二级建造师每日一练-2026年6月15日

1.【单选题】暂时不能开工的建设用地，超过( )的，应当进行绿化，铺装或者遮盖。
A.3个月
B.1个月
C.2个月
D.6个月
参考答案：A
解析：教材页码：P237-240 暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应当进行绿化、铺装或者遮盖。

2.【单选题】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案适用法律问题的解释》，正确的是（）。
A .实际施工人只能起诉与其有合同关系的转包人或违法分包人
B .发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任
C .实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或违法分包人为本案当事人。
D .无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是有效合同
参考答案：B
解析：无资质承包主体签订的专业分包合同或者劳务分包合同都是无效合同。但是，当作为无资质的"实际施工人"的利益受到侵害时，其可以向合同相对方( 转包方或违法分包方)主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第26条规定"实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。" 《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》第24条规定，"实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任"。

3.【单选题】属于行政强制执行的方式有（）。
A.限制公民人身自由
B.查封场所
C.扣押财物
D.代履行
参考答案：D
解析：教材页码：P36-38 行政强制执行的方式：①加处罚款或者滞纳金；②划拨存款、汇款；③拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；④排除妨碍、恢复原状；⑤代履行；⑥其他强制执行方式。选项D正确选项ABC属于行政强制措施的种类。行政强制措施的种类：①限制公民人身自由；②查封场所、设施或者财物；③扣押财物；④冻结存款、汇款；⑤其他行政强制措施。

4.【单选题】根据《城市建设档案管理规定》，建设单位应当在工程竣工验收后（）个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
A.1
B.6
C.12
D.3
参考答案：D
解析：教材页码：P232 建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

5.【多选题】根据《民法典》规定，承包人（），发包人可以解除建设工程施工合同。
A.未按约定工期完工的
B.将建设工程转包
C.违法分包的
D.发包人提供的主要建筑材料不符合强制性标准
E.将劳务部分分包给具有相应资质的公司
参考答案：BC
解析：教材页码：P132 1.发包人解除施工合同《民法典》规定，承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。B、C选项正确。 2.承包人解除施工合同《民法典》规定，发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。 A选项未按约定工期完工的，发包人可以向求承包人索赔相应的损失，承包方未按合同约定完成建设施工任务，承担违约责任，

6.【单选题】某市地铁工程施工作业面内，因大量水和流沙涌入，引起部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，直接经济损失约合1.5亿元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于（）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
参考答案：A
解析：教材页码：P183-184 本题考查的知识点为生产安全事故划分标准的规定事故一般分为以下等级: (1)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故； (2)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故； (3)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故； (4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

7.【单选题】小赵有一个借款纠纷需要委托代理人进行诉讼，没有委托律师及基层法律服务工作者。下列人员中，可以被委托为诉讼代理人的是( )。
A .朋友小李
B .邻居小江
C .同事小黄
D .哥哥大赵
参考答案：D
解析：当事人、法定代理人可以委托1~2人作为其诉讼代理人。《民事诉讼法》规定，下列人员可以被委托为诉讼代理人:(1)律师、基层法律服务工作者;(2）当事人的近亲属或者工作人员;(3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。

8.【单选题】某化工责任有限公司与某运输集团就化工原料运输签订了《货物运输合同》。合同中承运人的权利是( )。
A.任意变更运输线路权
B.拒绝支付运费权
C.运送物留置权
D.对货物的处置权
参考答案：C
解析：教材页码：P147-149 本题考查的是运输合同当事人的主要权利和义务，为一般考点。承运人的主要权利是：①特定条件下的拒绝运输权、②运送物的留置权、③货物的提存权。因此C选项答案正确。

9.【单选题】根据《消防法》，我国消防工作的方针是（）
A.安全第一、预防为主
B.预防为主、防消结合
C.综合治理、群防群治
D.政府主导、全民参与
参考答案：B
解析：教材页码：P181-183 《消防法》规定，消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则，实行消防安全责任制，建立健全社会化的消防工作网络。

10.【多选题】关于代理的法律责任的说法，下列选项中正确的是（）。
A.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人不负法律责任
B.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任
C.代理人和相对人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和相对人负连带责任
D.相对人知道行为人没有代理权还与行为人实施民事行为给他人造成损害的，由相对人和行为人负连带责任
E.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由代理人和第三人负连带责任
参考答案：BC
解析：教材页码：P49-52 本题考查的知识点为建设工程代理法律关系委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。A选项错，B选项正确。代理人和相对人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和相对人负连带责任。C选项正确。相对人知道或者应当知道行为人无权代理的，相对人和行为人按照各自的过错承担责任。D选项错。代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，由被代理人和代理人负连带责任。E选项错。

1.【单选题】根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序正确的是（）。
A.技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单、投标函及其附录
B.投标函及其附录、已标价工程量清单、技术标准和要求、图纸
C.技术标准和要求、投标函及其附录、图纸、已标价工程量清单
D.投标函及其附录、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单
参考答案：D
解析：教材页码：P64 标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（专用条款没有另行的约定，以下合同文件序号为优先解释的顺序） (1)合同协议书； (2)中标通知书； (3)投标函及投标函附录； (4)专用合同条款； (5)通用合同条款； (6)技术标准和要求； (7)图纸； (8)已标价的工程量清单； (9)其他合同文件。综上，本题应选D。

2.【单选题】某单代号网络计划中，工作i的最早开始时间是2天，耗时时间是1天，其后工作j的最迟开始时间是第7天，总时差是3天，则工作i-j的间隔时间是（）天。
A.2
B.1
C.4
D.5
参考答案：B
解析：教材页码：P127-139 j工作最迟开始时间为第7天，总时差为3天，j工作最早开始时间=7-3=4，4-(2+1)=1天。

