二级建造师每日一练-2026年8月17日

1.【单选题】适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起（）个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长（）个月；还需要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起（）个月内审结。以下正确的是（）。
A.6、3、3
B.6、3、6
C.6、6、3
D.3、3、6
参考答案：C
解析：教材页码：P303 本题考查的知识点为民事诉讼的审判程序适用普通程序审理的案件，根据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长6个月；还需要延长的，报请上级法院批准。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。

2.【单选题】关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）。
A.建筑施工企业经营规模小的，可以不配置专职安全生产管理人员
B.按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D.作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
参考答案：B
解析：教材页码：P161-162 选项A错误，无论企业规模大小，建筑施工企业均需设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。选项B正确，应根据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于6人；一级资质不少于4人；二级和二级以下资质企业不少于3人。②建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2人。选项C错误，建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于2人的专职安全生产管理人员。选项D错误，采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在以上规定的配备标准上增加。施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。建筑施工企业应当定期对兼职安全巡查员进行安全教育培训。

3.【单选题】关于建筑工程节能验收的说法，正确的是( )。
A.国家实行固定资产投资项目节能评估和备案制度
B.对不符合推荐性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
C.建筑节能分部工程验收合格后方可进行单位工程竣工验收
D.建筑节能检验批、分项工程全部合格即可进行节能分部工程验收
参考答案：C
解析：教材页码：P225 解析：选项A错误，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。选项B错误，对不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设。选项D错误，建筑节能分部工程的质量验收，应在施工单位自检合格，且检验批、分项工程全部合格的基础上，进行外墙节能构造外窗气密性现场实体检测和设备系统节能性能检测，确认建筑节能工程质量达到验收的条件后方可进行。

4.【单选题】分包单位就施工现场安全向（）负责。
A.总承包单位
B.建设单位
C.监理单位
D.住房城乡建设主管
参考答案：A
解析：教材页码：P164 《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。

5.【单选题】关于确定中标人的说法，正确的是( )。
A.中标人的投标应当能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准
B.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
C.确定中标人之前，招标人可以与投标人就投标价格进行谈判
D.中标人应当是投标报价最低的投标人
参考答案：A
解析：教材页码：P103-104 选项B错误：《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人的投标应当符合下列条件之一：选项A正确：（1）能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；选项D错误：（2）能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外。选项C错误：在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。

6.【单选题】在选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证发放后，应补偿的是（）
A.因依法修改城乡规划给被许可人合法权益造成损失的
B.因依法修改设计给被许可人合法权益造成损失的
C.因依法修改合同给被许可人合法权益造成损失的
D.因依法修改法规给被许可人合法权益造成损失的
参考答案：A
解析：教材页码：P82-83 在选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证或者乡村建设规划许可证发放后，因依法修改城乡规划给被许可人合法权益造成损失的，应当依法给予补偿。

7.【多选题】根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，自购建筑起重机械的使用单位使用的建筑起重机械应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续的情形有( )。
A.没有完整安全技术档案的
B.属国家明令淘汰或者禁止使用的
C.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的
D.没有齐全有效的安全保护装置
E.经检验达不到安全技术标准规定的
参考答案：BCE
解析：教材页码：P155-158 有下列情形之一的建筑起重机械，不得出租、使用： ①属国家明令淘汰或者禁止使用的； ②超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的； ③经检验达不到安全技术标准规定的； ④没有完整安全技术档案的； ⑤没有齐全有效的安全保护装置的。建筑起重机械有以上第①、②、③项情形之一的，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当予以报废，并向原备案机关办理注销手续。综上，选项BCE符合法规中明确规定的报废条件；选项AD虽属于禁止出租或使用的情形（如无完整档案或安全保护装置），但并非强制要求报废的法定情形。

8.【单选题】下列选项中，属于投标人与招标人串通投标行为的是（）
A.招标人就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B.投标人与招标人中间存在利害关系，可能影响投标公正性
C.招标人组织潜在投标人踏勘项目现场
D.开标前招标人将其他投标人投标信息告知某投标人
参考答案：D
解析：教材页码：P97-99 本题考查的知识点为禁止招标人与投标人串通投标有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：(1)招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；(2)招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；(3)招标人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；(4)招标人授意投标人撤换、修改投标文件；(5)招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便；(6)招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

9.【单选题】关于建设工程返修的说法，正确的是（）。
A.对施工中出现质量问题的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业负责返修
B.对竣工验收不合格的建设工程，若是施工企业原因造成的，施工企业负责有偿返修
C.对竣工验收不合格的建设工程，若非施工企业原因造成的，施工企业不负责有偿返修
D.因施工企业原因致使建设工程质量不符合约定，施工企业无偿修理或返工、改建后，不承担违约责任
参考答案：A
解析：教材页码：P227 选项A正确，法定返修义务要求施工单位对质量问题必须返修，无论责任归属。非施工单位原因导致的质量问题，返修费用应由责任方承担，但返修行为本身仍由施工单位负责。选项B错误，若质量问题由施工单位原因导致，返修费用应由其自行承担，而非“有偿返修”（即向建设单位收费）。选项C错误，“不负责返修”的表述直接违反法律规定，即使非施工单位原因，其仍需返修，仅费用由责任方承担。选项D错误，若质量问题由施工单位原因导致，其返修后仍需承担违约责任（如赔偿损失、支付违约金等）。

10.【单选题】二级建造师执业资格考试应试人员在考试过程中发生下列违规行为，应长期记入专业技术人员资格考试诚信档案库的是（）。
A.携带手机等电子通讯设备进入考试的
B.持虚假、伪造证件的
C.抄袭他人答案的
D.自己代替他人参加考试的
参考答案：D
解析：教材页码：P60-61 应试人员在考试过程中有下列特别严重违纪违规行为之一的，给予其当次全部科目考试成绩无效的处理，并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库，长期记录：（1）串通作弊或者参与有组织作弊的；（2）代替他人或者让他人代替自己参加考试的；（3）其他情节特别严重、影响恶劣的违纪违规行为。应试人员在考试过程中有下列严重违纪违规行为之一的，给予其当次全部科目考试成绩无效的处理，并将其违纪违规行为记入专业技术人员资格考试诚信档案库，记录期限为5年：（1）抄袭、协助他人抄袭试题答案或者与考试内容相关资料的；（2）互相传递试卷、答题纸、答题卡、草稿纸等的；（3）持伪造证件参加考试的；（4）本人离开考场后，在考试结束前，传播考试试题及答案的；（5）使用禁止带入考场的通讯工具、规定以外的电子用品的；（6）其他应当给予当次全部科目考试成绩无效处理的严重违纪违规行为。

1.【单选题】当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起（）日内未申请登记的，预告登记失效。
A.30
B.60
C.90
D.120
参考答案：C
解析：教材页码：P7-8 当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力，预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起90日内未申请登记的，预告登记失效。正确答案为C。

2.【单选题】下列选项中，视为投标人串通投标的是（）。
A.投标人之间约定中标人
B.不同投标人的投标文件相互混装
C.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
D.投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动
参考答案：B
解析：教材页码：P97-99 本题考查的知识点为禁止投标人相互串通投标有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： (1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； (2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； (3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； (4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； (5)不同投标人的投标文件相互混装； (6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。 A,C,D选项是属于串通投标，不是“视为”串通投标。

3.【单选题】根据《工伤保险条例》，职工有下列情形的，应当认定为工伤的是（）
A.因工外出期间，发生事故下落不明的
B.因被单位领导批评，想不开自杀的
C.因醉酒，上班期间摔伤的
D.吸毒后，开车上班途中撞到前车受伤的
参考答案：A
解析：教材页码：P268 解析：1.应当认定为工伤的情形《工伤保险条例》规定，职工有下列情形之一的，应当认定为工伤: (1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的; (2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的; (3) 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的; (4) 患职业病的; (5) 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的; (6)在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的; (7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。

4.【多选题】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。
A.检举权
B.控告权
C.批评权
D.接受安全教育培训的权利
E.危险报告权
参考答案：ABC
解析：教材页码：P166-168 施工作业人员的安全生产权利。（1）施工作业危险的知情权和建议权；（2）施工安全防护用品的获得权；（3）对危险行为的批评、检举、控告权和拒绝违章指挥权；（4）紧急避险权；（5）获得救治和请求民事赔偿权；（6）获得工伤保险、安全生产责任保险和意外伤害保险赔偿的权利；（7）依靠工会维护合法权益。施工作业人员的安全生产义务：（1）遵章守规和正确使用安全防护用具；（2）接受安全生产教育培训；（3）及时报告安全事故隐患及其他危险。

