二级建造师每日一练-2026年8月20日

1.【单选题】下列属于我国行政法的是（）。
A.《建筑法》
B.《税收征收管理法》
C.《城乡规划法》
D.《招标投标法》
参考答案：C
解析：教材页码：P1-2 《建筑法》《税收征收管理法》是经济法；《城乡规划法》是行政法；《招标投标法》是民法商法；故选C。注意区分：民法商法：《民法典》《商标法》《专利法》《著作权法》《消费者权益保护法》《公司法》《招标投标法》等。行政法：《土地管理法》《城市房地产管理法》《行政处罚法》《行政复议法》《环境保护法》《环境影响评价法》《行政许可法》《城乡规划法》等。经济法：《建筑法》《统计法》《标准化法》《税收征收管理法》《反不正当竞争法》《审计法》《节约能源法》《政府采购法》《反垄断法》等。社会法：《无障碍环境建设法》《残疾人保障法》《矿山安全法》《劳动法》《职业病防治法》《安全生产法》《劳动合同法》等。

2.【多选题】下列法律中，属于民商法法律部门的有（）。
A.《建筑法》
B.《土地管理法》
C.《民法典》
D.《劳动法》
E.《公司法》
参考答案：CE
解析：教材页码：P1-2 我国采用的是民商合一的立法模式，商法被认为是民法的特别法和组成部分。《民法典》《商标法》《专利法》《著作权法》《消费者权益保护法》《公司法》《招标投标法》等属于民法商法。选项CE正确选项A属于经济法；选项B属于行政法；选项D属于社会法。

3.【单选题】在封闭式框架协议采购程序中，确定第一阶段入围供应商的评审方法包括价格优先法和( )。
A.质量优先法
B.顺序轮候法
C.直接选定法
D.综合评估法
参考答案：A
解析：教材页码：P104-109 解析：封闭式框架协议采购程序，确定第一阶段入围供应商，其评审方法包括价格优先法和质量优先法。

4.【单选题】以下人民法院审理的行政案件，不适用调解的是（）。
A.行政赔偿
B.行政补偿
C.对行政机关作出的有关行政许可的决定不服
D.行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权
参考答案：C
解析：教材页码：P322-325 本题考查的知识点为行政诉讼的审理和判决人民法院审理行政案件，不适用调解。但是，行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件可以调解。

5.【单选题】《标准化法》规定，企业可以根据需要自行制定（）。
A.行业标准
B.企业标准
C.地方标准
D.国家标准
参考答案：B
解析：教材页码：P199 本题考查的知识点为工程建设企业标准《标准化法》规定，企业可以根据需要自行制定企业标准，或者与其他企业联合制定企业标准。C选项表述最为准确。

6.【多选题】关于劳务派遣的说法，正确的有（）。
A.劳务派遣涉及劳务派遣单位、用工单位和被派遣劳动者三方主体
B.劳务派遣涉及劳务派遣协议、劳动合同两种合同关系
C.劳务派遣涉及的劳动关系与用工关系相分离
D.劳务派遣于建筑行业用工的主要形式
E.被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬权利
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P262-264 选项A正确，劳务派遣涉及劳务派遣单位、用工单位和被派遣的劳动者三方主体，形成特殊的三方法律关系。选项B正确，在三方主体的法律关系中存在着两种合同关系，一种是劳务派遣单位与用工单位之间订立的劳务派遣协议，另一种是派遣单位与被派遣劳动者之间订立的劳动合同。选项C正确，劳动关系与用工关系相分离。选项D错误，劳务派遣用工属于补充形式。只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。选项E正确，被派遣劳动者享有与用工单位的劳动者同工同酬的权利。

7.【单选题】关于工程质量保修书和最低保修期限的说法，正确的有( )。
A.建设单位使用不当或擅自改动结构导致的质量问题，施工单位也应承担保修责任
B.电气管线、装修工程的保修期限是2年
C.质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修内容和保修期限
D.工程的合理使用年限与施工企业的质量责任年限无关
参考答案：B
解析：教材页码：P234 本题考查的是质量保修书和最低保修期限的规定，为一般考点。 A错误，如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任，由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。 B正确，电气管线、装修工程、给排水管道、设备安装的保修期限是2年。 C错误，质量保修书中应当明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。 D错误，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的质量，直接关系到基础设施工程和房屋建筑的整体安全可靠，必须在该工程的合理使用年限内予以保修，即实行终身负责制。因此，工程合理使用年限就是该工程勘察、设计、施工等单位的质量责任年限。

8.【单选题】施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。
A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤
C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人
D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒
参考答案：C
解析：教材页码：P41-42 工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。选项A，劳务作业人员王某因个人操作不当导致的坠亡事故，这更符合一般的工作场所意外或过失行为，并不直接涉及到违反国家规定降低工程质量标准的问题，因此不符合工程重大安全事故罪的定义。选项B，施工企业未采取适当的安全措施而导致路人受伤的情况，这属于安全管理方面的问题，更适合归类于其他安全生产责任相关的违法行为，比如可能涉及重大劳动安全事故罪。选项C，由于施工质量不合格导致建筑物倒塌并造成多人伤亡，这是典型的因违反国家规定降低工程质量标准而造成的严重后果，完全符合工程重大安全事故罪的构成条件。选项D，所指的行为是一种故意犯罪（投毒），显然不属于工程质量问题范畴。

9.【单选题】关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）。
A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业
C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
参考答案：C
解析：教材页码：P63-64 选项A错误，注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，无论项目规模大小。选项B错误，任施工项目负责人的注册建造师在工程项目未完成前原则上不能更换注册单位，除非有特殊情况，并且需要履行特定的手续。选项C正确，如果发包方与注册建造师所在的公司已经解除了承包合同，则可以通过办理正式的书面交接程序来更换项目负责人。选项D错误，因非承包原因致使工程项目停工超120天（含），经建设单位同意的，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人。

10.【多选题】从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，说法正确的是（）。
A.由建设单位承担侵权责任
B.由侵权人依法承担侵权责任
C.由所有人应当承担侵权责任
D.调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿
E.可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿
参考答案：BDE
解析：教材页码：P22-23 从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。可能加害的建筑物使用人补偿后，有权向侵权人追偿。

1.【单选题】施工合同履行中，关于设计缺陷造成的工程质量问题的说法，正确的是（）。
A.设计单位应当负责返修，费用由设计单位承担
B.施工企业应当负责返修，费用由施工企业支付
C.施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担
D.建设单位应当负责返修，费用由设计单位承担
参考答案：C
解析：教材页码：P227 根据《建设工程质量管理条例》的规定，如果是因为设计单位的设计缺陷引起的质量问题，设计单位应当对因此造成的质量事故提出相应的技术处理方案。然而，实际执行修复工作的责任方通常是施工单位。施工单位有义务进行返修以确保工程质量符合合同和规范要求。至于费用问题，《建设工程质量管理条例》进一步指出，当问题是由于设计缺陷引起时，虽然修复工作由施工企业来完成，但相关费用不应该直接由施工企业承担。而是应该先由建设单位垫付，再根据具体的责任划分（本案例中是设计单位的责任）向设计单位追偿。因此，正确答案为C:施工企业应当负责返修，费用由建设单位先行承担。

2.【多选题】下列选项中，符合中标及签订合同法定要求的有（）。
A.招标人应自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日
B.对于国有资金控股或占主导地位的项目，应确定评标排名第一的中标候选人为中标人
C.中标通知书只对中标人具有法律效力
D.招标人与中标人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
E.招标人和中标人可就所签合同中的价格问题再订立补充协议
参考答案：ABD
解析：教材页码：P103-104 本题考查的知识点为中标的法定要求《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。故A选项正确。《招标投标法实施条例》还规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。故B选项正确中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。故C选项不正确招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。故D选项正确，E选项不正确

3.【多选题】根据《招标投标法实施条例》，下列属于评标委员会应当否决其投标的情形有（）
A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字
B.投标联合体没有提交共同投标协议
C.投标报价为各投标报价中最低
D.投标文件没有对招标文件的非实质性要求作出响应
E.投标报价为各投标报价中最高
参考答案：AB
解析：教材页码：P101-103 本题考查的知识点为评标的准备与初步评审有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；(2)投标联合体没有提交共同投标协议；(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

4.【单选题】根据《工伤保险条例》，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病，需要暂停工作接受工伤医疗的，停工留薪期一般不超过（）个月。
A.12
B.10
C.8
D.6
参考答案：A
解析：教材页码：P271 职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。停工留薪期一般不超过12个月。

5.【单选题】关于行政诉讼第三人说法，正确的是（）。
A.人民法院判决减损了权益的，第三人无权提起上诉
B.与行政案件处理结果有利害关系的第三人仅能由人民法院通知其参加诉讼
C.应当追加被告而原告不同意追加的，人民法院应当通知其以第三人身份参加诉讼
D.应当追加的原告既不参加诉讼又不肯放弃实体权利的，人民法院不得追加其为第三人
参考答案：C
解析：教材页码：P311-312 选项A错误，人民法院判决第三人承担义务或者减损第三人权益的，第三人有权依法提起上诉。选项B错误，《行政诉讼法》规定，公民、法人或者其他组织同被诉行政行为有利害关系但没有提起诉讼，或者同案件处理结果有利害关系的，可以作为第三人申请参加诉讼，或者由人民法院通知参加诉讼。选项C正确，根据《最高人民法院关于执行《中华人民共和国行政诉讼法》若干问题的解释》第二十三条规定，当应当追加被告而原告不同意追加时，人民法院应当通知其以第三人的身份参加诉讼。这一做法既尊重了原告的选择权，又确保了所有相关方能够参与到诉讼过程中，保障了司法公正。选项D错误，应当追加的原告，已明确表示放弃实体权利的，可不予追加；既不愿意参加诉讼，又不放弃实体权利的，应追加为第三人，其不参加诉讼，不能阻碍人民法院对案件的审理和裁判。

6.【单选题】某企业发生一起生产安全事故，造成3人死亡、6人重伤和6000万元直接经济损失，该起事故的等级是（）
A.重大
B.特别重大
C.较大
D.一般
参考答案：A
解析：教材页码：P183-184 根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。根据上述标准： 3人死亡，符合较大事故的标准（3人以上10人以下）； 6人重伤，符合一般事故的标准（10人以下重伤）直接经济损失为6000万元，符合重大事故的标准（5000万元以上1亿元以下）。当一个事故同时满足多个等级的标准时，应按照最高等级来确定事故等级。因此，该起事故的等级应为重大事故。

7.【多选题】根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的有（）。
A.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目
B.国务院发展改革部门确定的国家重点项目
C.受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目
E.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
参考答案：ACD
解析：教材页码：P95 《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；选项AC正确（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。选项D正确选项BE错误，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。

8.【单选题】某承包商向水泥厂发函要求以每吨350元的价格购买某标号水泥20吨，并要求水泥厂3日内回复。根据《民法典》，该承包商的要约行为（）。
A.不可撤销
B.随时可以撤销
C.在水泥厂答复前可以撤回
D.在水泥厂答复前可以撤销
参考答案：A
解析：教材页码：P113-114 要约可以撤销，但是有下列情形之一的除外：（一）要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销；（二）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备工作。本题中，承包商在发函中明确要求"3日内回复"，这属于确定了承诺期限的情形。因此，该要约属于不可撤销的要约。

9.【多选题】关于施工企业全员安全生产教育培训的说法，正确的有（）。
A.施工企业开展职业教育的情况应当纳入企业社会责任报告
B.施工企业应当对管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训
C.未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业
D.施工企业使用被派遣劳动者的，应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训
E.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P168-169 选项A正确，企业开展职业教育的情况应当纳入企业社会责任报告。选项B错误，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。选项C正确，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。选项D正确，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。选项E正确，劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

10.【单选题】某大中型建设项目实行开工报告制度，在办理开工报告后，因故无法按期开工，超过（），建设单位应当重新办理开工报告的批准手续。
A.2个月
B.12个月
C.3个月
D.6个月
参考答案：D
解析：教材页码：P88 本题考查的是重新办理批准手续的规定，为重要考点。对于实行开工报告制度的建设工程，《建筑法》规定，按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。选项D正确。

11.【多选题】下列建设工程中，必须进行监理的有（）。
A.国家重点建设工程
B.大型公用事业工程
C.利用世界银行贷款资金的工程
D.利用外国政府援助资金的工程
E.3万平方米以下的住宅建设工程
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P210-213 下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；选项A正确（2）大中型公用事业工程；选项B正确（3）成片开发建设的住宅小区工程，成片开发建设的住宅小区工程，建筑面积在5万平方米以上的住宅建设工程必须实行监理；5万平方米以下的住宅建设工程，可以实行监理；选项E错误（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程，包括：1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；2）使用国外政府及其机构贷款资金的项目；（3）使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。选项CD正确（5）国家规定必须实行监理的其他工程。