3.【多选题】根据《标准设备采购招标文件》合同设备支付后进行开箱检验的主要内容有( )。
A.设备内部缺陷
B.设备数量
C.设备性能
D.设备外观
E.设备运行效率
参考答案：BD
解析：教材页码：P96-99 合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。

4.【单选题】机械性能检测，属于施工质量检验的哪种方法（）
A.感观检验法
B.物理检验法
C.化学检验法
D.现场试验法
参考答案：B
解析：教材页码：P168-170 B选项正确，物理检验法是指利用物理原理借助各种检测工具和仪器设备对施工质量进行检验的方法。物理检验法是一种在施工质量检验中被广泛应用的重要方法包括度量检测、电性能检测、机械性能检测和无损检测等。施工质量检验可采用感观检验法、物理检验法、化学检验法和现场试验法等。

5.【单选题】某工程时标网络计划及第7周末前锋线如下图所示，关于实际进度与计划进度比较结果正确的是（）。 <img src="/upload/paperimg/202510211650441323705cb-e0042cdaf0aa/202510201917304e09.png" style="width:100%;"/>
A.工作C实际进度拖后2周，影响总工期1周
B.工作D实际进度提前1周，不影响总工期
C.工作F实际进度提前1周，不影响总工期
D.如果按照第7周末结果调整进度计划，工作H可提前开始
参考答案：C
解析：教材页码：P145-146 选项A错误，工作C实际进度拖后3周，影响总工期1周；选项B错误，工作D实际进度拖后1周，影响总工期1周；选项C正确，工作F实际进度提前1周，不影响总工期；选项D错误，如果按照第7周末结果调整进度计划，工作H不能提前开始。

6.【单选题】关于建设工程项目施工进度计划系统构成的说法，正确的是（）。
A.施工进度计划系统是所有项目参与方的共同编制形成的
B.施工进度计划系统可按项目的组成分别编制形成
C.施工计划系统应包括项目的投资分解计划
D.施工总进度计划由年度、季度等施工计划构成
参考答案：B
解析：教材页码：P112 选项A，为确保施工项目按期交付使用，施工单位需要编制施工进度计划，并控制施工进度计划的实施。选项B、C，施工进度计划系统：按项目组成编制的施工进度计划、按进展时间编制的施工进度计划。选项D，施工进度计划系统按进展时间编制的施工进度计划：为了有效地控制工程施工进度，施工单位应编制年度施工计划、季度施工计划和月(旬)作业计划，将施工进度计划逐层细化，形成一个旬保月、月保季、季保年的计划体系。

7.【单选题】就施工承包单位内容而言，单位工程施工组织设计的审批人是（）。
A.施工单位企业负责人
B.项目技术负责人
C.施工单位技术负责人
D.施工项目经理
参考答案：C
解析：教材页码：P39 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批;单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批;施工方案应由项目技术负责人审批;重点、难点分部(分项)工程施工方案和针对危险性较大的分部分项工程专项施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。选项C正确。

8.【单选题】关于工程变更原因的说法，错误的是( )。
A.设计单位新的变更指令，对建筑的新要求
B.工程环境的变化，要求实施方案或实施计划变更
C.政府部门对工程新的要求
D.由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款
参考答案：A
解析：本题考核的是工程变更的原因。工程变更的原因包括： (1)业主新的变更指令，对建筑的新要求； (2)由于设计人员、监理方人员、承包商事先没有很好地理解业主的意图，或设计的错误，导致图纸修改； (3)工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或实施计划变更； (4)由于产生新技术和知识，有必要改变原设计、原实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的改变； (5)政府部门对工程新的要求； (6)由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款。

9.【单选题】在工程网络计划执行过程中，当某项工作的最早完成时间推迟天数超过其自由时差时，将会影响( )。
A.该工作平行工作的最早开始时间
B.该工作紧后工作的最早开始时间
C.该工作紧后工作的最迟开始时间
D.本工作的最迟完成时间
参考答案：B
解析：本题考查的是关键工作、关键线路和时差。自由时差指的是在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。

10.【多选题】投标报价时常用的报价技巧有（）。
A.不平衡报价法
B.多方案报价法
C.保本竞标法
D.专家调查法
E.突然降价法
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P60-62 报价技巧是指在投标中具体采用的对策和方法，常用的报价技巧有不平衡报价法、多方案报价法、保本竞标法和突然降价法等。选项D属于干扰项，专家调查法属于施工风险识别方法。综上，本题应选ABCE。

1.【多选题】下列关于混凝土小型空心砌体墙砌筑的做法中，正确的是（）。
A.墙体竖向通缝不得超过两皮小砌块，独立柱不允许有竖向通缝
B.外墙转角处应使小砌块隔皮露端面
C.T形交接处应使横墙小砌块隔两皮露端面
D.厚度为190mm的自承重小砌块墙体宜与承重墙同时砌筑
E.厚度小于190mm的自承重小砌块墙体宜后砌，且应按设计要求预留拉结筋或钢筋网片
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P70-71 A选项：墙体竖向通缝不得超过两皮小砌块，独立柱不允许有竖向通缝。 B选项：外墙转角处应使小砌块隔皮露端面 C选项：T字交接处应使横墙小砌块隔皮露端面。 D选项：厚度为190mm的自承重小砌块墙体宜与承重墙同时砌筑。 E选项：厚度小于190mm的自承重小砌块墙体宜后砌，且应按设计要求预留拉结筋或钢筋网片。

2.【单选题】建筑物中各类结构构件的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同，对其中部分结构构件的安全等级可进行调整，但不得低于（）。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
参考答案：C
解析：教材页码：P13-17 建筑物中各类结构构件的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同，对其中部分结构构件的安全等级可进行调整，但不得低于三级。

