控制必须考虑和适应这些特点，进行有针对性的管理。包括(1)需要控制的因素多(2)控制的难度大( 3 )过程控制要求高(4 )终检局限大

1.【多选题】生产安全事故应急预案编制原则包括（）。
A.重点突出.针对性强
B.程序简要.目标性强
C.统一指挥.责任明确
D.内容突出.步骤有序
E.程序简明.步骤明确
参考答案：ACE
解析：本题考查的是生产安全事故应急预案编制原则和主要内容。制定安全生产事故应急预案时，应当遵循以下原则：（1）重点突出.针对性强。应急预案编制应结合本单位安全方面的实际情况，分析可能导致发生事故的原因，有针对性地制定预案。（2）统一指挥.责任明确。预案实施的负责人以及施工单位各有关部门和人员如何分工.配合.协调，应在应急救援预案中加以明确。（3）程序筒明.步骤明确。应急预案程序要筒明，步骤要明确，具有高度可操作性，保证发生事故时能及时启动.有序实施。

2.【单选题】根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013，检验批的质量验收应由（）组织进行。
A.项目负责人
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.建设单位项目负责人
参考答案：B
解析：检验批应由专业监埋工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。分项工程应由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收，设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。

3.【单选题】某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法是( )。
A.直接给承包人下发设计变更单
B.直接要求设计人更正
C.要求承包人提出变更建议
D.报告建设单位要求设计人更正
参考答案：D
解析：工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。

4.【单选题】工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（）报告。
A.施工项目技术负责人
B.施工项目组长
C.工程建设单位负责人
D.施工项目监理人员
参考答案：C
解析：本题考查的是施工质量事故的处理程序。施工质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告。

5.【单选题】某地下工程施工合同约定，计划3月份完成混凝土工程500m³，合同单价600元/m³。该工程3 月份实际完成的混凝土工程量为400 m³，实际单700元/m³。至3月底，该工程的费用绩效指数(CPI)为( )。
A.0.800
B.0.857
C.1.167
D.1.250
参考答案：B
解析：费用绩效指数 (CPI)=已完工作预算费用 (BCWP)/已完工作实际费用 (ACWP)=(已完成工作量×预算单价)/(已完成工作量×实际单价)=(400*600)/(400*700)=0.857

6.【单选题】在进行建设工程项目总进度目标论证的过程中，在进行进度计划系统的结构分析之后，紧接着应当进行的工作是（）
A.进行项目结构分析
B.确定项目的工作编码
C.编制各层进度计划
D.协调各层进度计划的关系和编制总进度计划
参考答案：B
解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下： (1)调查研究和收集资料； (2)进行项目结构分析； (3)进行进度计划系统的结构分析； (4)确定项目的工作编码； (5)编制各层进计划； (6)协调各层进度计划的关系和编制总进度计划； (7)若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整； (8)若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

7.【单选题】某单代号网络图如下图，关于各项工作间逻辑关系的说法，正确的是( )。 <img src="/upload/paperimg/20201109162830833565344-ed25586e025f/1626041400.png" style="width:100%;"/>
A.E的紧前工作只有C
B.A完成后进行B、D
C.B的紧后工作是D、E
D.C的紧后工作只有E
参考答案：A
解析：选项B，A完成后进行B、C工作；选项C，B的紧后工作是D；选项D，C的紧后工作有D、E。

8.【单选题】《建设工程施工合同(示范文本)》GF--2017--0201中关于施工方项目经理的规定，下列说法错误的是（）
A.项目经理建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人
B.项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数
C.项目经理不得同时担任其他项目的项目经理
D.在接到发包人更换项目经理的通知后，施工单位应14天内更换
参考答案：D
解析：发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。

9.【单选题】项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使的管理权力有（）。
A.贯彻法律法规和政策
B.签署施工承包合同
C.组织工程竣工验收
D.选择施工作业队伍
参考答案：D
解析：项目经理在承担工程项目施工的管理过程中，应当按照建筑施工企业与建设单位签订的工程承包合同，与本企业法定代表人签订项目承包合同，并在企业法定代表人授权范围内，行使以下管理权力: (1)组织项目管理班子。 (2)以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同。 (3)指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素。 (4) 选择施工作业队伍。 (5)进行合理的经济分配。 (6)企业法定代表人授予的其他管理权力。

10.【单选题】施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对（）的影响。
A.进度
B.质量
C.成本
D.安全
参考答案：A
解析：施工方案对工程进度有直接的影响，在决策其选用时，不仅应分析技术的先进性和经济合理性，还应考虑其对进度的影响。在工程进度受阻时，应分析是否存在施工技术的影响因素，为实现进度目标有无改变施工技术、施工方法和施工机械的可能性。

11.【单选题】在施工项目管理中，五大目标的最佳匹配性原则要求施工单位必须（）。
A.再确保施工安全的前提下，降低施工成本至最低
B.在任何情况下都优先考虑施工进度，缩短工期
C.力求五大目标达到整体目标系统最优，避免片面追求单一目标
D.仅在工程质量上做出调整，以适应其他四项目标的变化
参考答案：C
解析：A选项错误，因为在确保施工安全的同时，也要考虑工程质量、施工进度等其他方面的目标。 B选项错误，不可不考虑施工成本、质量和安全，仅仅追求施工进度。 C选项正确，符合教材强调的五大目标协调一致、整体最优的要求。 D选项错误，施工项目管理的五大目标是相互影响和制约的，不能仅做出一方面的调整。

1.【单选题】支撑及连接件一般采用（）构件，也可采用钢管混凝土或钢筋混凝土构件。
A.素混凝土
B.钢
C.砌体
D.木
参考答案：B
解析：支撑及连接件一般采用钢构件，也可采用钢管混凝土或钢筋混凝土构件。

2.【单选题】下列关于危大工程现场安全管理的说法，错误的是（）。
A.施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案
B.项目负责人应当在施工现场履职
C.项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督
D.对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，施工单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测
参考答案：D
解析：A选项：施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。 B选项：项目负责人应当在施工现场履职。 C选项：项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督。 D选项：对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建设单位应当委托具有相应勘察资质的单位进行监测。

3.【单选题】关于施工现场电工操作管理的说法，符合规定的是（）。
A.应持有效证件上岗
B.电工作业可单独进行
C.必要时无证也可操作
D.水平高也可以带电作业
参考答案：A
解析：电工作业应持有效证件，电工等级应与工程的难易程度和技术复杂性相适应。电工作业由二人以上配合进行，并按规定穿绝缘鞋、戴绝缘手套、使用绝缘工具;严禁带电作业和带负荷插拔插头等。

4.【单选题】对列入城建档案馆(室)接收范围的工程，工程实施总承包管理，在竣工验收后应由（）向当地城建档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。
A.建设单位
B.监理单位
C.总承包单位
D.各单位分别
参考答案：A
解析：本题考核知识点为工程资料移交与归档。建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案，并办理相关手续。有条件时，向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。

5.【单选题】下列分部分项工程的专项方案中，不需要进行专家论证的有（）。
A. 滑模工程
B. 搭设高度 10m 的混凝土模板支撑工程
C. 搭设高度 25m 的落地式钢管脚手架工程
D. 开挖深度 20m 人工挖孔桩工程
参考答案：C
解析：本题考核知识点为超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的范围。 C选项错误：搭设高度 50m 及以上的落地式钢管脚手架工程才是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，才需要进行专家论证。

6.【单选题】某C20钢筋混凝土现浇板跨度为3．8m，设计无具体要求时，拆除底模及支架时的混凝土强度至少应为（）MPa。
A.1．2
B.10
C.12．5
D.15
参考答案：D
解析：底模拆除时的混凝土强度要求 <img src="/upload/paperimg/20240129110625754584273-c516b617b3ef/202401231716524a46.png" style="width:100%;"/>本题，板跨度为3.8m，需达到设计混凝土强度等级的75%，即20×75%=15MPa。

7.【多选题】某工程双代号网络计划如下图所示，图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间，下列说法中，正确的有（）。 <img src="/upload/paperimg/20240129161742452380362-d88bab525c77/20240123180658f637.png" style="width:100%;"/>
A.关键线路有2 条
B.工作①→③与工作③→⑥的总时差相等
C.工作②→⑥的总时差与自由时差相等
D.工作③→⑥的总时差与自由时差不等
E.工作④→⑦与工作⑤→⑦的自由时差相等
参考答案：ABC
解析：本题考核的是网络计划方法的应用。图中关键路线有两条：①→②→④→⑥→⑦和①→②→③→⑤→⑥→⑦;A正确。工作①→③与工作③→⑥的总时差都等于1；B正确。工作②→⑥的总时差与自由时差都等于2；C正确。工作③→⑥的总时差与自由时差都等于1；D错误。工作④→⑦的自由时差等于1，工作⑤→⑦的自由时差等于2。E错误。故选项A、B、C正确。