1.【单选题】某建筑施工企业承包某项目的幕墙改造工程，其中高处作业，焊接切割作业，电工作业必须由取得特种作业操作证的人员完成，关于特种作业人员取证，复审的说法，正确的是（）。
A.特种作业人员，必须在户籍所在地参加培训，并考核合格
B.特种作业人员，必须在从业所在地参加培训，并考核合格
C.特种作业操作证申请复审或延期复审前，特种作业人员须参加不少于16学时的安全培训并考试合格
D.特种作业操作证有效期6年，每3年复审1次，满足相关规定条件可延长至每6年1次
参考答案：D
解析：教材页码：P261-262 A、B选项错误，特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训。跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员，可以在户籍所在地或者从业所在地参加培训； C错误，安全培训时间不少于8个学时。 D正确，特种作业操作证每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。

2.【多选题】根据安全生产费用管理相关规定，施工企业安全生产费用的用途有( )。
A.完善施工现场临时用电系统支出
B.专职安全生产管理人员薪酬
C.从业人员报告事故隐患的奖励
D.特种设备检测检验支出
E.特种作业人员补贴
参考答案：ACD
解析：教材页码：P257-258 建设工程施工企业安全生产费用应用于以下支出: (1)完善、改造和维护安全防护设施设备支出(不含“三同时”要求初期投入的安全设施)，A选项正确； (2)应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出，事故逃生和紧急避难设施设备的配置和应急救援队伍建设、应急预案制修订与应急演练支出。 (3)开展施工现场重大危险源检测、评估、监控支出，安全风险分级管控和事故隐患排查整改支出，工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出。 (4)安全生产检查、评估评价(不含新建、改建、扩建项目安全评价)、咨询和标准化建设支出。 (5)配备和更新现场作业人员安全防护用品支出。 (6)安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出，C选项正确； (7)安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出。 (8)安全设施及特种设备检测检验、检定校准支出，D选项正确； (9)安全生产责任保险支出。 BE选项错误，企业职工薪酬、福利不得从企业安全生产费用中支出。

3.【单选题】下列影响施工成本的因素中，属于施工单位工程部门可控的是( )。
A.施工机械台班租赁费
B.现场管理费
C.材料单价
D.材料消耗量
参考答案：D
解析：教材页码：P201-203 D选项正确，可控成本是指在特定期间内能够为特定部门的职能权限所控制的成本，否则即为不可控成本。例如，在市场价格不变的前提下，工程部门通过控制材料消耗量即可控制施工过程中发生的材料成本，这就属于工程部门的可控成本。 ABC选项错误，均不属于施工单位工程部门可控范围。

4.【单选题】施工单位应在（）后，立即成立项目实施策划领导小组。
A.递交投标文件
B.获取招标文件
C.接到中标通知书
D.签订施工合同
参考答案：C
解析：教材页码：P29-31 施工单位一旦接到中标通知书，应马上成立策划领导小组。领导小组组长由企业主管生产副总经理或技术负责人担任，有关职能部门负责人、施工项目经理及技术负责人作为策划领导小组成员。选项C正确。

5.【单选题】工程建设中，适用于混凝土的抗压、抗渗性的监测方法是( )。
A.机械性能检测法
B.现场试验法
C.度量检测法
D.化学检验法
参考答案：A
解析：教材页码：P168-170 机械性能检测法是指利用物理力学专用仪器对工程材料、构件等机械性能进行检测的方法。工程建设中，机械性能检测项目一般是指钢材的抗拉、抗弯、抗剪和焊接性能；混凝土的抗压、抗渗性；水泥砂浆的抗压性能；机砖的抗压、抗拉、抗剪性能等。

6.【单选题】虽不能鼓励施工单位关心降低直接成本，但从尽快获得全部酬金、减少管理投入出发，施工单位会关心缩短工期的合同计价形式是( )。
A.成本加固定酬金
B.成本加固定百分比酬金
C.成本加浮动酬金
D.目标成本加奖罚
参考答案：A
解析：教材页码：P53-55 采用成本加固定百分比酬金合同，施工单位可获得的酬金将随着直接成本的增加而增加。因此，这种合同虽在签订时简单易行，但不能激励施工单位缩短工期和降低成本。采用成本固定酬金合同，这种合同虽不能鼓励施工单位关心降低直接成本，但从尽快获得全部酬金、减少管理投入出发，施工单位会关心缩短工期。采用成本加浮动酬金合同，从理论上讲，这种合同形式对双方都没有太大风险，且又能促使施工单位关心成本降低和缩短工期。采用目标成本加奖罚合同，这种合同有利于鼓励施工单位降低成本和缩短工期，建设单位和施工单位都不会承担太大风险。

7.【单选题】在施工中，施工单位有时要完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，尤其是那些时间上不允许事先商定价格的额外工作，这一类工作一般是按合同约定的单价计价，而这一约定的单价体现在招标工程量清单的（）中。
A.综合单价分析表
B.暂列金额
C.暂估价
D.计日工
参考答案：D
解析：教材页码：P56-57 计日工是指在施工过程中，施工单位完成建设单位提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定的单价进行计价的一种方式。

8.【单选题】项目多目标体系中，下一级目标对上一级目标所起的作用是( )。
A.控制
B.制约
C.集成
D.保证或保护
参考答案：D
解析：A选项错误：控制是上级目标对下级目标的作用，不符合题意。 B选项错误：虽然有制约关系，但主要作用不是制约。 C选项错误：集成是指将多个目标或要素整合在一起，不符合题意。 D选项正确：符合题意，下级目标的实现是为了确保上级目标能够顺利达成。

9.【多选题】计数值标准型二次抽样方案为(n1，c1，r1；n2，c2)，其中c为合格判定数，r为不合格判定数，若n1中有d1个不合格品，n2中有d2个不合格品，则可判断送检品合格的情况有（）。
A.d1=c1
B.d1<c1
C.d2<c2
D.d2=c2
E.d1+d2<c2
参考答案：ABE
解析：教材页码：P166-168 计数值标准型二次抽样检验的程序是：第一次抽检n1后，检出不合格品数为d1，则当d1≤c1时，接受该检验批；d1≥r1时，拒绝该检验批；c1<d1<r1时，抽检第二个样本。第二次抽检n2后，检出不合格品数为d2，则当(d1+d2)≤c2，接受该检验批；(d1+d2)>C2时，拒绝该检验批。选项A、B、E正确。

10.【单选题】根据安全生产费用管理相关规定，建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付企业安全生产费用的比例最低为( )。
A.20%
B.50%
C.30%
D.40%
参考答案：B
解析：教材页码：P257-258 建设单位应在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。总包单位应在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内将至少50%企业安全生产费用直接支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。工程竣工决算后结余的企业安全生产费用，应退回建设单位。

1.【单选题】造成机械伤害事故的原因有设备缺陷发生故障、设备因无安全防护措施、有防护装置搁置不用、违章指挥、操作者技术不熟练和缺乏安全知识、操作者发生操作失误或违章操作等，下列关于机械本体安全技术说法错误的是（）。
A.机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效
B.机械安装、试机、拆卸应按使用说明书的要求进行，使用后应经专业技术人员验收合格
C.应为机械提供道路、水电、作业棚及停放场地等作业条件，并应消除各种安全隐患
D.清洁、保养、维修机械或电气装置前，必须先切断电源，等机械停稳后再进行操作
参考答案：B
解析：教材页码：P268-274 A选项正确，机械上的各种安全防护和保险装置及各种安全信息装置必须齐全有效。 B选项错误，机械设备的地基基础承载力应满足安全使用要求。机械安装、试机、拆卸应按使用说明书的要求进行。使用前应经专业技术人员验收合格。 C选项正确，应为机械提供道路、水电、作业棚及停放场地等作业条件，并应消除各种安全隐患。夜间作业应提供充足的照明。 D选项正确，清洁、保养、维修机械或电气装置前，必须先切断电源，等机械停稳后再进行操作。严禁带电或采用预约停送电时间的方式进行检修；检修前，应悬挂“禁止合闸，有人工作”的警示牌。题干要求选择错误的，所以答案为B。

2.【单选题】下列施工质量控制点中，属于从施工技术参数角度进行重点控制的是（）。
A.预应力钢筋的张拉力控制
B.大体积混凝土内外温差控制
C.大模板施工时的模板稳定控制
D.装配式构件吊装中的稳定控制
参考答案：B
解析：教材页码：P184-188 质量控制点中重点控制的对象中施工技术参数，如混凝土的外加剂掺量、水胶比、坍落度、抗压强度、回填土含水量、防水混凝土抗渗等级、大体积混凝土内外温差及混凝土冬期施工受冻临界强度、装配式混凝土预制构件出厂时的强度等技术参数，都属于应重点控制的质量数与指标。选项B正确。选项A属于施工方法与关键操作；选项C属于人的行为；选项D属于施工方法与关键操作。

3.【单选题】下列施工现场文明施工具体要求中，不正确的是（）。
A.在进门处悬挂“五牌一图”
B.采用半封闭围挡，高度不小于1.8m
C.现场出入的大门应设有企业标识
D.施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放
参考答案：B
解析：教材页码：P305-308 采用封闭围挡，高度不小于1.8m

4.【单选题】某土方工程计划施工至5月底完成工程量9000立方米，预算单价76元/立方米，实际施工至5月底完成工程量5600立方米，实际单价78元/立方米。采用挣值法分析，工程进度绩效指数为( )。
A.0.97
B.1.07
C.0.62
D.1.61
参考答案：C
解析：进度绩效指数=已完工作预算费用/拟完工作预算费用=（5600×76）/（9000×76）=0.62。

5.【单选题】根据《标准施工招标文件》，承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将授权人员的姓名和授权范围通知（）。
A.发包人
B.监理人
C.工程质量监督机构
D.发包人和监理人
参考答案：B
解析：教材页码：P28-29 《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。选项B正确。

6.【单选题】质量管理体系文件主要由质量手册、程序文件、质量计划、作业指导书和（）等构成。
A.质量方针
B.质量目标
C.质量记录
D.质量评审
参考答案：C
解析：教材页码：P150-152 质量管理体系文件主要由质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划和质量记录等构成。选项C正确。

7.【单选题】某工程网络计划执行过程中，经检查发现仅有工作M的实际进度拖后5天，已知该工作原计划总时差和自由时差分别为6和3天，则工作M的实际进度拖后造成的影响是( )
A.不影响总工期，但会影响后续工作的最迟开始时间
B.既不影响总工期，也不影响紧后工作的最早开始时间
C.不影响总工期，但会影响紧后工作的最早开始时间
D.影响总工期，但不影响后续工作的最早开始时间
参考答案：C
解析：教材页码：P127-128 工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。实际进度拖后5天大于自由时差，小于总时差，所以影响紧后工作的最早开始时间，不影响总工期。

8.【多选题】施工测量工作开始前，施工单位应向项目监理机构提交的测量仪器相关信息有( )。
A.仪器型号
B.测量精度等级
C.购置或租赁凭证
D.使用年限
E.法定计量部门标定证明
参考答案：AE
解析：教材页码：P184-188 施工测量开始前，施工单位应向项目监理机构提交测量仪器的型号、技术指标精度等级、法定计量部门的标定证明、测量工的上岗证明，经项目监理机构审核确认后，方可进行正式测量作业。

9.【单选题】某分部工程有2个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3d、4d、3d、3d和2d、5d、4d、3d，则流水步距和流水施工工期分别为( )
A.3和16
B.3和17
C.5和18
D.5和19
参考答案：D
解析：教材页码：P123-124 本题考核的是流水步距和流水施工工期的计算。根据错位相减求得差数列： <img src="/upload/paperimg/202510211650435555094ec-80aa2b852cc9/20251020190815cde9.png" style="width:100%;"/>流水步距=max[3，5，3，2，-14]=5d；流水施工工期=5+2+5+4+3=19d。

10.【单选题】建设工程施工质量事故等级划分的依据是（）。
A.工程项目的规模
B.人员伤亡数量和直接经济损失额度
C.违法违章行为的严重程度
D.质量缺陷对结构安全的影响程度
参考答案：B
解析：教材页码：P193-194 建筑工程质量事故等级的划分是划分为特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故四个质量事故等级,是根据事故造成的伤亡情况和直接经济损失来划分的。

11.【单选题】某施工合同文件中的合同协议书、中标通知书、专业合同条款、已标价工程量清单对某项内容约定不一致时，其解释应以（）优先。
A.中标通知书
B.专用合同条款
C.合同协议书
D.已标价工程量清单
参考答案：C
解析：教材页码：P64 除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价工程量清单；⑨其他合同文件。

