二级建造师每日一练-2025年11月7日

1.【多选题】根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列情形中属于违法分包的有（）。
A.建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的
B.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构除外
C.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的
D.专业分包单位将其承包的专业工程中劳务作业部分再分包的
E.承包单位将其承包的全部工程转给其他单位
参考答案：BC
解析：存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）施工单位将工程分包给个人的；（2）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的；（3）施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；（4）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（5）专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；（6）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的。 A属于违法发包，D属于合法分包，E属于转包。

2.【单选题】根据《绿色施工导则》，属于施工用电节能措施的是（）
A .在施工组织设计中，合理安排施工顺、工作面
B .施工临时用电优先选用节能电线和节能灯具
C .选择功率与负载相匹配的施工机械设备
D .合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率
参考答案：B
解析：施工用电及照明:(1）临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。(2）照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。

3.【多选题】某公司进入破产重整程序，需要裁员30人。根据《劳动合同法》，属于应当优先留用的人员有（）。
A.与该公司订立无固定期限劳动合同的
B.家庭有未成年人的
C.与该公司订立较长期限的固定期限劳动合同的
D.家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人的
E.新入职但负有工伤的
参考答案：ACD
解析：教材页码：P260-262 裁减人员时，应当优先留用下列人员： ①与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；选项C正确 ②与本单位订立无固定期限劳动合同的；选项A正确 ③家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。选项D正确选项B错误，描述不完全准确，只有当家庭没有其他就业人员且有需要抚养的未成年人时才符合优先留用条件。选项E错误，“新入职但负有工伤的”并不在《劳动合同法》规定的优先留用范围内。

4.【多选题】关于法人的说法，错误的有（）。
A.法人分为营利法人和非营利法人
B.农村集体经济组织属于盈利法人、某市人民政府属于非营利法人
C.营利法人自领取营业执照之日，取得法人资格
D.所有非营利法人登记后，才取得法人资格
E.有独立经费的机关自成立之日起，具有法人资格
参考答案：ABCD
解析：选项A错误，法人分为营利法人、非营利法人和特别法人三大类。选项B错误，机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法人，为特别法人。选项C错误，营业执照签发日期为营利法人的成立日期。选项D错误，具备法人条件，为适应经济社会发展需要，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得事业单位法人资格；依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格。选项E正确，有独立经费的机关和承担行政职能的法定机构从成立之日起，具有机关法人资格，可以从事为履行职能所需要的民事活动。

5.【单选题】某企业因安全生产设施不符合国家规定，发生重大伤亡事故，构成的罪名是（）。
A.强令、组织他人违章冒险作业罪
B.重大责任事故罪
C.工程重大安全事故罪
D.重大劳动安全事故罪
参考答案：D
解析：教材页码：P42 选项A错误，强令、组织他人违章冒险作业罪是强令他人违章冒险作业，或者明知存在重大事故隐患而不排除，仍冒险组织作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。选项B错误，重大责任事故罪是在生产、作业中违反有关安全管理规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。选项C错误，工程重大安全事故罪是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。选项D正确，重大劳动安全事故罪是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。这与题目中所述的情况完全吻合。

6.【多选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，报告事故应当包括的内容有（）
A.事故责任
B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况
C.事故的简要经过
D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明人数)
E.其他应当报告的情况
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P189 事故报告主要应当包括以下内容： (1)事故发生单位概况； (2)事故发生的时间、地点以及事故现场情况； (3)事故的简要经过； (4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失； (5)已经采取的措施； (6)其他应当报告的情况。

7.【多选题】下列安全责任中，应当由设计单位承担的有( )。
A.采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全
B.按照法律法规和工程建设强制性标准进行设计
C.考虑施工安全操作和防护的需要
D.在各类工程设计中提出保障施工作业人员安全的措施建议
E.投保职业责任险
参考答案：BCD
解析：(一) 按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。 (二）提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。设计单位的工程设计文件对保证建设工程结构安全至关重要。同时，设计单位在编制设计文件时，还应当结合建设工程的具体特点和实际情况，考虑施工安全作业和安全防护的需要，为施工单位制定安全防护措施提供技术保障。特别是对采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。在施工单位作业前，设计单位还应当就设计意图、设计文件向施工单位做出说明和技术交底，并对防范生产安全事故提出指导意见。 (三) 对设计成果承担责任《建设工程安全生产管理条例》规定，设计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。“谁设计，谁负责”，这是国际通行做法。如果由于设计责任造成事故，设计单位就要承担法律责任，还应当对造成的损失进行赔偿。建筑师、结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字盖章，对设计文件负责，并承担相应的法律责任。

8.【单选题】关于欠付工程款的利息支付的说法，正确的是( )。
A.机关、事业单位与中小企业订立施工合同，可以约定逾期支付工程款的利息为合同订立时1年期贷款市场报价利率的50%
B.机关、事业单位与中小企业订立施工合同未约定逾期付款利息，按照每日利率万分之三支付逾期利息
C.当事人对工程款支付时间约定不明，建设工程未交付的，起算逾期付款利息的时间为提交竣工结算文件之日
D.当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，起算逾期付款利息的时间为竣工验收之日
参考答案：C
解析：教材页码：P127-129 A选项错误：事业单位和大型企业迟延支付中小企业款项的，应当支付逾期利息。双方对逾期利息的利率有约定的，约定利率不得低于合同订立时1年期贷款市场报价利率。 B选项错误：没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。 C选项正确：最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定，当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间: （1）建设工程已实际交付的，为交付之日; （2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日; （3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。 D选项错误：当事人对工程款支付时间没有约定，建设工程已实际交付的，为交付之日。

9.【多选题】认为地方性法规与宪法相抵触时可以向全国人民代表大会常务委员会提出审查请求的国家机构有（）
A.最高人民法院
B.公民
C.国务院
D.社会团体
E.省级人民代表大会常务委员会
参考答案：ACE
解析：本题考查的知识点是法的效力层级国务院、中央军事委员会、最高人民法院、最高人民检察院和各省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会认为行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例同宪法或者法律相抵触的，可以向全国人民代表大会常务委员会书面提出进行审查的要求，由常务委员会工作机构分送有关的专门委员会进行审查、提出意见。