8.【多选题】门窗工程隐蔽工程应对下列隐蔽工程项目进行验收（）。
A.预埋件
B.锚固件
C.防腐
D.防蛀
E.填嵌处理
参考答案：ABCE
解析：门窗工程隐蔽工程应对下列隐蔽工程项目进行验收：（1）预埋件和锚固件；（2）隐蔽部位的防腐、填嵌处理。（3）高层金属窗防雷连接节点。

9.【单选题】基坑验槽应由（）组织。
A.勘察单位项目负责人
B.设计单位项目负责人
C.施工单位项目负责人
D.总监理工程师
参考答案：D
解析：本题考核知识点为土方工程。基坑开挖完毕，应由总监理工程师或建设单位组织施工单位、设计单位、勘察单位等有关人员共同到现场进行检查、验槽，核对地质资料，检查地基土与工程地质勘察报告、设计图纸要求是否相符合，有无破坏原状土结构或发生较大扰动的现象。经检查合格，填写基坑槽验收、隐蔽工程验收记录，及时办理交接手续。

10.【单选题】下列施工合同文件优先解释顺序中，正确的是（）。
A.施工合同专用条款、中标通知书、投标函及其附录、技术标准和要求
B.中标通知书、投标函及其附录、施工合同专用条款、图纸
C.施工合同专用条款、已标价工程量清单、中标通知书、投标函及其附录
D.施工合同专用条款、中标通知书、投标函及其附录、图纸
参考答案：B
解析：本题考核知识点为施工合同文件的组成与解释顺序。施工合同文件的组成及解释顺序: (1)中标通知书; (2)投标函及其附录; (3)专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6)图纸; (7)已标价工程量清单或预算书; (8)其他合同文件。

1.【多选题】施工成本的影响因素包括（）。
A.人工
B.材料
C.机械
D.工期
E.项目管理水平
参考答案：ABCE
解析：施工成本的影响因素包括人工、材料、机械、施工措施(例如质量、进度、安全措施等)、政策影响、地质条件影响、环境影响、项目管理水平等。

2.【多选题】顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料的场所有（）。
A.疏散楼梯间和前室
B.消防水泵房
C.消防控制室
D.厨房
E.地下民用建筑的疏散走道和安全出口门厅
参考答案：ABDE
解析：A选项：疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。 B选项：消防水泵房、机械加压送风排烟机房、配电室、变压器室、发电机房、储油间、通风和空调机房等，其内部所有装修均应采用A级装修材料。 C选项：消防控制室等重要房间，其顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面及其他部位装修应采用不低于B₁级的装修材料。 D选项：建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料 E选项：地下民用建筑的疏散走道和安全出口门厅，其顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料。

3.【单选题】采用空心条板做门、窗框板时，距板边（）内不得有空心孔洞。
A.120~150mm
B.130~150mm
C.120~130mm
D.100~120mm
参考答案：A
解析：采用空心条板做门、窗框板时，距板边120~150mm内不得有空心孔洞;可将空心条板的第一孔用细石混凝土灌实。门、窗框一侧应设置预埋件，以便与门、窗框固定。根据门窗洞口大小确定固定位置，每一侧固定点应不少于3处。

4.【单选题】[2024年真题]影响混凝土生产工艺的因素是（）。
A.龄期
B.外加剂
C.水胶比
D.骨料的种类
参考答案：A
解析：影响混凝土强度的因素主要有原材料及生产工艺等。原材料方面的因素包括：水泥强度与水胶比，骨料的种类、质量和数量，外加剂和掺合料；生产工艺方面的因素包括：搅拌与振捣，养护的温度和湿度，龄期。

5.【单选题】常用建筑结构体系中，应用高度最高的结构体系是（）。
A.筒体结构
B.剪力墙结构
C.框架剪力墙结构
D.框架结构
参考答案：A
解析：框架-剪力墙结构适用于不超过 170m 高的建筑。筒体结构适用于高度不超过300m 的建筑。

6.【单选题】必须单独编制施工方案的分部分项工程是（）。
A.悬挑脚手架工程
B.挖深度为2.5m的基坑支护工程
C.采用常规起重设备，单件最大起重量为8KN的起重吊装工程
D.搭设高度20m的落地式钢管脚手架工程
参考答案：A
解析：对于达到一定规模、危险性较大的工程，需要单独编制专项施工方案。开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽）支护、降水工程需要编制施工方案；采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程需要编制施工方案；搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程需要编制施工方案；悬挑式脚手架工程属于达到一定规模、危险性较大的工程，需要单独编制专项施工方案。

7.【单选题】玻璃幕墙开启窗的开启角度不宜大于30°，开启距离不宜大于( )mm。
A.100
B.200
C.300
D.400
参考答案：C
解析：玻璃幕墙开启窗的开启角度不宜大于30°，开启距离不宜大于300mm。

8.【单选题】有抗震要求的钢筋混凝土框架结构，其楼梯的施工缝宜留置在（）。
A.梯段与休息平台板的连接处
B.梯段板跨度端部的1／3范围内
C.梯段板跨度中部的1／3范围内
D.任意部位
参考答案：B
解析：楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部的1/3范围内

9.【多选题】建设单位项目管理机构实施的绿色改造活动有( )。
A .选用符合要求的施工机具
B .确定降低材料消耗的施工措施
C .进行绿色施工评价
D .落实绿色设计的有关标准
E . 确保施工产生的噪声控制效果
参考答案：CD
解析：建设单位项目管理机构应协调设计与施工单位，落实绿色设计或绿色施工的相关标准和规定，对绿色建造实施情况进行检查，进行绿色建造设计或绿色施工评价。

10.【多选题】围绕施工部署原则编制的施工组织设计组成内容有（）。
A.施工现场平面布置
B.施工进度计划
C.编制依据
D.施工准备与资源配置计划
E.施工方法
参考答案：ABDE
解析：本题考核知识点为施工部署的作用。施工部署是施工组织设计的纲领性内容，施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法、施工现场平面布置和主要施工管理计划等施工组织设计的组成内容都应该围绕施工部署的原则编制。

11.【单选题】关于混凝土外加剂的说法，错误的是（）。
A.掺入减水剂，若不减少拌合用水量，能显著提高拌合物的流动性
B.缓凝剂宜用于日最低气温5【sup|℃】以下的混凝土工程
C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性
D.早强剂可加速混凝土早期强度增长
参考答案：B
解析：缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距离运输的商品混凝土等，不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土，也不宜用于有早强要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。

1.【单选题】混凝土路面当日施工进度超过( )时，抗滑沟槽制作宜选用拉毛机械施工，没有拉毛机时，可采用人工拉槽方式。
A.300m
B.400m
C.500m
D.无要求
参考答案：C
解析：本题考查的是水泥混凝土路面的施工。当日施工进度超过500m时，抗滑沟槽制作宜选用拉毛机械施工，没有拉毛机时，可采用人工拉槽方式。

2.【单选题】对非可溶岩地段，发生突水突泥的可能性极小的地质，应采用（）方法进行预报。
A.超前钻探法预报
B.地质雷达法
C.地质调查法
D.红外探测法
参考答案：C
解析：本题考查的是隧道地质超前预报。非可溶岩地段，发生突水突泥的可能性极小的地质属于D级地质灾害。4级预报可用于D级地质灾害。采用地质调查法。

3.【单选题】在间歇式设备生产率计算公式：Q【sub|j】=nG【sub|j】K【sub|B】/1000（t/h）中，其中n的含义是（）。
A.每拌制一份料的质量
B.时间利用系数
C.每小时拌制的份数
D.设备功率
参考答案：C
解析：<img src="/upload/paperimg/20240606145109650101113-f2e33dc6f8b7/202404231534339127.png" style="width:100%;"/>

4.【单选题】用于公路平坦地形或地面横坡较均匀一致地段的路基边桩放样的方法（）。
A.图解法
B.计算法
C.渐近法
D.坐标法
参考答案：B
解析：本题考查的是公路工程施工测量方法。路基横断面边桩放样方法：（1）A选项错误，图解法，此法一般用于较低等级的公路路基边桩放样。（2）B选项正确，计算法，主要用于公路平坦地形或地面横坡较均匀一致地段的路基边桩放样。（3）C选项错误，渐近法，该法精度高，适用于各级公路。（4）D选项错误，坐标法，适用于高等级公路。

5.【单选题】根据《公路路基设计规范》，填石路堤的压实质量标准宜采用孔隙率作为控制指标，孔隙率的检测方法应采用（）。
A.路用雷达法
B.灌砂法
C.环刀法
D.水袋法
参考答案：D
解析：根据《公路路基设计规范》填石路堤的压实质量标准宜采用孔隙率作为控制指标。孔隙率的检测应采用水袋法进行。