5.【单选题】关于噪声污染防治，下列说法错误的是（）。
A.在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的一般建筑施工作业
B.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业
C.特殊需要必须连续作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明
D.在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，建议优先使用低噪声施工工艺和设备
参考答案：D
解析：教材页码：P247-249 本题考查知识点为建筑施工噪声污染防治 A选项正确：所谓噪声敏感建筑物集中区域，是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。所谓噪声敏感建筑物，是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。 B选项正确：在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。 C选项正确：因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 D选项错误：《噪声污染防治法》规定，在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。

6.【单选题】关于噪声污染防治，下列说法错误的是（）。
A.在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的一般建筑施工作业
B.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业
C.特殊需要必须连续作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明
D.在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，建议优先使用低噪声施工工艺和设备
参考答案：D
解析：教材页码：P247-249 本题考查知识点为建筑施工噪声污染防治 A选项正确：所谓噪声敏感建筑物集中区域，是指医疗区、文教科研区和以机关或者居民住宅为主的区域。所谓噪声敏感建筑物，是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物。 B选项正确：在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。 C选项正确：因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。 D选项错误：《噪声污染防治法》规定，在噪声敏感建筑物集中区域施工作业，应当优先使用低噪声施工工艺和设备。

7.【单选题】根据《招标投标法实施条例》，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在（）提出。
A.投标有效期内
B.投标截止时间10日前
C.评标委员会评审结束前
D.招标人发出中标通知书前
参考答案：B
解析：解析：对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8.【单选题】根据《优化营商环境条例》，市场监督领域“双随机，一公开”监管方式的内容是（）。
A.随机进行检查、随机选派执法检查人员、查处结果及时向被检查单位公开
B.随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项及查处结果及时向社会公开
C.随机抽取检查对象、随机进行检查、抽查事项及查处结果及时向社会公开
D.随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项及查处结果及时向被检查单位公开
参考答案：B
解析：教材页码：P72-74 推行“双随机、一公开”监管。除直接涉及公共安全和人民群众生命健康等特殊行业、重点领域外，市场监管领域的行政检查应当通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员、抽查事项及查处结果及时向社会公开的方式进行。针对同一检查对象的多个检查事项，应当尽可能合并或者纳入跨部门联合抽查范围。

9.【多选题】符合《民事诉讼法》关于级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同当事人可以书面协议选择的管辖法院有（）。
A.被告住所地人民法院
B.合同履行地人民法院
C.标的物所在地人民法院
D.合同签订地人民法院
E.合同纠纷发生地人民法院
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P288 根据《民事诉讼法》，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反《民事诉讼法》对级别管辖和专属管辖的规定。

10.【单选题】某施工单位参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。11月1日施工单位通过有关途径申请撤销该处罚决定，则说法正确的是( )。
A.施工单位可以申请复议，也可以不经过复议直接起诉
B.施工单位只能向法院起诉
C.施工单位应先申请复议，不服复议可以向法院起诉
D.施工单位既不可以申请复议，也不可以向法院起诉
参考答案：B
解析：教材页码：P308-309 本题考查的是行政复议的范围、受理和复议决定，为一般考点。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;本题中已过了60天，超过行政复议申请期间，但仍在行政诉讼时效期间6个月内，可以直接提起行政诉讼，因此选B。

11.【多选题】关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的（）。
A.项目提出
B.组织起草
C.立项
D.编号和对外通报
E.征求意见
参考答案：CD
解析：教材页码：P197-198 《标准化法》规定，国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求意见和技术审查（选项ABE错误）。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报（选项CD正确）。

1.【单选题】下列关于项目资本金的说法，错误的是（）。
A.项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额
B.公路、铁路、城建、物流、生态环保、社会民生等领域基础设施项目，最低资本金比例下调不得超过5%
C.以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的50%
D.通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，可以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的50%
参考答案：C
解析：教材页码：P1-2 除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目资本金总额的20%。

2.【单选题】不属于施工机具设备成本影响的是（）。
A.维护费用
B.购置费用
C.租赁费用
D.燃料费用
参考答案：B
解析：教材页码：P203-204 施工机具设备成本主要受以下几个方面的影响： 1.租赁费用：使用大型设备或特殊设备时，租赁费用可能较高，特别是设备使用时间较长的情况下，C选项属于； 2.维护费用：设备的日常维护和保养需要投入成本，包括定期检查、维修和更换零部件等，A选项属于； 3.燃料费用：燃料价格的波动会影响使用设备的成本，D选项属于，B选项不属于。

3.【多选题】工程质量统计分析中，应用控制图分析判断生产过程是否处于稳定状态时，可判断生产过程为异常的情形有( )。
A.点子几乎全部落在控制界线内
B.中心线同一侧出现7点链
C.中心线两侧有5点连续上升
D.点子排列显示周期性变化
E.连续11点中有10点在中心线同一侧
参考答案：BDE
解析：教材页码：P178-181 应用控制图法分析，属于生产过程有异常的情形有： ①连续7点或更多点在中心线同一侧（B选项）； ②连续7点或更多点呈上升或下降趋势； ③连续11点中至少有10点在中心线同一侧（E选项）； ④连续14点中至少有12点在中心线同一侧； ⑤连续17点中至少有14点在中心线同一侧； ⑥连续20点中至少有16点在中心线同一侧； ⑦连续3点中至少有2点和连续7点中至少有3点落在二倍标准差与三倍标准差控制界限之间； ⑧点子呈周期性变化（D选项）。 AC选项属于正常。

4.【单选题】工作A持续时间11天，紧后工作有B、C、D、E四项，最迟完成分别为24天、22天、25天、33天，各工作持续时间9天、5天、7天、14天，则工作A最迟开始时间为（）。
A.4
B.5
C.7
D.8
参考答案：A
解析：教材页码：P129-132 工作A最迟开始时间=min{24-9，22-5，25-7，33-14}-11=4天

5.【多选题】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，属于承包人义务的是（）。
A.组织编制物资需用量计划表
B.负责工程测量定位和沉降观测
C.提供施工人员安全防护用品
D.编制劳务分包人月度施工计划
E.协调工作关系
参考答案：ABE
解析：教材页码：P91-92 A选项正确：这是承包人的义务之一。承包人负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划，物资需用量计划表等。 B选项正确：这也是承包人的义务之一。承包人负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。 C选项错误：这通常不是承包人的直接义务。劳务分包人应为其员工提供必要的安全防护用品。承包人主要负责提供施工机械设备、周转材料、安全设施等。 D选项错误：这不是承包人的直接义务。劳务分包人需要根据施工组织设计总进度计划的要求，每月底前提交下月施工计划，经承包人批准后实施。 E选项正确：这是承包人的义务之一。承包人负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

6.【单选题】施工成本可从建设工程全要素构成进行划分，下列有关说法正确的是（）。
A.一般情况下，直接成本会随着工期增加而增加
B.质量成本可分为预防成本和鉴定成本两部分
C.安全成本可分为安全生产保障成本和安全事故损失成本两部分
D.安全生产保障成本包括企业内部保障成本和企业外部保障成本
参考答案：C
解析：教材页码：P201-203 选项A错误，在一般情况下，直接成本会随着工期缩短而增加，间接成本会随着工期缩短而减少。选项B错误，质量成本可分为控制成本和损失成本两部分，控制成本又可分为预防成本和鉴定成本。选项C正确。选项D错误，安全生产保障成本包括安全防护工程费用、安全防护措施费用、安全教育培训费用等；安全事故损失成本包括企业内部损失成本和企业外部损失成本。

7.【单选题】某单代号网络计划如下图，工作B、D之间的时间间隔是（）天。 <img src="/upload/paperimg/202510211650437143354f9-a8a3d06bf389/20251021100757fbc8.png" style="width:100%;"/>
A.0
B.1
C.2
D.3
参考答案：C
解析：教材页码：P132-136 BD时间间隔=D工作的最早开始时间-B工作的最早完成时间；D工作的最早开始时间=2+5=7，B工作最早完成时间=2+3=5，BD时间间隔=7-5=2

8.【多选题】下列施工安全事故应急救援的工作中，属于应急救援任务的有（）。
A.施工单位根据可能发生的生产安全事故配备必要的救援物资和器材
B.迅速控制事态，对事故造成的危害进行检测和监测，测定事故危害程度
C.施工单位建立应急值班制度，配备应急值班人员
D.及时调查事故发生原因和事故性质，评估出事故危害范围和危害程度
E.组织营救受害人员，组织撤离或者采取措施保护危害区域内的其他人员
参考答案：BDE
解析：教材页码：P282-285 应急救援的基本任务如下： (1)立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。 (2)迅速控制事态，并对事故造成的危害进行检测、监测，测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。 (3)消除危害后果，做好现场恢复。 (4)查清事故原因，评估危害程度。