1.【多选题】针对基础底板的大体积混凝土裂缝，可采取的控制措施有（）。
A.及时对混凝土覆盖保温和保湿材料
B.在保证混凝土设计强度等级前提下，适当增加水胶比
C.优先选用水化热大的硅酸盐水泥拌制混凝土
D.当大体积混凝土平面尺寸过大时，设置后浇带
E.采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝
参考答案：ADE
解析：教材页码：P59-60 A选项正确：及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。 B选项错误：在保证混凝土设计强度等级前提下，适当降低水胶比，减少水泥用量。 C选项错误：优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。 D选项正确：设置后浇缝，以减小外应力和温度应力。 E选项正确：大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。综上所述，本题应选ADE选项。

2.【多选题】“四新“技术指的是（）。
A.新材料
B.新技术
C.新工艺
D.新装备
E.新标准
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P180-181 这道题考察的是对“四新”技术的理解。“四新”技术指的是在施工过程中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备。根据题目提供的选项： A选项正确，属于“四新”技术。 B选项正确，属于“四新”技术。 C选项正确，属于“四新”技术。 D选项正确，这里可以理解为新设备，因此也是正确的。 E选项错误，不属于“四新”技术的范畴。因此，正确答案是ABCD。

3.【多选题】机械台班单价包括固定费用和可变费用，下列属于固定费用的是（）。
A.折旧费
B.大修理费
C.经常修理费
D.安拆费及场外运费
E.人工费
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P198-199 ABCD选项：固定费用：包括折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费。 E选项：可变费用：包括人工费、燃料动力费、养路费及车船使用费。

4.【多选题】地下水泥砂浆防水层施工前，基层表面应( )。
A.坚实
B.平整
C.光滑
D.清洁
E.充分湿润
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P90 水泥砂浆防水层施工的基层表面应平整、坚实、清洁，并应充分湿润、无明水。基层表面的孔洞、缝隙，应采用与防水层相同的防水砂浆堵塞并抹平。 A选项：基层必须足够坚固，以支撑防水层并防止其开裂或剥落。 B选项：基层表面应无明显凹凸不平，以确保防水层能够均匀铺设。 D选项：基层表面必须干净，没有灰尘、油渍等杂质，这些杂质可能会影响防水层与基层之间的粘结力。 E选项：适当的湿润可以提高防水砂浆与基层之间的粘结效果，但不应有明水。 C选项：并不是必要的条件，实际上过于光滑的表面反而不利于防水材料与基层的结合，因此不选。综上所述，正确答案是A、B、D、E。

5.【单选题】冬期土方回填每层铺土厚度应比常温施工时( )。
A.增加20%～25%
B.减少20%～25%
C.减少35%～40%
D.增加35%～40%
参考答案：B
解析：教材页码：P113-115 土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%～25%，预留沉陷量应比常温施工时增加。

6.【多选题】验槽的主要内容有（）。
A.基槽支护情况
B.基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度
C.槽壁、槽底土质类型、均匀程度
D.基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴和地下掩埋物等
E.基槽边坡外缘与附近建筑物的距离
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P55-56 BCDE选项正确：验槽的主要内容： (1)根据设计图纸检查基槽的开挖平面位置、尺寸、槽底深度，检查是否与设计图纸相符，开挖深度是否符合设计要求。 (2)仔细观察槽壁、槽底土质类型、均匀程度和有关异常土质是否存在，核对基坑土质及地下水情况是否与勘察报告相符。 (3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等。 (4)检查基槽边坡外缘与附近建筑物的距离，基坑开挖对建筑物稳定是否有影响。 (5)天然地基验槽应检查、核实、分析钎探资料，对存在的异常点位进行复核检查。桩基应检测桩的质量是否合格。 A选项错误：虽然在实际施工过程中非常重要，但不属于验槽主要内容之一。

7.【多选题】关于一般工程的施工顺序的说法，正确的有( )。
A.先准备、后开工
B.先地下、后地上
C.先生活、后生产
D.先主体、后围护
E.先设备、后围护
参考答案：ABD
解析：教材页码：P184-185 一般工程的施工顺序：“先准备、后开工”，“先地下、后地上”，“先主体、后围护”，“先结构、后装饰”，“先土建、后设备”。‘ A选项正确：这是正确的施工顺序原则之一。在任何工程开始之前都需要做好准备工作，包括但不限于现场布置、材料采购、设备进场等。 B选项正确：这也是一个基本且重要的施工顺序原则，指的是应该先完成地基基础等地下部分的工作，再进行地上结构的建设。 C选项错误：这个选项并不是通用的施工顺序原则。实际上，在很多情况下，生产和生活的设施建设可以并行或交叉进行，并不一定严格遵循这样的顺序。 D选项正确：意味着应优先构建建筑的主要支撑结构（如梁柱框架），之后再安装非承重墙、门窗等围护结构。 E选项错误：一般而言，是先完成土建部分的工作，即“先土建、后设备”，因此该选项与标准施工顺序不符。

8.【单选题】下列铝合金门窗安装做法中，正确的是（）。
A.采用预留洞口后安装的方法施工
B.采用边安装边砌口的方法施工
C.采用先安装后砌口的方法施工
D.采用射钉固定于砌体上的方法施工
参考答案：A
解析：教材页码：P105-108 铝合金门窗安装应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。 A选项：符合规范要求。 B选项：不符合规范要求，容易导致门窗变形、安装不牢固等问题。 C选项：同样不符合规范要求，存在类似B选项的问题。 D选项：在砌体上安装铝合金门窗时严禁用射钉固定，故此选项错误。

9.【单选题】下列不属于抗冻试验方法的是（）。
A.慢冻法
B.快冻法
C.双面面冻融法
D.盐冻法
参考答案：C
解析：教材页码：P27-29 ABD选项正确：抗冻试验方法主要有三种：慢冻法、快冻法和单面冻融法（盐冻法）。 C选项：无此说法。

10.【单选题】建筑施工现场应该设置消防器材，下列错误的是（）。
A.消防门
B.灭火器
C.消防水源
D.黄砂池
参考答案：A
解析：教材页码：P300-301 A选项：并不是一种常见的消防器材或设施。消防门虽然在某些情况下（如高层建筑内的疏散通道）是必需的，但它并不属于施工现场通常需要设置的基本消防器材范畴内。 B选项：根据第12章绿色施工及现场环境管理中提到的，临时搭设的建筑物区域内、大型临时设施、木料间等场所都需要配备灭火器。 C选项：同样在该章节中明确指出施工现场应有足够的消防水源，并且进水口不应少于两处。 D选项：当大型临时设施总面积超过1200m²时，应配有专供消防用的黄沙池等设施，用于扑灭初期火灾。因此，正确答案是A。

1.【单选题】下列关于投标工程量清单的说法，错误的是（）。
A.材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价
B.专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写
C.投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税的合计金额一致
D.投标人的报价不得低于市场价
参考答案：D
解析：教材页码：P204-205 A选项：材料暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的单价计入综合单价。 B选项：专业工程暂估价应按招标人在其他项目清单中列出的金额填写。 C选项：投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和增值税金的合计金额一致。 D选项：投标人的报价不得低于成本价

2.【单选题】灌注桩成孔的控制深度与桩型有关，下面说法错误的是（）。
A.摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度
B.摩擦桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以高程控制为辅
C.端承型桩采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以高程控制为辅
D.端承摩擦桩必须保证设计桩长及桩端进入持力层深度
参考答案：B
解析：教材页码：P230 A选项：摩擦桩应以设计桩长控制成孔深度。 B选项：摩擦型桩：当采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以高程为主，以贯入度控制为辅。 C选项：端承型桩：当采用锤击沉管法成孔时，桩管入土深度控制应以贯入度为主，以高程控制为辅。 D选项：端承摩擦桩必须保证设计桩长及桩端进入持力层深度。

3.【单选题】下列工程中，属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的是（）。
A.开挖深度15m及以上的人工挖孔桩工程
B.施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程
C.跨度35m及以上的钢结构安装工程
D.重量100kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺
参考答案：B
解析：教材页码：P185-187 A选项：开挖深度16m及以上的人工挖孔桩工程。 B选项：施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 C选项：跨度36m及以上的钢结构安装工程。 D选项：重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。

4.【单选题】大体积混凝土保温覆盖层的拆除应分层逐步进行，当混凝土表面温度与环境最大温差小于（）时，可全部拆除。
A.15°C
B.20°C
C.25°C
D.28°C
参考答案：B
解析：教材页码：P59-60 保温覆盖层的拆除应分层逐步进行，当混凝土表面温度与环境最大温差小于20℃时，可全部拆除。

5.【单选题】室内防水工程施工，聚合物水泥砂浆硬化后应采用（）的方法养护。
A.浇水养护
B.干湿交替
C.干燥养护
D.覆盖养护
参考答案：B
解析：教材页码：P92 聚合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时，不得浇水养护或直接受雨水冲刷，硬化后应采用干湿交替的养护方法。潮湿环境中，可在自然条件下养护。

6.【单选题】下列关于施工现场消防管理中，消防器材的配备的说法，正确的是（）。
A.项目部临时板房办公区域，每100m²配备2只5L灭火器
B.临时木料间、油漆间、木工机具间等，每25m²配备1只灭火器
C.消防箱内消防水管长度不小于20m
D.灭火器设置在房间角落
参考答案：B
解析：教材页码：P300-301 A选项错误，临时搭设的建筑物区域内每100m²配备2只10L灭火器。 B选项正确，临时木料间、油漆间、木工机具间等，每25m²配备1只灭火器。 C选项错误，消防箱内消防水管长度不小于25m。 D选项错误，灭火器应设置在明显的位置，如房间出入口、通道、走廊、门厅及楼梯等部位。

7.【多选题】下列属于按照生产要素进行分类的工程定额的是（）。
A.劳动消耗定额
B.材料消耗定额
C.机械消耗定额
D.投资估算指标
E.施工定额
参考答案：ABC
解析：教材页码：P198-199 ABC选项：按照生产要素分类：可分为劳动消耗定额、材料消耗定额、机械消耗定额。 DE选项：按定额编制程序和用途分类：施工定额、预算定额、概算定额、概算指标、投资估算指标。

8.【多选题】关于临时用水的说法，正确的有( )。
A.现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水
B.消防泵的供电线路可以和其他用电设备共用
C.现场临时用水必须编制临时用水方案
D.高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管
E.消防供水要保证足够的水源和水压
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P194 A选项：现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。 B选项：消防泵应使用专用配电线路，不间断供电，保证消防供水。 C选项：现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案，建立相关的管理文件和档案资料。 D选项：高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施工用水管线。 E选项：消防供水要保证足够的水源和水压。

9.【多选题】施工现场应配备常用的急救器材有( )。
A.止血带
B.绷带
C.轮椅
D.颈托
E.担架
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P297-298 这道题考查的是施工现场应配备的常用急救器材。根据建筑施工安全管理的相关规定，施工现场为了应对可能出现的各种紧急情况，需要准备一些基础的急救物资以保障人员安全。 A选项正确，止血带是用于控制严重出血的一种重要工具，在处理创伤性出血时非常有用。 B选项正确，绷带可以用来包扎伤口、固定敷料或支撑受伤部位，是急救中不可或缺的物品之一。 C选项错误，虽然轮椅对于某些情况下移动伤员是有帮助的，但它并不属于施工现场必备的基本急救器材范畴内。 D选项正确，在怀疑颈椎受损的情况下使用颈托可以防止进一步伤害，保护伤者的颈部稳定。 E选项正确，担架用于搬运无法自行行走的伤病员，确保在转运过程中减少二次伤害。因此，依据上述分析，本题正确答案为A、B、D、E。而C选项中的轮椅尽管在特定情况下也十分重要，但基于题目考察的是“常用的”急救器材这一背景，故不属于必须配置项。

10.【单选题】下列铝合金门窗安装做法中，正确的是（）。
A.采用预留洞口后安装的方法施工
B.采用边安装边砌口的方法施工
C.采用先安装后砌口的方法施工
D.采用射钉固定于砌体上的方法施工
参考答案：A
解析：教材页码：P105-108 铝合金门窗安装应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。 A选项：符合规范要求。 B选项：不符合规范要求，容易导致门窗变形、安装不牢固等问题。 C选项：同样不符合规范要求，存在类似B选项的问题。 D选项：在砌体上安装铝合金门窗时严禁用射钉固定，故此选项错误。