10.【多选题】根据《保障农民工工资支付条例》，农民工工资支付保障制度包括（）。
A.农民工全日制用工制度
B.农民工工资预付制度
C.农民工最低工资保障制度
D.农民工工资保证金制度
E.农民工工资专用账号制度
参考答案：DE
解析：教材页码：P267-268 农民工工资支付保障制度包括：农民工工资基本保障制度、农民工工资保证金制度、农民工工资专用账户制度。

11.【单选题】某工程施工合同约定，2004年1月1日业主应向承包商支付工程款但却没有支付，2004年12月1日承包商确认权利被侵害并就此向法院起诉。由于承包商提起诉讼，诉讼时效将可至（）。
A.2006年1月1日
B.2007年2月1日
C.2007年8月1日
D.2007年12月1日
参考答案：D
解析：教材页码：P301-302 本题考查的知识点为诉讼时效期间的种类普通诉讼时效期间通常为3年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。因此，本题答案为D选项。

1.【单选题】投标人投标时在不影响工程总报价的前提下，通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益，这种报价方法是( )。
A.不平衡报价法
B.多方案报价法
C.保本竞标法
D.突然降价法
参考答案：A
解析：教材页码：P60-62 选项A正确。不平衡报价法是指在不影响工程总报价的前提下通过调整内部各个项目的报价，以达到既不提高总报价、不影响中标，又能在结算时得到更理想收益的报价方法。选项B错误，多方案报价法是指在投标文件中报两个价：一个是按招标文件的条件报一个价；另一个是加注解的报价，即如果某条款作某些改动，报价可降低多少。选项C错误，保本竞标法在不得已时可采用根本不考虑利润的报价方法，以获得中标机会。选项D错误，突然降价法是指先按一般情况报价或表现出自己对该工程兴趣不大，等快到投标截止时，再突然降价。

2.【多选题】施工项目成本管理需要采取各种措施，属于成本管理经济措施的有（）。
A.加强调度，避免因计划不周和盲目调度造成窝工损失使施工成本增加
B.管理人员应编制资金使用计划，确定、分解施工成本管理目标
C.对各种变更，及时做好增减账，及时落实业主签证
D.认真做好资金的使用计划，并在施工中严格控制各项开支
E.结合施工组织设计及自然地理条件，降低材料的库存成本和运输成本
参考答案：BCD
解析：教材页码：P228-229 A项属于组织措施的内容，E项属于技术措施的内容。

3.【多选题】施工评标初步评审属于对投标文件的合格性审查，评审内容包括形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审标准四个方面。以下不属于形式评审内容的是（）。
A.投标报价是否具有唯一性
B.技术负责人的任职资格与业绩
C.投标文件格式是否符合招标文件要求
D.投标人的资质等级、财务状况、类似项目业绩、信誉、项目经理等是否符合投标人须知中的要求
E.投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金等是否符合评标办法前附表中要求
参考答案：BDE
解析：选项A、C属于，投标文件形式评审包括： (1)投标人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致; (2)投标函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章; (3)投标文件格式是否符合招标文件要求; (4)联合体投标人(如有）是否提交联合体协议书，并明确联合体牵头人; (5)投标报价是否具有唯一性等。选项B为施工组织设计和项目管理机构设置的合理性评审的内容。选项D为投标人资格评审方面的内容。选项E为响应性评审方面的内容。综上，本题应选BDE。

4.【单选题】坠落高度基准面（）m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案：A
解析：教材页码：P268-274 坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。选项A正确。

5.【多选题】控制图法是施工质量控制的统计方法之一，其用途包括( )。
A.过程控制
B.评价过程能力
C.找出薄弱环节
D.过程分析
E.掌握质量分布规律
参考答案：AD
解析：教材页码：P178-181 ①分析用控制图主要是用来调查分析生产过程是否处于控制状态。 ②管理用控制图主要用来控制生产过程，使之经常保持在稳定状态。

6.【单选题】根据《质量管理体系》GB／T 19000-2008，质量要求是指( )。
A.明示的、隐含的或必须履行的需要和期望
B.明示的、隐含的需要和期望
C.法律的、合同的或隐含的需要和期望
D.法律的、合同的需要和期望
参考答案：A
解析：我国GB/T19000-2008质量管理体系标准关于质量的定义是：一组固有特性满足要求的程度。该定义可理解为：质量不仅是指产品的质量，也包括产品生产活动或过程的工作质量，还包括质量管理体系运行的质量；而质量要求是指明示的、隐含的或必须履行的需要和期望。所以选A。

7.【单选题】施工企业职业健康安全管理体系的运行中，管理评审应由( )承担。
A.施工企业的最高管理者
B.项目经理
C.项目技术负责人
D.施工企业安全负责人
参考答案：A
解析：最高管理者应按计划的时间间隔，对组织的职业健康安全管理体系进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价改进的可能性和对职业健康安全管理体系进行修改的需求，包括对职业健康安全方针和职业健康安全目标的修改需求。

8.【多选题】施工合同中，属于发包人义务的是（）。
A.提出开工申请
B.编制施工实施计划
C.编制施工环保措施计划
D.提供施工现场
E.组织设计交底
参考答案：DE
解析：DE选项正确。本题重点考查发包人义务。发包人义务： 1.发出开工通知； 2.提供施工场地； 3.协助承包人办理证件和批件； 4.组织设计交底； 5.支付合同价款； 6.组织竣工验收。

9.【单选题】根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的程序是( )。
A.风险识别、风险分析、风险转移、风险应对
B.制订风险管理目标、确定风险范围、选择风险管理方法、明确风险管理责任
C.风险识别、风险评估、风险应对、风险监控
D.收集风险信息、确定风险因素、编制风险报告、进行风险监控
参考答案：C
解析：项目风险管理应包括下列程序: 1.风险识别; 2. 风险评估; 3. 风险应对; 4. 风险监控。

10.【多选题】计数值标准型二次抽样方案为(n1，c1，r1；n2，c2)，其中c为合格判定数，r为不合格判定数，若n1中有d1个不合格品，n2中有d2个不合格品，则可判断送检品合格的情况有（）。
A.d1=c1
B.d1<c1
C.d2<c2
D.d2=c2
E.d1+d2<c2
参考答案：ABE
解析：教材页码：P166-168 计数值标准型二次抽样检验的程序是：第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1，则当d1≤c1时，接受该检验批；d1≥r1时，拒绝该检验批；c1<d1<r1时，抽检第二个样本。第二次抽检n2后，检出不合格品数为d2，则当(d1+d2)≤c2，接受该检验批；(d1+d2)>C2时，拒绝该检验批。选项A、B、E正确。