6.【单选题】（）既能反映各分部(项)工程的进度，又能反映工程总体的进度。
A.斜率图
B.横道图+“S”曲线
C.网络图
D.斜条图+“S”曲线
参考答案：B
解析：在公路工程中，常常将"s"曲线和横道图合并于同一张图表中，称之为"公路工程进度表”，既能反映各分部(项)工程的进度，又能反映工程总体的进度。

7.【单选题】一般适用于松散、中密砂土、黏性土的沉入桩施工方法（）。
A.锤击沉桩法
B.振动沉桩法
C.射水沉桩法
D.静力压桩法
参考答案：A
解析：锤击沉桩法一般适用于松散、中密砂土、黏性土。振动沉桩法一般适用于砂土、硬塑及软塑的黏性土、中密及较松的碎石土。射水沉桩法适用在密实砂土、碎石土的土层中，用锤击沉桩法或振动沉桩法沉桩有困难时，可用射水沉桩法配合进行。静力压桩法在标准贯入度N<20 的软黏土中。

8.【单选题】根据项目部驻地办公用房面积，办公室配备人均标准是（）㎡。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案：D
解析：D选项正确，项目部驻地办公用房面积应满足办公需要，一般不低于表14.2-1的规定。 <img src="/upload/paperimg/2024042619330068968866d-060a30dd9207/20240423153433ee67.png" style="width:100%;"/>

9.【单选题】适用于各类土(包括强风化岩)的水中基坑施工的围堰是（）。
A.钢板桩围堰
B.双壁钢围堰
C.套箱围堰
D.土围堰
参考答案：A
解析：钢板桩围堰适用于各类土(包括强风化岩)的水中基坑。

10.【多选题】下列坡面防护型式中，属于工程防护的有（）。
A.喷护
B.喷混植生
C.干砌片石护坡
D.浆砌片石护坡
E.种植灌木
参考答案：ACD
解析：工程防护：喷护、挂网喷护、干砌片石护坡、浆砌片石护坡、护面墙。

1.【单选题】隧道主洞模筑混凝土衬砌施工宜采用（）。
A.喷射混凝土
B.支架法
C.整体式模板
D.全断面衬砌模板台车
参考答案：D
解析：本题考查的是公路隧道支护与衬砌。隧道主洞模筑混凝土衬砌施工宜采用全断面衬砌模板台车。

2.【单选题】高填方路堤应设沉降预留超高，开工后先施工高填方段，留足( )时间。
A.排水
B.沉降
C.填土固结
D.运土
参考答案：C
解析：C选项正确，本题考查的是高填方路基沉降的防治。路堤填土的压实不能代替土体的固结，而土体固结过程中产生沉降，沉降速率随时间递减，累积沉降量随时间增加，因而，高填方路堤应设沉降预留超高，开工后先施工高填方段，留足填土固结时间。

3.【单选题】设置三角网基线时，基线一般采用（），其长度一般不小于桥轴长度的0.5～0.7倍。
A.曲线形
B.直线形
C.多边形
D.三角形
参考答案：B
解析：本题考核的是三角网基线的设置。三角网的基线不应少于2条，依据当地条件，可设于河流的一岸或两岸，基线一端应与桥轴线连接，并尽量接近于垂直。基线一般采用直线形，其长度一般不小于桥轴长度的0.5～0.7倍。

4.【单选题】混凝土在运输过程中，如果出现泌水不符合要求时应（）处理。
A.直接废弃
B.加水搅拌
C.加水泥搅拌
D.加水胶比相同的水泥浆搅拌
参考答案：D
解析：混凝土运至浇筑地点后发生离析，严重泌水或坍落度不符合要求时，应进行二次搅拌。二次搅拌时不得任意加水，确有必要时，可同时加水、相应的胶凝材料和外加剂并保持其原水胶比不变。二次搅拌仍不符合要求，则不得使用。

5.【单选题】集开挖、支护、衬砌等多种作业于一体的大型隧道施工机械，根据隧道的断面尺寸设计生产的专用机械是( )。
A.凿岩台机
B.臂式隧道掘进机
C.盾构机
D.锚杆台车
参考答案：C
解析：本题考查的是公路工程施工机械设备的生产能力及适用条件。盾构机是一种集开挖、支护、衬砌等多种作业于一体的大型隧道施工机械，是根据隧道的断面尺寸设计生产的专用机械。生产能力由设计和地质条件决定。

6.【单选题】除道路交通事故．火灾事故外的其他安全事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.7
B.14
C.28
D.30
参考答案：D
解析：本题考查的是公路工程施工安全事故报告。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。

7.【单选题】桥梁基础施工的基坑排水方法中，井点降水法不适用于（）的土质基坑。
A.无砂的黏质土
B.地下水位较高
C.坑壁不易稳定
D.有承压水
参考答案：A
解析：A选项正确，井点降水法适用于粉砂、细砂、地下水位较高、有承压水、挖基较深、坑壁不易稳定的土质基坑，在无砂的黏质土中不宜使用。

8.【多选题】下列属于混凝土桥面铺装实测项目的有（）。
A.宽度
B.厚度
C.横坡
D.抗滑构造深度
E.中线平面偏位
参考答案：BCD
解析：教材页码：P335-338 BCD选项正确，水泥混凝土桥面铺装实测项目：混凝土强度（△）、厚度、平整度、横坡、抗滑构造深度。

9.【单选题】某施工现场发生安全生产事故，造成6人死亡，直接经济损失6000万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，这属于（）生产安全事故。
A.一般
B.较大
C.特别重大
D.重大
参考答案：D
解析：本题考查的是公路工程施工安全事故报告。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： (1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 (2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 (3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 (4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。根据“直接经济损失6000万元人民币”可以判断为重大事故。

10.【单选题】某水泥混凝土路面部分面板断裂为4块，裂缝宽度0.5～3cm不等，板间错台1～2cm不等，对此种病害宜采用的面板治理措施是( )。
A.直接灌浆
B.压注灌浆
C.局部带状修补
D.整块板更换
参考答案：D
解析：本题考查的是水泥混凝土路面断板的防治。对于严重断裂、裂缝处有严重剥落，板被分割成3块以上，有错台或裂块已开始活动的断板，应采用整块板更换的措施。

11.【单选题】无机结合料稳定基层(底基层)，在混合料摊铺时应保持连续，对水泥稳定材料，因故中断时间大于( )h时，应设置横向接缝。
A.1
B.2
C.4
D.8
参考答案：B
解析：B选项正确，本题考查的是无机结合料稳定基层（底基层）施工。混合料摊铺时应保持连续。对水泥稳定材料，因故中断时间大于2h时，应设置横向接缝。

1.【多选题】岩石由于形成条件的不同，分为火成岩、水成岩及变质岩，其中水成岩包括( )。
A.石灰岩
B.砂岩
C.花岗岩
D.大理岩
E.玄武岩
参考答案：AB
解析：本题考查的是石方开挖技术。水成岩主要包括石灰岩和砂岩。 C选项，属于火成岩。 D选项，属于变质岩。 E选项，属于火成岩。

2.【单选题】控制堆石压实的质量指标，现场堆石密实度的检测主要采取（）。
A.试坑法
B.环刀法
C.试验法
D.有限单元计算法
参考答案：A
解析：通常堆石压实的质量指标，用压实重度换算的孔隙率n来表示，现场堆石密实度的检测主要采取试坑法。环刀法用于坝面的质量检查中黏性土和砂干密度的测定。所以本题选择“ 试坑法”。

3.【多选题】关于混凝土浇筑与温度控制的说法，正确的有（）。
A.施
B.对于砂砾地基，应浇 10～20cm 低强度等级混凝土作垫层
C.施工缝采用风砂枪打毛时，应在浇筑后 5～10h 进行
D.加冰拌和混凝土时，宜采用冰块
E.出机口混凝土坍落度超过最大允许值时，按不合格料处理
参考答案：ABE
解析：1.基础面的处理 B选项正确。对于砂砾地基，应清除杂物，整平建基面，再浇10~20cm 低强度等级混凝土作垫层，以防漏浆;对于土基，应先铺碎石，盖上温砂，压实后，再浇混凝土;对于岩基，爆破后用人工清除表面松软岩石、棱角和反坡，并用高压水枪冲洗，若粘有油污和杂物，可用金属刷刷洗，直至洁净为止。 2.施工缝处理 A选项正确。施工缝是指浇筑块间临时的水平和垂直结合缝，也是新老混凝土的结合面。在新混凝土浇筑之前，必须采用高压水枪或风砂枪将老混凝土表面含游离石灰的水泥膜(乳皮)清除，并使表层石子半露，形成有利于层间结合的麻面。对纵缝表面可不凿毛，但应冲洗干净以利灌浆。采用高压水冲毛，视气温高低，可在浇筑后 5~20h 进行; C选项错误。风砂枪打毛时，一般应在浇筑后一两天进行。施工缝凿毛后，应冲洗干净使其表面无渣、无尘，才能浇筑混凝土。 D选项错误。3.拌合楼宜采用加冰、加制冷水拌合混凝土。加冰时宜采用片冰或冰屑 E选项正确。4.混凝土拌合物出现下列情况之一者，按不合格料处理: (1)错用配料单已无法补救，不能满足质量要求。 (2)混凝土配料时，任意一种材料计量失控或漏配，不符合质量要求。 (3)拌合不均匀或夹带生料。 (4) 出机口混凝土坍落度超过最大允许值。综上所示，本题正确选项为ABE