3.【多选题】钢材应进行抽样复验的情况有( )。
A.设计有复验要求的钢材
B.钢材混批
C.国外进口钢材
D.大跨度钢结构所用钢材
E.对质量有疑义的钢材
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P238 对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验: ①国外进口钢材;（C选项） ②钢材混批；（B选项） ③板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板； ④建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；（D选项） ⑤设计有复验要求的钢材；（A选项） ⑥对质量有疑义的钢材。（E选项）钢材复验内容应包括力学性能试验和化学成分分析，其取样、制样及试验方法可按相关试验标准或其他现行标准执行。

4.【单选题】根据《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一批、第二批)》的有关规定，下列属于限制使用的施工工艺的是（）。
A.使用现场简易制作钢筋保护层垫块工艺
B.使用卷扬机钢筋调直工艺
C.使用饰面砖水泥砂浆粘贴工艺
D.使用钢筋闪光对焊工艺
参考答案：D
解析：教材页码：P131-132 ABC选项：禁止使用的施工工艺 1)禁止使用的施工工艺 (1)禁止使用现场简易制作钢筋保护层垫块工艺，可使用专业化压制设备和标准模具生产垫块工艺等替代。 (2)禁止使用卷扬机钢筋调直工艺，可使用普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断机的钢筋调直工艺等替代。 (3)禁止使用饰面砖水泥砂浆粘贴工艺，可使用水泥基粘接材料粘贴工艺等替代 (4)禁止使用钢筋“热弯”加工工艺。可使用冷弯工艺(一次弯折到位)替代。 (5)禁止使用石材及瓷板落后挂接工艺，包括销钉连接工艺、板材边部槽式连接的T型挂件及蝶型挂件连接工艺、板材背部直插或斜插入槽口的挑件连接工艺、胶粘接连接工艺等。可使用背栓挂件及组合式挂件(SE型、h型、C型等)连接工艺等替代。 D选项：限制使用的施工工艺（1）限制使用钢筋闪光对焊工艺。在非固定的专业预制厂(场)或钢筋加工厂(场)内，对直径大于或等于22mm的钢筋进行连接作业时，不得使用钢筋闪光对焊工艺。可使用套筒冷挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺替代。（2）限制使用基桩人工挖孔工艺，存在下列条件之一的区域不得使用。可使用冲击钻、回转钻、旋挖钻等机械成孔工艺替代。 ①地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域； ②孔内空气污染物超标准； ③机械成孔设备可以到达的区域。

5.【单选题】关于屋面卷材防水找平层的排水坡度要求的说法，正确的是（）。
A.平屋面采用结构找坡不应小于2％
B.采用材料找坡宜为3％
C.天沟、檐沟纵向找坡不应小于1％
D.沟底水落差大于200mm
参考答案：C
解析：教材页码：P164-166 AB选项错误：屋面找坡应满足设计排水坡度要求，结构找坡不应小于3％，材料找坡宜为2％； C选项正确：檐沟、天沟纵向找坡不应小于1％。 D选项错误：沟底水落差不得超过200mm。

6.【多选题】下列属于直接施加在结构上的各种力，亦称为荷载的是（）。
A.结构自重
B.楼面和屋面活荷载
C.雪荷载和覆冰荷载
D.撞击力
E.温度作用
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P17 ABCD选项：引起建筑结构失去平衡或破坏的外部作用主要有两类。一类是直接施加在结构上的各种力，亦称为荷载。包括：永久作用（如结构自重、土压力、预加应力等）；可变作用（如楼面和屋面活荷载、起重机荷载、雪荷载和覆冰荷载、风荷载等）；偶然作用（如爆炸力、撞击力、火灾、地震等）。 E选项：另一类是间接作用，指在结构上引起外加变形和约束变形的其他作用，例如温度作用、混凝土收缩、徐变等。

7.【单选题】以下关于施工缝处继续浇筑混凝土的说法中错误的是（）。
A .已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.0N/mm【sup|2】
B .在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水
C .在浇筑混凝土前，宜先在施工缝处铺一层水泥浆或与混凝土内成分相同的水泥砂浆
D .混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合
参考答案：A
解析：本题考核的知识点是施工缝浇筑混凝土的要求。选项A错误：已浇筑的混凝土，其抗压强度不应小于1.2N/mm【sup|2】。

8.【单选题】土钉应进行抗拔承载力检验，检测数量不宜小于土钉总数的（），且同一土层中的土钉检验数量不应少于（）根。
A.3%，3
B.3%，1
C.1%，3
D.1%，1
参考答案：C
解析：本题考核知识点为基坑支护工程。土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数的1% ，且同一土层中的土钉检验数量不应少于3根。

9.【单选题】无外保温外墙的整体防水层设计采用块材饰面时，防水层宜采用（）。
A.聚合物水泥防水砂浆
B.聚合物水泥防水涂料
C.聚合物乳液防水涂料
D.聚氨酯防水涂料
参考答案：A
解析：教材页码：P92-94 A选项：采用块材饰面时，防水层应设在找平层和块材粘结层之间，防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆或普通防水砂浆。 BCD选项：采用幕墙饰面时，防水层应设在找平层和幕墙饰面层之间，防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆、普通防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料或聚氨酯防水涂料。

10.【多选题】满堂脚手架检查评定一般项目的内容包括( )。
A.架体防护
B.荷载
C.架体基础
D.通道
E.构配件材质
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P286-292 C选项错误，保证项目包括:施工方案;架体基础;架体稳定;杆件锁件;脚手板;交底与验收。 ABDE选项正确，一般项目包括:架体防护;构配件材质;荷载;通道。