11.【多选题】大体积混凝土裂缝控制措施正确的有(）。
A.优先选用高水化热的矿渣水拌制混凝土
B.在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当提高水胶比
C.降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外温差
D.及时对混凝土覆盖保温、保湿材料
E.设置后浇缝，以减小外应力和温度应力
参考答案：CDE
解析：教材页码：P56-57 大体积混凝土裂缝控制措施： ①优先选用低水化热的矿渣水泥拌制混凝土，并适当使用缓凝减水剂。 ②在保证混凝土设计强度等级的前提下，适当降低水胶比，减少水泥用量。 ③降低混凝土的入模温度，控制混凝土内外的温差。如降低拌合水温度；骨料用水冲洗降温等。 ④及时对混凝土覆盖保温、保湿材料。 ⑤可在基础内预埋冷却水管，通人循环水，强制降低混凝土水化热产生的温度。 ⑥设置后浇缝，以减小外应力和温度应力。 ⑦大体积混凝土可采用二次抹面工艺，减少表面收缩裂缝。

1.【单选题】（）沥青混凝土搅拌设备集料的加热温度比沥青温度高10～30℃。
A.强制式
B.半间歇半连续式
C.间歇式
D.连续式
参考答案：C
解析：教材页码：P79-81 本题考查的是沥青路面面层施工。热拌沥青混合料的施工温度与石油沥青的标号有关。沥青的加热温度控制在规范规定的范围之内，即145～170℃。集料的加热温度视拌合机类型决定，间歇式拌合机集料的加热温度比沥青温度高10～30℃；连续式拌合机集料的加热温度比沥青温度高5～10℃；混合料的出料温度控制在135～170℃。当混合料出料温度过高即废弃。混合料运至施工现场的温度控制在不低于135～150℃。

2.【单选题】关于施工测量与工地试验的说法，正确的是（）。
A.施工测量与工地试验人员只要能胜任工作，无须培训即可上岗
B.测量仪器、试验设备未经标定可以短期使用
C.测量、试验记录可以根据需要进行适当优化
D.现场测量数据处理计算资料必须换人复核
参考答案：D
解析：教材页码：P394 选项A错误，施工企业和项目部需制定计划对测量人员进行培训，培训内容包括平面、高程控制网的测设，控制网测量数据平差、坐标计算，施工放样及仪器使用等内容，并对培训人员进行考核，考核合格后方可独立进行施工测量工作。选项B错误，仪器设备经检定/校准或功能检验合格后方可投入使用。选项C错误，测量记录在任何情况下不得填写与测量无关的事项，不得缺页或补页。选项D正确，现场测量数据处理计算资料必须换人复核。测量技术交底资料，必须由测量负责人和分管的主管工程师复核，工程技术部长审核后方可进行现场交底。

3.【单选题】下列关于测量最佳含水率说法中，正确的是（）。
A.含水率高的土用干土法
B.试样用过后不能重复使用
C.用干法或湿法制备的试样不少于 3 个
D.重型击实试验和轻型击实试验的方法和原理基本相同
参考答案：B
解析：教材页码：P39-40 A选项错误，根据土的性质选用干土法或湿土法，对于高含水率土宜选用湿土法 C选项错误，用干土法或湿土法制备一组不同含水率的试样不少于5个。 D选项错误，由于击实功的不同，击实试验可分为重型和轻型击实，两个试验的原理和基本规律相似。

4.【单选题】在对预应力筋进行拉伸试验中，应同时测定其（）。
A.硬度
B.抗剪强度
C.密度
D.弹性模量
参考答案：D
解析：教材页码：P120-123 本题考查的是钢筋和混凝土施工。在对预应力筋进行拉伸试验中，应同时测定其弹性模量。

5.【多选题】材料的预算价格包括（）。
A.材料原价与运杂费
B.场内运输损耗
C.采购及仓库保管费
D.场内二次运费
E.场外运输损耗
参考答案：ACE
解析：教材页码：P345-346 材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成。

6.【多选题】SAC沥青路面施工中防止离析现象发生的有效措施有（）。
A.堆料采用小堆料
B.装料分为前后中进行
C.碾压要及时
D.足够拌合时间
E.控制碾压温度
参考答案：ABD
解析：教材页码：P88-89 本题考查的是沥青路面面层施工。SAC沥青路面施工中防止离析现象的发生： (1)集料的堆放：堆料采用小料堆，避免大料堆放时大颗粒流到外侧，集料产生离析。 (2)填料的含量：填料的含量应严格控制，减少混合料中小于0.075mm颗粒的含量。 (3)拌合时间：沥青混凝土的足够拌合时间对保证沥青混合料的均匀性非常重要，通常的干拌时间不少于10s，对于粗集料级配混合料的干拌时间应是13~15s。混合料的湿拌时间一般在35s左右。 (4)混合料的运输：卡车装料应分三个不同位置往车中装料，第一次装料靠近车厢的前部，第二次装料靠近后部车厢门，第三次装料在中间，这样可以消除装料时的离析现象。卸料：当卡车将料卸入摊铺机受料斗时，要尽量使混合料整体卸落，而不是逐渐将混合料卸入受料斗。 (5)摊铺：在每辆卡车卸料之间，不要完全用受料斗中的混合料，留少量部分混合料在受料斗内；尽可能减少将两侧板翻起的次数，仅在需要将受料斗中的混合料弄平时，才将受料斗的两块侧板翻起；尽可能宽地打开受料斗的后门，以保证分料室中的料的饱满，并使分料器连续运转；尽可能连续摊铺混合料，只有在必要时才可停顿和重新启动；调整摊铺机的速度，使摊铺机的产量与拌合机的产量相匹配等。

7.【单选题】下面属于钢筋混凝土结构构造裂缝正确的防治是（）。
A.提高水胶比
B.采用较高坍落度的混凝土
C.避免混凝土搅拌很长时间后才使用
D.大体积混凝土应尽量避免选用矿渣水泥
参考答案：C
解析：教材页码：P181 本题考查的是钢筋混凝土结构构造裂缝的防治。钢筋混凝土结构构造裂缝的防治措施：（1）选用优质的水泥及优质集料。（2）合理设计混凝土的配合比，改善集料级配、降低水胶比、掺加粉煤灰等掺合料，掺加缓凝剂；在工作条件能满足的情况下，尽可能采用较小水胶比及较低坍落度的混凝土。（3）避免混凝土搅拌很长时间后才使用。（4）加强模板的施工质量，避免出现模板移动、鼓出等问题。（5）基础与支架应有较好的强度、刚度、稳定性，并应采用预压措施；避免出现支架下沉，模板的不均匀沉降和脱模过早等情况。（6）混凝土浇筑时要振捣充分，混凝土浇筑后要加强养护工作，及时养护。（7）大体积混凝土应优选矿渣水泥等低水化热水泥；采用遮阳凉棚的降温措施、布置冷却水管等措施，以降低混凝土水化热，推迟水化热峰值出现；同一结构物的不同位置温差应满足设计及规范要求。

8.【单选题】高速公路施工中，预制场梁板底模宜采用（）。
A.木板
B.砌石底板
C.混凝土底模
D.钢板
参考答案：D
解析：教材页码：P378-381 D选项符合题意，底模宜采用通长钢板，不得采用混凝土底模。

9.【单选题】填石路堤的压实质量标准采用（）作为控制指标。
A.孔隙率
B.沉降差指标
C.压实度
D.沉降量
参考答案：A
解析：教材页码：P11-13 A选项正确，填石路堤施工过程质量控制：施工过程中每一压实层，应采用试验路段确定的工艺流程、工艺参数控制，压实质量可采用沉降差指标进行检测。施工过程中，每填高3m宜检测路基中线和宽度。填石路堤的压实质量标准采用孔隙率作为控制指标。（注意区分控制指标和检测指标）

10.【单选题】某施工现场发生安全生产事故，造成6人死亡，直接经济损失6000万元人民币。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，这属于( )生产安全事故。
A.一般
B.较大
C.特别重大
D.重大
参考答案：D
解析：教材页码：P265 D选项正确，本题考查的是公路工程施工安全事故报告。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级： (1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故。 (2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。 (3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。 (4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。根据“直接经济损失6000万元人民币”可以判断为重大事故。

1.【单选题】下列不属于隧道工程附属构造物的是（）。
A.照明
B.通信
C.通风
D.洞门构造物
参考答案：D
解析：教材页码：P187 ABC选项错误，隧道主体构造物通常指洞身衬砌和洞门构造物，附属构造物是主体构造物以外的其他建筑物，是为了运营管理、维修养护、给水排水、供蓄发电、通风、照明、通信、安全等而修建的构造物。 D选项符合题意，这是主体构造物的一部分，不属于附属构造物。

2.【单选题】（）适用于因地形限制或填筑堤身较高，不宜采用水平分层填筑法或竖向填筑法自始至终进行填筑的情况。
A.水平分层填筑法
B.纵向分层填筑法
C.竖向填筑法
D.混合填筑法
参考答案：D
解析：教材页码：P9-11 本题考查的是填方路基施工。 A选项错误，水平分层填筑法：填筑时按照横断面全宽分成水平层次，逐层向上填筑。 B选项错误，纵向分层填筑法：依路线纵坡方向分层，逐层向坡向填筑。 C选项错误，竖向填筑法：从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑。仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤。 D选项正确，混合填筑法：路堤下层用竖向填筑而上层用水平分层填筑。适用于因地形限制或填筑堤身较高，不宜采用水平分层填筑法或竖向填筑法自始至终进行填筑的情况。 <img src="/upload/paperimg/2026031716513843364190a-b9f52c55e309/202510241556532dc3.png" style="width:100%;"/>

3.【单选题】属于土方路基工程施工中常见质量控制关键点的是（）。
A.集料的级配和石料的压碎值
B.每层的松铺厚度、路面横坡
C.混凝土材料的检查与试验
D.基底地基承载力的确认
参考答案：B
解析：教材页码：P332-335 本题考查的是公路工程质量控制方法及措施。土方路基工程施工中常见质量控制关键点：（1）施工放样与断面测量。（2）路基原地面处理，按施工技术合同或规范规定要求处理，并认真整平压实。（3）使用适宜材料，必须采用设计和规范规定的适用材料，保证原材料合格，正确确定土的最大干密度和最佳含水量。（4）压实设备及压实方案。（5）路基纵横向排水系统设置。（6）B选项正确，每层的松铺厚度，横坡及填筑速率。（7）分层压实，控制填土的含水量，确保压实度达到设计要求。选项A属于路面基层(底基层)施工中常见的质量控制关键点，选项C属于水泥混凝土路面施工中常见质量控制关键点，选项D属于桥梁扩大基础工程施工中常见质量控制关键点。

4.【单选题】对于具有支座的桥梁，连续梁桥桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离为（）。
A.净跨径
B.计算跨径
C.标准跨径
D.总跨径
参考答案：B
解析：教材页码：P111-113 本题考查的是桥梁的组成。计算跨径：对于具有支座的桥梁，是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离，用l表示。对于拱式桥，拱圈（或拱肋）各截面形心点的连线称为拱轴线，计算跨径为拱轴线两端点之间的水平距离。

5.【单选题】按规定，连续长度( )以上的路线方案的调整属于重大设计变更。
A.12km
B.10km
C.2km
D.4km
参考答案：B
解析：教材页码：P256 本题考查的是公路工程设计变更管理的相关规定。有下列情形之一的属于重大设计变更： (1)连续长度10km以上的路线方案调整的； (2)特大桥的数量或结构形式发生变化的； (3)特长隧道的数量或通风方案发生变化的； (4)互通式立交的数量发生变化的； (5)收费方式及站点位置、规模发生变化的； (6)超过初步设计批准概算的。

6.【单选题】以下设计变更不属于较大设计变更范畴的是（）。
A.超过施工图设计批准预算
B.收费方式及站点位置、规模发生变化
C.单项工程费用变化超过500万元的变更
D.隧道的数量或方案发生变化
参考答案：B
解析：教材页码：P256 有下列情形之一的属于较大设计变更： (1)连续长度2km以上的路线方案调整的； (2)连接线的标准和规模发生变化的； (3)特殊不良地质路段处置方案发生变化的； (4)路面结构类型、宽度和厚度发生变化的； (5)大中桥的数量或结构形式发生变化的； (6)隧道的数量或方案发生变化的； (7)互通式立交的位置或方案发生变化的； (8)分离式立交的数量发生变化的； (9)监控、通信系统总体方案发生变化的； (10)管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的； (11)其他单项工程费用变化超过500万元的； (12)超过施工图设计批准预算的。 B选项为重大设计变更。

7.【多选题】混凝土运至灌注地点时，应检查其（）等，不符合要求时不得使用。
A.均匀性
B.密度
C.水灰比
D.配合比
E.坍落度
参考答案：AE
解析：教材页码：P140-146 本题考查的是桥梁基础工程施工。混凝土运至灌注地点时，应检查其均匀性和坍落度等，不符合要求时不得使用。