4.【多选题】我国《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290-2014把土工合成材料分为( )。
A.土工织物
B.土工膜
C.土工袋
D.土工特种材料
E.土工复合材料
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是土工合成材料的分类和应用。土工合成材料分为土工织物、土工膜、土工复合材料和土工特种材料四大类。

5.【多选题】胶凝材料中石灰的特点包括（）。
A.强度低
B.水化热高
C.体积收缩大
D.耐水性差
E.可塑性好
参考答案：ACDE
解析：胶凝材料中石灰的特点包括：①可塑性好；②强度低；③耐水性差；④体积收缩大。

6.【多选题】根据《关于加强小型病险水库除险加固项目验收管理的指导意见》（水建管[2013] 178号），法人验收应成立验收工作组，工作组的单位组成包括（）。
A.勘测设计
B.运行管理单位
C.质量监督机构
D.施工
E.监理
参考答案：ADE
解析：法人验收应成立验收工作组。工作组由项目法人、勘测设计、监理、施工、设备制造（供应）等单位的代表组成。【名师点拨】与竣工验收自查区分记忆。竣工验收自查，自查工作由项目法人主持，勘测、设计、监理、施工、主要设备制造（供应）商以及运行管理等单位的代表参加。

7.【单选题】根据《水利部关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》(水建管[2017]177号)，不属于施工准备条件的是( )。
A.可行性研究报告已批准
B.环境影响评价文件已批准
C.办理施工报建
D.年度水利投资计划下达
参考答案：C
解析：水利工程建设项目施工准备开工的条件调整为：项目可行性研究报告已经批准，环境影响评价文件等已经批准，年度投资计划已下达或建设资金已落实，项目法人即可开展施工准备，开工建设。

8.【多选题】混凝土浇筑的施工过程包括（）。
浇筑前的准备作业
浇筑时的入仓铺料
分层压实
浇筑后的养护
整平
参考答案：ABD
解析：混凝土浇筑的施工过程包括：浇筑前的准备作业、浇筑时入仓铺料、平仓振捣和浇筑后的养护。

9.【多选题】地形图反映( )。
A.山脉水系分布
B.人工建筑物分布
C.地表形态的成因
D.森林植被分布
E.地表起伏状态
参考答案：ABD
解析：教材页码：P29-31 一般指地表形态、高程、地势高低、山脉水系、自然景物、森林植被，以及人工建筑物分布等，常以地形图予以综合反映。

10.【单选题】机械如在220kV高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于( )m。
A.4
B.5
C.6
D.7
参考答案：C
解析：机械如在高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于表2F313062-3的规定 <img src="/upload/paperimg/2024020410033382289588f-408333f060cd/20240202142939fa1b.png" style="width:100%;"/>

1.【多选题】精密水准仪主要用于（）测量。
A.一等水准
B.二等水准
C.三等水准
D.四等水准
E.建筑物变形观测
参考答案：ABE
解析：本题考查的是测量仪器的使用。精密水准仪主要用于国家一、二等水准测量和精密工程测量(精密施工放样、建筑物变形观测)等

2.【单选题】岩石根据坚固系数的大小分为( )级。
A.4
B.8
C.12
D.16
参考答案：C
解析：岩石根据坚固系数的大小分级，前10级(V～XIV)的坚固系数在1.5～20之间，除V级的坚固系数在1.5～2.0之间外，其余以2为级差。坚固系数在20～25之间，为XV级；坚固系数在25以上，为XⅥ级。故本题应选C。

3.【单选题】某土石坝工程中的某单元工程因碾压不足造成质量问题，下列处理方式符合要求的是（）。
A.全部返工重做，但只能评定为合格
B.可进行加固补强，经鉴定能达到设计要求的，可重新进行质量等级评定
C.无论采取何种方式处理，其质量等级只能评定合格
D.造成永久性缺陷的，需进行质量缺陷备案
参考答案：D
解析：全部返工重做的，可重新评定质量等级；加固补强后经鉴定能达到设计要求的，其质量评为合格；故选择“造成永久性缺陷的，需进行质量缺陷备案”。

4.【多选题】经纬仪主要部件有（）。
A.水准器
B.照准部
C.水平度盘
D.基座
E.三脚架
参考答案：BCD
解析：经纬仪主要有照准部、水平度盘和基座三大部分组成。

5.【单选题】贯穿于土石坝施工的各个环节和施工全过程的是( )。
A.施工质量检查和控制
B.施工监督
C.施工前的准备工作
D.施工中的安全第一原则
参考答案：A
解析：本题考查的是土方填筑技术。施工质量检查和控制是土石坝质量和安全的重要保证，它贯穿于土石坝施工的各个环节和施工全过程。

6.【多选题】水利水电工程临时设施中的主要工厂设施包括（）等。
A.混凝土生产系统
B.砂石料加工系统
C.施工供电系统
D.施工仓库
E.临时生活区
参考答案：ABC
解析：砂石料加工系统、混凝土生产系统、混凝土制冷(热)系统、机械修配及综合加工系统、施工供电系统。

7.【多选题】根据《水利工程建设项目管理规定(试行)》，水利工程建设项目实行( )。
A.统一管理
B.综合管理
C.分级管理
D.分层管理
E.目标管理
参考答案：ACE
解析：本题考核的是水利工程建设项目管理原则。根据《水利工程建设项目管理规定(试行)》(2016年修订)(水利部水建[1995]128号)，水利工程建设项目实行统一管理、分级管理和目标管理。

8.【多选题】离心泵启动前泵壳和进水管必须充满水，充水方式有( )。
A.真空泵
B.电力
C.高位水箱
D.人工
E.水力
参考答案：ACD
解析：本题考查的是水利水电工程建筑物的类型。离心泵启动前泵壳和进水管内必须充满水，充水方式有:真空泵、高位水箱或人工等。

9.【单选题】弧形闸门吊装包括：①支臂吊装；②附件安装；③穿铰轴；④门叶吊装；⑤门叶与支臂相连，下列吊装顺序正确的是( )。
A.①②③④⑤
B.②①③④⑤
C.①③④⑤②
D.②③①④⑤
参考答案：C
解析：弧形闸门吊装顺序:支臂吊装、穿铰轴、门叶吊装、门叶与支臂相连和附件安装。由于运输条件的限制，需分件运至工地的闸门，为减少现场吊装工作量，在吊装前对主要构件进行预组装，或拼装成整体后吊装。

10.【单选题】水利工程阶段验收的成果性文件是阶段验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日起( )个工作日内，由验收主持单位发送有关单位。
A.10
B.20
C.30
D.40
参考答案：C
解析：水利工程阶段验收的成果性文件是阶段验收鉴定书，自验收鉴定书通过之日起30个工作日内，由验收主持单位发送有关单位。

11.【单选题】沿渗流方向分层设置反滤，其反滤料粒径应按( )排列。
A.中→大→小
B.中→小→大
C.大→中→小
D.小→中→大
参考答案：D
解析：为避免因渗透系数和材料级配的突变而引起渗透变形，在防渗体与坝壳、坝壳与排水体之间都要设置2-3层粒径不同的砂石料作为反滤层。材料粒径沿渗流方向由小到大排列。

1.【单选题】植草沟是指可转输雨水，在地表浅沟中种植植被，利用沟内的植物和土壤截留、净化雨水径流的措施，上顶宽度应根据汇水面积确定，宜为（）mm。
A.300～2100
B.400～2200
C.500～2300
D.600～2400
参考答案：D
解析：植草沟总高度不宜大于600mm,上顶宽度应根据汇水面积确定，宜为600～2400mm,底部宽度宜为300～1500mm。

2.【单选题】关于自然补偿管段预变位应符合的规定说法错误的是（）。
A.预变位两端的固定支架已安装完毕，并应达到设计强度
B.法兰、仪表、阀门等的螺栓均已松开
C.管段上的其它焊口已全部焊完并经检验合格
D. 管段的倾斜方向及坡度符合设计规定
参考答案：B
解析：本题考查的是供热管道、附件及设施施工技术。完成下列工作后方可进行预变：①预变位段两端的固定支架已安装完毕，并应达到设计强度。②管段上的支、吊架已安装完毕，管道与固定支架应已同定连接；③预变位焊口附近吊架的吊杆应预留足够的位移余量；④管段上的其他焊口已全部焊完并经检验合格。⑤管段的倾斜方向及坡度符合设计规定。⑥法兰、仪表、阀门等的螺栓均已拧紧。