1.【单选题】无机结合料基层施工中，无机结合料稳定材料养护7天后，施工需要通行重型货车时，应有专人指挥，按规定的车道行驶，且车速不应大于（）。
A.20km／h
B.25km／h
C.30km／h
D.40km／h
参考答案：C
解析：教材页码：P64-67 C选项正确，无机结合料稳定材料养护7d后，施工需要通行重型货车时，应有专人指挥，按规定的车道行驶，且车速不应大于30km／h。

2.【单选题】高填方路堤受水浸泡部分其边坡如设计无特殊要求时，不宜陡于( )。
A.1:1
B.1:1.5
C.1:2
D.1:4
参考答案：C
解析：教材页码：P47-48 C选项正确，本题考查的是高填方路基沉降的防治。高填方路堤受水浸泡部分应采用水稳性及透水性好的填料，其边坡如设计无特殊要求时，不宜陡于1:2。

3.【多选题】水泥粉煤灰碎石桩施工质量标准应检查的项目有（）。
A.桩距
B.桩径
C.桩长
D.混凝土抗压强度
E.复合地基承载力
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P21-29 ABCE选项正确，由下图知。本题考查的是特殊路基施工技术。 D选项错误，是现浇混凝土大直径管桩施工质量标准。 <img src="/upload/paperimg/20251027101155676546099-f67c144ecc98/202510241557007746.png" style="width:100%;"/>

4.【多选题】级配砾石可以适用的条件是（）。
A.一级公路的基层
B.高速公路的基层
C.二级公路的基层
D.轻交通的二级公路基层
E.一级公路的底基层
参考答案：DE
解析：教材页码：P50 DE选项正确，级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可用于轻交通的二级和二级以下公路的基层以及各级公路的底基层。

5.【单选题】[2025年真题]两跨13m简支梁桥属于（）。
A.大桥
B.中桥
C.特大桥
D.小桥
参考答案：D
解析：3.1.1桥梁构造与施工准备P113 <img src="/upload/paperimg/2026031716513843364190a-b9f52c55e309/c3887140.png" style="width:100%;"/>

6.【单选题】路面基层人工拌合施工时，当已整平材料含水率过小时，应在土层上洒水闷料，下列不符合相关规定的是（）。
A.采用高效率的路拌机械时，闷料时宜一次将水洒够
B.采用普通路拌机械时，闷料时的洒水量宜较最佳含水率高2~3个百分点
C.中粒和粗粒材料可视其中细粒材料的含量，缩短闷料时间
D.对综合稳定材料，应先将石灰和土拌合后一起闷料
参考答案：B
解析：教材页码：P56-64 已整平材料含水率过小时，应在土层上洒水闷料，且应符合下列规定： ①洒水应均匀。 ②严禁洒水车在洒水段内停留和掉头。 ③采用高效率的路拌机械时，闷料时宜一次将水洒够。 ④B选项符合题意，采用普通路拌机械时，闷料时的洒水量宜较最佳含水率低2~3个百分点。（这个是由于普通路拌机械时，由于拌匀时间长，水泥与潮湿土相接触会发生水化反应，所以要降低一点）。 ⑤细粒材料应经一夜闷料，中粒和粗粒材料可视其中细粒材料的含量，缩短闷料时间。 ⑥对综合稳定材料，应先将石灰和土拌合后一起闷料。 ⑦对水泥稳定材料，应在摊铺水泥前闷料。

7.【单选题】隧道周边位移的测量仪器一般采用（）。
A.收敛计
B.测缝计
C.声波仪
D.水平仪
参考答案：A
解析：本题考查的是隧道施工监控量测技术。周边位移的方法及工具：各种类型收敛计、全站仪或其他非接触量测仪器。

8.【单选题】下列关于明洞回填施工说法，错误的是（）。
A.人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于设计强度的75%。机械回填时，拱混凝土强度应不小于设计强度。
B.明洞两侧回填水平宽度小于1.2m的范围应采用浆砌片石或同级混凝土回填
C.回填材料不宜采用膨胀岩土
D.回填时可以倾填作业
参考答案：D
解析：教材页码：P200-203 (1)A选项正确，明洞拱背回填应在外模拆除、防水层和排水育管施工完成后进行。人工回填时，拱圈混凝土强度应不小于设计强度的75%。机械回填时，拱混凝土强度应不小于设计强度。 (2)B选项正确，明洞两侧回填水平宽度小于1.2m的范围应采用浆砌片石或同级混凝土回填。 (3)C选项正确，回填材料不宜采用膨胀岩土。 (4)回填顶面0.2m可用耕植土回填: (5)明洞土石回填应对称分层夯实，分层厚度不宜大于0.3m，两侧回填高差不应大于0.5m，回填到拱顶以上1.0m后，方可采用机械碾压。回填土压实度应符合设计规定 (6)单侧设有反压墙的明洞回填应在反压墙施工完成后进行。 (7)D选项错误，回填时不得倾填作业。 (8)明洞回填时，应采取防止损伤防水层的措施 (9)洞门顶排水沟砌筑在填土上时，应在夯实后砌筑。

9.【多选题】属于路基质量检验中填石路基实测项目的有（）。
A.压实
B.弯沉值
C.宽度
D.平整度
E.土石比例
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P337-338 本题考查的是公路工程质量检查与检验。填石路基实测项目有：压实(△)、弯沉值(△)、纵断高程、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡坡度和平顺度。