8.【多选题】压实度的现场密度的测定方法有（）。
A.贝克曼梁法
B.灌砂法
C.环刀法
D.核子密度湿度仪法
E.无核密度仪法
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P41-42 BCDE选项正确，本题考查的是压实度检测。压实度是路基质量控制的重要指标之一，是现场干密度和室内最大干密度的比值，以百分率表示。压实度表征现场压实后的密度状况，压实度越高，路基密实度越大，材料整体性能越好。其现场密度的测定方法有：灌砂法、环刀法、核子密度湿度仪法、无核密度仪法。 A选项错误，A是弯沉检测的方法。

9.【多选题】根据《公路工程标准施工招标文件》，有关合同文件解释优先级的描述中正确的有（）。
A.合同协议书及各种合同附件的优先级最高
B.公路工程专用合同条款的优先级高于项目专用合同条款
C.中标通知书的优先级高于合同协议书和通用合同条款
D.通用合同条款的优先级高于图纸和已标价工程量清单
E.技术规范优先级高于图纸和已标价工程量清单
参考答案：ADE
解析：教材页码：P297-298 本题考查的是合同的优先解释顺序。根据《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)的规定，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除项目专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： 1.合同协议书及各种合同附件(含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料)。 2.中标通知书。 3.投标函及投标函附录。 4.项目专用合同条款。 5.公路工程专用合同条款。 6.通用合同条款。 7.工程量清单计量规则。 8.技术规范。 9.图纸。 10.已标价工程量清单。 11.承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计。 12.其他合同文件。

10.【单选题】下列乳化沥青品种中，属于阴离子乳化沥青的是（）。
A.PC-1
B.BC-2
C.PN-2
D.PA-3
参考答案：D
解析：教材页码：P67-71 D选项正确，阳离子用C进行表达，阴离子用A表达。 <img src="/upload/paperimg/202510271012361321383a4-408d2f151329/20251024162247f2dc.png" style="width:100%;"/><img src="/upload/paperimg/202510271012361321383a4-408d2f151329/20251024162247b517.png" style="width:100%;"/>

11.【单选题】隧道施工方法选择的主要依据是（）。
A.隧道纵坡
B.洞口类型
C.围岩级别
D.地貌特征
参考答案：C
解析：教材页码：P203-212 隧道施工是一种动态过程，施工过程中需根据地质超前预报和监控量测结果，采用围岩分级方法确定围岩级别，进而确定适宜的施工方法。

1.【多选题】下列属于土工复合材料的有( )。
A.塑料排水带
B.复合土工膜
C.软式排水管
D.聚合物土工膜
E.沥青土工膜
参考答案：ABC
解析：教材页码：P59 本题考查的是土工合成材料的分类和应用。土工复合材料是为满足工程特定需要把两种或两种以上的土工合成材料组合在一起的制品。 (1)复合土工膜。(2)塑料排水带。(3)软式排水管，又称为渗水软管。 DE选项，属于土工膜，不属于土工复合材料。

2.【单选题】对于水闸下游八字形翼墙的单侧扩散角，下列说法正确的是( )。
A.越小越好
B.越大越好
C.一般在7 °～12°之间
D.一般是45°
参考答案：C
解析：教材页码：P9-12 C选项正确，下游八字形翼墙的总扩散角在14 °～24°之间。助教点睛：单侧扩散角乘以2得到总扩散角

3.【多选题】常见的边坡变形破坏主要有( )。
A.松弛张裂
B.蠕动变形
C.崩塌
D.滑坡
E.泥石损失
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P31-32 本题考查的是工程地质与水文地质条件分析。工程常见到的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。

4.【多选题】水准仪按精度可分为( )。
A.普通水准仪
B.精密水准仪
C.一般水准仪
D.高精水准仪
E.超精水准仪
参考答案：AB
解析：教材页码：P34-37 本题考查的是测量仪器的使用。水准仪用于水准测量，按精度不同划分为可分为DS05、DS1、DS3和DS10四个等级，其中DS05、DS1属于精密水准仪，DS3、DS10属于普通水准仪。

5.【单选题】工程建设项目施工评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（）人。
A.1～3
B.2～4
C.3
D.3～5
参考答案：A
解析：教材页码：P277-281 本题考查的是施工招标的条件与程序。评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1~3人，并标明排列顺序。

6.【单选题】依据水利工程招标投标有关规定，潜在投标人依据招标人介绍情况做出的判断和决策，由( )负责。
A.招标人
B.项目法人
C.投标人
D.监理人
参考答案：C
解析：教材页码：P277-281 本题考查的是施工招标的条件与程序。投标人依据招标人介绍情况作出的判断和决策，由投标人自行负责。招标人不得单独或者分别组织部分投标人进行现场踏勘。

7.【单选题】钢筋牌号HRB500E中的E代表的意思是（）。
A.余热
B.细
C.地震
D.带肋
参考答案：C
解析：教材页码：P57-59 C选项正确，普通热轧带肋钢筋是按热轧状态交货的钢筋，有HRB400、HRB500、HRB600、HRB400E、HRB500E五个牌号。牌号中HRB代表热轧带助钢筋，牌号中的数字400、500、600表示热轧钢筋的屈服强度特征值分别为400级、500级、600级。E是“地震的英文(Earthquake)首位字母。

8.【单选题】国家确定防洪标准的根据是（）。
A.保护地区的面积
B.防洪规划
C.保护对象的重要性及经济合理性
D.保护地区的人口及经济状况
参考答案：C
解析：教材页码：P158-159 防洪标准是指根据防洪保护对象的重要性和经济合理性而由国家确定的防御洪水标准。

9.【单选题】根据《水利工程建设项目施工监理规范》SL 288—2014的有关规定，监理机构可采用平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，土方试样不应少于承包人检测数量的( )；重要部位至少取样( )组。
A.3％，1
B.5％，3
C.5％，1
D.7％，3
参考答案：B
解析：教材页码：P270-271 监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%; 重要部位每种强度等级的混凝土最少取样1组;土方试样不应少于承包人检测数量的5%; 重要部位至少取样3组;跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%，土方试样不应少于承包人检测数量的10%。应对所有见证取样进行跟踪。

10.【多选题】下列关于施工进度安排的说法正确的有( )。
A.河道截流不宜安排在封冻期和流水期进行
B.导流泄水建筑物封堵宜选在汛后进行
C.帷幕灌浆应在本坝段和相邻坝段基固结灌浆完成后进行
D.混凝土的接缝灌浆进度应满足施工期汛情与水库蓄水安全要求
E.不良地质基础处理宜安排在建筑物覆盖后完成
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P240-241 河道截流宜安排在枯水期或汛后期进行，但不宜安排在封冻期和流水期，截流时间应根据围堰施工所需施工时段和安全度汛要求，结合所选时段各月或旬的平均流量大小，合理分析确定。A选项正确。导流泄水建筑物完成导流任务后，封堵时段宜选在汛后，使封堵工程能在一个枯水期内完成。如汛前封堵，应有充分论证和确保工程安全度汛措施。B选项正确。帷幕灌浆应在本坝段和相邻坝段基固结灌浆完成后进行。C选项正确。混凝土的接缝灌浆进度(包括厂坝间接缝灌浆)应满足施工期度汛与水库蓄水安全要求。D选项正确。不良地质基础处理安排在建筑物覆盖前完成，E错误。

1.【单选题】监理单位采用平行检测方法对承包人的检验结果进行复核，其费用由( )承担。
A.承包人
B.监理单位
C.发包人
D.质量监督机构
参考答案：C
解析：教材页码：P270-271 根据施工质量情况需要增加平行检测项目、数量时，监理机构可向发包人提出建议，经发包人同意增加的平行检测费用由发包人承担。

2.【多选题】混凝土坝裂缝处理的目的是( )。
A.保证刚度
B.保证抗渗性
C.提高混凝土的强度
D.保持混凝土的耐久性
E.恢复结构整体性
参考答案：BDE
解析：教材页码：P13-15 混凝土坝裂缝处理的目的，主要是为了恢复其整体性，保持混凝土的强度、耐久性和抗渗性。

3.【单选题】验收委员会中，( )以上的委员不同意主任委员对争议问题的裁决意见时，法人验收应报请验收监督管理机关决定。
A.1／3
B.1／2
C.2／3
D.3／4
参考答案：B
解析：教材页码：P315-316 主任委员(组长)对争议问题有裁决权。若1/2以上的委员(组员)不同意裁决意见时，法人验收应报请验收监督管理机关决定;政府验收应报请竣工验收主持单位决定。

4.【单选题】根据《生产建设项目水土流失防治标准》GB/T50434—2018,项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比指的是（）
A.水土流失治理度
B.土壤流失控制比
C.渣土防护率
D.表土保护率
参考答案：B
解析：教材页码：P172-174 A选项错误，水土流失治理度(%)：项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。 B选项正确，土壤流失控制比：项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比。 C选项错误，渣土防护率(%)：项目水土流失防治责任范围内采取措施实际挡护的永久弃渣、临时堆土数量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。挡护指拦挡、表面采取工程和植物防护或临时苫盖防护。 D选项错误，表土保护率(%)：项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。

5.【多选题】下列关于涵洞构造的说法正确的是( )。
A.圆形管涵可适用于有压或无压涵洞
B.盖板涵可用于有压涵洞
C.有压涵洞各节间的沉降缝应设止水
D.为防止洞身外围产生集中渗流可设截水环
E.拱形涵洞，多用于填土较高、跨度较大的无压涵洞
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P17-20 本题考查的是水利水电工程建筑物的类型。圆形管涵，它的水力条件和受力条件较好，多由混凝土或钢筋混凝土建造，适用于有压涵洞或小型无压涵洞。A选项正确。盖板涵洞，断面为矩形，由底板、边墙和盖板组成，适用于小型无压涵洞。 B选项错。对于有压涵洞，沉降缝中要设止水，以防止渗水使涵洞四周的填土产生渗透变形。C选项正确。对于有压涵洞要在洞身四周设若干截水环或用带土包裹形成涵衣，用以防止洞身外围产生集中渗流。D选项正确。拱形涵洞，由底板、边墙和拱圈组成。因受力条件较好，多用于填土较高、跨度较大的无压涵洞。E选项正确。故本题答案为ACDE。

6.【单选题】根据《水利水电工程施工安全管理导则》SL721—2015，下列单项工程中，属于超过一定规模的危险性较大的单项工程的是（）。
A.搭设高度为40m的落地式钢管脚手架工程
B.挡水高度为5m的围堰工程
C.开挖深度为4m的基坑的石方开挖工程
D.采用爆破拆除的工程
参考答案：D
解析：教材页码：P244-246 ABC选项属于达到一定规模的危险性较大的单项工程，D选项属于超过一定规模的危险性较大的单项工程，其专项施工方案应由施工单位组织召开审查论证会。

7.【多选题】电子招标投标系统根据功能的不同，分为（）平台。
A.交易
B.公共服务
C.行政监督
D.招标人管理
E.服务接口
参考答案：ABC
解析：教材页码：P273-275 ABC选项正确，电子招标投标系统根据功能的不同，分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。

8.【单选题】水利水电工程根据其工程规模、效益以及在经济社会中的重要性，划分为( )。
A.五等
B.五级
C.四等
D.四级
参考答案：A
解析：教材页码：P20-22 本题考查的是水利水电工程等级划分及特征水位。水利水电工程根据其工程规模、效益以及在经济社会中的重要性，划分为五等。

9.【多选题】离心泵启动前泵壳和进水管必须充满水，充水方式有( )。
A.真空泵
B.电力
C.高位水箱
D.人工
E.水力
参考答案：ACD
解析：教材页码：P13-15 本题考查的是水利水电工程建筑物的类型。离心泵启动前泵壳和进水管内必须充满水，充水方式有:真空泵、高位水箱或人工等。

10.【单选题】振捣混凝土产生的荷载，可按( )计。
A.1kN／m
B.1kN／m【sup|2】
C.1kN／m【sup|3】
D.1N／mm【sup|2 】
参考答案：B
解析：教材页码：P102-103 振捣混凝土产生的荷载，可按 1kN/m【sup|2】计。

11.【单选题】混凝土结构物与土石坝坝身连接部位，填土前应涂刷浓黏性土浆，泥浆土与水的质量比宜为（　　）。
A.1:1.0~1:1.5
B.1:1.5~1:2.0
C.1:2.0~1:2.5
D.1:2.5~1:3.0
参考答案：D
解析：泥浆土与水质量比宜为1:3.0～1:2.5，宜通过试验确定。

1.【单选题】施工现场进口处必须设置的牌图是（）。
A.工程效果图
B.施工现场总平面图
C.工程设计总平面图
D.项目部组织机构图
参考答案：B
解析：教材页码：P372-375 施工现场的进口处应有整齐明显的“五牌一图”。五牌——工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防安全牌、安全生产(无重大事故)牌、文明施工牌。一图——施工现场总平面图。