3.【单选题】喷锚暗挖法施工隧道通常采用的复合式衬砌结构不包括（）。
A.初期支护
B.二次支护
C.防水层
D.二次衬砌
参考答案：B
解析：本题考查的是城市隧道工程结构形式。采用浅埋暗挖法修建的城市隧道，一般采用复合式衬砌结构形式，主要包括初期支护、防水层和二次衬砌三部分。一般采用拱形或马蹄形结构，其基本断面形式以单拱为多，也有双拱和多跨连拱形式。

4.【单选题】在地基或土体中埋设强度较大的土工聚合物，从而提高地基承载力、改善变形特性的加固处理方法属于（）。
A.置换法
B.土的补强
C.土质改良
D.挤密法
参考答案：B
解析：按路基处理的作用机理，大致分为：土质改良、土的置换、土的补强等三类。土质改良是指用机械(力学)的、化学、电、热等手段增加路基土的密度，或使路基土固结.这一方法是尽可能地利用原有路基，如强夯。土的置换是将软土层换填为良质土如砂垫层等。土的补强是采用薄膜、绳网、板桩等约束住路基土，或者在土中放入抗拉强度高的补强材料形成复合路基以加强和改善路基土的剪切特性。

5.【单选题】钻孔灌注桩初灌水下混凝土时，导管首次埋入混凝土的深度不应小于（）m。
A.0．7
B.0．8
C.0．9
D.1．0
参考答案：D
解析：此题考核水下混凝土灌注规范规定，灌注导管底端至孔底的距离应为0.3~0.5m ，初灌时导管首次埋深应不小于1.0m 。故选择D

6.【单选题】从受力特点划分，斜拉桥属于（）体系桥梁。
A .梁式
B .拱式
C .悬吊式
D .组合
参考答案：D
解析：组合体系桥由几个不同体系的结构组合而成，最常见的为连续刚构，梁、拱组合等。斜拉桥也是组合体系桥的一种。

7.【多选题】施工过程中，施工质量因素控制有（）控制。
A.施工人员
B.特殊过程
C.不合格品
D.材料质量
E.机械设备质量
参考答案：ADE
解析：施工过程中施工质量因素控制有： (1)施工人员控制； (2)材料的质量控制； (3)机械设备的质量控制。施工过程质量控制包括：分项工程(工序)控制、特殊过程控制和不合格产品控制。

8.【单选题】关于普通混凝土路面胀缝施工技术要求，错误的是（）。
A.胀缝应与路面中心线垂直
B.缝壁必须垂直
C.缝宽必须一致，缝中不得连浆
D.缝上部安装胀缝板和传力杆
参考答案：D
解析：本题考查的是水泥混凝土路面施工。胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致，缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部安装胀缝板和传力杆。

9.【多选题】下列设备中，应用于城镇燃气管网的有（　　）。
A.排潮管
B.放散管
C.补偿器
D.除污器
E.排水器
参考答案：BCE
解析：为了保证燃气管网的安全运行，并考虑到检修、接线的需要，在管道的适当地点设置必要的附属设备。这些设备包括阀门、补偿器、排水器、放散管等。直埋蒸汽管道必须设置排潮管，除污器是干扰项。

10.【单选题】表示沥青混合料中沥青塑性的技术指标是（）。
A .粘度
B .延度
C .稠度
D .针入度
参考答案：B
解析：用于沥青混合料的沥青应具有下述性能：（1）具有适当的稠度：表征粘结性大小，即一定温度条件下的粘度。（2）具有较大的塑性：以"延度"表示，即在一定温度和外力作用下变形又不开裂的能力。（3）具有足够的温度稳定性：即要求沥青对温度敏感度低，夏天不软，冬天不脆裂。（4）具有较好的大气稳定性：抗热、抗光、抗老化能力较强。（5）具有较好的水稳性：抗水损害能力较强。

1.【单选题】预应力混凝土结构混凝土模板拆除时，下面说法正确的是（）。
A.侧模应在预应力张拉前拆除
B.侧模应在预应力张拉后拆除
C.底模应在侧模拆除前拆除
D.底模应在侧模拆除后拆除
参考答案：A
解析：预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构建立预应力后拆除。

2.【单选题】管件安装质量检验的主控项目是（）。
A.中心线位移
B.对口间隙
C.立管垂直度
D.支架中心线
参考答案：B
解析：<img src="/upload/paperimg/202103021121147573644d3-53ee87eb3571/1045450501.png" style="width:100%;"/> <img src="/upload/paperimg/202103021121147573644d3-53ee87eb3571/1045450502.jpg" style="width:100%;"/>

3.【单选题】基坑周边应设置挡水墙，基坑外应设置（），防止地面水流入。
A.集水井
B.截水沟
C.排水管
D.抽水设备
参考答案：B
解析：本题考查的是城市管道工程季节性施工措施。基坑周边应设置挡水墙，基坑外应设置截水沟，防止地面水流入。基坑内应设置集水井，并应配备足够的抽水设备；基坑坑底挖至设计标高后，应及时进行结构施工，防止泡槽。若因故未能及时进行下一道工序而发生泡槽，应挖除被浸泡部分，并应采取换填处理措施，宜选用砂砾材料，换填后地基承载力应满足相关设计要求。

4.【单选题】下列关于盖挖法施工的优缺点说法错误的是（）
A.盖挖法施工时，混凝土结构的垂直施工缝处理较为困难
B.盖挖逆作法施工时，暗挖施工难度大、费用高
C.施工受外界气候影响小，基坑底部土体稳定，隆起小，施工安全
D.由于竖向出口少，需水平运输，后期开挖土方不方便
参考答案：A
解析：(2)盖挖法具有诸多优点： 1)围护结构变形小，能够有效控制周围土体的变形和地表沉降，有利于保护邻近建筑物和构筑物。 2)施工受外界气候影响小，基坑底部土体稳定，隆起小，施工安全。 3)盖挖逆作法用于城市街区施工时，可尽快恢复路面，对道路交通影响较小。盖挖法也存在一些缺点： 1)盖挖法施工时，混凝土结构的水平施工缝的处理较为困难。 2)盖挖逆作法施工时，暗挖施工难度大、费用高。 3)由于竖向出口少，需水平运输，后期开挖土方不方便。 4)作业空间小，施工速度较明挖法慢、工期长。

5.【多选题】关于沉井封底的施工要求，正确的有（）
A.底板混凝土强度达到设计强度的75%方可封填泄水井
B.水下混凝土封底的浇筑顺序，应从低处开始，逐渐向周围扩大
C.对超挖部分回填素土至规定高程
D.全断面封底时，混凝土垫层应一次性连续浇筑
E.干封底时，在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实
参考答案：BDE
解析：四、沉井封底（一）干封底 (1)在井点降水条件下施工的沉井应继续降水，并稳定保持地下水位距坑底不小于0.5m;在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实。 (2)封底前应整理好坑底和清除浮泥，对超挖部分应回填砂石至规定高程。 (3)采用全断面封底时，混凝土垫层应一次性连续浇筑；因有底梁或支撑梁而分格封底时，应对称逐格浇筑。 (5)封底前应设置泄水井，底板混凝土强度达到设计强度等级且满足抗浮要求时，方可封填泄水井、停止降水。（二）水下封底 (5)水下混凝土封底的浇筑顺序，应从低处开始，逐渐向周围扩大；井内有隔墙、底梁或混凝土供应量受到限制时，应分仓对称浇筑。

6.【单选题】下列路面材料中只适合支路的是（）。
A.沥青混合料
B.钢筋混凝土
C.水泥混凝土
D.砌块路面
参考答案：D
解析：沥青混合料适用于各交通等级道路沥青贯入式与沥青表面处治路面适用于支路、停车场。水泥混凝土路面结构类型包括普通混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土与钢纤维混凝土，适用于各交通等级道路。砌块路面适用于支路、广场、停车场、人行道与步行街。

7.【多选题】采用水平定向钻施工的聚乙烯管道热熔对接接头需要100％进行检验的项目是( )。
A.接头卷边对称性
B.接头对正性
C.接头卷边切除
D.管道壁坍塌
E.背弯检验
参考答案：ABC
解析：此题考核热熔对接连接接头质量检验应符合的规定热熔对接连接完成后，应对接头进行100%卷边对称性和接头对正性检验，并应对开挖敷设不少于15%的接头进行卷边切除检验。水平定向钻非开挖施工应进行100%接头卷边切除检验。故选择ABC