10.【多选题】下列关于雨期施工说法错误的是（）。
A.填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等
B.每一填筑层表面应做成2%~4%双向路拱横坡以利于排水
C.雨期开挖路堑挖方边坡宜一次挖到设计坡面
D.雨期开挖路堑，当挖至路床顶面时应停止开挖
E.雨期开挖岩石路基，炮眼宜水平设置
参考答案：CD
解析：本题考查的是路基季节性施工。选项A，填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等。选项B，每一填筑层表面应做成2%~4%双向路拱横坡以利于排水，低洼地带或高出设计洪水位0.5m以下部位应选用透水性好、饱水强度高的填料分层填筑，并及时施作护坡、坡脚等防护工程。选项C，挖方边坡不宜一次挖到设计坡面，应预留一定厚度的覆盖层，待雨期过后再修整到设计坡面。选项D，雨期开挖路堑，当挖至路床顶面以上300~500mm时应停止开挖，并在两侧挖好临时排水沟，待雨期过后再施工。选项E，雨期开挖岩石路基，炮眼宜水平设置。注意题干是选择错误选项，故选项CD符合题意。

1.【单选题】地质构造(或岩层)在空间的位置叫作地质构造面或岩层层面的( )。
A.地质构造
B.产状
C.褶皱构造
D.断裂构造
参考答案：B
解析：教材页码：P29-31 本题考查的是工程地质与水文地质条件分析。地质构造(或岩层)在空间的位置叫做地质构造面或岩层层面的产状，分为水平、倾斜和直立等三种类型。

2.【多选题】水利工程中钢筋的拉力检验项目包括( )。
A.屈服点
B.抗拉强度
C.冷弯强度
D.伸长率
E.颈缩率
参考答案：ABD
解析：在拉力检验项目中，包括屈服点、抗拉强度和伸长率三个指标。

3.【单选题】实际抗御洪水标准低于水利部颁布的水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准，或者工程存在较严重安全隐患，不能按设计正常运行的大坝可鉴定为( )类坝。
A.一
B.二
C.三
D.四
参考答案：C
解析：教材页码：P260 三类坝:实际抗御洪水标准低于部颁水利枢纽工程除险加固近期非常运用洪水标准，或者工程存在较严重安全隐患，不能按设计正常运行的大坝。

4.【单选题】某堤防防洪标准为50年一遇，属2级堤防，在这个堤防上建一个流量为0.5m【sup|3】／s的小型穿堤涵洞，该穿堤涵洞建筑物的级别是( )。
A.1级
B.2级
C.4级
D.5级
参考答案：B
解析：教材页码：P20-22 B选项正确，穿越堤防、渠道的永久性水工建筑物的级别，不应低于相应堤防、渠道的级别。由于堤防的级别是2级，因此穿堤涵洞的级别也应不低于2级。

5.【多选题】根据《碾压式土石坝施工规范》（DL/T5129－2013），黏性土料现场鉴别控制项目包括（）。
A.最大粒径
B.含水率
C.黏粒含量
D.级配
E.含泥量
参考答案：BC
解析：教材页码：P99-101 BC选项正确，如下图所示。 <img src="/upload/paperimg/202503261144147399481c7-50dbf931ea3c/202503241939590aaa.png" style="width:100%;"/>

6.【单选题】根据《关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》，水利工程项目在进行施工准备前必须满足的条件中不包括（）。
A.项目可行性研究报告已经批准
B.建设资金已落实
C.环境影响评价文件等已经批准
D.项目初步设计报告已经批复
参考答案：D
解析：教材页码：P309-310 根据水利部《关于调整水利工程建设项目施工准备开工条件的通知》 (水建管[2017] 177号) ，将水利工程建设项目施工准备开工条件调整为:项目可行性研究报告已经批准，环境影响评价文件等已经批准，年度投资计划已下达或建设资金已落实；项目法人即可开展施工准备，开工建设。

7.【多选题】水利水电工程施工总平面图的主要内容应包括( )。
A.施工用地范围
B.一切地上和地下的已有和拟建的建筑物、构筑物及其他设施的平面位置与外轮廓尺寸
C.永久性和半永久性坐标位置，必要时标出建筑场地的等高线
D.场外取土和弃土的区域位置
E.为施工服务的各种临时设施的位置
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P231-236 施工总平面图的主要内容： (1)施工用地范围。 (2)一切地上和地下的已有和拟建的建筑物、构筑物及其他设施的平面位置与外轮廓尺寸。 (3)永久性和半永久性坐标位置，必要时标出建筑场地的等高线。 (4)场内取土和弃土的区域位置。 (5)为施工服务的各种临时设施的位置。

8.【单选题】施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、( )、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。
A.监理单位
B.设计单位
C.项目法人
D.分包单位
参考答案：D
解析：教材页码：P423-424 施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。

9.【单选题】土料填筑压实参数不包括( )。
A.碾压机具的种类
B.碾压遍数及铺土厚度
C.含水量
D.振动碾压的振动频率及行走速率
参考答案：A
解析：教材页码：P93-94 本题考查的是土方填筑技术。土料填筑压实参数主要包括碾压机具的重量、含水量、碾压遍数及铺土厚度等，振动碾压还应包括振动频率及行走速率等。此类题型属于高频考点，建议考试熟练掌握。

10.【多选题】土工合成材料在土建工程中应用时，不同的部位应使用不同的材料，其功能主要有( )。
A.反滤
B.排水
C.隔离
D.防渗
E.防滑
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P60-61 本题考查的是土工合成材料的分类和应用。土工合成材料在土建工程中应用时，不同的部位应使用不同的材料，其功能主要可归纳为六类，即反滤、排水、隔离、防渗、防护和加筋。