11.【单选题】项目经理为加快施工进度，拟定了增加夜间作业、延长作业时间、增加施工机械三种可能的方案，该项工作属于项目管理职能的（）环节。
A.筹划
B.决策
C.执行
D.检查
参考答案：A
解析：本题考查的是管理职能分工在项目管理中的应用。提岀解决问题的可能方案属于筹划环节的内容。 <img src="/upload/paperimg/20220516140356824214368-1bb7c80ff6ec/1402464700.jpg" style="width:100%;"/>

1.【单选题】关于建筑物主轴线的竖向投测的做法，错误的是（）。
A.每层投测的偏差控制在3mm以内
B.投测前检测基准点，确保位置正确
C.采用内控法进行高层建筑主轴线的竖向投测
D.采用外控法进行轴线竖向投测时，将控制轴线引测至最底层底板上
参考答案：D
解析：教材页码：P46 AB选项：轴线竖向投测前，应检测基准点，确保其位置正确，每层投测的允许偏差应在 3mm以内，并逐层纠偏。 CD选项：多层建筑可采用外控法或内控法，高层建筑一般采用内控法。 D选项：采用外控法进行轴线竖向投测时，应将控制轴线引测至首层结构外立面上，作为各施工层主轴线竖向投测的基准。

2.【单选题】属于钢材工艺性能的是（）。
A.拉伸性能
B.冲击性能
C.弯曲性能
D.疲劳性能
参考答案：C
解析：教材页码：P25-26 ABD选项错误：力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 C选项正确：工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。

3.【单选题】麻棉毛毡、玻璃棉、岩棉、矿棉材料属于（）材料。
A.多孔吸声
B.穿孔板共振吸声结构
C.薄膜吸声结构
D.薄板吸声结构
参考答案：A
解析：教材页码：P6 A选项：多孔吸声材料：麻棉毛毡、玻璃棉、岩棉、矿棉等。 B选项：穿孔板共振吸声结构：穿孔的各类板材，都可作为穿孔板共振吸声结构。 C选项：薄膜吸声结构：皮革、人造革、塑料薄膜等材料。 D选项：薄板吸声结构：各类板材固定在框架上，连同板后的封闭空气层，构成振动系统。

4.【单选题】对钢结构高强度螺栓的安装技术要求，下列说法正确的是（）。
A.螺栓安装环境气温不宜低于-5℃
B.废弃的螺栓，经简单处理可重复使用
C.紧固次序应从螺栓群中央向四周进行
D.可以采用气割扩孔，严禁气割制孔
参考答案：C
解析：本题考核知识点为钢结构构件的连接。 A选项错误，安装环境气温不宜低于-10℃。 B选项错误，高强度螺栓超拧应更换，并废弃换下的螺栓，不得重复使用。 C选项正确，高强度螺栓连接副初拧、复拧和终拧的顺序原则上是从接头刚度较大的部位向约束较小的部位、从螺栓群中央向四周进行。 D选项错误，若螺栓不能自由穿入时，可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔，不得采用气割扩孔，扩孔数量应征得设计同意，修整后或扩孔后的孔径不应超过1.2倍螺栓直径。

5.【多选题】施工现场主要出入口明显处应设置“五牌一图”，“五牌”包括（）。
A.工程概况牌
B.工程进度牌
C.管理人员名单及监督电话牌
D.消防保卫牌
E.安全生产牌
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P191 ACDE选项正确：主要出入口明显处应设置“五牌一图“：工程概况牌，安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、管理人员名单及监督电话牌，施工现场总平面图。车辆出入口处还应设置车辆冲洗设施。 B选项错误：干扰项。

6.【单选题】不能测量水平距离的仪器是（）。
A.水准仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.垂准仪
参考答案：D
解析：教材页码：P47 AB选项：水准仪和经纬仪利用视距测量原理，可以测量两点间的大致水平距离。 C选项：全站仪可以同时进行角度测量和距离测量。本题通过排除法，可以分析出本题正确答案为D选项。

7.【单选题】与普通混凝土小型空心砌块相比，轻骨料混凝土小型空心砌块的特点，说法错误的是（）。
A.密度较小
B.热工性能差
C.干缩值较大
D.更容易产生裂缝
参考答案：B
解析：与普通混凝土小型空心砌块相比，轻骨料混凝土小型空心砌块密度较小、热工性能较好，但干缩值较大，使用时更容易产生裂缝，目前主要用于非承重的隔墙和围护墙。

8.【单选题】按地上高度和层数分类，下列属于高层民用建筑的是( )。
A.建筑高度27m的住宅
B.建筑高度24m的图书馆
C.建筑高度24m的宾馆
D.建筑高度100m的办公楼
参考答案：D
解析：<img src="/upload/paperimg/20240606143825025126112-53e80aeea871/table_95300.png" style="width:100%;"/>

9.【单选题】单位工程完工后，（）应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。
A.项目经理
B.项目技术负责人
C.质量负责人
D.总监理工程师
参考答案：D
解析：本题考核的知识点是单位工程质量验收程序和组织。单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检；总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收。

10.【多选题】建筑型钢通常指热轧型的（）。
A.槽钢
B.工字钢
C.H型钢
D.钢板
E.角钢
参考答案：ABCE
解析：建筑型钢通常指热轧成型的角钢、槽钢、工字钢、H型钢和钢管等。

11.【多选题】下列属于投标人相互串通投标的情形是（）。
A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
E.投标人之间约定中标人
参考答案：ADE
解析：教材页码：P196-198 ADE选项：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： ①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； ②投标人之间约定中标人； ③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； ④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； ⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 BC选项：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； ⑤不同投标人的投标文件相互混装； ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

1.【单选题】运用了贝克曼梁法原理的检测技术是（）。
A.表面振动压实仪法
B.自动弯沉仪法
C.核子密度湿度仪法
D.落锤弯沉仪法
参考答案：B
解析：本题考查的是弯沉检测。选项A，表面振动击实仪法是测定最佳含水量的方法。选项B，自动弯沉仪法：利用贝克曼梁法原理快速连续测定，属于静态试验范畴，但测定的是总弯沉，因此使用时应采用贝克曼梁法进行标定换算。选项C，核子密度湿度仪法：利用放射性元素以散射法或直接透射法测定路基或路面材料的密度和含水率，并计算施工压实度。选项D，落锤弯沉仪法：利用重锤自由落下的瞬间产生的冲击荷载测定弯沉，并能反算路面的回弹模量，属于动态无损检测，使用时应采用贝克曼梁法进行标定换算。故选项B符合题意。