8.【多选题】关于钢梁制造和安装技术的描述，以下说法正确的是（）。
A.钢梁组装后24小时内应完成焊接
B.钢梁制造企业应向安装企业提供施工图和拼装简图
C.安装前应对临时支架、支承、吊机等进行强度、刚度及稳定性验算
D.钢梁安装过程中，每完成一节段不需要测量其位置、标高和预拱度
E.安装用的冲钉直径应小于设计孔径0.3mm
参考答案：ABCE
解析：本题考查的是钢梁施工技术。主要杆件应在组装后24h内焊接。钢梁制造企业应提供施工图和拼装简图。安装前应对临时结构和钢梁结构本身进行验算。钢梁安装过程中，每完成一节段应测量其位置、标高和预拱度。安装用的冲钉直径宜小于设计孔径0.3mm。

9.【多选题】调查基坑开挖范围内及影响范围内的各种管线的方法有（）。
A.向设计单位查询
B.向管线管理单位查询
C.查阅有关专业技术资料
D.工程地质勘察报告
E.进行坑探
参考答案：BCDE
解析：本题考查的是城市隧道工程安全技术控制要点。工程地质条件及现况管线调查： 1）进场后应依据建设单位提供的工程地质勘察报告、基坑及隧道施工范围内和影响范围内的各种地上、地下管线及建(构)筑物等有关资料，查阅相关专业技术资料，掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深等数据信息。 2）对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线真实情况的，应向规划部门、管线管理单位查询，必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探以查明现状。 3 ）对于基坑、隧道影响范围内的地上、地下管线及建(构)筑物，必须查阅相关资料并经现场调查，掌握结构的基础、结构形式等情况。 4）将调查的地上、地下管线及建(构)筑物的位置、埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上并在现场做出醒目标志。 5）分析调查、坑探等资料，作为编制地上、地下管线及建(构)筑物保护方案和采取安全保护措施的依据。

10.【多选题】下列关于钢筋骨架和钢筋网的组成与安装要求正确的是（）
A.放样时应考虑骨架拉伸度
B.焊接网片为两个方向受力，受力主筋与两端的横向钢筋的全部交叉点必须焊接
C.圆形柱所有竖向钢筋弯钩平面应朝向圆心
D.钢筋的交叉点应采用绑丝绑牢，必要时可辅以点焊
E.应在钢筋与模板之间设置垫块，确保钢筋的混凝土保护层厚度，垫块应与钢筋绑扎牢固、错开布置
参考答案：CDE
解析：一、钢筋骨架制作和组装： (2)组装时应按设计图纸放大样，放样时应考虑骨架预拱度。简支梁钢筋骨架预拱度应符合设计和规范规定。二、钢筋网片电阻点焊 (1)当焊接网片的受力钢筋为 HPB300 钢筋时，如焊接网片只有一个方向受力，受力主筋与两端的两根横向钢筋全部交叉点必须焊接；如焊接网片为两个方向受力，则四周边缘的两根钢筋的全部交叉点必须焊接，其余交叉点可间隔焊接或绑、焊相间。

11.【单选题】进行防水层施工前，基层混凝土强度应达到设计强度的（）以上。
A.75%
B.80%
C.85%
D.90%
参考答案：B
解析：本题考查的是桥面系施工。基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上，方可进行防水层施工。

1.【多选题】在巷道支护施工中，有利于及时、充分发挥支护能力的措施有（）。
A.支架设置棚间拉杆
B.保证锚杆预紧力
C.支架用背板背实
D.选用砂浆锚杆
E.拱碹壁后充填密实
参考答案：BCE
解析：巷道支护中保证锚杆预紧力、支架用背板背实、拱碹壁后填充密实等方法可以起到及时、充分发挥支护能力的作用。

2.【多选题】规费包括( )。
A.养老保险费
B.补充医疗保险费
C.失业保险费
D.企业年金
E.住房公积金
参考答案：ACE
解析：教材页码：P265-267 规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用。包括：①社会保险费(含养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、医疗保险费)；②住房公积金。选项A、C、E正确。

3.【单选题】发生重大事故后事故报告的内容不包括( )。
A.事故发生单位概况
B.事故调查组组成人员
C.事故发生的时间
D.事故现场情况
参考答案：B
解析：教材页码：P283-285 报告事故应包括内容：(1)事故发生单位概况(单位全称、所有制形式和隶属关系生产能力、证照情况等)；(2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况；(3)事故类别(顶板、瓦斯、机电、运输、放炮、水害、火灾、其他)；(4)事故的简要经过，入井人数、生还人数和生产状态等；(5)事故已经造成伤亡人数、下落不明的人数和初步估计的直接经济损失；(6)已经采取的措施；(7)其他应当报告的情况。不包括调查组的组成，调查组是在事故抢险救援后期或结束后为查明事故原因追查事故责任而设立。因此本题答案为B。

4.【多选题】应列为矿业工程施工主要质量控制点的有（）。
A.影响整体项目验收的关键工序
B.施工条件困难的工序
C.需保持质量稳定的工序
D.对后续施工作业时间有影响的工序
E.技术难度大的工序
参考答案：ABE
解析：本题考核的是选择质量控制点的一般原则。选择质量控制点的一般原则： (1)施工过程中的关键工序或环节以及隐蔽工程；(故选项A正确) (2)施工中的薄弱环节，或质量不稳定工序、部位或对象；(故选项C错误) (3)对后续工程施工或对后续工程质量或对安全有重大影响的工序、部位或对象；(故选项D错误) (4)采用新材料、新工艺、新技术的部位或环节； (5)施工上无足够把握的，施工条件困难的、技术难度大的工序或环节(故选项BE正确)。

5.【多选题】矿业工程注册建造师可担任施工项目负责人的专业工程有（）。
A.送电工程
B.运输工程
C.窑炉工程
D.防腐保温工程
E.隧道
参考答案：CDE
解析：本题考核的是矿业工程注册建造师的执业范围。注册建造师执业工程范围，见下表。 <img src="/upload/paperimg/2021030213453774116766e-53fe535f188f/1133537502.jpg" style="width:100%;"/>

6.【单选题】将地面平面坐标系统传递到井下的测量，简称（）。
A.联系测量
B.贯通测量
C.导入高程
D.定向
参考答案：D
解析：本题考核的是矿井联系测量的概念。将矿区地面平面坐标系统和高程系统传递到井下的测量，称为联系测量；将地面平面坐标系统传递到井下的测量称平面联系测量，简称定向。将地面高程系统传递到井下的测量称高程联系测量，简称导入高程。矿井联系测量的目的是使地面和井下测量控制网采用同一坐标系统。采用两个或多个相向或同向掘进的工作面掘进同一井巷时，为了使其按照设计要求在预定地点正确接通而进行的测量工作，称为贯通测量。

7.【单选题】用于监测巷道顶板岩层间位移变形的最佳仪器是（）。
A.经纬仪
B.多点位移计
C.收敛仪
D.离层仪
参考答案：B
解析：本题考核的是巷道施工的监测方法。离层仪的原理和多点位移计相同，可以确定两点或几个点间的相对位移，相对位移过大，说明岩层发生离层(分离)。对围岩层间分离情况的监测，主要用于巷道顶板，特别受采动影响的顶板活动情况。但只能测相对位移量，故离层仪不是最佳仪器，选项D不正确。多点位移计是深部围岩位移测量的常用仪器，通过监测布置在钻孔内不同深度的测点，确定这些测点位移和位移规律。一般将孔底点设为基点，然后确定其他点相对于此基点的位移。只有当基点位于井巷影响圈以外，可以认为基点是不动点时，其他相对于该基点的位移就是绝对位移。故最佳仪器应是多点位移计，故选项B正确。经纬仪是用来测量巷道表面位移的。故选项A错误。收敛仪是利用机械传递位移的方法，将两个基准点间的相对位移转变为数显位移计的两次读数差。是用来测量巷道表面位移的，故选项C错误。

8.【多选题】关于井点降水法，说法错误的有（）。
A.基坑开挖至地下水位线以下时，降水工作应延续到基础土方开挖完毕
B.降水深度超过8m时，宜采用喷射井点
C.轻型井点管使用直径38mm或51mm、长5～7m的钢管，管下端配有滤管
D.喷射井点的平面布置只有单排布置
E.深井井点一般可降低水位30～40m，有的甚至可达百米以上
参考答案：AD
解析：教材页码：P58-59 轻型井点是在基坑开挖前，预先在基坑四周埋设一定数量的滤水管（井），利用抽水设备抽水，使地下水位降落到坑底以下，并且在基坑开挖过程中仍不断抽水。选项A错误。根据表3.3-1，喷射井点的降低水位深度在8-20m。选项B正确。轻型井点管使用直径38mm或51mm、长5～7m的钢管，管下端配有滤管。选项C正确，喷射井点的平面布置，当基坑宽度小于等于10m时，井点可作单排布置，当大于10m时，可作双排布置。选项D错误。深井井点一般可降低水位30-40m，有的甚至可达百米以上。选项E正确。