2.【单选题】关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法，错误的是( )。
A.采用雷达探测法进行背后回填注浆空洞检测
B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种模板体系
C.采用泵送入模浇筑
D.混凝土应两侧对称、水平浇筑，可设置水平和倾斜接缝
参考答案：D
解析：教材页码：P138 A选项正确：二次衬砌施工完成后应进行二次衬砌背后回填注浆施工，注浆应密实，可采用雷达探测进行空洞检测。 B选项正确：二次衬砌混凝土浇筑可采用组合钢模板或模板台车模板体系，施工前应编制专项方案。 C选项正确：混凝土浇筑采用泵送模筑，两侧边墙采用插入式振动器振捣，底部采用附着式振动器振捣。 D选项错误：混凝土浇筑采用泵送模筑，两侧边墙采用插入式振动器振捣，底部采用附着式振动器振捣。混凝土浇筑应连续进行，两侧对称，水平浇筑，不得出现水平和倾斜接缝。

3.【多选题】钢筋混凝土结构所用钢筋的（）等均应符合设计要求和现行国家标准。
A.品种
B.等级
C.规格
D.牌号
E.性能
参考答案：ACE
解析：教材页码：P46-49 此题考核钢筋施工技术的一般规定钢筋混凝土结构所用钢筋的品种、规格、性能等均应符合设计要求和现行国家标准的规定。（故选择ACE）

4.【多选题】目前大量采用的无机结合料稳定基层材料，都具备（）特点。
A.结构较密实
B.透水性较小
C.水稳定性较好
D.孔隙率较小
E.干缩性较大
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P15-16 依据教材说法，E选项不符合题意；目前大量采用结构较密实、孔隙率较小、透水性较小、水稳性较好、适宜于机械化施工、技术经济较合理的水泥、石灰及工业废渣稳定材料施工基层，这类基层通常被称为无机结合料稳定基层。故本题选A,B,C,D

5.【多选题】导致混凝土灌注导管出现堵管的原因可能有（）
A.完成二次清孔后灌注混凝土的准备时间太长
B.清孔不彻底
C.导管未按要求固定好
D.灌注过程中灌注导管埋深过大
E.隔水栓不规范
参考答案：ADE
解析：教材页码：P96-98 灌注混凝土时发生堵管主要是由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌注混凝土的准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌注过程中灌注导管埋深过大等原因引起。正确答案：A、D、E B. 清孔不彻底：虽然清孔不彻底确实可能会影响桩的质量，比如导致桩底沉渣过厚等，但造成导管堵塞的原因并不是清孔不彻底。根据知识库中的信息，清孔时孔内泥浆悬浮的砂粒太多，可能会在混凝土灌注过程中回沉在混凝土面上，形成沉积砂层，阻碍混凝土的正常上升，但这属于另一种问题（如桩身混凝土夹渣或断桩），而不是直接引起导管堵塞。 C. 导管未按要求固定好：如果导管没有按要求固定好，可能会导致导管在灌注过程中移动或倾斜，影响混凝土的正常灌注，但这并不是造成导管堵塞的原因。导管堵塞更多是因为材料或操作上的问题，例如导管破漏、隔水栓不规范、灌注导管埋深过大等

6.【单选题】依据《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008规定，热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于( )后，方可开放交通。
A.30℃
B.50℃
C.70℃
D.80℃
参考答案：B
解析：教材页码：P19-24 热拌沥青混合料路面应待摊铺层自然降温至表面温度低于50℃后，方可开放交通。

7.【单选题】施工测量是一项琐碎而细致的工作，作业人员应遵循（）的原则开展测量工作。
A.“由局部到整体，先细部后控制”
B.“由局部到整体，先控制后细部”
C.“由整体到局部，先控制后细部”
D.“由整体到局部，先细部后控制”
参考答案：C
解析：教材页码：P239 施工测量是一项琐碎而细致的工作，作业人员应遵循"由整体到局部，先控制后细部"的原则，掌握工程测量的各种测量方法及相关标准，熟练使用测量器具正确作业，满足工程施工需要。

8.【单选题】关于综合管廊廊内管道布置的说法正确的是（）
A.天然气管可与热力管道同仓敷设
B.热力管道可与电力电缆同仓敷设
C.110kv及以上电力电缆不应与通信电缆同侧布置
D.给水管道进出综合管廊时，阀门应在左廊内布设
参考答案：C
解析：教材页码：P199-200 C选项正确 A选项错误；天然气管道应独立舱室内敷设； B选项错误；热力管道不应与电力电缆同舱敷设； D选项错误；压力管道进出综合管廊时，应在综合管廊外部设置阀门。

9.【单选题】对于混凝土桥面铺装，采用较多的结构形式主要是（）
A.普通改性沥青混凝土
B.高粘高弹改性沥青混合料
C.浇筑式沥青混合料
D.环氧沥青混合料
参考答案：A
解析：教材页码：P80-83 对于混凝土桥面铺装，采用较多的结构形式仍然是普通改性沥青混凝土AC/SMA的双层铺装结构。正确答案是：A 高粘高弹改性沥青混合料（B）多用于钢桥面铺装浇筑式沥青混合料（C）主要用于钢桥面铺装下层环氧沥青混合料（D）属于高性能材料，多用于特殊要求的钢桥面

10.【单选题】用插入式振捣器浇筑混凝土时，混凝土分层厚度不宜大于（）
A.300mm
B.250mm
C.150mm
D.500mm
参考答案：A
解析：教材页码：P49-52 使用插入式振捣器时，无论配筋情况如何，浇筑层厚度均为300mm，因此，正确答案是：A B.250mm ：无筋或配筋稀疏时表面振捣器的厚度 C.150mm ：配筋较密时表面振捣器的厚度 D.500mm ：大体积混凝土整体连续浇筑时的特殊要求

1.【单选题】在粒料中按配合比掺入水泥的混合料，称为（）。
A.水泥稳定粒料
B.贫混凝土
C.水泥稳定土
D.水泥混合粒料
参考答案：A
解析：教材页码：P15-16 在粉碎的或原状松散的土(包括各种粗、中、细粒土)中，按配合比要求掺入一定量的水泥或石灰等无机结合料和水拌合而成的混合料，被称为水泥或石灰稳定材料。视所用的材料，分别称为水泥(石灰)稳定土、水泥(石灰)稳定粒料等。

2.【单选题】关于水泥混凝土路面施工的说法，错误的是（）。
A.模板的选择与施工方式相匹配
B.摊铺厚度符合不同的施工方式
C.分层摊铺时，应在下面混凝土养护3天后摊铺上层
D.运输车辆要有防止混合料漏浆和离析的措施
参考答案：C
解析：教材页码：P23-26 A,B,D选项说法正确采用小型机具摊铺混凝土施工时，松铺系数宜控制在1.10~1.25；摊铺厚度达到混凝土板厚的2/3时，应拔出模内钢钎，并填实钎孔；混凝土面层分两次摊铺时，上层混凝土的摊铺应在下层混凝土初凝前完成，且下层厚度宜为总厚的3/5，故选项C错误。

3.【单选题】承插型盘扣式钢管模板体系，当支撑架搭设高度大于（）m时，顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。
A.15
B.18
C.20
D.16
参考答案：D
解析：教材页码：P355-357 当支撑架搭设高度大于16m时，顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。

4.【单选题】具有可以减少开挖对围岩的扰动次数，有利于围岩天然承载拱的形成，工序简单等优点的浅埋暗挖法是（）
A.正台阶法
B.全断面开挖法
C.单侧壁导坑法
D.中隔壁法
参考答案：B
解析：教材页码：P134 B选项：全断面开挖法有以下特点： (1)全断面开挖法适用于土质稳定、断面较小的隧道施工，适宜人工开挖或小型机械作业。 (2)全断面开挖法采取自上而下一次开挖成型，沿着轮廓开挖，按施工方案一次进尺并及时进行初期支护。 (3)全断面开挖法的优点是可以减少开挖对围岩的扰动次数，有利于围岩天然承载拱的形成，工序简便；缺点是对地质条件要求严格，围岩必须有足够的自稳能力。 A选项：正台阶法：将结构断面分成上下两个工作面分步开挖 C选项：单侧壁导坑法：适用于断面跨度大、地表沉陷要求严格的情况 D选项：中隔壁法：适用于软弱围岩和大跨度隧道

5.【单选题】出现风力超过（）情况时，已投入使用的脚手架应进行检查并形成记录，确认安全后方可继续使用。
A.4级(含4级)
B.5级(含5级)
C.6级(含6级)
D.7级(含7级)
参考答案：C
解析：教材页码：P352-353 遇有风力超过6级(含6级)、大雨及以上降水等情况时，应对脚手架进行检查并形成记录，确认安全后方可继续使用

6.【单选题】以下有关承台施工的各种要求，存在错误的是（）
A.套箱底板与基桩之间缝隙应当贯通，不得堵塞
B.套箱顶面高程应高于施工期间的最高水位
C.套箱下沉就位后，应及时浇筑水下混凝土封底。
D.承台混凝土宜连续浇筑成型
参考答案：A
解析：教材页码：P64 B,C,D选项说法正确 A选项错误：正确做法是“套箱底板与基桩之间缝隙应堵严”，以防止渗水和保证施工质量。而选项A要求"缝隙应当贯通"是完全相反的施工要求。

7.【多选题】桥梁支座按照支座变形可能性分为（）。
A.固定支座
B.单向活动支座
C.单向固定支座
D.多向活动支座
E.伸缩活动支座
参考答案：ABD
解析：本题考查的是支座类型。按支座变形可能性分类：固定支座、单向活动支座、多向活动支座、减隔震支座。

8.【单选题】回填施工中应在管内设竖向支撑的柔性管道是内径大于( ) mm 的管道。
A.800
B.750
C.700
D.650
参考答案：A
解析：教材页码：P151-152 管内径大于800mm的柔性管道，回填施工时应在管内采取预变形措施，并不得损坏管道。故选择A

9.【单选题】为了减少占路时间，在城镇交通繁华路段进行盖梁施工，宜采用（）。
A.快装组合模板、门式支架
B.整体组装模板、快装组合支架
C.整体组装模板、碗扣式支架
D.快装组合模板、贝雷支架
参考答案：B
解析：教材页码：P64-65 在城镇交通繁华路段施工盖梁时，宜采用整体组装模板、快装组合支架，以减少占路时间

10.【单选题】拱形涵施工中，拱上端墙的正确施工顺序是（）。
A.由上至下施工
B.两侧向中间同时、对称施工
C.由下至上施工
D.中间向两侧同时、对称施工
参考答案：B
解析：此题考核拱形涵、盖板涵施工技术要点拱圈和拱上端墙应由两侧向中间同时、对称施工。故选择B

11.【多选题】以下大体积混凝土优化混凝土配合比的措施，正确的是（）
A.充分利用混凝土的中后期强度
B.选用水化热较低的水泥，降低水泥水化所产生的热量
C.掺入外加剂，适当缩短混凝土的凝结时间
D.严格控制集料的级配及其含泥量
E.控制好混凝土坍落度，不宜大于180mm
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P98-101 C选项错误：掺入外加剂后，可延长混凝土的凝结时间正确的优化措施是A、B、D、E。C选项为反向措施。

1.【多选题】矿业工程常用定额按建设程序分类可分为( )。
A.人工消耗定额
B.材料消耗定额
C.估算指标
D.概算定额
E.预算定额
参考答案：CDE
解析：教材页码：P251-253 AB选项错误：是根据生产要素来进行分类的。 CDE选项正确：定额按建设程序分类可分为施工定额、预算定额、概算定额(指标)、估算指标。

2.【多选题】下列关于水泥的说法，正确的有（）。
A.水泥是由水泥熟料，石膏和混合料磨细而成的一种水硬性胶凝材料
B.水泥颗粒粒径愈细，水化愈快，则其早期强度高，而后期强度较低
C.初凝时间不符合规定的水泥属于废品
D.水化热对大体积混凝土工程是有益的
E.体积安定性不合格的水泥属于废品
参考答案：ACE
解析：教材页码：P23 A选项正确：水泥是一种水硬性胶凝材料，加入适量水后，成为塑性浆体，既能在空气中硬化，又能在水中硬化，并能将砂、石等散粒或纤维材料牢固地胶结在一起。 B选项错误：水泥细度表示水泥被磨细的程度或水泥分散度的指标，水泥颗粒粒径愈细，与水起反应的表面积愈大，水化愈快，其早期强度和后期强度都较高。 C选项正确：初凝时间不符合规定的水泥属于废品。这是因为水泥的凝结时间必须符合规范要求，否则会影响施工质量。 D选项错误：大体积混凝土由于水化热积蓄在内部，造成内外温差，可形成不均匀应力的开裂；但水化热对冬期混凝土施工是有益的，水化热可促进水泥水化进程。 E选项正确：体积安定性不合格的水泥属于废品。