2.【多选题】关于桥头跳车的防治措施，正确的有( )。
A.改善地基性能，提高地基承载力，减少地基沉降
B.对桥头路堤及堆坡范围内地表做好填前处理，清除地表不适宜填筑路堤的表土
C.保证足够的台前预压长度
D.加大台背填土的含水量
E.桥台基坑采用大型压实机械压实
参考答案：ABC
解析：本题考查的是桥头跳车的防治。桥头跳车的防治措施：（1）改善地基性能，提高地基承载力，减少地基沉降。（2）桥台基坑采用合适的小型压实机械夯实，选用优质回填料。（3）对桥头路堤及堆坡范围内地表做好填前处理，清除地表不适宜填筑路堤的表土。（4）路堤提前施工，留有必要的自然固结沉降期。（5）台后填料选择透水性砂砾料或石灰、水泥改善料，控制填土含水量，提高桥头路基压实度。（6）做好桥头路堤的排水、防水工程，设置桥头搭板。（7）保证足够的台前预压长度、连续进行沉降观测，保证桥头沉降速率达到规定范围内再卸载。确保桥头软基处理深度符合要求，严格控制软基处理质量。

3.【单选题】某沥青混凝土路面的磨耗层损坏较小，出现轻度车辙、龟裂等病害，其最适合采用（）修复。
A.现场冷再生
B.整型再生法
C.复拌再生法
D.厂拌热再生法
参考答案：B
解析：整型再生法这种方法适合维修路面出现微型裂纹、磨耗层损坏及破损面积较小的路面，修复后可消除原路面的轻度车辙、龟裂等病害，恢复路面的平整度，改善路面性能。

4.【单选题】桥梁预应力混凝土梁存放时间超3个月，应对梁进行检测的项目是（）。
A.混凝土强度
B.应变
C.应力
D.上拱度
参考答案：D
解析：构件应按其安装的先后顺序编号存放，预应力混凝土梁、板的存放时间不宜超过3 个月，特殊情况下不应超过5个月。存放时间超过3个月时，应对梁、板的上拱度值进行检测，当上拱度值过大将会严重影响后续桥面铺装施工或梁、混凝凝土产生严重开裂时，则不得使用。

5.【多选题】路基边缘压实度不足的预防措施有（）。
A.路基施工应按设计的要求进行超宽填筑
B.认真控制碾压顺序，确保轮迹重叠宽度和段落搭接超压长度
C.提高路基边缘带压实遍数，确保边缘带碾压频率高于或不低于行车带
D.控制碾压工艺，保证机具碾压到边
E.控制压实厚度通常不超过30cm
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P46 本题考查的是路基压实质量问题的防治。路基边缘压实度不足预防措施： (1)A选项正确，路基施工应按设计的要求进行超宽填筑。 (2)D选项正确，控制碾压工艺，保证机具碾压到边。 (3)B选项正确，认真控制碾压顺序，确保轮迹重叠宽度和段落搭接超压长度。 (4)C选项正确，提高路基边缘带压实遍数，确保边缘带碾压频率高于或不低于行车带。综上所述，本题选择ABCD。

6.【单选题】仪器设备使用状态标识为“合格”的用（）标签进行标识。
A.绿色
B.黄色
C.蓝色
D.红色
参考答案：A
解析：教材页码：P399-400 仪器设备应实施标识管理，使用状态标识分为“合格”“准用”“停用”三种，分别用“绿”“黄”“红”三色标签进行标识。

7.【单选题】在共同延误的责任归属处理中，根据初始事件原则，如果初始延误是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人可获得的补偿权益是（）。
A.仅可获得工期延长
B.仅可获得经济补偿
C.可获得工期延长和经济补偿
D.不可获得工期延长和经济补偿
参考答案：C
解析：依据的原则：（1）首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定'初始延误者'它应对工期拖期负责。（2）如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。（3）如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可得到工期延长，但很难得到经济补偿。（4）如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人工期延长和经济补偿均不能得到。

8.【多选题】软土是指( )的细粒土。
A.天然含水率高
B.天然孔隙比大
C.抗剪强度低
D.抗压强度高
E.压缩性高
参考答案：ABCE
解析：本题考查的是特殊路基施工技术。软土是指天然含水率高、天然孔隙比大、抗剪强度低、压缩性高的细粒土，包括淤泥、淤泥质土、泥炭、泥炭质土等。

9.【多选题】挖掘机开挖土质路堑作业时，其正铲作业方法有（）
A.反向开挖
B.侧向开挖
C.斜向开挖
D.正反向开挖
E.正向开挖
参考答案：BE
解析：BE选项正确，本题考查的是挖方路基施工。公路工程施工中以单斗挖掘机最为常见，而路堑土方开挖中又以正铲挖掘机使用最多。正铲挖掘机挖装作业灵活、回转速度快、工作效率高，特别适用于与运输车辆配合开挖土方路堑。正铲工作面的高度一般不应小于1.5m ，否则将降低生产效率，过高则易塌方损伤机具。其作业方法有侧向开挖和正向开挖。

10.【单选题】根据项目部驻地办公用房面积，办公室配备人均标准是（）㎡。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案：D
解析：D选项正确，项目部驻地办公用房面积应满足办公需要，一般不低于表14.2-1的规定。 <img src="/upload/paperimg/20240606145110519143220-64264cfedf86/20240423153433ee67.png" style="width:100%;"/>

11.【单选题】钢筋加工制作时，有抗震要求的结构弯钩平直部分的长度，不应小于箍筋直径的( )。
A.5倍
B.7倍
C.10倍
D.12倍
参考答案：C
解析：本题考查的是钢筋和混凝土施工。弯钩平直部分的长度，一般结构不宜小于箍筋直径的5倍，有抗震要求的结构，不应小于箍筋直径的10倍。

1.【多选题】下列关于纵向围堰的说法正确的是( )。
A.纵向围堰的顶面往往做成阶梯状或倾斜状
B.上游部分与上游围堰同高
C.上游部分比上游围堰稍高
D.下游部分与下游围堰同高
E.下游部分比下游围堰稍低
参考答案：ABD
解析：本题考查的是围堰及基坑排水。纵向围堰的顶面往往做成阶梯状或倾斜状，其上游部分与上游围堰同高，其下游部分与下游围堰同高。