9.【单选题】为保证工程质量满足设计需求和合同约定是否需要进行必要的技术复核工作，下列工作内容中属于技术复核工作是( )。
A.施工方案论证
B.施工设备验收
C.施工图纸会审
D.建筑材料检测
参考答案：C
解析：教材页码：P196 对工程实施全过程中的关键过程、关键工序和特殊过程及容易发生质量问题的部位，进行技术复核是保证工程质量、满足设计和合同规定的重要手段。如图纸会审或设计交底，工程定位引测点的复测，钢筋混凝土结构中钢筋的安装位置、规格、数量、连接及锚固情况的复核等，都属于技术复核的工作内容。

10.【单选题】辨识危险源时，从一个可能的事故开始，自下而上，层层地寻找顶事件的直接原因事件和间接原因事件，直至基本原因事件，并用逻辑图表达事件之间的逻辑关系。这种分析方法是（）。
A.LEC评价法
B.预先危险性分析法
C.事故树分析法
D.安全检查表法
参考答案：C
解析：教材页码：P254-255 事故树分析从一个可能的事故开始，自下而上、一层层地寻找顶事件的直接原因事件和间接原因事件，直到基本原因事件，并用逻辑图将这些事件之间的逻辑关系表达出来的分析方法。

1.【单选题】以下关于投标报价基本原则说法错误的是（）。
A.投标报价不得低于工程成本
B.投标报价不能高于招标控制价
C.项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致
D.投标报价只能由投标人进行编写
参考答案：D
解析：教材页码：P58-59 投标报价应遵循以下原则: (1)投标价应由投标人编制或由投标人委托专业咨询机构编制。选项D说法错误 (2)投标价应由投标人自主确定，但不得低于成本。选项A说法正确 (3)投标人必须按招标工程量清单填报价格，项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单一致。选项C说法正确 (4)投标价不能高于招标人设定的招标控制价，否则投标将作为废标处理。选项B说法正确综上，本题应选D。

2.【多选题】某工程项目施工过程中，监理人对已同意承包人覆盖的隐蔽工程质量有怀疑，指示承包人进行重新检验。检验结果表明该部分施工质量未达到合同约定的质量标准，但满足行业规范的要求。下述说法正确的有( )。
A.承包人有权拒绝监理人重新检验的要求
B.监理人应判定质量合格
C.承包人损失的工期和费用均不予补偿
D.应补偿承包人费用，但工期不顺延
E.承包人应自费对该部分工程进行修复
参考答案：CE
解析：教材页码：P71-74 承包人按合同约定覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。但承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和(或)工期延误由承包人承担。

3.【多选题】根据《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT0010-2019规定，下列选项中属于项目经理权限的有（）。
A.参与项目投标及施工合同签订
B.提名项目副经理、项目技术负责人
C.决定企业授权范围内的资源投入和使用
D.参与分包合同和供货合同签订
E.组织进行缺陷责任期工程保修工作
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P28-29 项目经理应具有但不限于下列权限： (1)参与项目投标及施工合同签订。 (2)参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。 (3)主持项目经理部工作，组织制定项目经理部管理制度。 (4)决定企业授权范围内的资源投入和使用。 (5)参与分包合同和供货合同签订。 (6)在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。 (7)根据企业考核评价办法组织项目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解聘建议。

4.【单选题】关于缺陷责任期的说法，正确的是( )。
A.建设工程自试运行之日起即进入缺陷责任期
B.缺陷责任期最长不超过12个月
C.在缺陷责任期内发现有质量缺陷的，修复费用均由施工单位承担
D.缺陷责任期届满时，施工单位未履行缺陷责任的，建设单位有权扣留与未履行责任部分所需金额相应的工程质量保证金
参考答案：D
解析：教材页码：P6-7 A选项错误，建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期; B选项错误，缺陷责任期最长不超过2年; C选项错误，在缺陷责任期内发现有质量缺陷的，应及时修复，修复和查验费用由责任方承担; D选项正确，缺陷责任期届满时，施工单位未履行缺陷责任的，建设单位有权扣留与未履行责任部分所需金额相应的工程质量保证金。

5.【多选题】建设工程组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求有（）。
A.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序
B.流水步距的数目应等于施工过程数
C.各施工过程的专业工作队投入施工后保持连续作业
D.流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值
E.相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接
参考答案：ACE
解析：教材页码：P117-119 流水步距的大小取决于相邻两个专业工作队在各施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。确定流水步距时，一般应满足以下基本要求： (1)各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序； (2)各施工过程的专业工作队投入施工后保持连续作业； (3)相邻两个专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接。

6.【单选题】测定数据显示，完成10m【sup|3】某现浇混凝土工程需基本工作时间8小时，辅助工作时间占工序作业时间的8%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间、损失时间分别占工作日的5%、2%、18%、6%。则该项混凝土工程的时间定额是（）工日/10m【sup|3】。
A.1.41
B.1.45
C.1.56
D.1.64
参考答案：B
解析：教材页码：P207-210 基本工作时间=8h=1（工日/10m³）工序作业时间=1/（1-8%）=1.087（工日/10m³）时间定额=1.087/（1-5%-2%-18%）=1.45（工日/10m³）相关公式：工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中断时间+休息时间工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间/（1-辅助时间）定额时间=工序作业时间/（1-规范时间）

7.【多选题】关于成本加酬金合同的说法，正确的是（）。
A.成本加酬金合同大多适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程
B.成本加固定百分比酬金合同，有利于缩短工期
C.成本加固定酬金合同，不利于缩短工期
D.成本加浮动酬金合同，有利于降低成本，但不利于缩短工期
E.目标成本加奖罚合同，有利于降低成本和缩短工期
参考答案：AE
解析：教材页码：P53-55 选项A正确，成本加酬金合同大多适用于边设计、边施工的紧急工程或灾后修复工程。选项B错误，成本加固定百分比酬金合同，施工单位可获得的酬金将随着直接成本的增加而增加，因此，这种合同虽在签订时简单易行，但不能激励施工单位缩短工期和降低成本。选项C错误，成本加固定酬金合同，合同双方在签订合同时约定酬金为某一固定值。这种合同虽不能鼓励施工单位关心降低直接成本，但从尽快获得全部酬金、减少管理投入出发，施工单位会关心缩短工期。选项D错误，成本加浮动酬金合同，合同双方在签订合同时约定工程预期成本和固定酬金，以及实际发生的直接成本与预期成本有差异后的奖罚计算办法。从理论上讲，这种合同形式对双方都没有太大风险，且又能促使施工单位关心成本降低和缩短工期。选项E正确，目标成本加奖罚合同在签订合同时，以当时估算的目标成本作为依据，并以百分比形式约定基本酬金和奖罚酬金。这种合同有利于鼓励施工单位降低成本和缩短工期，建设单位和施工单位都不会承担太大风险。

8.【多选题】安全事故调查组提交的事故调查报告内容包括（）。
A.事故发生单位概况
B.经过及救援情况
C.造成的人员伤亡与经济损失情况
D.事故防范与整改措施
E.对事故责任人的处罚结果
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P286-288 事故调查报告应包括下列内容：(1)事故发生单位概况；(2)事故发生经过和事故救援情况；(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失；(4)事故发生的原因和事故性质；(5)事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议（E选项错误）；(6)事故防范和整改措施。选项ABCD正确。

9.【多选题】根据国家九部委《标准施工招标资格预审文件》，资格预审文件的内容包括（）。
A.项目建设概况
B.工程采用的技术标准和要求
C.拟采用的合同条款
D.资格审查办法
E.招标人对资格预审文件的澄清、修改
参考答案：ADE
解析：教材页码：P44-46 ADE选项正确，资格预审文件包括下列内容：资格预审公告；申请人须知；资格审查办法；资格预审申请文件格式；项目建设概况等。此外，招标人对资格预审文件所作的澄清、修改，也构成资格预审文件的组成部分。 B选项错误，属于施工招标文件的内容，C为错误的干扰项。

10.【单选题】下列施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对施工成本影响程度的是( )。
A.比重分析法
B.相关比率法
C.连环置换法
D.动态比率法
参考答案：C
解析：教材页码：P230-232 因素分析法。因素分析法又称为连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。

11.【单选题】编制施工总进度计划的工作内容包括：①确定各单位工程施工期限；②计算工程量；③确定各单位工程开竣工时间和相互搭接关系等，正确的顺序是（）。
A.②①③
B.③①②
C.①③②
D.③②①
参考答案：A
解析：教材页码：P31-39 施工总进度计划可按以下程序编制：(1)计算工程量；(2）确定各单位工程施工期限。(3）确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系。

1.【多选题】应参加建筑内部装修防火施工工程质量验收的有( )。
A.建设单位项目负责人
B.监理工程师
C.设计单位项目负责人
D.施工单位项目负责人
E.劳务分包项目负责人
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P161-162 ABCD选项正确：工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行。 E选项错误：虽然他们在日常工作中扮演着重要角色，特别是在执行特定任务方面，但根据规范要求，并不是必须参加正式的质量验收会议的成员。这类验收主要关注的是整体工程质量和安全性能，更多地依赖于上述四个核心团队之间的协作与检查。