3.【多选题】金属非金属矿山不属于重大隐患情形的是（　　）。
A.每两周更新一次图纸
B.井口标高高于最高洪水位1.5m
C.主要生产中段(水平)、单个采区、盘区或者矿块的安全出口只有1个
D.水文地质类型为中等矿井，未配备防治水专业技术人员
E.安全监测监控系统运行不正常未及时修复
参考答案：AB
解析：教材页码：P123-124 A选项：未保存《金属非金属矿山安全规程》GB16423—2020规定的图纸，或者生产矿山每3个月、基建矿山每1个月未更新上述图纸； B选项：井口标高未达到当地历史最高洪水位1m以上，且未按设计采取相应防护措施。

4.【多选题】数码电子雷管起爆系统组成有（）。
A.雷管
B.起爆网络
C.编码器
D.炸药
E.起爆器
参考答案：ACE
解析：教材页码：P57-58 ACE选项正确：数码电子雷管起爆系统基本上由三部分组成，即雷管、编码器和起爆器。 B选项错误：虽然起爆网络是整个系统的一部分，但它不是单独的一个组件，而是由雷管、编码器和起爆器等组成的整体网络。 D选项错误：炸药是爆破作业中使用的材料，而不是数码电子雷管起爆系统的组成部分。

5.【单选题】下列哪项是属于加快矿业工程施工进度的技术措施（）。
A.增加工作面，组织更多的施工队伍
B.增加劳动力及施工机械设备
C.采用更先进的施工机械设备
D.增加施工作业时间
参考答案：C
解析：教材页码：P225-226 ABD选项错误，属于组织措施 C选项正确

6.【单选题】关于斜井检查孔的说法，正确的是（）。
A.检查孔宜布置在斜井井筒掘进范围内
B.检查孔与井筒纵向中心线水平距离不应大于25m
C.检查孔布置间距不应超过30m
D.检查孔孔深应超过该处斜井掘进轮廓线底板垂深60m
参考答案：B
解析：教材页码：P131-132 斜井检查孔的布置要求： (1)检查孔不得布置在井筒掘进范围内，宜布置在斜井一侧，检查孔与井筒纵向中心线水平距离不应大于25m； (2)检查孔布置间距不应超过60m； (3)检查孔深应超过该处斜井掘进轮廓线底板垂深30m； (4)冻结法施工斜井，冻结起始端、中部、终止端及各含水层至少应各布置1个检查孔，为确定冻结终端界面，应增加1-2个检查孔； (5)地质构造、水文条件复杂和极复杂类型矿井，应增加检查孔数量，并应缩小检查孔间距。选项B正确：检查孔与井筒纵向中心线水平距离不应大于25m。选项A错误，因为检查孔不得布置在井筒掘进范围内。选项C错误，根据规定，检查孔布置间距不应超过60m，而不是30m。选项D错误，检查孔孔深应超过该处斜井掘进轮廓线底板垂深30m，而非60m。

7.【单选题】某立井井筒深280m，净直径6.2m，采用普通法施工，井架提升选型合理的是（　　）。
A.一套双钩提升
B.三套单钩提升
C.两套单钩提升
D.一套单钩提升
参考答案：C
解析：教材页码：P78-80 立井净直径＞5.5m、深度中等（280m），普通法施工配置两套单钩提升，满足出矸、下料、人员提升需求。

8.【多选题】下列关于注浆堵水的说法正确的是（）。
A.注浆堵水有两种方法，一种是预注浆，另一种是壁前注浆
B.预注浆是为了打干井而在井筒掘进前向围岩含水层注浆堵水
C.壁后注浆是为了封住井璧渗水而在井筒掘砌完成后向含水层段的井壁注浆
D.预注浆分成地面预注浆和工作面预注浆两种
E.在预测井简涌水量超过15m3/h时，就要采取工作面注浆措施
参考答案：BCD
解析：教材页码：P89-91 A选项错误，BC选项正确：注浆堵水有两种方法：一种是为了打干井而在井筒掘进前向围岩含水层注浆堵水，这种注浆方法称为预注浆，另一种是为了封住井璧渗水而在井筒掘砌完成后向含水层段的井壁注浆，这种注浆方法称为壁后注浆。 D选项正确：预注浆分成地面预注浆和工作面预注浆两种。 E选项错误：一般情况下，在预测井简涌水量超过10m³/h时，就要采取工作面注浆措施。

9.【单选题】建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满（）前，向原资质许可机关提出延续申请。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
参考答案：C
解析：教材页码：P154 建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。

10.【多选题】混凝土的荷载变形包括（）。
A.化学收缩
B.弹性变形
C.塑性变形
D.自收缩
E.塑性收缩
参考答案：BC
解析：教材页码：P24-25 ADE选项错误：混凝土的变形分为非荷载作用下和荷载作用下两种，非荷载作用下的变形又分为化学收缩、自收缩、塑性收缩， BC选项正确：荷载作用下的变形包括弹性变形和塑性变形。

1.【单选题】其他项目费不包括( )。
A.暂列金额
B.计日工
C.安全生产费
D.总承包服务费
参考答案：C
解析：教材页码：P249-250 ABD选项：其他项目费包括：（1）暂列金额；（2）计日工；（3）总承包服务费。 C选项错误，属于措施费。

2.【单选题】当倾角大于（），需设置底梁，使支架成为一个封闭框式结构。
A.15°
B.45°
C.60°
D.90°
参考答案：B
解析：教材页码：P108 当倾角大于45°，需设置底梁，使支架成为一个封闭框式结构。选项B正确。

3.【多选题】只有在回风流中甲烷浓度不超过（）、二氧化碳浓度不超过（）、空气成分符合要求时，才能作业。
A.0.5%
B.1%
C.1.5%
D.2%
E.3%
参考答案：BC
解析：教材页码：P119-121 修复旧井巷时，必须首先检查瓦斯。当瓦斯积聚时，必须按规定排放，只有在回风流中甲烷浓度不超过1.0%、二氧化碳浓度不超过1.5%、空气成分符合要求时，才能作业。

4.【单选题】立井井筒冻结段施工，压风管路在井口位置应设置（）。
A.除湿装置
B.加压装置
C.加热装置
D.减压装置
参考答案：A
解析：教材页码：P91-93 压风系统包括地面压风机房、吊挂在井筒内的压风管路和管路末端的分风器，并由高压分支胶管向各种风动设备供风。在冻结段施工时，一般应设置除湿器。

5.【单选题】施工测量工作应遵循的基本原则是（）。
A.先控制后碎部
B.由局部到整体
C.由室外到室内
D.由低级到高级
参考答案：A
解析：教材页码：P1-2 施工测量工作应严格按照“先整体后局部”“先控制后碎部”“从高级到低级”的原则

6.【多选题】与横道图计划相比，网络计划的主要优点有( )。
A.形象、直观，且易于编制和理解
B.可以找出关键线路和关键工作
C.可以明确各项工作的机动时间
D.可以利用计算机进行计算、优化和调整
E.能明确表达各项工作之间的逻辑关系
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P203-204 A选项错误：这是横道图（甘特图）的主要优点，而不是网络计划的优点。横道图通过简单的线条就能直观地展示出工作的时间安排及其相互关系，易于理解和操作。 B选项正确：此为网络计划的一个显著优点。通过计算网络图中的时间参数，可以明确识别出哪些是决定整个项目工期的关键工作及它们的路径，即所谓的“关键线路”。 C选项正确：网络计划能够通过计算每项工作的最早开始时间、最晚结束时间等来确定其浮动时间（或称自由时差），从而更好地管理资源分配和进度控制。 D选项正确：现代网络计划技术支持软件辅助，可以方便地输入数据并自动完成复杂的计算任务，同时还能快速模拟不同方案下的结果，实现更高效的项目管理。 E选项正确：网络计划通过箭头连接节点的方式清晰地表示了活动间的先后顺序和其他类型的依赖关系，使得复杂工程项目的内在联系一目了然。与横道图计划相比，网络图计划的主要特点是： (1)网络图计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系。 (2)通过网络计划时间参数计算，可以明确各项工作的机动时间，找出关键线路和关键工作。。 (3)网络图计划可以利用电子计算机进行计算、优化和调整。因此，答案为B、C、D、E。

7.【单选题】关于巷道掘进直孔掏槽的优点的说法，不正确的是（）。
A.工作面布置简单
B.易实现钻孔机械化
C.炮孔利用率高
D.炮孔数目多
参考答案：D
解析：教材页码：P58-63 A选项：这是直孔掏槽的一个显著优点。直孔掏槽的炮眼布置方式相对简单，易于规划和实施。 B选项：这也是直孔掏槽的一个优点。由于炮眼是垂直于工作面布置的，因此可以更容易地使用机械化设备进行钻孔，提高施工效率。 C选项：直孔掏槽的炮孔布置较为规则，炸药能够更有效地作用于岩石，从而提高炮孔的利用率。 D选项：这是直孔掏槽的一个缺点，而不是优点。直孔掏槽需要较多的炮孔来达到理想的爆破效果，因此炮孔数目多并不是其优点。

8.【多选题】关于混凝土运输和浇筑的说法，正确的有（）。
A.避免产生离析、泌水
B.混凝土运输尽量减少转载次数
C.在混凝土终凝前浇筑完毕
D.混凝土运输应保证连续浇筑的需要
E.由高处向低处分层浇筑
参考答案：ABD
解析：教材页码：P40-45 在运输过程中应保持混凝土的均匀性，避免产生分离泌水、砂浆流失、流动性减小等现象混凝土应以最少的转载次数和最短的时间，从搅拌地点运至浇筑地点，使混凝土在初凝前浇筑完毕混凝土的运输应保证混凝土的灌筑量。对于采用滑升模板施工的工程和不允许留施工缝的大体积混凝土的浇筑，混凝土的运输必须保证其浇筑工作能连续进行。混凝土的浇筑，应由低处往高处分层浇筑。每层的厚度应根据捣实的方法、结构的配筋情况等因素确定。

9.【多选题】可以通过拉伸试验测定的钢材性能指标有（）。
A.抗拉强度
B.冲击韧性
C.塑性
D.屈服强度
E.弹性模量
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P27-28 A选项正确：抗拉强度是指钢材在拉伸过程中抵抗断裂的最大应力，是通过拉伸试验可以测定的重要性能指标之一。 B选项错误：冲击韧性是指钢材抵抗冲击荷载的能力，通常是通过弯曲冲击韧性试验（如夏比冲击试验）来测定的，而不是通过拉伸试验。 C选项正确：塑性是指钢材在断裂前能够产生永久变形的能力，通常通过测量试件拉断时的相对伸长率和断面相对收缩率来确定，这些参数也是通过拉伸试验获得的。 D选项正确：屈服强度是指钢材开始发生塑性变形时的应力，是通过拉伸试验中的屈服点来确定的。 E选项正确：弹性模量表示钢材在弹性范围内抵抗变形的能力，即产生单位弹性变形所需要的应力大小，也是通过拉伸试验获得的。

10.【单选题】连接紧密、受力良好、耐疲劳、可直接承受动荷载的钢结构连接方式是（）。
A.焊缝连接
B.普通螺栓连接
C.铆钉连接
D.高强度螺栓连接
参考答案：D
解析：教材页码：P44-45 高强度螺栓具有连接紧密、受力良好、耐疲劳安装简单迅速、施工方便、便于养护和加固以及动力荷载作用下不易松动等优点。其被广泛用于工业与民用建筑的钢结构中，也可用于直接承受动力荷载的钢结构。

11.【单选题】不属于矿业工程施工进度计划控制要点的是（）。
A.优选施工方案
B.合理安排施工顺序
C.加强施工组织管理
D.制定进度纠偏措施
参考答案：D
解析：教材页码：P208 ABC选项：矿业工程施工进度计划控制要点： 1)优选施工方案 2)合理安排施工顺序 3)加强施工组织管理 D选项：不属于。