2.【多选题】对DS3型微倾式普通水准仪，下列说法正确的是( )。
A.D表示 “大地测量”
B.D表示“大面积测量”
C.S表示 “水准仪”
D.数字3表示该仪器精度
E.数字3表示该仪器的型号
参考答案：ACD
解析：教材页码：P34-37 本题考查的是测量仪器的使用。 D表示 “大地测量”，S表示 “水准仪”，数字3表示该仪器精度。

3.【多选题】泵站中常用的水泵类型是叶片泵，叶片泵按照工作原理不同可分为( ) 。
A .离心泵
B .射流泵
C .混流泵
D .容积泵
E .轴流泵
参考答案：ACE
解析：叶片泵按工作原理的不同，可分为离心泵、轴流泵和混流泵三种。

4.【多选题】浇筑前的准备作业主要包括( )。
A.基础面的处理
B.施工缝的处理
C.立模
D.预埋件的安设
E.平仓振捣
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P111-112 本题考查的是混凝土浇筑与温度控制。浇筑前的准备作业包括: 1)基础面的处理； 2)施工缝处理； 3)模板、钢筋及预埋件安设； 4)开仓前全面检查。

5.【单选题】被撤销水利安全生产标准化等级的单位，自撤销之日起，须按降低至少一个等级重新申请评审；且自撤销之日起满( )个月后，方可申请被降低前的等级评审。
A.3
B.6
C.9
D.12
参考答案：D
解析：教材页码：P449 被撤销水利安全生产标准化等级的单位，自撤销之日起，须按降低至少一个等级重新申请评审;且自撤销之日起满 1年后，方可申请被降低前的等级评审。

6.【单选题】碾压土石坝施工中的坝坡修整属于( )的内容。
A.准备作业
B.基本作业
C.辅助作业
D.附加作业
参考答案：D
解析：教材页码：P94-96 本题考查的是土方填筑技术。附加作业是保证坝体长期安全运行的防护及修整工作，包括坝坡修整、铺砌护面块石及铺植草皮等。

7.【多选题】下列关于火花起爆的规定正确的是( )。
A.深孔、竖井、倾角大于30°的斜井、有瓦斯和粉尘爆炸危险等工作面的爆破，禁止采用火花起爆
B.炮孔的排距较密时，导火索的外露部分不得超过0．5m，以防止导火索互相交错而起火
C.一人连续单个点火的火炮，暗挖不得超过8个，明挖不得超过12个，并应在爆破负责人指挥下，做好分工及撤离工作
D.当信号炮响后，全部人员应立即撤出炮区，迅速到安全地点掩蔽
E.点燃导火索应使用香或专用点火工具，禁止使用火柴、香烟和打火机
参考答案：ADE
解析：火花起爆，应遵守下列规定: (1)深孔、竖井、倾角大于30°的斜井、有瓦斯和粉尘爆炸危险等工作面的爆破，禁止采用火花起爆。 (2)炮孔的排距较密时，导火索的外露部分不得超过1.0m ，以防止导火索互相交错而起火。 (3)一人连续单个点火的火炮，暗挖不得超过5个，明挖不得超过10个。并应在爆破负责人指挥下，作好分工及撤离工作。 (4)当信号炮响后，全部人员应立即撤出炮区，迅速到安全地点掩蔽。 (5)点燃导火索应使用香或专用点火工具，禁止使用火柴、香烟和打火机。

8.【多选题】水泵外表面涂的颜色是（）。
A.深灰
B.蓝灰
C.浅灰
D.果绿
E.银白
参考答案：BD
解析：水泵外表面涂蓝灰或果绿色。

9.【多选题】土石坝砌石护坡的主要作用是（）。
A.防止波浪淘刷
B.降低坝体浸润线
C.防止顺坝水流冲刷
D.降低坝体孔隙水压力
E.防止坝坡土冻胀破坏
参考答案：ACE
解析：土石坝的护坡与坝坡排水。土石坝的护坡形式有：草皮、抛石、干砌石、浆砌石、混凝土或钢筋混凝土、沥青混凝土或水泥土等。作用是防止波浪淘刷、顺坝水流冲刷、冰冻和其他形式的破坏。

10.【多选题】根据《农田水利条例》(国务院令第669号)第十六条规定，政府投资建设的农田水利工程由县级以上人民政府有关部门组织竣工验收，并邀请有关专家和( )参加。
A.农村集体经济组织
B.乡镇领导
C.农民用水合作组织
D.农民代表
E.监理单位
参考答案：ACD
解析：《农田水利条例》(国务院令第669号)第十六条规定，政府投资建设的农田水利工程由县级以上人民政府有关部门组织竣工验收，并邀请有关专家和农村集体经济组织、农民用水合作组织、农民代表参加。

11.【单选题】高温季节施工应严格控制混凝土浇筑温度。混凝土出机口温度不应超过（）。
A.30°C
B.35°C
C.38°C
D.40°C
参考答案：A
解析：高温季节施工应严格控制混凝土浇筑温度。混凝土出机口温度不应超过30°C，混凝土入仓温度不应超过35°C。

1.【多选题】以下有关各类补偿器安装的要求，说法不正确的是（）
A.轴向波纹管补偿器的流向标记应与管道介质流向一致
B.角向型波纹管补偿器的销轴轴线应平行于管道安装后形成的平面
C.一次性补偿器与管道连接前，应按预热位移量确定限位板位置并固定
D.直埋补偿器安装应符合：固定端应可靠锚固，活动端应能自由活动
E.一次性补偿器预热后再将预热段内所有一次性补偿器上的固定装置拆除
参考答案：BE
解析：教材页码：P182-188 A,C,D选项说法正确 B选项错误：角向型波纹管补偿器的销轴轴线应垂直于管道安装后形成的平面 E选项错误：预热前应将预热段内所有一次性补偿器上的固定装置拆除

2.【单选题】改性沥青混合料面层应采取( )方式振动压实。
A.高频率，高振幅
B.高频率，低振幅
C.低频率，低振幅
D.低频率，高振幅
参考答案：B
解析：教材页码：P19-24 改性沥青混合料的压实与成型应遵循"紧跟、慢压、高频、低幅"的原则，即紧跟在摊铺机后面，采取高频率、低振幅的方式慢速碾压，这是保证平整度和密实度的关键。