2.【单选题】下列水泥品牌中，干缩性较大的是( )。
A.普通水泥
B.硅酸盐水泥
C.火山灰水泥
D.粉煤灰水泥
参考答案：C
解析：教材页码：P29 六大常用水泥的主要特性 <img src="/upload/paperimg/202603171643599204337cd-cc56b9e36b1d/2026012111071517e4.png" style="width:100%;"/>

3.【单选题】化学腐蚀环境下，引起混凝土腐蚀的主要因素是（）。
A.反复冻融
B.氯盐
C.硫酸盐
D.混凝土碳化
参考答案：C
解析：教材页码：P13-17 <img src="/upload/paperimg/20260407171926374096631-775c16dcb3f1/202604071553204105.png" style="width:100%;"/>

4.【单选题】木材的变形在各个方向上不同，（）最大。
A.顺纹
B.弦向
C.径向
D.横纹
参考答案：B
解析：教材页码：P36 木材的变形在各个方向上不同，顺纹方向最小，径向较大，弦向最大。因此，湿材干燥后，其截面尺寸和形状会发生明显的变化。

5.【单选题】关于抗震砌体结构楼梯间说法错误的是（）
A.不应采用悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯，8度、9度时不应采用装配式楼梯段
B.楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于300mm，并应与圈梁连接
C.顶层及出屋面的楼梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，墙体应设置通长拉结钢筋网片
D.顶层以下楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置钢筋混凝土带或配筋砖带，并与构造柱连接
参考答案：B
解析：教材页码：P8-10 A选项：不应采用悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯，8度、9度时不应采用装配式楼梯段。 B选项：楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm，并应与圈梁连接。 C选项：顶层及出屋面的楼梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，墙体应设置通长拉结钢筋网片。 D选项：顶层以下楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置钢筋混凝土带或配筋砖带，并与构造柱连接。

6.【多选题】下列项目中，承包人施工投标报价适宜采用高盈利策略的是（）。
A.施工条件好的工程
B.地下开挖工程
C.工期要求紧的工程
D.支付条件不理想的工程
E.竞争激烈的项目
参考答案：BCD
解析：教材页码：P202-204 通常适用于以下工程： (1)施工条件差的项目； (2)专业要求高的技术密集型工程，且企业在业界有专长，声望较高； (3)总价低的小工程，以及自己不愿做、又不方便的工程； (4)特殊工程，例如地下开挖工程等； (5)工期要求紧的工程； (6)竞争对手少的工程； (7)支付条件不理想的工程。 AE选项错误，属于低报价策略

7.【多选题】根据《建筑内部装修防火施工及验收规范》的相关要求，进入施工现场的装修材料必须进行检查的项目有（）。
A.合格证书
B.防火性能型式检验报告
C.应用范围
D.燃烧性能或耐火极限
E.应用数量
参考答案：ABD
解析：教材页码：P161-162 ABD选项正确：进入施工现场的装修材料应完好，并应核查其燃烧性能或耐火极限、防火性能型式检验报告、合格证书等技术文件是否符合防火设计要求。核查、检验时，要求填写进场验收记录。 CE选项：干扰项。

8.【多选题】根据工程项目不同的建设阶段，建筑工程造价可以分为（）。
A.投资估算
B.概算造价
C.预算造价
D.合同价
E.招标控制价
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P198 ABCD选项正确：根据工程项目不同的建设阶段，建筑工程造价可以分为如下6类：（1）投资估算；（2）概算造价；（3）预算造价；（4）合同价；（5）结算价；（6）决算价。 E选项错误：并不是按照工程项目不同建设阶段进行分类的术语，而是属于在工程量清单计价中由招标人设定的一个上限值，用于投标报价参考，因此不属于按建设阶段划分的建筑工程造价类别之一。

9.【单选题】大体积混凝土保温覆盖层的拆除应分层逐步进行，当混凝土表面温度与环境最大温差小于（）时，可全部拆除。
A.15°C
B.20°C
C.25°C
D.28°C
参考答案：B
解析：教材页码：P59-60 保温覆盖层的拆除应分层逐步进行，当混凝土表面温度与环境最大温差小于20℃时，可全部拆除。

10.【单选题】下列铝合金门窗安装做法中，正确的是（）。
A.采用预留洞口后安装的方法施工
B.采用边安装边砌口的方法施工
C.采用先安装后砌口的方法施工
D.采用射钉固定于砌体上的方法施工
参考答案：A
解析：教材页码：P105-108 铝合金门窗安装应采用预留洞口的方法施工，不得采用边安装边砌口或先安装后砌口的方法施工。 A选项：符合规范要求。 B选项：不符合规范要求，容易导致门窗变形、安装不牢固等问题。 C选项：同样不符合规范要求，存在类似B选项的问题。 D选项：在砌体上安装铝合金门窗时严禁用射钉固定，故此选项错误。

1.【单选题】吊顶工程施工时，重型吊顶灯具应安装在（）。
A.主龙骨上
B.次龙骨上
C.附加吊杆上
D.饰面板上
参考答案：C
解析：教材页码：P99-101 A选项错误：主龙骨主要用于支撑整个吊顶系统，并不适合承受额外的重型荷载。 B选项错误：次龙骨的作用是固定饰面板，同样不适合直接安装重型灯具。 C选项正确：正确做法是通过设置专门的附加吊杆来承担重型灯具的重量，以保证其稳固性及安全性。 D选项错误：饰面板本身不具备足够的强度去支持重型灯具，这样做存在安全隐患。

2.【多选题】聚氨酯泡沫塑料保温材料，主要性能特点有（）。
A.保温性能好
B.防水性能优异
C.防火阻燃性能好
D.使用温度范围受限
E.耐化学腐蚀性好
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P45-46 聚氨酯泡沫塑料主要性能特点有：（1）保温性能好。（A选项）（2）防水性能优异。（B选项）（3）防火阻燃性能好。（C选项）（4）使用温度范围广。（D选项错误）（5）耐化学腐蚀性好。（E选项）（6）使用方便。

3.【单选题】下列关于民用建筑的构造要求的说法中，正确的是( )。
A.27m高的单层体育馆属于高层公共建筑
B.有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于1.80m
C.自然排放的通风道应伸出屋面，高度不得小于0.50m
D.新建住宅建筑的层高不应低于3.00m
参考答案：D
解析：教材页码：P1 A选项错误：单层或多层民用建筑：建筑高度不大于27.0m的住宅建筑、建筑高度不大于24.0m的公共建筑及建筑高度大于24.0m的单层公共建筑。 B选项错误：有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。 C选项错误：自然排放的烟道或通风道应伸出屋面，平屋面伸出高度不得小于0.60m。 D选项正确：新建住宅建筑的层高不应低于3.00m。

4.【多选题】费用优化的目的是使项目的总费用最低，在进行费用优化时应考虑的因素是( )。
A.缩短持续时间所需增加的资源、费用最少
B.在既定的最低费用限额下完成项目计划，确定最佳工期
C.若需要缩短工期，则考虑如何使增加的费用最小
D.若新增一定数量的费用，则可计算工期缩短到多少
E.在既定工期的前提下，确定项目的最低费用
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P225-229 BCDE选项正确：费用优化的目的就是使项目的总费用最低，优化应从以下几个方面进行考虑： (1)在既定工期的前提下，确定项目的最低费用； (2)在既定的最低费用限额下完成项目计划，确定最佳工期； (3)若需要缩短工期，则要考虑如何使增加的费用最小； (4)若新增一定数量的费用，则可计算工期缩短到多少。 A选项错误：属于工期优化应考虑的因素。

5.【多选题】《节能建筑评价标准》规定，透明幕墙材料要求复试的项目有( )。
A.厚度
B.密度
C.可见光透射比
D.玻璃遮阳系数
E.中空玻璃露点
参考答案：CDE
解析：教材页码：P166-168 AB选项错误：干扰项。 CDE选项正确：透明幕墙材料要求复试中空玻璃露点、玻璃遮阳系数、可见光透射比。

6.【单选题】工人在10m高的脚手架上作业，根据国家标准，该作业属于（）高处作业。
A.—级
B.二级
C.三级
D.四级
参考答案：B
解析：教材页码：P275 A选项错误：高处作业高度在2~5m时，划定为一级高处作业，其坠落半径为2m。 B选项正确：高处作业高度在5~15m时，划定为二级高处作业，其坠落半径为3m。 C选项错误：高处作业高度在15~30m时，划定为三级高处作业，其坠落半径为4m。 D选项错误：高处作业高度大于30m时，划定为四级高处作业，其坠落半径为5m。