9.【单选题】下列要素中，不属于基坑侧壁安全等级划分依据的是( )。
A.基坑开挖深度
B.基坑开挖方式
C.周边环境条件
D.支护结构破坏后果严重程度
参考答案：B
解析：教材页码：P302 基坑侧壁安全等级划分依据。根据基坑开挖深度、周边环境条件和支护结构破坏后果的严重程度，将基坑侧壁安全等级划分为三级。

10.【单选题】井巷光面爆破时，炮眼密集系数一般为（）。
A.0．5～0．6
B.0．6～0．8
C.0．8～1．0
D.1．0～2．0
参考答案：C
解析：教材页码：P67-68 光面爆破时，周边眼间距一般为炮眼直径的10～20倍，炮眼密集系数一般取为．0．8～1．0。选项C正确。

1.【单选题】地面通风机布置时，压入式通风的人风口距离地面的高度不
A.1m
B.1.5m
C.2m
D.3m
参考答案：B
解析：教材页码：P91-93 地面通风机布置时，压入式通风的人风口应位于空气洁净处，距离地面的高度不得低于1.5m。选项B正确。

2.【单选题】建筑石膏作为一种气硬性无机胶凝材料，其主要特性是（）。
A.保湿性和耐水性
B.保湿性和抗冻性
C.吸湿性和吸水性
D.装饰性和抗火性
参考答案：D
解析：教材页码：P35 建筑石膏是一种气硬性无机胶凝材料，具有良好的装饰性和抗火性。但石膏具有很强的吸湿性，易造成粘结力削弱、强度明显降低；石膏的耐水性和抗冻性也较差。选项D正确。

3.【单选题】缩短矿井建设井巷工程关键线路的正确方法是( )。
A.矿井采用单方向掘进井巷工程项目
B.井筒施工到底后，优先安排井底车场硐室的施工
C.关注工程量大的项目，加快施工速度
D.加强资源配备，组织平行交叉作业
参考答案：D
解析：教材页码：P217-219 由于矿井建设的井巷工程关键路线决定着矿井的建设工期，因此，缩短关键路线的长度，是缩短建井总工期的关键。缩短井巷工程关键路线的主要方法包括： (1)矿井边界设有风井时，可组织由主副井、风井的对头掘进，贯通点安排在运输大巷和上山的交接处。 (2)条件许可情况下，可增加措施工程以缩短井巷关键线路的长度。 (3)合理安排工程开工顺序与施工内容，应积极采取多头、平行交叉作业。 (4)加强资源配备，把重点施工队和技术力量过硬的施工队安排在关键线路工作上。 (5)做好关键线路上各项工程的施工准备工作，在人员、器材和设备方面给予优先保证，为关键线路上工程不间断施工创造必要的物质条件。 (6)加强关键线路上各工作施工的综合平衡，协调好各工作施工的衔接，关注施工的薄弱环节，把辅助时间压缩到最低。基于上述的主要方法，4个选项中，选项A采用单向掘进不正确；选项B优先安排井底车场硐室施工，但井底车场硐室不一定是关键工作，可能没有效果；选项C关注工程量大的项目，工程量大的项目也不一定是关键工作，加快施工速度不一定能缩短关键线路的工期。选项D加强资源配置和组织平行交叉作业，符合(3)和(4)内容，因此D为正确答案。

4.【单选题】安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，必须对支护结构进行（　　）监测。
A.变形
B.沉降
C.水平位移
D.滑移
参考答案：C
解析：根据《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012，安全等级为一级、二级的支护结构，在基坑开挖过程与支护结构使用期内，必须进行支护结构的水平位移监测和基坑开挖影响范围内建(构)筑物、地面的沉降监测。

5.【多选题】矿山建设工程的安全设施必须和主体工程（）。
A.同时设计
B.同时施工
C.同时投入生产
D.同时使用
E.同时拆除
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P121 矿山建设工程的安全设施必须和主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。不需要同时废除，故不选E。

6.【单选题】开凿或延深斜井、下山，必须在斜井、下山的上口设置（）。
A.无轨胶轮车运输
B.防止跑车装置
C.梭车运输
D.箕斗运输
参考答案：B
解析：教材页码：P115 开凿或延深斜井、下山，必须在斜井、下山的上口设置防止跑车装置，其设置要求应符合《煤矿安全规程》（2022年版）的相关规定。

7.【单选题】钢材的冷脆性是指（）。
A.钢材的自身强度
B.钢材的低温冲击韧性
C.钢材随着温度变化的力学性能
D.钢材低温下冲击韧性骤然下降的性质
参考答案：D
解析：教材页码：P29-30 钢材的冲击韧性随温度的降低而下降，其规律是开始冲击韧性随温度的降低而缓慢下降，但当温度降至一定的范围(狭窄的温度区间)时，钢材的冲击韧性骤然下降很多并呈脆性，即冷脆性，这时的温度称为脆性转变温度。脆性转变温度越低，表明钢材的低温冲击韧性越好。选项D正确。

8.【多选题】装载硐室与主井井筒一次顺序施工的特点有( )。
A.占用工期长
B.不需要井筒二次改装
C.施工安全性好
D.可以充分利用井筒下部的空间
E.需要搭建操作平台
参考答案：ABC
解析：教材页码：P180-185 主井井简及其硐室一次顺序施工完毕，即井简施工到装载硐室位置时就把装载硐室施工完成，然后继续施工装载硐室水平以下的井筒工程，此方法工期较长，但是不需要井简二次改装，而且安全性较好。因此A、B、C选项正确。

9.【单选题】井巷贯通的准备工作包括（）。
A.按选定的几何要素进行实地标定
B.验证所选择测量仪器的合理性
C.及时延长巷道的贯通要素
D.定期检测巷道中、腰线并及时调整其贯通要素
参考答案：B
解析：本题的题意是贯通前期的准备工作，因此要排除贯通前的实施工作和贯通过程中及贯通后的工作内容。验证贯通工作所需测量仪器的合理性显然属于准备工作内容(B)；按选定的几何要素实地标定(A)、延长巷道的贯通要素(C)、及时调整其贯通要素(D)，这些都是贯通的实施行为，因此正确选项应为B。

10.【单选题】《企业安全生产标准化基本规范》内容中不属于核心要求的是（　　）。
A.安全投入
B.安全管理制度
C.作业安全管理
D.安全生产方针
参考答案：D
解析：《企业安全生产标准化基本规范》GB／T 33000-2016的内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求、核心要求等五章。在核心要求这一章中，对企业安全生产的目标、组织机构、安全投入、安全管理制度、人员教育培训、设备设施运行管理、作业安全管理、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故的报告和调查处理、绩效评定和持续改进等方面的内容作了具体规定。其中安全方针不属于核心要求。因此本题答案为D。

11.【多选题】关于企业资质管理的有关规定的说法，正确的有( )。
A.从事土木建筑工程施工活动的企业，应当申请建筑业企业资质
B.企业可以申请一项或多项建筑业企业资质
C.企业首次申请资质，应当申请较低等级资质
D.施工总承包一级资质可以由所在地省级人民政府住房城乡建设主管部门许可
E.具有法人资格的企业可直接申请矿山工程施工总承包二级资质
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P163 根据《建筑业企业资质管理规定》，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程的新建、扩建、改建等施工活动的企业，应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。选项A正确。企业可以申请一项或多项建筑业企业资质。企业首次申请或增项申请资质，应当申请较低等级资质。选项B和选项C正确。施工总承包资质序列中特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质，由国务院住房城乡建设主管部门许可。选项D错误。具有法人资格的企业可直接申请矿山工程施工总承包二级资质。选项E正确。因此，答案为A、B、C、E。

1.【多选题】压缩机按最终排气压力划分为（）。
A.负压
B.低压
C.中压
D.高压
E.超高压
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P14 本题重点考查压缩机的分类。按照压缩机按最终排气压力可分为：低压压缩机、中压压缩机、高压压缩机和超高压压缩机。

2.【单选题】离心鼓风机的整机试运行时，轴承和轴承箱的油温温升不应超过（）℃，轴承出口温度不应超过（）℃。
A.95；65
B.65；95
C.82；28
D.28；82
参考答案：D
解析：离心鼓风机的整机试运行时，轴承和轴承箱的油温温升不应超过28℃，轴承出口温度不应超过82℃。

3.【多选题】施工机具的管理是保证工程项目（）的重要环节。
A.质量
B.进度
C.安全
D.成本
E.环境
参考答案：ABCD
解析：施工机具的管理是保证工程项目进度、成本、质量、安全的重要环节。