1.【多选题】下列选项中，符合安全防护安全要求的有（）。
A.当非竖向洞口短边边长为500～1500mm时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施并应固定牢固
B.在坠落高度距离基准面2m及以上的基坑周边、支架平台边、桥梁结构旁边等作业面进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆
C.脚手架操作层上架设梯子作业时，应有专人监护或设置围栏
D.在2m以上高处绑扎柱钢筋、搭设与拆除柱模板、浇筑高度2m以上的混凝土结构构件时，应设置脚手架或操作平台
E.有限空间作业发生窒息事故时，应立即使用纯氧通风换气
参考答案：ABD
解析：教材页码：P363-365 A选项正确：当非竖向洞口短边边长为500~1500mm时，应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施并固定牢固，符合规范要求。 B选项正确：坠落高度≥2m的临边作业场所（如基坑周边、支架平台边等）必须设置防护栏杆，并采用密目网或栏板封闭。 C选项错误：脚手架操作层上严禁架设梯子作业，因此“架设梯子时设监护或围栏”的做法违反规定。 D选项正确：在2m以上高处进行绑扎钢筋、模板搭拆等作业时，必须设置脚手架或操作平台，属于强制性安全措施。 E选项错误：有限空间窒息事故时，使用纯氧通风会导致爆炸风险（氧气浓度过高）。正确做法应采用自然通风或空气置换，禁止直接通纯氧。

2.【单选题】大体积混凝土质量控制措施不包括（）。
A.优化混凝土配合比
B.分层浇筑
C.选用水化热较高的水泥
D.控制入模温度
参考答案：C
解析：此题考核大体积混凝土质量控制主要措施大体积混凝土浇筑应选用水化热较低的水泥，以降低水泥水化所产生的热量，从而控制大体积混凝土的温度升高。故选择C

3.【多选题】模板、支架和拱架拆除应遵循的原则有（）。
A.先支先拆、后支后拆
B.卸落量宜由小渐大
C.在横向应对称均衡卸落、在纵向应同时卸落
D.预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除
E.底模应在结构建立预应力前拆除
参考答案：BD
解析：此题考核模板、支架和拱架的拆除桥梁施工模板、支架和拱架拆除应遵循先支后拆、后支先拆的原则。支架和拱架应按几个循环卸落，卸落量宜由小渐大。每一循环中，在横向应同时卸落、在纵向应对称均衡卸落。预应力混凝土结构的侧模应在预应力张拉前拆除；底模应在结构建立预应力后拆除。（故选择BD）

4.【单选题】钻孔灌注桩初灌水下混凝土时，导管首次埋入混凝土的深度不应小于（）m。
A.0.7
B.0.8
C.0.9
D.1.0
参考答案：D
解析：教材页码：P62-64 规范规定，灌注导管底端至孔底的距离应为0.3~0.5m ，初灌时导管首次埋深应不小于1.0m 。故选择D

5.【单选题】安装钢梁时，工地焊接连接的焊接顺序宜为（）对称进行。
A.纵向从跨中向两端、横向从两侧向中线
B.纵向从两端向跨中、横向从两侧向中线
C.纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧
D.纵向从两端向跨中、横向从中线向两侧
参考答案：C
解析：本题考查的是钢梁施工技术。钢梁构件工地焊缝连接，应按设计顺序进行，无设计顺序时，焊接顺序宜为纵向从跨中向两端、横向从中线向两侧对称进行；且符合现行行标《城市桥梁工程施工与质量规范》CJJ 2--2008第14.2.5条规定。

6.【多选题】关于喷锚暗挖(矿山)隧道施工中土方开挖施工质量控制的说法，正确的有（）。
A.隧道外轮廓线的控制，宜用隧道断面仪
B.按设计要求确定开挖方式，经试验选择开挖步序
C.每开挖一榀钢拱架的间距，应及时支护、喷锚、闭合，可适当超挖
D.在稳定性好的地层中停止开挖，或停止作业时间较长时，应及时喷射混凝土封闭开挖面
E.相向开挖的两个开挖面相距约2倍管(隧)径时，可同时开挖
参考答案：AB
解析：此题考核喷锚支护施工质量检查与验收土方开挖 (1)宜用激光准直仪控制中线和隧道断面仪控制外轮廓线。 (2)按设计要求确定开挖方式,经试验选择开挖步序。 (3)每开挖一榀钢拱架的间距,应及时支护、喷锚、闭合,严禁超挖。 (4)在稳定性差的地层中停止开挖,或停止作业时间较长时,应及时喷射混凝土封闭开挖面。 (5)相向开挖的两个开挖面相距约2倍管(隧)径时,应停止一个开挖面作业,进行封闭;从另一开挖面作贯通开挖。故选择AB

7.【多选题】构成市政工程”海绵体”的主要技术可以归纳为（）
A.雨水渗透技术
B.雨水存储与调节技术
C.雨水传输技术
D.雨水回灌与区域输送技术
E.雨水截污与净化技术
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P210-211 构成市政工程“海绵体”的主要技术可以归纳为:雨水渗透技术、雨水存储与调节技术、雨水传输技术、雨水截污与净化技术四大类。故本题选A,B,C,E D. 雨水回灌与区域输送技术不属于海绵体四大类技术的描述，属干扰项。

8.【单选题】城市隧道工程在进行冬期施工时，防水混凝土入模温度不应低于（），若不能满足要求则应采取措施确保质量。
A.3℃
B.4℃
C.5℃
D.6℃
参考答案：C
解析：教材页码：P144 防水混凝土的冬期施工入模温度不应低于5℃,宜掺入混凝土防冻剂等外加剂，并应采取保温保湿养护等综合措施。