7.【多选题】关于提高建筑抗震能力的措施，下列说法错误的是（）。
A.框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不应低于C25
B.不同型号的纵向受力钢筋应按照钢筋代换面积相等的原则换算
C.防震缝处女儿墙的自由端应予以加强
D.框架梁的潜在塑性铰区应采取箍筋加密措施
E.在抗震设防烈度为8度的地区，砌体结构可以采用装配式楼梯段
参考答案：ABE
解析：教材页码：P7-8 A选项错误，框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不应低于C30。 B选项错误。对钢筋混凝土结构，当施工中需要以不同规格或型号的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算，并符合规定的抗震构造要求。 E选项错误，8度、9度时不应采用装配式楼梯段。

8.【多选题】关于砌体工程雨期施工的说法，正确的有( )。
A.雨天不应在露天砌筑墙体
B.每天砌筑高度不得超过1．2m
C.根据石子的含水量变化随时调整水胶比
D.砂浆在使用过程中严禁随意加水
E.淋雨过湿的砖不得使用
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P118 A选项：雨天不应在露天砌筑墙体，对下雨当日砌筑的墙体应进行遮盖。 B选项：每天砌筑高度不得超过1.2m。 C选项：砌筑砂浆应通过适配确定配合比，要根据砂的含水量变化随时调整水胶比。 D选项：砂浆在使用过程中严禁随意加水。 E选项：对砖堆加以保护，确保块体湿润度不超过规定，淋雨过湿的砖不得使用，雨天及小砌块表面有浮水时，不得施工。

9.【单选题】基坑验槽中，对于基底以下不可见部位的土层，通常采用的方法是（）。
A.钎探法
B.贯入仪检测法
C.轻型动力触探法
D.观察法
参考答案：A
解析：教材页码：P55-56 A选项正确，对于基底以下的土层不可见部位，通常采用钎探法。 B选项错误，贯入仪检测法则未被提及作为常规检查手段。 C选项错误，轻型动力触探法则是在特定条件下（如持力层明显不均匀等）使用的一种补充手段，并不是首选方法。 D选项错误，地基验槽通常采用观察法。

10.【单选题】下列土方回填的做法中，正确的是( )。
A.当填土场地地面陡于1:5时，可将斜坡挖成阶梯形
B.填土应从场地最低处开始，由下而上局部分层铺填
C.每层虚铺厚度应根据天气确定
D.填土无特殊要求，一般可以采用不同种类土填筑
参考答案：A
解析：教材页码：P53-54 A选项：当填土场地地面陡于1:5时，可将斜坡挖成阶梯形，阶高0.2～0.3m，阶宽大于1m。 B选项：填土应从场地最低处开始，由下而上整个宽度分层铺填。 C选项：每层虚铺厚度应根据夯实机械确定 D选项：填土应尽量采用同类土填筑。

11.【多选题】关于室内防水工程防水层施工要求的说法，正确的有（）。
A.防水砂浆应采用抹压法施工，分遍成活
B.涂膜防水层应多遍成活，后一遍涂料施工应待前一遍涂层实干后再进行
C.防水层施工完毕，验收合格后，应及时做保护层
D.防水砂浆施工环境温度不应低于5℃
E.涂膜防水层前后两遍的涂刷方向应相互垂直，宜先涂刷平面，再涂刷立面
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P92 A选项：防水砂浆应采用抹压法施工，分遍成活。 BE选项：涂膜防水层应多遍成活，后一遍涂料施工应待前一遍涂层实干后再进行。前后两遍的涂刷方向应相互垂直，宜先涂刷立面，再涂刷平面。 C选项：防水层施工完毕，验收合格后，应及时做保护层。 D选项：防水砂浆施工环境温度不应低于5℃。

1.【多选题】桥梁预制构件的预制场布置形式需要考虑的主要因素有（）。
A.现场的面积、地形
B.桥梁工程规模
C.安装方法
D.工期
E.桥梁施工单位性质
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P382-385 预制场的布置取决于现场的面积、地形、工程规模、安装方法、工期及机械设备情况等，条件不同，布置方法差异较大。

2.【单选题】沥青路面透层施工，如遇大风或将下雨时，不能喷洒透油层，气温低于( )不得喷洒透油层。
A.0℃
B.5℃
C.10℃
D.15℃
参考答案：C
解析：教材页码：P73-75 本题考查的是沥青路面透层、粘层、封层施工。气温低于10℃或大风、即将降雨时，不得喷洒透层油。

3.【多选题】延时爆破中，当装药量相等时其优点正确的有（）。
A.可节省炸药30％
B.可减震1/3~2/3左右
C.加强了岩石的破碎效果
D.有利于挖掘机作业
E.降低每米钻孔的炸落方量
参考答案：BCD
解析：教材页码：P6-8 本题考查的是挖方路基施工。多发一次爆破最好采用毫秒雷管。当装药量相等时，其优点是： B选项正确，可减震1/3~2/3左右； C选项正确，前发药包为后发药包开创了临空面，从而加强了岩石的破碎效果； D选项正确，降低多排孔一次爆破的堆积高度，有利于挖掘机作业； A选项错误，由于逐发或逐排依次爆破，减少了岩石夹制力，可节省炸药20%， E选项错误，并可增大孔距，提高每米钻孔的炸落方量。炮孔排列和起爆顺序，根据断面形状和岩性确定。综上说述，本题选择BCD选项。

4.【多选题】根据《公路工程建设项目概算预算编制办法》，属于措施费的有（）。
A.机械定额辅助费
B.夜间施工增加费
C.施工辅助费
D.机械设备保险费
E.施工场地建设费
参考答案：BC
解析：A选项：不属于措施费，通常包含在机械使用费中。 B选项：属于措施费。 C选项：属于措施费。 D选项：不属于措施费，通常包含在企业管理费或其他相关费用中。 E选项：不属于措施费，而是专项费用的一部分。

5.【单选题】用于公路平坦地形或地面横坡较均匀一致地段的路基边桩放样的方法（）。
A.图解法
B.计算法
C.渐近法
D.坐标法
参考答案：B
解析：教材页码：P2-4 本题考查的是公路工程施工测量方法。路基横断面边桩放样方法：（1）A选项错误，图解法，此法一般用于较低等级的公路路基边桩放样。（2）B选项正确，计算法，主要用于公路平坦地形或地面横坡较均匀一致地段的路基边桩放样。（3）C选项错误，渐近法，该法精度高，适用于各级公路。（4）D选项错误，坐标法，适用于高等级公路。

6.【单选题】根据《公路施工企业信用评价规则》规定，公路施工企业投标行为由（）负责评价。
A.项目法人
B.监理单位
C.招标人
D.质量监督机构
参考答案：C
解析：教材页码：P254-255 本题考查的是公路建设信用信息管理相关规定。公路施工企业投标行为由招标人负责评价，履约行为由项目法人负责评价，其他行为由负责行业监管的相应地方人民政府交通运输主管部门负责评价。招标人、项目法人、负责行业监管的相应地方人民政府交通运输主管部门等评价人对评价结果签认负责。

7.【单选题】大体积混凝土的温度控制宜按照的原则是( )。
A.内降外保
B.内保外降
C.内降外降
D.内保外保
参考答案：A
解析：教材页码：P123-128 本题考查的是钢筋和混凝土施工。大体积混凝土的温度控制宜按照“内降外保”的原则，对混凝土内部采取设置冷却水管通循环水冷却，对混凝土外部采取覆盖蓄热或蓄水保温等措施进行。

8.【多选题】路基施工检测时，常用的弯沉值测试方法有（）。
A.贝克曼梁法
B.自动弯沉仪法
C.落锤弯沉仪法
D.核子密度湿度仪法
E.触探仪法
参考答案：ABC
解析：教材页码：P44 ABC选项正确，本题考查的是弯沉检测。常用的几种弯沉值测试方法：贝克曼梁法、自动弯沉仪法、落锤弯沉仪(FWD)法,激光式高速路面弯沉测定仪法。

9.【单选题】级配碎石细集料的塑性指数大于规范要求时，处理措施错误的是（）。
A.掺配石灰
B.掺配黏土
C.掺配无塑性的砂
D.掺配无塑性的石屑
参考答案：B
解析：教材页码：P52-56 B选项符合题意，本题考查的是无机结合料稳定基层（底基层）施工。级配碎石或砾石细集料的塑性指数应不大于12。不满足要求时，可加石灰、无塑性的砂或石屑掺配处理。

10.【多选题】在桥梁基础施工中，挖孔灌注桩适用于（）。
A.风化岩层
B.黏性土
C.较密实的土层
D.无地下水或少量地下水
E.砾卵石
参考答案：ACD
解析：教材页码：P137-139 本题考查的是桥梁基础工程施工。挖孔灌注桩适用于无地下水或少量地下水，且较密实的土层或风化岩层，如空气污染物超标，必须采取通风措施。