1.【多选题】决定泵性能的工作参数有（）。
A.流量
B.扬程
C.流速
D.功率
E.效率
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P13-14 本题重点考查泵的性能。泵的性能参数主要有：流量、扬程、功率、效率、转速等。决定泵性能的工作参数主要包括以下几个方面： A. 流量：流量是指单位时间内通过泵的液体体积，通常用立方米每小时（m³/h）或升每分钟（L/min）表示。流量是泵的一个重要性能参数，直接影响泵的输送能力。解析：符合题意。 B. 扬程：扬程是指泵能够将液体提升的高度，通常用米（m）表示。扬程反映了泵克服阻力的能力，是泵的重要性能指标之一。解析：符合题意。 C. 流速：流速是指液体在管道中的流动速度，通常用米每秒（m/s）表示。虽然流速与泵的性能有关，但它并不是泵的主要工作参数，而是由流量和管道直径等因素决定的。解析：不符合题意。 D. 功率：功率是指泵运行时消耗的能量，通常用千瓦（kW）表示。功率反映了泵的能耗情况，是评价泵效率和经济性的重要参数。解析：符合题意。 E. 效率：效率是指泵输出的有效功率与输入功率的比值，通常用百分比表示。效率反映了泵能量转换的效果，是衡量泵性能的重要指标。解析：符合题意。综上所述，决定泵性能的工作参数有流量、扬程、功率和效率。因此，正确答案是： A. 流量 B. 扬程 D. 功率 E. 效率

2.【多选题】曳引式电梯安装时，参与对电梯土建交接验收的单位有（）。
A.建设单位
B.监理单位
C.电梯安装单位
D.电梯制造单位
E.土建施工单位
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P84-87 建设单位、监理单位、土建施工单位、电梯安装单位应共同参与对电梯井道和机房的检查，对电梯土建工程进行交接验收。每层楼面应有最终完成的地面基准标识，多台并列电梯应提供厅门口装饰基准线标识。

3.【单选题】螺杆式压缩机空气带负荷试运行时，启动压缩机空负荷运行不应少于（）min。
A.15
B.30
C.50
D.60
参考答案：B
解析：教材页码：P114-116 螺杆压缩机空负荷试运行要求: 启动压缩机空负荷运行不应少于 30min。

4.【单选题】下列材料中，属于有机绝缘材料的是（）。
A.云母
B.石棉
C.硫磺
D.矿物油
参考答案：D
解析：教材页码：P13 本题重点考查绝缘材料。有机绝缘材料:有矿物油、虫胶、树脂、橡胶、棉纱、纸、麻、蚕丝和人造丝等。大多用于制造绝缘漆、绕组和导线的被覆绝缘物等。无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫黄等，主要用作电机和电器绝缘、开关的底板和绝缘子等。 A. 云母解析：不正确。云母是一种无机绝缘材料。它主要用作电机和电器绝缘、开关的底板和绝缘子等。 B. 石棉解析：不正确。石棉也是一种无机绝缘材料。它主要用于制造耐高温的绝缘材料和防火材料。 C. 硫磺解析：不正确。硫磺是一种无机绝缘材料。它在某些情况下用于电气设备的绝缘，但不属于有机绝缘材料。 D. 矿物油解析：正确答案。矿物油是一种有机绝缘材料。它常用于变压器油、断路器油、电容器油、电缆油等，具有良好的绝缘性能和冷却性能。综上所述，属于有机绝缘材料的是 D. 矿物油。

5.【单选题】不属于合同变更范围的是( )。
A.增加合同中任何工作
B.合同工作转由他人实施的工作
C.改变合同中任何工作的质量标准
D.改变工程的基线
参考答案：B
解析：教材页码：P242-243 本题考查的是机电工程项目合同变更。除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应进行合同变更：（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；（2）取消合同中任何工作，但转由其他人实施的工作除外；（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；（4）改变工程的基线、标高、位置或尺寸等设计特性。 (5)改变工程的时间安排或实施顺序。

6.【多选题】特殊建设工程消防验收的程序通常包括（）。
A.验收受理
B.现场评定
C.现场验收
D.隐蔽工程验收
E.出具消防验收意见
参考答案：ABE
解析：教材页码：P97 本题考查的是特殊建设工程消防验收的组织及验收程序。验收程序通常包括验收受理、现场评定和出具消防验收意见等阶段。

7.【单选题】下列不符合《入侵报警工程设计规范》GB 50394-2007设计标准的是（）。
A.周界设置入侵探测器时，应构成连续无间断的 (面)
B.每个独立防区长度不宜大于 200m
C.周界宜配合周界入侵探测器设置监控摄像机
D.系统应根据整体纵深防护的原则设置防护系统
参考答案：D
解析：教材页码：P205-208 AB正确；周界设置入侵探测器时，应构成连续无间断的 (面)，每个独立防区长度不宜大于 200m。 C正确；周界宜配合周界入侵探测器设置监控摄像机。 D错误；系统应根据整体纵深防护和局部纵深防护的原则设置防护系统。

8.【多选题】机电工程在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素有（）。
A.优先安排工程量大的工艺生产主线
B.满足机电工程连续均衡施工要求
C.在机电工程施工过程中能加班加点
D.考虑各种不利条件的限制和影响
E.在进度计划中留出一些后备工程
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P268 在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时，应考虑以下因素: (1)保证工作重点、兼顾一般，优先安排工程量大的工艺生产主线。 (2)满足连续均衡施工要求，使资源得到充分的利用，提高生产率和经济效益。 (3)留出一些后备工程，以便在施工过程中作为平衡调剂使用。 (4)考虑各种不利条件的限制和影响，为缓解或消除不利影响做准备。 (5)考虑业主的配合及当地政府有关部门的影响等。

9.【多选题】关于水泥电杆检查的合格规定有（）。
A.不能有横向裂纹
B.不应出现纵向裂纹
C.横向裂纹的宽度不超过0．1mm
D.横向裂纹的长度不超过电杆的1／3周长
E.可以有0.2mm纵向裂纹
参考答案：BCD
解析：教材页码：P132-134 水泥杆不应出现纵向裂纹，横向裂纹的宽度不应超过0.1mm，长度不应超过电杆的1/3周长，杆长弯曲值不应超过杆长的1/1000。

10.【多选题】用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接要求，应采用（）连接。
A.90°弯头
B.90°斜三通和45°四通
C.45°三通
D.90°斜四通
E.45°弯头
参考答案：BCD
解析：教材页码：P51-54 本题考查的是建筑管道施工技术要点。用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接要求，应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°斜四通。立管与排出管端部的连接，应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。

1.【单选题】施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场“临时用电施工组织设计”，并协助业主向当地电业部门（）。
A.申请用电许可
B.申报用电方案
C.申报用电额度
D.申请用电安全评审
参考答案：B
解析：教材页码：P190-192 临时用电的检查验收标准及准用程序；施工单位应根据国家有关标准、规范和施工现场的实际负荷情况，编制施工现场"临时用电施工组织设计”并协助业主向当地电业部门申报用电方案。

2.【多选题】下列关于专项验收的说法错误的有（）。
A.建设工程项目的消防设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
B.建设工程项目的节能设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
C.消防验收应在建设工程项目投入试生产前完成
D.安全设施验收应在建设工程项目试生产阶段完成
E.环境保护验收应在建设工程项目投入试生产前完成
参考答案：BE
解析：教材页码：P366-369 专项验收的一般规定： ①建设工程项目的消防设施、安全设施及环境保护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。A正确，B错误。 ②建设单位应向政府有关行政主管部门申请建设工程项目的专项验收，包括规划、消防、节能、环保、卫生、防雷、人防、绿化等。 ③消防验收应在建设工程项目投入试生产前完成。C正确。 ④安全设施验收及环境保护验收应在建设工程项目试生产阶段完成。D正确，E错误。

3.【多选题】自动喷水灭火系统安装要求，说法错误的是（）
A.自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2％～5％的坡度，且应坡向排水管
B.喷头安装必须在系统试压、冲洗前进行，喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧
C.安装时应先报警阀辅助管道安装，然后进行水源控制阀、报警阀的连接
D.水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道下侧，其动作方向应和水流方向一致
E.当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采取相应的排水措施
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P97 A错误，自动喷水灭火系统的管道横向安装宜设2‰～5‰的坡度，且应坡向排水管 B错误，喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装应使用专用扳手，严禁利用喷头的框架施拧 C错误，报警阀组的安装应在供水管网试压、冲洗合格后进行。安装时应先安装水源控制阀、报警阀，然后进行报警阀辅助管道的连接 D错误，水流指示器应使电器元件部位竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致

4.【多选题】照明灯具的安装程序有（）。
A.灯具开箱检查
B.灯具拼接
C.灯具安装接线
D.送电前的检查
E.送电运行
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P58 本题考查的是建筑电气工程施工程序。照明灯具的安装程序:灯具开箱检查→灯具组装→安装接线→送电前的检查→送电运行。

5.【多选题】人力资源需求定性分析技术有（）等。
A.现状规划法
B.概率树法
C.经验预测法
D.散点图法
E.分合性预测法
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P340-341 人力资源需求定性分析方法有现状规划法、经验预测法、比率分析法、趋势分析法、回归分析法、分合性预测法、散点图法、德尔菲法等。

6.【单选题】根据《建筑给水排水与节水通用规范》 GB 55020-2021，下列说法正确的是（）。
A.给水管道应为绿色环
B.热水回水管道应为黄色环
C.中水管道、雨水回用和海水利用管道应为蓝色环
D.排水管道应为黄棕色环
参考答案：D
解析：教材页码：P209-210 A错误；给水管道应为蓝色环 B错误；热水回水管道应为综色环 C错误；中水管道、雨水回用和海水利用管道应为淡绿色环 D正确；排水管道应为黄棕色环

7.【多选题】弹簧支、吊架中弹簧的临时固定件，如定位销（块），应待系统（）完毕后方可拆除。
A.安装
B.检查
C.试压
D.冲洗
E.绝热
参考答案：ACE
解析：教材页码：P119-121 本题考查的是工业管道施工的技术要求。弹簧支、吊架的弹簧高度，应按设计文件规定安装，弹簧应调整至冷态值，并做记录。弹簧的临时固定件，如定位销(块) ，应待系统安装、试压、绝热完毕后方可拆除。

8.【单选题】炉壳组装平台用型钢或钢轨做基架，其上面根据组装的需要铺设钢板，表面的高度差不大于（）mm。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：B
解析：教材页码：P170-172 炉壳组装平台用型钢或钢轨做基架，其上面根据组装的需要铺设钢板，表面的高度差不大于2mm。

9.【单选题】锅炉钢架安装找正主要是用（）检查立柱中心距离和大梁间的对角线长度。
A.拉钢卷尺
B.经纬仪
C.水准仪
D.全站仪
参考答案：A
解析：教材页码：P159-163 钢架安装找正主要是用拉钢卷尺检查立柱中心距离和大梁间的对角线长度

10.【多选题】砌筑工程冬期施工措施中，正确的有（）。
A.应在供暖环境中进行
B.工作地点和砌体周围温度不应低于5℃
C.砌筑完成后，若不能立即烘炉，周围温度不应低于0℃
D.耐火砖和预制块应预热至0℃以上
E.耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌应在暖棚内进行
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P179-180 本题考查的是炉窑砌筑冬期施工的技术要求。砌筑工程冬期施工除遵守《工业炉砌筑工程施工与验收规范 GB 50211-2014 》的规定外，还应遵守下列技术规定： (1)砌筑应在供暖环境中进行。作地点和砌体周围温度均不应低于5℃。耐火砖和预制块在砌筑前应预热至0℃以上。砌筑完毕后，若不能随即烘炉投产时，应采取烘干措施，砌体周围温度不应低于5℃。C错误。 (2)耐火泥浆、耐火浇注料的搅拌应在暖棚内进行。 (3)调制耐火烧注料的水可以加热，加热温度应符合规定。

11.【多选题】下列关于变压器运输与就位的做法错误的有( )。
A.充干燥气体运输的变压器，始终保持为正压
B.当利用机械牵引变压器时，牵引着力点应在变压器重心以下
C.变压器吊装时，钢丝绳挂在顶盖上部的吊环上
D.机械牵引变压器的速度为1.5m/min
E.装有气体继电器的变压器，变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0% ~1.5%的下降坡度
参考答案：CE
解析：教材页码：P126-127 变压器装卸、运输与就位： (1）充干燥气体运输的变压器，油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa，干燥气体露点必须低于-40℃，始终保持为正压力，并设置压力表进行监视。A正确。 (2）干式变压器在运输途中应采取防雨、防潮措施。 (3）当利用机械牵引变压器时，牵引着力点应在变压器重心以下并符合制造厂规定，运输倾斜角不得超过15°，并采取防滑、防溜措施,牵引速度不应超过2m/min。BD正确。 (4）变压器吊装时，索具必须检查合格，钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上，变压器顶盖上部的吊环仅作吊芯检查用，严禁用此吊环吊装整台变压器。C错误。 ( 5）装有气体继电器的变压器，除制造厂规定不需要设置安装坡度外，应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0% ~1.5%的升高坡度。E错误。

二级建造师每日一练(2026年8月20日)

预售2027年二建《施工管理》单科无忧通关套餐班【送题库+重修一次】