9.【多选题】下列选项中属于无机结合料稳定基层现场质量检验项目主要有（）。
A.28天抗压强度
B.热稳定度
C.残留稳定度
D.基层压实度
E.7d无侧限抗压强度
参考答案：DE
解析：教材页码：P34 石灰稳定土、水泥稳定材料、石灰工业废渣(石灰粉煤灰)定砂(碎石)等无机结合料稳定基层原材料质量、压实度、7d 无侧限抗压强度等应符合规范规定要求。故选择DE A. 28天抗压强度属于混凝土试件检测项目 B. 热稳定度和C. 残留稳定度属于沥青混合料试验检测项目

10.【单选题】采用重力分离的污水处理属于（）处理方法。
A .物理
B .生物
C .化学
D .生化
参考答案：A
解析：物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等。

1.【多选题】矿井采用冻结法施工时，应在地表标定（）的位置。
A.冻结孔
B.温度检查孔
C.湿度检查孔
D.地质检查孔
E.水文检查孔
参考答案：ABE
解析：教材页码：P6-7 ABE选项正确：采用冻结法施工时，应在地表标定冻结孔、温度检查孔、水文检查孔及声波或超声波检查孔的位置。 CD选项错误：干扰项。

2.【单选题】针对潜在的崩塌、滑坡地质灾害，可采取的措施是（）。
A.削坡减荷、截排水
B.构筑防渗帷幕、防渗墙
C.植树种草
D.土石填充夯实
参考答案：A
解析：教材页码：P314-316 对于崩塌、滑坡治理，可采用清理废土石和危岩以恢复场地，或者修筑拦挡工程和排水工程防止形成新的地质灾害隐患；潜在的崩塌、滑坡灾害，可采用削坡减荷、锚固、抗滑、支挡、排水、截水等工程措施进行边坡加固，消除地质灾害隐患。

3.【单选题】混凝土非荷载作用的变形不包括（）。
A.化学收缩
B.塑性变形
C.自收缩
D.塑性收缩
参考答案：B
解析：教材页码：P24-25 混凝土的变形分为非荷载作用下和荷载作用下两种，非荷载作用的变形又分为化学收缩、自收缩、塑性收缩（ACD选项），而荷载作用下的变形包括弹性变形和塑性变形。选项B正确。

4.【单选题】关于立井井壁施工的技术要求，说法错误的是（）。
A.组合钢模板高度不宜大于1.2m
B.井壁混凝土应对称入模、分层浇筑
C.整体钢模板通过地面稳车或吊盘悬吊时，其悬吊点不应少于4个
D.混凝土强度等级大于C40或输送深度超过400m时，不得采用溜灰管输送
参考答案：C
解析：教材页码：P90-91 整体钢模板高度宜为2～5m,钢板厚度应满足刚度要求；模板通过地面稳车或吊盘悬吊时，其悬吊点不应少于3个。

5.【单选题】其他项目费不包括( )。
A.暂列金额
B.计日工
C.安全生产费
D.总承包服务费
参考答案：C
解析：教材页码：P249-250 ABD选项：其他项目费包括：（1）暂列金额；（2）计日工；（3）总承包服务费。 C选项错误，属于措施费。

6.【单选题】厚大体积普通混凝土工程不宜使用（）水泥。
A.矿渣
B.火山灰质
C.粉煤灰
D.硅酸盐
参考答案：D
解析：教材页码：P24 <img src="/upload/paperimg/20251027153058266986740-bafea9bac07d/202603231839545cca.png" style="width:100%;"/>

7.【多选题】井筒施工阶段进度控制的主要工作有（）。
A.三盘的安装及调试工作
B.普通凿井段的协调施工
C.主副井贯通后车场巷道硐室施工
D.井筒施工期间异常条件的处理
E.主副井改绞工作的协调处理
参考答案：ABD
解析：教材页码：P219-222 井筒施工阶段进度控制的主要工作有：（1）安装好”三盘”（封口盘、固定盘、吊盘），凿井设备联合试运；（2）特殊凿井段的协调施工；（3）普通凿井段的协调施工；（4）马头门段及装载硐室段施工；（5）主、副井筒到底后的贯通施工；（6）井筒施工期间遇异常条件的处理，如大涌水、煤及瓦斯突出、构造破碎带等。

8.【单选题】分次成巷的缺点是（）。
A.不便于管理
B.材料周转速度慢
C.安全危险性极大
D.工程成本高
参考答案：D
解析：教材页码：P92-94 分次成巷的缺点是成巷速度慢，材料消耗量大、工程成本高。选项D正确。选项A：虽然也可能是分次成巷的一个问题，但并不是其最显著的缺点。选项B：可以间接反映材料消耗大的情况，但不是直接描述分次成巷的主要缺点。选项C：并非分次成巷的主要缺点；事实上，一次成巷具有作业安全性更高的优点，但并不意味着分次成巷就“危险性极大”。选项D：准确指出了分次成巷的一个关键缺点，即因为材料消耗量大而导致工程成本较高。因此，正确答案是D。

9.【单选题】巷道采用压入式通风，局部扇风机必须安设在有新鲜风流过的巷道内，并距掘进巷道口不得小于（）。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
参考答案：B
解析：教材页码：P102-104 压入式通风是局部扇风机把新鲜空气用风筒压入工作面，污浊空气沿巷道流出。为了保证通风效果，局部扇风机必须安设在有新鲜风流流过的巷道内，并距掘进巷道口不得小于10m，以免产生循环风流。为了尽快而有效地排除工作面的炮烟，风筒口距工作面的距离一般以不大于10m为宜。因此，答案为B。