1.【多选题】填石路堤分层压实法中，八道工艺流程有（）
A.洒水晾晒
B.振动碾压
C.路基成型
D.摊铺平整
E.路基整修
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P11-13 选项BCDE正确，本题考查的是填方路基施工。填石路堤分层压实法中，石方路堤施工工序是：施工准备、填料装运、分层填筑、摊铺平整、振动碾压、检测签认、路基成型、路基整修。 A选项错误，为干扰选项。

2.【多选题】关于预拱度偏差防治措施的说法，正确的有（）。
A.提高支架基础、支架及模板的施工质量
B.严格控制张拉时的混凝土强度
C.预制梁存梁时间宜长
D.及时调整预拱度误差
E.波纹管的安装定位应准确
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P180 本题考查的是钢筋混凝土梁桥预拱度偏差的防治。预拱度偏差防治措施：（1）提高支架基础、支架及模板的施工质量，并按要求进行预压，确保模板的标高偏差在允许的范围内。按要求设置支架预拱度，使上部构造在支架拆除后能达到设计规定的外形。（2）加强施工控制，及时调整预拱度误差。（3）严格控制张拉时的混凝土强度，控制张拉的试块应与梁板间条件养护，对于预制梁还需控制混凝土的弹性模量。（4）要严格控制预应力筋在结构中的位置，波纹管的安装定位应准确；控制张拉时的应力值，并按要求的时间持荷。（5）钢绞线伸长值的计算应采用同批钢绞线弹性模量的实测值。预制梁存梁时间不宜过长。

3.【单选题】关于沥青路面接缝的说法错误的是（）。
A.梯队作业采用冷接缝
B.横向接缝先进行横压再改为纵向碾压
C.半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝
D.横接缝用3m直尺检查端部平整度
参考答案：A
解析：教材页码：P79-81 本题考查的是沥青路面面层施工。接缝处理： (1)梯队作业采用热接缝，施工时将已铺混合料部分留下100~200mm宽暂不碾压，作为后摊铺部分的高程基准面，后摊铺部分完成立即骑缝碾压，以除缝迹。 (2)半幅施工不能采用热接缝时，采用人工顺直刨缝或切缝。铺另半幅前必须将边缘清扫干净，并涂洒少量粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上50~100mm，摊铺后将混合料人工铲走。碾压时由边向中碾压留下100~150mm，然后压实新铺部分，再跨缝挤紧压实。 (3)横接缝的处理方法：首先用3m直尺检查端部平整度，不符合要求时，垂直于路中线切齐清除。清理干净后在端部涂粘层沥青接着摊铺。摊铺时调整好预留高度，接缝处摊铺层施工结束后再用3m直尺检查平整度。横向接缝的碾压先用双轮双振压路机进行横压，碾压时压路机位于已压实的混合料层上，伸入新铺层的宽为150mm，然后每压一遍向铺混合料方向移动150~200mm，直至全部在新铺层上为止，再改为纵向碾压。

4.【单选题】总跨径是指多孔桥梁中各孔（）。
A.净跨径的总和
B.计算跨径的总和
C.标准跨径的总和
D.经济跨径的总和
参考答案：A
解析：教材页码：P111-113 本题考查的是桥梁的组成和分类。总跨径：是多孔桥梁中各孔净跨径的总和，也称桥梁孔径，它反映了桥下宣泄洪水的能力。

5.【单选题】预应力混凝土施工中，当施工中预应力筋需要超张拉或计入锚圈口预应力损失时，可比设计要求提高( )，但在任何情况下不得超过设计规定的最大张拉控制应力。
A.5％
B.6％
C.7％
D.8％
参考答案：A
解析：教材页码：P128-132 A选项符合题意，预应力筋的张拉控制应力应符合设计要求。当施工中预应力筋需要超张拉或计入锚圈口预应力损失时，可比设计要求提高5%，但在任何情况下不得超过设计规定的最大张拉控制应力。

6.【多选题】钻孔灌注桩施工的主要工序有（）。
A.埋设护筒
B.钻孔
C.制备泥浆
D.清孔
E.浇筑护壁
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P140-146 本题考查的是桥梁基础工程施工。钻孔灌注桩施工的主要工序有：埋设护筒、制备泥浆、钻孔、清孔、钢筋笼制作与吊装以及灌注水下混凝土等。

7.【单选题】发包人应在监理工程师收到进度付款申请单后的（）d内，将进度应付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
参考答案：D
解析：教材页码：P306-307 D选项符合题意，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书，发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28d内，将进度应付款支付给承包人

8.【单选题】隧道施工方法选择的主要依据是（）。
A.隧道纵坡
B.洞口类型
C.围岩级别
D.地貌特征
参考答案：C
解析：教材页码：P203-212 隧道施工是一种动态过程，施工过程中需根据地质超前预报和监控量测结果，采用围岩分级方法确定围岩级别，进而确定适宜的施工方法。

9.【单选题】[2025年真题]关于隔离栅与桥梁护网施工技术要求的说法，正确的是（）。
A.在高压输电线穿越安装桥梁护网的地方，桥梁护网应做防雷接地
B.隔离栅立柱埋设应分段进行，先埋设中间立柱，后从中间向两端
C.安装隔离栅网片时，应从立柱中部开始安装
D.隔离栅宜与路基工程同步实施
参考答案：A
解析：B选项错误，隔离栅立柱的埋设应分段进行，先埋设两端的立柱，然后拉线埋设中间立柱 C选项错误，安装隔离栅网片时，应从立柱端部开始安装 D选项错误，隔离栅宜在路基工程完成后尽早实施

10.【单选题】推土机开挖土方作业由切土、运土、卸土、倒退(或折返)、空回等过程组成一个循环。而影响作业效率的主要是( )两个环节。
A.切土和运土
B.运土和卸土
C.卸土和折返
D.切土和空回
参考答案：A
解析：教材页码：P5-6 A选项正确，本题考查的是挖方路基施工。推土机开挖土方作业由切土、运土、卸土、倒退(或折返)、空回等过程组成一个循环。影响作业效率的主要因素是切土和运土两个环节。因此必须以最短的时间和距离切土，并尽可能减少土在推运过程中散失。

11.【单选题】软土地基处理中的粒料桩，其成桩方法有振冲置换法和（）。
A.挖孔灌注法
B.钻孔灌注法
C.锤击沉桩法
D.振动沉管法
参考答案：D
解析：教材页码：P21-29 D选项正确，本题考查的是特殊路基施工技术。粒料桩可采用振冲置换法或振动沉管法桩。振冲置换法适用于处理十字板抗剪强度不小于15kPa的软土地基；振动沉管法适用于处理十字板抗剪强度不小于20kPa的软土地基。

1.【单选题】混凝土预制构件制作与安装时，起吊绳索与构件水平面的夹角不宜小于（）°。
A.30
B.45
C.60
D.90
参考答案：B
解析：教材页码：P138 混凝土预制构件制作与安装时，起吊绳索与构件水平面的夹角不宜小于45°。

2.【单选题】固结灌浆施工程序依次是( )。
A.钻孔、压水试验、灌浆、封孔和质量检查
B.钻孔、压水试验、灌浆、质量检查和封孔
C.钻孔、灌浆、压水试验、封孔和质量检查
D.钻孔、灌浆、压水试验、质量检查和封孔
参考答案：A
解析：教材页码：P90-91 本题考查的是灌浆技术。固结灌浆施工程序依次是钻孔、压水试验、灌浆(分序施工) 、封孔和质量检查等。

3.【多选题】水土保持措施应因地制宜，对水力侵蚀地区采取的措施包括（）。
A.工程措施
B.植物措施
C.轮封轮牧措施
D.保护性耕作措施
E.复垦措施
参考答案：ABD
解析：教材页码：P175 在水力侵蚀地区，地方各级人民政府及其有关部门应当组织单位和个人，以天然沟壑及其两侧山坡地形成的小流域为单元，因地制宜地采取工程措施、植物措施和保护性耕作等措施，进行坡耕地和沟道水土流失综合治理。

4.【多选题】在(　　)内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。
A.蓄滞洪区
B.防洪保护区
C.防洪区
D.非防洪区
E.洪泛区
参考答案：AE
解析：教材页码：P159-160 《防洪法》规定，在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。

5.【多选题】地质构造是由一些基本构造形态组合而成的，常见的基本形态有（）。
A.产状
B.走向
C.褶皱
D.断裂
E.断层
参考答案：ACD
解析：教材页码：P29-31 ACD选项正确，地质构造的规模有大有小，但即使是大型复杂的地质构造，也是由一些基本构造形态组合而成的，常见的有产状、褶皱和断裂等。