4.【单选题】建筑安装工程进度款支付的申请内容中不包括（）
A.已支付的合同价款
B.本月完成的合同价款
C.已签订的预算价款
D.本月返还的预付价款
参考答案：C
解析：进度款支付申请内容 1)累计巳完成的合同价款。 2) 累计已实际支付的合同价款。 3)本周期合计完成的合同价款:本周期已完成的单价项目金额;本周期应支付的总价项目金额;本周期已完成的计日工价款;本周期应支付的安全文明施工费;本周期应增加的金额。 4)本周期合计应扣减的金额：本周期应扣田的预付款；本周期应扣减的金额。 5)本周期实际应支付的合同价款

5.【单选题】安装胀锚地脚螺栓的基础混凝土强度不得小于( )MPa。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案：B
解析：教材页码：P103-105 本题考查的是基础检查验收。安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa。

6.【单选题】下列措施中，属于施工环境扬尘控制的是（）。
A.对建筑垃圾进行分类
B.使用低振动的施工机具
C.施工现场出口设置洗车设施
D.施工现场生活区设置封闭式垃圾容器
参考答案：C
解析：教材页码：P316-317 扬尘控制 (1)运送土方、垃圾、设备及建筑材料等时不应污损道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，应采取措施封闭严密。施工现场出口应设置洗车设施，保持开出现场车辆的清洁。 (2)现场道路、加工区、材料堆放区宜及时进行地面硬化。 (3)土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m ，不扩散到场区外。 (4 )对易产生扬尘的堆放材料应采取覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放。 (5)建(构)筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划。 (6)拆除爆破作业前应做好扬尘控制计划。 (7)不得在施工现场燃烧废弃物。 (8) 管道和钢结构预制应在封闭的厂房内进行喷砂除锈作业。 AE选项属于建筑垃圾控制，B选项属于噪声与振动控制。

7.【单选题】原材料、半成品、成品的检验以( )为主。
A.平行检验
B.专职检验人员
C.互检
D.自检
参考答案：B
解析：实行三检制，要合理确定好自检、互检和专检的范围。一般情况下，原材料、半成品、成品的检验以专职检验人员为主。

8.【多选题】机电工程项目设计变更所指的改变包括（）。
A.材料
B.工艺
C.技术指标
D.施工方法
E.施工地点
参考答案：ABCD
解析：机电工程项目设计变更是指在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序对部分或全部工程在材料、工艺、功能、构造、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等方面做出的改变。

9.【多选题】临时用电工程安装完毕后，由安全部门组织检查验收，参加人员有主管临时用电安全的项目部领导、有关技术人员、（）。
A.工程项目经理
B.监理工程师
C.临时用电施工组织设计编制人员
D.电工班长及安全员
E.施工现场主管人员
参考答案：CDE
解析：教材页码：P184-186 临时用电工程安装完毕后，由安全部门组织检查验收，参加人员有主管临时用电安全的项目部领导、有关技术人员、施工现场主管人员、临时用电施工组织设计编制人员、电工班长及安全员。必要时请主管部门代表和业主的代表参加。

10.【单选题】下列设备中，属于汽轮机系统设备的是（）。
A.凝汽器
B.水冷壁
C.省煤器
D.引风器
参考答案：A
解析：A正确；汽轮发电机系统设备主要包括：汽轮机、发电机、励磁机、凝汽器、除氧器、加热器、给水泵、凝结水泵和真空泵等。 BCD错误；水冷壁、省煤器、引风器均属于锅炉设备。

1.【多选题】强制检定的计量器具范围包括（）。
A.社会公用计量标准器具
B.用于安全防护的工作计量器具
C.用于活动测试的工作计量器具
D.部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具
E.用于贸易结算的工作计量器具
参考答案：ABDE
解析：本题考核的是强制检定的计量器具范围。强制检定的计量器具范围包括：社会公用计量标准器具；部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具；用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测的计量器具。

2.【多选题】建筑高度为300m的高层建筑室内雨水管，应该做（）。
A.压力试验
B.灌水试验
C.通水试验
D.通球试验
E.严密性试验
参考答案：BC
解析：教材页码：P53-55 室内雨水管应根据管材和建筑物高度选择整段方式或分段方式进行灌水试验。整段试验的灌水高度应达到立管上部的雨水斗，当立管高度大于 250m 时，应对下部 250m 高度管段进行灌水试验，其余部分进行通水试验。灌水达到稳定水面后观察1h ,管道无渗漏为合格。

3.【单选题】因工作需要在距电力设施周围500m范围内进行爆破作业时，除采取可靠的安全防范措施外，还需（），报经政府有关管理部门批准。
A.征得附近居民的同意
B.经过与建设单位讨论后同意
C.专家研究
D.征得当地电力设施产权单位的书面同意
参考答案：D
解析：教材页码：P187-188 任何单位和个人不得在距电力设施周围500m范围内(指水平距离)进行爆破作业。因工作需要必须进行爆破作业时，应当按国家颁发的有关爆破作业的法律法规，采取可靠的安全防范措施，确保电力设施安全，并征得当地电力设施产权单位或管理部门的书面同意，报经政府有关管理部门批准。在规定范围外进行的爆破作业必须确保电力设施的安全。

4.【单选题】整体安装的泵，纵向安装水平偏差不应大于（）。
A.0.10/1000
B.0.20/1000
C.0.30/1000
D.0.50/1000
参考答案：A
解析：整体安装的泵的安装水平，应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测，纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000，横向安装水平偏差不应大于0.20/1000;

5.【单选题】下列场所的消防工程中，应向住房和城乡建设主管部门申请消防验收的是( )
A.建筑面积为15000m【sup|2】的公共展览馆
B.建筑面积为13000m【sup|2】的客运车站候车室
C.建筑面积为12000m【sup|2】的饭店
D.建筑面积为10000m【sup|2】的会堂
参考答案：C
解析：教材页码：P96-97 本题考查的是消防工程验收的相关规定。建筑总面积大于20000㎡的体育场馆、会堂，公共展览馆、博物馆的展示厅。选项A、D错误。建筑总面积大于15000㎡的民用机场航站楼、客运车站候车室、客运码头候船厅。选项B错误。建筑总面积大于10000㎡的宾馆、饭店、商场、市场。选项C正确。

6.【单选题】安全阀的出口管道应接向安全地点，安全阀安装应满足（）。
A.垂直安装
B.倾角60°安装
C.倾角30°安装
D.水平安装
参考答案：A
解析：本题考查的是工业管道施工的技术要求。安全阀安装应垂直安装，安全阀的出口管道应接向安全地点，进出管道上设置截止阀时，安全阀应加铅封，且应锁定在全开启状态。

7.【多选题】国内生产的建筑智能化监控设备到达施工现场，应检查的文件包括( )。
A.原产地证明
B.商检证明
C.产品合格证
D.质检报告
E.安装说明书
参考答案：CDE
解析：设备、材料应附有产品合格证，质检报告，安装、使用及维护说明书等；进口设备应提供原产地证明、商检证明、质量合格证明、检测报告、安装使用及维护说明书的中文文本。 AB为进口设备的文件。故答案为CDE。

8.【多选题】钢包真空精炼炉及真空吹氧脱碳炉设备安装罐盖水冷系统必须按设计技术文件的规定进行（）。
A.水压试验
B.真空度试验
C.通水试验
D.通球试验
E.严密性试验
参考答案：AC
解析：钢包真空精炼炉及真空吹氧脱碳炉设备安装罐盖水冷系统必须按设计技术文件的规定进行水压试验和通水试验。

9.【多选题】下列选项中，属于具有挠性牵引件的输送设备的有 ( )
A.带式输送机
B.板式输送机
C.刮板式输送机
D.螺旋输送机
E.架空索道
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P14-15 本题重点考查连续输送设备的分类。连续输送设备按有无牵引件(链、绳、带)可分为：具有挠性牵引件的输送设备，如带式输送机、板式输送机、刮板式输送机、提升机、架空索道等；无挠性牵引件的输送设备，如螺旋输送机、辊子输送机、振动输送机、气力输送机等。

10.【单选题】关于建筑安装工程质量验收的说法，错误的是( )。
A.是施工单位进行质量控制结果的反映
B.是竣工验收确认工程质量的主要方法
C.是竣工验收确认工程质量的主要手段
D.是施工单位对工程质量评定后的确认
参考答案：D
解析：建筑安装工程质量验收是施工单位进行质量控制结果的反映，也是竣工验收确认工程质量的主要方法和手段。ABC正确，D说法错误。

11.【单选题】下列压缩机中，属于动力式压缩机的是（）压缩机。
A.活塞式
B.螺杆式
C.转子式
D.离心式
参考答案：D
解析：教材页码：P14 本题重点考查压缩机的分类。按照压缩气体方式可分为:容积式压缩机和动力式压缩机两大类。按结构形式和工作原理，容积式压缩机可分为往复式压缩机、回转式压缩机;动力式压缩机可分为轴流式压缩机、离心式压缩机和混流式压缩机。

二级建造师每日一练(2025年2月6日)

2025二建水利水电单科VIP题库

2025年二建机电工程实务案例专项班