3.【多选题】常用的给水处理方法有( )。
A.过滤
B.浓缩
C.消毒
D.软化
E.厌氧消化
参考答案：ACD
解析：此题考核常用的给水处理方法 <img src="/upload/paperimg/202103021121159002537e8-4bf0b362e7d1/1045453908.png" style="width:100%;"/> 浓缩、厌氧消化是处置污水处理中所产生污泥的常用方法，其目的是防止其二次污染；处置污泥的其他常用方法还有脱水及热处理等。故选择ACD

4.【多选题】桥梁按受力特点可划分为（）。
A.拱式桥
B.悬索桥
C.梁式桥
D.刚架桥
E.人行桥
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P40-42 此题考核桥梁按受力特点分类按受力特点分：梁式桥、拱式桥、刚架桥、悬索桥、组合体系桥。（故选择ABCD）

5.【单选题】下列综合管廊施工方法中，沉降相对较大的是（）。
A.顶管法
B.明挖法
C.盾构法
D.浅埋暗挖法
参考答案：D
解析：本题考查的是城市综合管廊工法选择。 <img src="/upload/paperimg/2024060614464795353433a-a0c76cc2955b/20240125181817f482.png" style="width:100%;"/><img src="/upload/paperimg/2024060614464795353433a-a0c76cc2955b/202401251818186f01.png" style="width:100%;"/>

6.【单选题】人工采用放坡形式开挖多层管道沟槽的层间留台宽度不应小于（）。
A.0.5m
B.0.8m
C.1.0m
D.1.5m
参考答案：B
解析：本题考查的是开槽管道施工方法。人工开挖多层沟槽的层间留台宽度：放坡开槽时不应小于0.8m；直槽时不应小于0.5m；安装井点设备时不应小于1.5m。

7.【单选题】适用于中砂以上砂性土的注浆方法是( )。
A.劈裂注浆
B.压密注浆
C.电动化学注浆
D.渗透注浆
参考答案：D
解析：<img src="/upload/paperimg/2020120715530035096164a-cc2cdd657bee/1455192700.png" style="width:100%;"/>

8.【多选题】大型地下蓄水池蓄水试验的前提条件包括（）。
A .池体结构实体强度满足设计强度
B .现浇钢筋混凝土池体防水层完成
C .现浇钢筋混凝土池体防腐层完成
D .预留孔洞完成临时封堵
E .池内外缺陷修补完毕
参考答案：ADE
解析：满水试验前必备条件： (1）池体的混凝土或砖、石砌体的砂浆已达到设计强度要求；池内清理洁净，池内外缺陷修补完毕。 (2）现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前；装配式预应力混凝土池体施加预应力且锚固端封锚以后，保护层喷涂之前;砖砌池体防水层施工以后，石砌池体勾缝以后。 (3）设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵，且经验算能安全承受试验压力。 (4）池体抗浮稳定性满足设计要求。 (5）试验用的充水、充气和排水系统已准备就绪，经检查充水、充气及排水闸门不得渗漏。 (6）各项保证试验安全的措施已满足要求；满足设计的其他特殊要求。

9.【单选题】关于地下连续墙施工的说法，错误的是（）。
A.施工振动小，噪声低
B.不能用于卵砾石地层
C.墙体刚度大
D.可作为主体结构的一部分
参考答案：B
解析：本题考查的是基坑围护结构体系。地下连续墙可适用于多种土层，除遇夹有孤石、大颗粒卵砾石等局部障碍物时会影响成槽效率外，对黏性土、无黏性土、卵砾石层等各种地层均能高效成槽。

10.【单选题】钻孔桩成孔后或因故停钻，应将钻具置于地面上，保持孔内护壁泥浆的( ),以防塌孔。
A.粘度
B.高度
C.密度
D.相对密度
参考答案：B
解析：教材页码：P89-92 成孔后或因故停钻时，应将钻具提至孔外置于地面上，保持孔内护壁泥浆的高度防止塌孔。故选择B 其他选项虽然与泥浆性能相关（如黏度、密度、相对密度），但题目明确考查停钻时防止塌孔的关键措施，即保持泥浆液面高度，确保对孔壁的静压力平衡。

11.【单选题】气动或液动爆管法一般适用于管径小于（）mm。
A.1500
B.1200
C.1800
D.2000
参考答案：B
解析：气动或液动爆管法一般适用于管径小于1200mm、由脆性材料制成的管，如陶土管、混凝土管、铸铁管等，新管可以是聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、陶土管和玻璃钢管等。

1.【单选题】由承包人提出的工程变更，必须经（）同意。
A.项目经理
B.监理工程师
C.设计负责人
D.施工负责人
参考答案：B
解析：教材页码：P192 承包商可以对合同内任何一个项目或工作向业主(监理工程师)提出详细变更请求报告，但未经业主(监理工程师)批准，承包商不得擅自变更。因而，本题的答案应为B。

2.【单选题】某厂区多层办公楼，砌体工程量很大，施工时砌块的运输方案宜采用（）。
A.轻型塔式起重机运输
B.带起重臂的龙门架运输
C.砌块车水平运输，龙门架垂直运输
D.砌块车水平运输，轻型塔式起重机垂直运输
参考答案：A
解析：砌块的安装通常采用两种方案： ①以轻型塔式起重机运输砌块、砂浆，吊装预制构件；用台灵架安装砌块。此方案适用于工程量大或两栋房屋对翻流水情况。 ②用砌块车进行水平运输、用带有起重臂的井架进行砌块和楼板的垂直运输；再用台灵架安装砌块。此方案适用于工程量小的房屋。

3.【单选题】软化系数大于（）的岩石，为抗冻岩石。
A.0.3
B.0.5
C.0.75
D.0.9
参考答案：C
解析：教材页码：P9-10 一般认为吸水率小于0．5％，饱和系数0．6～0．8，软化系数大于0．75的岩石，为抗冻岩石。选项C正确。

4.【单选题】根据《煤矿安全规程》（2025年版），下列井巷安全施工的相关规定，说法正确的是（）。
A.掘进工作面不宜空顶作业
B.靠近掘进工作面10m内的架棚支护，在爆破后必须加固
C.爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复，之后方可进入工作面作业
D.修复支架时必须先检查顶、帮，并由里向外逐架进行
参考答案：C
解析：教材页码：P119-121 A选项错误：掘进工作面严禁空顶作业。 B选项错误：靠近掘进工作面10m内的架棚支护，在爆破前必须加固。 C选项正确：爆破崩倒、崩坏的支架必须先行修复，之后方可进入工作面作业。 D选项错误：修复支架时必须先检查顶、帮，并由外向里逐架进行。