6.【单选题】下列关于施工进度计划横道图的说法错误的是( )。
A.能表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间及工作之间的相互搭接关系
B.能反映工程费用与工期之间的关系，因而便于缩短工期和降低成本
C.不能明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系，不利于建设工程进度的动态控制
D.不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路，不便于进度控制人员抓住主要矛盾
参考答案：B
解析：教材页码：P241-243 不能反映工程费用与工期之间的关系，不便于缩短工期和降低成本。横道图的优点就是简单直观，缺点就是：①不能明确反映出各项工作之间的相互关系；②不能明确地反映出关键工作和关键线路；③不能反映出工作的机动时间；④不能反映工程费用与工期之间的关系。

7.【单选题】进行水资源开发利用规划的基本单元是( )。
A.城市
B.河流
C.河流及湖泊
D.流域
参考答案：D
解析：教材页码：P157-158 流域是指地表水和地下水分水线所包围的集水区域。流域是研究水文现象、进行水资源开发利用规划的基本单元。

8.【单选题】根据《大中型水电工程建设风险管理规范》GB／T50927--2013，对于水利水电工程损失大、概率大的灾难性风险，应采取风险处置方法是（）。
A.风险缓解
B.风险自留
C.风险规避
D.风险利用
参考答案：C
解析：教材页码：P434-436 本题考核的是风险处置方法的采用应符合的原则。风险控制应采取经济、可行、积极的处置措施，具体风险处置方法有：风险规避、风险缓解、风险转移、风险自留、风险利用等方法。处置方法的采用应符合以下原则： (1)C选项正确，损失大、概率大的灾难性风险，应采取风险规避。 (2)A选项错误，损失小、概率大的风险，宜采取风险缓解。 (3)损失大、概率小的风险．宜采用保险或合同条款将责任进行风险转移。 (4)B选项错误，损失小、概率小的风险，宜采用风险自留。 (5)D选项错误，有利于工程项目目标的风险，宜采用风险利用。

9.【单选题】水利水电工程脚手架扫地杆离地面的距离一般为( )cm。
A.20～30
B.30～40
C.40～50
D.50～60
参考答案：A
解析：教材页码：P195-204 A选项正确，本题考核的是脚手架安装搭设应符合的要求。脚手架底脚扫地杆、水平横杆离地面距离应为20～30cm。

10.【单选题】某坝面碾压施工设计碾压遍数为5遍，碾滚净宽为4m，则错距宽度为( )m。
A.0.5
B.0.8
C.1.0
D.1.5
参考答案：B
解析：教材页码：P94-96 本题考查的是土方填筑技术。错距宽度=碾滚净宽/设计碾压遍数。

1.【单选题】灌浆前进行简易压水试验，采用单点法，试验孔数一般不宜少于总孔数的（）％。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案：C
解析：教材页码：P90-91 C选项正确，灌浆前进行简易压水试验，采用单点法，试验孔数一般不宜少于总孔数的5％。

2.【多选题】提高深孔爆破质量的措施有( )。
A.多排孔微差爆破
B.挤压爆破
C.合理的装药结构爆破
D.倾斜孔爆破法
E.装载足够炸药
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P85-87 本题考查的是石方开挖技术。提高深孔爆破的质量，可采用多排孔微差爆破和挤压爆破，还可通过合理的装药结构和采用倾斜孔爆破等措施来实现。

3.【单选题】不能改善混凝土拌合物流动性能的外加剂是( )。
A.减水剂
B.早强剂
C.引气剂
D.泵送剂
参考答案：B
解析：教材页码：P54 B选项符合题意，改善混凝土拌合物流动性能的外加剂有减水剂、引气剂和泵送剂等。

4.【单选题】固结灌浆施工程序依次是( )。
A.钻孔、压水试验、灌浆、封孔和质量检查
B.钻孔、压水试验、灌浆、质量检查和封孔
C.钻孔、灌浆、压水试验、封孔和质量检查
D.钻孔、灌浆、压水试验、质量检查和封孔
参考答案：A
解析：教材页码：P90-91 本题考查的是灌浆技术。固结灌浆施工程序依次是钻孔、压水试验、灌浆(分序施工) 、封孔和质量检查等。

5.【单选题】渡槽由输水的槽身及支承结构、基础和进出口建筑物等部分组成。小型渡槽一般采用矩形截面和( )。
A.简支梁式结构
B.整体式结构
C.拱式结构
D.桁架式结构
参考答案：A
解析：教材页码：P17-20 A选项正确，渡槽由输水的槽身及支承结构、基础和进出口建筑物等部分组成。小型渡槽一般采用简支梁式结构，截面采用矩形。 B选项错误，通常用于大型或复杂结构，不适用于小型渡槽。 C选项错误，适用于跨度较大的渡槽，一般跨度可达百米以上，不适合小型渡槽。 D选项错误，适用于大跨度桥梁等结构，不适用于小型渡槽。

6.【单选题】沿断裂面两侧的岩层未发生位移或仅有微小错动的断裂构造称为( )。
A.节理
B.断层
C.断裂
D.缝隙
参考答案：A
解析：教材页码：P29-31 本题考查的是工程地质与水文地质条件分析。 A选项正确，节理也称裂隙，是指沿断裂面两侧的岩层未发生明显相对位移或仅有微小错动的断裂构造。 B选项错误，是指岩体受力断裂后，在断裂层两侧的岩块发生了显著的相对位移。 C选项错误，是一个更广泛的概念，包括节理和断层等不同类型的断裂构造。 D选项错误，通常指岩石中的细小裂缝，但不是一个严格的地质学术语。 <img src="/upload/paperimg/202510271113012807727c3-7e26c2b0dcc7/20251024171554b30a.png" style="width:100%;"/>

7.【多选题】分包人应当设立项目管理机构，组织管理所分包工程的施工活动。项目管理机构人员中必须是本单位人员的有（）。
A.项目负责人
B.技术负责人
C.财务负责人
D.质量管理人员
E.工长
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P304-305 分包人应当设立项目管理机构，组织管理所分包工程的施工活动。项目管理机构应当具有与所承担工程的规模、技术复杂程度相适应的技术、经济管理人员。其中项目负责人、技术负责人、财务负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位人员。

8.【单选题】发包人应在合同工程完工证书颁发后( )天内将履约担保退还给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
参考答案：D
解析：教材页码：P291 承包人应按招标文件的要求提交履约担保(一般在中标并签订合同前)，金额不超过签约合同价的10%，履约担保在发包人颁发合同工程完工证书前一直有效。发包人应在合同工程完工证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。

9.【单选题】非承重侧面模板，混凝土强度应达到( )Pa以上，其表面和棱角不因拆模而损坏时方可拆除。
A.25 ×10【sup|2】
B.25×10【sup|3】
C.25 ×10【sup|4】
D.25×10【sup|5】
参考答案：D
解析：教材页码：P104 施工规范规定，非承重侧面模板，混凝土强度应达到25X10【sup|5】Pa以上，其表面和棱角不因拆模而损坏时方可拆除。一般情况，夏天需2-4d，冬天需5-7d。混凝土表面质量要求高的部位，拆模时间宜晚一些。

10.【单选题】根据《中华人民共和国水土保持法》，在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，应划定为水土流失（）。
A.重点规划区
B.重点保护区
C.重点预防区
D.重点治理区
参考答案：C
解析：教材页码：P172 C选项正确，本题考核的是修建工程设施的水土保持预防规定。国家在水土流失重点预防区和重点治理区，实行地方各级人民政府水土保持目标责任制和考核奖惩制度。在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，划定为水土流失重点预防区 D选项错误，对水土流失严重的区域，划定为水土流失重点治理区。 AB选项错误，为干扰选项。

11.【单选题】在坝体填筑中，关于结合部位的处理，说法错误的是（）。
A.无论何种坝基，只有填筑厚度达到3m以上时，才可以使用重型压实机械
B.对于基础部位的填土，宜采用薄层、轻碾的方法
C.若岩基干燥可适当洒水，并使用含水量略高的土料
D.靠近混凝土结构物两侧及顶部0.5m范围内填土，不能采用大型机械压实时，可采用小型机械夯实或人工夯实
参考答案：A
解析：教材页码：P94-96 本题考查的是土方填筑技术。 A选项符合题意，无论何种坝基，只有填筑厚度达到2m以上时，才可以使用重型压实机械。 B选项正确，对于基础部位的填土，宜采用薄层、轻碾的方法。 C选项正确，若岩基干燥可适当洒水，并使用含水量略高的土料。 D选项正确，靠近混凝土结构物两侧及顶部0.5m范围内填土，不能采用大型机械压实时，可采用小型机械夯实或人工夯实。