10.【单选题】zAKpKx3APS0/Kq/K90Xe6oGTMxrvK+ZdHlUbXHaIcEs93HfYQ7HDtQ6MFv76m7ytssxwmL2RSvkL9IOmhBSjn0XDHwCCP/htAazmyszmayXrp+B3QUw0nprbimbngsjbqxeqNPSbCkBfk2/g2e1Ter4RoklE768zpagz8w+w8REJj1eFylo9aXbBtjcK8+xd28SR5jOZ0Lk=
A.20日
B.20工作日
C.15日
D.15工作日
参考答案：A
解析：教材页码：P186-187 依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。

1.【多选题】电梯安装单位提供的资料包括（）
A.安装告知书
B.审批手续齐全的施工方案
C.电气原理图
D.井道布置图
E.特种设备作业证
参考答案：ABE
解析：教材页码：P88 本题考查的是电梯技术资料。安装单位提供的资料： (1)安装许可证和安装告知书，许可证范围能够覆盖所施工电梯的相应参数； (2)审批手续齐全的施工方案； (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业证； C和D属于电梯制造厂提供的资料。故本题ABE正确，CD错误。

2.【单选题】灯具的绝缘电阻值不应小于（）MΩ。
A.0.5
B.1
C.2
D.4
参考答案：C
解析：教材页码：P67 灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测，灯具的绝缘电阻值不应小于 2MΩ，灯具内绝缘导线的绝缘层厚度不应小于 0.6mm。

3.【单选题】散装到货的工业小型汽轮机安装时上、下汽缸闭合后应（）。
A.汽封及通流间隙的检查与调整
B.灌浆
C.调节系统安装
D.联轴器安装
参考答案：D
解析：教材页码：P163-168 工业小型汽轮机安装一般程序：基础和设备的验收→底座安装→汽缸和轴承座安装→轴承和轴封安装→转子安装→ 内部套安装→汽封及通流间隙的检查与调整→上、下汽缸闭合→联轴器安装→灌浆→汽缸保温→变速齿轮箱和盘车装置安装→调节系统安装→调节系统和保安系统的整定与调试→ 附属机械设备安装。

4.【单选题】关于插座安装技术要求，正确的是（）。
A.在潮湿房间应装设密闭插座
B.插座距地面高度一般为0.5m
C.托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.5m
D.插座宜由单独的回路配电
参考答案：D
解析：教材页码：P65-67 A错误；在潮湿房间应装设防水插座。 B错误；插座距地面高度一般为0.3m. C错误；托儿所、幼儿园及小学校的插座距地面高度不宜小于1.8m

5.【多选题】下列汽轮机本体设备部件，属于转动部件的有（）
A.汽封
B.喷嘴组
C.主轴
D.联轴器
E.叶轮
参考答案：CDE
解析：教材页码：P163-168 汽轮机本体设备主要由静止部分和转动部分组成。静止部分包括汽缸、喷嘴组、隔板(套)、汽封、轴承及紧固件等；转动部分包括动叶栅、叶轮、主轴、联轴器、盘车器、止推盘、机械危急保安器等。

6.【多选题】起重机空载试运行应分别进行各档位下（）的动作试验。
A.起升
B.下降
C.小车运行
D.大车运行
E.取物装置
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P114-116 起重机空载试运行应分别进行各档位下的起升、小车运行、大车运行和取物装置的动作试验，次数不应少于3次。

7.【多选题】自动扶梯、自动人行道出现在下列情况中( )的停止运行，开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。
A.无控制电压
B.电路接地的故障
C.梯级或踏板下陷
D.扶手带入口保护装置动作
E.控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作
参考答案：CDE
解析：教材页码：P93-95 本题考查的是自动扶梯、自动人行道安装工程验收要求。自动扶梯和自动人行道在无控制电压、电路接地故障或过载时，必须自动停止运行。AB属于自动停止。自动扶梯和自动人行道在下列情况中的停止运行，必须通过安全触点或安全电路来完成开关的断开。 1）梯级、踏板下陷，或胶带进入梳齿板处有异物夹住，且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构; 2）直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长; 3）控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作; 4）无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行; 5）附加制动器(如果有)动作; 6）驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短; 7）扶手带入口保护装置动作。故本题CDE正确，AB错误。

8.【单选题】建筑智能化系统验收时，卫星电视接收系统的设备进场验收，还应检查（）颁发的有效认证标识。（）。
A.生产单位
B.建设单位
C.施工单位
D.有资质的检测机构
参考答案：D
解析：有线电视及卫星电视接收系统的设备及器材进场验收，还应检查国家相关的管理部门或有资质的检测机构颁发的有效认证标识。

9.【单选题】工程测量工作的灵魂是（）。
A.保证测量精度
B.满足设计要求
C.减少误差累积
D.检核
参考答案：D
解析：教材页码：P20 工程测量的要求 (1)以工程为对象，做好控制点布测，保证将设计的建(构)筑物位置正确地测设到地面上，作为施工的依据。 (2)保证测设精度，减少误差累积，满足设计要求，免除因建筑物众多而引起测设工作的紊乱。 (3)检核是测量工作的灵魂，必须加强外业和内业的检核工作，保证实测数据与工程测量竣工图绘制的正确性。检核分为：仪器检核、资料检核、计算检核、放样检核和验收检核。 ABC错误 :是要求不是灵魂。故D正确。

10.【单选题】属于按索赔处理方法和处理时间不同划分的是( )。
A.延期索赔
B.单项索赔
C.变更索赔
D.费用索赔
参考答案：B
解析：教材页码：P257-259 按索赔处理方法和处理时间不同划分:单项索赔和总索赔。 AC错误：都是按索赔发生的原因进行分类的。 D错误：是按索赔目的进行分类的。所以，正确答案是 B。

二级建造师每日一练(2026年6月15日)

【购课送题库】预售2027年二建零基础抱佛脚班【建筑+公共科】（免费重修一次）