5.【单选题】矿井建设施工准备期的完成标志是（）。
A.施工人员进场
B.井筒破土动工
C.场地平整完成
D.施工许可办理完毕
参考答案：B
解析：矿井从完成建设用地的征购工作，施工人员进场，开始场内施工准备工作之日起，至项目正式开工为止称为施工准备期。项目正式开工一般以关键路线上任何一个井筒破土动工进行为标志，说明施工准备已经完成。因此，答案为B。

6.【多选题】立井施工时，工作面常有积水，因此炸药应选用抗水炸药。宜采用的炸药有（）。
A.硝铵炸药
B.水胶炸药
C.铵油炸药
D.铵梯炸药
E.乳化炸药
参考答案：BE
解析：教材页码：P75-77 立井施工时，工作面常有积水，因此炸药应选用抗水炸药。宜采用高威力、防水性能好的煤矿许用水胶炸药、乳化炸药等。选项A：虽然硝铵炸药是一种常见的工业炸药，但其抗水性较差，不适合用于有水的工作环境。选项B：水胶炸药具有很强的抗水性，适合于有水工作面的爆破作业，并且爆炸产生的炮烟少，有毒气体含量低，因此是合适的选项之一。选项C：铵油炸药同样不具备良好的抗水性能，不适合作为本题的答案。选项D：铵梯炸药虽然可用于多种场合，但它并不特别强调抗水性，因此不是最佳选择。选项E：乳化炸药不仅具有较高的猛度、爆速和感度，而且抗水性能比水胶炸药更强，非常适合在有水条件下使用。综上所述，正确答案是B（水胶炸药）和E（乳化炸药），这两种炸药都具备良好的抗水性能，适用于立井施工中有积水的情况。

7.【单选题】当关键线路的某工程项目施工进度被拖延时，以下措施合理的是（　　）。
A.可以利用工作自由时差调整
B.缩短该线路上的后续工序持续时间来调整
C.可以利用工作总时差调整
D.可以利用某非关键线路上的总时差调整
参考答案：B
解析：对于矿业工程施工的关键工作实际进度较计划进度落后时，通常要缩短后续关键工作的持续时间，其调整方法可以有:（1）重新安排后续关键工序的时间，一般可通过挖掘潜力加快后续工作的施工进度，从而缩短后续关键工作的时间，达到关键线路的工期不变。由于矿业工程施工项目受影响的因素较多，在实际调整时，应当尽量调整工期延误工序的紧后工序或紧后临近工序，尽早使项目施工进度恢复正常。（2）改变后续工作的逻辑关系，如调整顺序作业为平行作业、搭接作业，缩短后续部分工作的时间，达到缩短总工期的目的。这种调整方法在实施时应保证原定计划工期不变，原定工作之间的顺序也不变。（3）重新编制施工进度计划，满足原定的工期要求。由于关键工作出现偏差，如果局部调整不能奏效时，可以将剩余工作重新编制计划，充分利用某些工作的机动时间，特别是安排好配套或辅助工作的施工，达到满足施工总工期的要求。

8.【单选题】下列关于矿产资源的管理，说法正确的是（）。
A.探矿权期限届满，可以续期，续期最多不超过二次，每次期限为五年
B.采矿权的期限结合矿产资源储量和矿山建设规模确定，最长不超过二十年
C.采矿权人在登记的开采区域内为开采活动需要进行勘查，无需取得探矿
D.未取得探矿权勘查矿产资源的，可以处十万元以上五十万元以下罚款
参考答案：B
解析：教材页码：P112-113 A选项错误：探矿权的期限为五年。探矿权期限届满，可以续期，续期最多不超过三次，每次期限为五年；续期时应当按照规定核减勘查区域面积。法律、行政法规另有规定的除外。 B选项错误：采矿权的期限结合矿产资源储量和矿山建设规模确定，最长不超过三十年。采矿权期限届满，登记的开采区域内仍有可供开采的矿产资源的，可以续期；法律、行政法规另有规定的除外。期限届满未申请续期或者依法不予续期的，矿业权消灭。 C选项正确：有下列情形之一的，无需取得探矿权： ①国家出资勘查矿产资源； ②采矿权人在登记的开采区域内为开采活动需要进行勘查； ③国务院和国务院自然资源主管部门规定的其他情形。 D选项错误：未取得探矿权勘查矿产资源的，由县级以上人民政府自然资源主管部门责令停止违法行为，没收违法所得以及直接用于违法勘查的工具、设备，并处十万元以上一百万元以下罚款；拒不停止违法行为的，可以责令停业整顿。

9.【单选题】下列关于锚索支护施工的说法中，错误的是（）。
A.锚索安装的有效深度应不小于设计的95%
B.锚固段长度不小于1m，自由段长度不小于3m
C.张拉段长度，一般不小于200mm，不超过250mm
D.锚索张拉预紧力不应小于设计值的90%
参考答案：C
解析：教材页码：P104-105 张拉段长度要保证张拉工艺要求，一般不小于150mm，不超过200mm。

10.【单选题】矿井冲击地压区域防冲措施不包括( )。
A.合理的开拓方式
B.合理开采保护层
C.顶板爆破预裂
D.留设合理的煤柱
参考答案：C
解析：教材页码：P279-280 冲击地压解危措施包括区域防冲措施和局部防冲措施。其中区域防冲措施包括：选择合理的开拓方式、采掘部署、开采顺序、煤柱留设、采煤方法、采煤工艺及开采保护层等措施。这些区域防冲措施包含了选项A、B、D提到的措施。局部防冲措施可以选择煤层钻孔卸压、煤层爆破卸压、煤层注水、顶板爆破预裂、顶板水力致裂、底板钻孔或爆破卸压等至少一种有针对性的有效措施。选项C包含在局部防冲措施中，不属于区域防冲措施。所以本题正确选项为C。

11.【多选题】露天台阶爆破不利于机械化装药的结构（）。
A.连续装药
B.填塞物间隔装药
C.空气间隔装药
D.混合装药
E.底部空气垫层装药
参考答案：BCD
解析：选项A：连续装药结构操作简便，便于机械化装药。因此这个选项是有利于机械化装药的。选项B：填塞物间隔装药（如炮泥间隔、木垫间隔）需要在炸药之间插入填塞物，这种装药方式比较麻烦，不便于机械化装药。选项C：空气间隔装药是在整个药柱间用空气层分开，这种装药方式同样比较麻烦，不便于机械化装药。选项D：混合装药结构是指在深孔底部或坚硬岩层部位装高威力的炸药，而在炮孔上部装普通硝铵炸药或铵油炸药。这种装药方式操作也比较麻烦，妨碍机械化装药。选项E：底部空气垫层装药结构利用孔底的空气垫层来改善爆破效果，相比空气间隔装药和混合装药，这种结构比较方便于机械化装药。

1.【单选题】下列关于导线架设要求的说法不正确的是（）。
A.导线或架空地线应使用合格的电力金具配套接续管及耐张线夹进行连接
B.66kV及以下架空输电线路，在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管
C.110~750kV架空输电线路，在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和一个补修管
D.切割导线外层铝股时严禁伤及钢芯
参考答案：C
解析：教材页码：P126-128 选项C错误，66kV及以下架空输电线路，在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和三个补修管。当张力放线时不应超过两个补修管;110kv架空输电线路，在一个档距内每根导线或架空地线上不应超过一个接续管和两个补修管。

2.【多选题】风管系统安装完后，必须进行严密性检验，主要检验风管、部件制作加工后( )的严密性。
A.阀门面
B.咬口缝
C.风管法兰翻边
D.风管管段之间
E.铆接孔
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P71-73 本题考查的是风管的检验与试验。风管系统安装完成后，应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验，主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性，检验合格后方能交付下道工序。

3.【单选题】关于塔器水压试验的说法错误的是（）。
A.在塔器最高与最低点且便于观测的位置，各设置一块压力表
B.压力表量程不低于1.5倍且不高于3倍试验压力
C.试验压力以装设在设备最低处的压力表读数为准
D.压力表的精度不低于1.6级
参考答案：C
解析：A正确；在塔器最高与最低点且便于观测的位置，各设置一块压力表 B正确；压力表量程不低于1.5倍且不高于3倍试验压力 C错误；试验压力以装设在设备最高处的压力表读数为准 D正确；压力表的精度不低于1.6级

4.【多选题】电工测量仪器仪表主要分为( )。
A.保护仪表
B.控制仪表
C.调节仪表
D.指示仪表
E.比较仪器
参考答案：DE
解析：本题考查的是电工测量仪表的分类。电工测量仪器仪表的分类：指示仪表、比较仪器。

5.【多选题】关于起重卸扣的使用要求，正确的有( )。
A.按额定负荷标记选用
B.无标记的不得使用
C.可用焊接的方法修补
D.永久变形后应报废
E.只应承受纵向的拉力
参考答案：ABDE
解析：卸扣使用要求 (1)吊装施工中使用的卸扣应按额定负荷标记选用，不得超载使用，无标记的卸扣不得使用。 (2)卸扣表面应光滑，不得有毛刺、裂纹、尖角、夹层等缺陷，不得利用焊接的方法修补卸扣的缺陷。 (3)卸扣使用前应进行外观检查，发现有永久变形或裂纹应报废。 (4)使用卸扣时，只应承受纵向拉力。

6.【单选题】液压电梯系统不包括，( )
A.曳引系统
B.泵站系统
C.导向系统
D.电气控制系统
参考答案：A
解析：液压电梯一般由泵站系统、液压系统、导向系统、轿厢系统、门系统、电气控制系统、安全保护系统等组成。

7.【单选题】阀门与管道连接时，要求阀门在开启状态下安装的是（）方式连接。
A.法兰
B.沟槽
C.螺纹
D.焊接
参考答案：D
解析：当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装。以焊接方式连接时，阀门应在开启状态下安装。对接焊缝底层宜采用氩弧焊，且应对阀门采取防变形措施。

8.【单选题】下列关于通风空调系统风管安装技术要求的说法，正确的是（）。
A.穿墙套管与墙体两侧平齐，穿楼板套管底端与楼板底面平齐，顶端应高出楼板面20mm
B.穿墙套管与墙体两侧平齐，穿楼板套管底端与楼板底面平齐，顶端应高出楼板面50mm
C.输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时接口应采取防爆处理
D.室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接
参考答案：D
解析：教材页码：P71-73 AB选项错误，穿墙套管与墙体两侧平齐，穿楼板套管底端与楼板底面平齐，顶端应高出楼板面30mm C选项错误，输送含有易燃、易爆气体的风管系统通过生活区或其他辅助生产房间时不得设置接口 D选项正确，室外风管系统的拉索等金属固定件严禁与避雷针或避雷网连接。

9.【单选题】下列关于中压风管密封要求说法正确的是（）。
A.管内正压为500＜P≤1000pa
B.管内负压为-1000＜P≤-500pa
C.接缝及接管连接处应严密，密封面宜设在风管的正压测
D.接缝及接管连接处增加密封措施
参考答案：D
解析：教材页码：P71-73 <img src="/upload/paperimg/2025102416441381435746c-b63dd25a28bc/202510241157578205.png" style="width:100%;"/>

10.【多选题】精装修消防验收，是对（）等部件的消防验收，是准备房屋建筑投入使用前的验收。
A.消防设备和干线管网就位并调试
B.消防泵房的设备安装调试
C.喷洒头
D.火灾报警探测器
E.疏散指示灯
参考答案：CDE
解析：精装修消防验收。房屋建筑全面竣工，消防工程已按设计图纸全部安装完成各类元件、部件，对如火灾报警探测器、疏散指示灯、喷洒头等部件准备投入使用前的验收，称为精装修消防验收。验收合格后房屋建筑具备投入使用条件。

11.【单选题】项目部对分包队伍协调管理的内容中，属于对劳务分包协调管理的重点( )。
A.作业面的调整
B.临时设施的布置
C.竣工结算编制
D.材料款使用调拨
参考答案：A
解析：劳务分包单位协调管理的重点。作业计划的安排、作业面的调整、施工物资的供给、质量管理制度和安全管理制度的执行、劳务费用的支付、分项工程的验收及其资料的形成和生活设施的安排。

二级建造师每日一练(2025年11月7日)

2026年二建启航精讲全科班【机电工程+公共科】