1.【多选题】路基填土不应使用( )、有机土及含生活垃圾的土。
A.砂性土
B.泥炭土
C.淤泥
D.冻土
E.沼泽土
参考答案：BCDE
解析：此题考核填土路基相关内容路基填土不应使用淤泥、沼泽土、泥炭土、冻土、有机土及含生活垃圾的土；填土内不得含有草、树根等杂物，粒径超过100mm的土块应打碎。（故选择BCDE）

2.【多选题】设置水泥混凝土路面的胀缝很重要，它应满足（）等要求。
A.应与路面中心线垂直
B.缝宽必须一致
C.缝中不得连浆
D.缝壁必须垂直
E.缝内满灌填缝料
参考答案：ABCD
解析：此题考核混凝土面板接缝相关内容普通混凝土路面的胀缝应设置胀缝补强钢筋支架、胀缝板和传力杆。胀缝应与路面中心线垂直；缝壁必须垂直；缝宽必须一致，缝中不得连浆。缝上部灌填缝料，下部安装胀缝板和传力杆。（故选择ABCD）

3.【多选题】工程中产生的污水，为了实现达标排放，可以采用的处理方式包括（）
A.去泥沙
B.分解有机物
C.沉淀过滤
D.原水回灌
E.酸碱中和
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P370-372 工程污水应采取去泥沙、除油污、分解有机物、沉淀过滤、酸碱中和等处理方式，实现达标排放。故本题选A,B,C,E D. 原水回灌是地下水回补措施，未经处理的污水严禁直接回灌，会污染地下水，不属于污水处理措施

4.【多选题】水泥混凝土面层质量控制指标有（）。
A.原材料质量
B.混凝土弯拉强度
C.弯沉值
D.混凝土面层厚度
E.构造深度
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P34 水泥混凝土面层的原材料质量、混凝土弯拉强度、混凝土面层厚度、构造深度等应符合设计要求。

5.【单选题】箱涵顶进启动时，当油压升高( )时，需停泵观察，如发现异常情况，立即停止顶进。
A.10～20Mpa
B.5～15Mpa
C.10～15Mpa
D.5～10Mpa
参考答案：D
解析：教材页码：P87-89 箱涵顶进启动时，每当油压升高5~10MPa时，需停泵观察，应严密监控顶镐、顶柱、后背、滑板、箱涵结构等部位的变形情况，如发现异常情况，立即停止顶进；找出原因并采取措施解决后方可重新加压顶进。故选D

6.【多选题】作为路面结构以下的部分，路基包括（）
A.路床
B.路堤
C.透层
D.封层
E.路堑
参考答案：ABE
解析：教材页码：P3 路基是路面结构以下的部分，包括路床、路堤和路堑。故本题需A,B,E C. 透层：属于沥青路面施工工艺，不是路基组成部分 D. 封层：属于路面结构层，不是路基组成部分

7.【多选题】钢梁安装落梁前后应检查的项目包括（）
A.建筑拱度
B.螺栓孔位
C.平面尺寸
D.梁面标高
E.支座位置
参考答案：ACE
解析：教材页码：P75-77 落梁前后应检查其建筑拱度和平面尺寸、校正支座位置。正确答案：A、C、E B. 螺栓孔位（错误）：属于高强度螺栓连接前检查项，非落梁时重点。 D. 梁面标高（错误）：落梁前检查的是支座垫石标高

8.【单选题】地下结构工程和混凝土构件比较集中的工程适宜采用的养护方法是（）
A.蒸汽法
B.电加热法
C.暖棚法
D.负温养护法
参考答案：C
解析：教材页码：P103-104 暖棚法指混凝土在暖棚内施工和养护的方法。暖棚可以是小而可移动的，在同一时间只加热几个构件；也可以很大，足以覆盖整个工程或者大部分。暖棚法施工适用于地下结构工程和混凝土构件比较集中的工程。正确答案：C A. 蒸汽法：主要用于预制构件或小规模养护，需搭设管道系统，不适合大体积地下工程。 B. 电加热法：适用于特殊结构或严寒条件（-20℃以下），能耗高且需专业设备。 D. 负温养护法：仅用于“强度增长要求不高的一般结构”，且需添加防冻剂，不适用于重要地下工程

9.【单选题】当施工现场相对湿度为80%时，首层底漆于除锈后（）内涂完
A.3h
B.4h
C.6h
D.8h
参考答案：B
解析：教材页码：P75-77 首层底漆于除锈后4h内开始，8h内完成，当相对湿度大于75%时应在4h内涂完

10.【多选题】钢筋混凝土扶壁式挡土墙由（）组成。
A.立壁
B.墙面板
C.墙趾板
D.扶壁
E.墙踵板
参考答案：BCDE
解析：本题考查的是挡土墙结构形式及分类。扶壁式挡土墙由墙面板、扶壁、墙趾板、墙踵板组成。立壁是悬臂式挡土墙的组成部分。

1.【多选题】下列隔水帷幕方法中，属于按施工方法分类的有（）。
A.水平向隔水帷幕
B.压力注浆隔水帷幕
C.水泥土搅拌桩隔水帷幕
D.嵌入式隔水帷幕
E.沉箱
参考答案：BCE
解析：教材页码：P109-110 B,C,E选项说法正确：按施工方法分为：高压喷射注浆(旋喷、摆喷、定喷)隔水帷幕、压力注浆隔水帷幕、水泥土搅拌桩隔水帷幕、冻结法隔水帷幕、地下连续墙或咬合式排桩隔水帷幕、钢板桩隔水帷幕、沉箱 A选项：水平向隔水帷幕属于按布置方式分类（如悬挂式、落底式、水平向），非施工方法，排除。 D选项：嵌入式隔水帷幕属于按结构形式分类（如独立式、嵌入式等），非施工方法，排除。

2.【多选题】沥青路面结构的组成包括（）。
A.垫层
B.基层
C.路基
D.路床
E.面层
参考答案：ABE
解析：教材页码：P15 沥青路面、水泥混凝土路面、砌块路面结构的组成均包括垫层、基层以及面层。

3.【多选题】监测报告中阶段性报告主要包括（）。
A.工程概况
B.监测点布设
C.现场巡查信息
D.监测数据采集和观测方法
E.警情处理措施建议
参考答案：AC
解析：本题考查的是监测报告。阶段性报告包含： (1)工程概况及施工进度。 (2)现场巡查信息：巡查照片、记录等。 (3)监测数据图表：监测项目的累计变化值、变化速率值、时程曲线、必要的断面曲线图、等值线图、监测点平面位置图等。 (4)监测数据、巡查信息的分析与说明。 (5)结论与建议。

4.【单选题】当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时，钢筋机械连接接头等级要求为（）
A.I级接头
B.Ⅱ级接头
C.Ⅲ级接头
D.Ⅳ级接头
参考答案：A
解析：教材页码：P46-49 当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时，应选用I级接头。

5.【单选题】依据有关要求，支架搭设的地基处理范围应宽出支架搭设范围不小于（）
A.0.3m
B.0.5m
C.1.5m
D.1.0m
参考答案：B
解析：教材页码：P42-46 地基处理范围应宽出支架搭设范围不小于0.5m

6.【单选题】关于综合管廊布置的说法，正确的是( )
A.干线综合管廊通常放在人行道下。
B.综合管廊工程建设应以综合管廊工程规划为依据，遵循"规划先行、适度超前、因地制宜、统筹兼顾"的原则。
C.进入综合管廊的排水管道应采取合流制。
D.污水应采用管道排水方式，宜设置在综合管廊顶部。
参考答案：B
解析：教材页码：P197-199 B选项正确 A选项错误；干线综合管廊宜设置在机动车道、道路绿化带下面。 C选项错误；进入综合管廊的排水管道应采取分流制 D选项错误；污水应采用管道排水方式，宜设置在综合管廊底部。

7.【多选题】采用铺设土工布加固地基时，土工布应满足的技术指标有( )。
A.抗拉强度
B.抗压强度
C.顶破强度
D.材料厚度
E.渗透系数
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P18-19 所选土工合成材料的幅宽、质量、厚度、抗拉强度、顶破强度和渗透系数应满足设计要求。正确答案：A、C、D、E B. 抗压强度：土工布主要承受拉应力而非压应力，未提及抗压强度要求

8.【多选题】级配碎石的基层施工，应确保（）符合规范规定要求
A.集料质量
B.7d无侧限抗压强度
C.级配
D.压实度
E.弯沉
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P34 级配碎石(碎砾石)、级配砾石(砂砾)基层集料质量及级配、压实度、弯沉等应符合规范规定要求。

9.【单选题】下列关于路面碾压说法正确的是（）。
A.密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压
B.改性沥青混合料路面不应采用振动压路机或钢筒式压路机碾压
C.改性沥青混合料路面采用轮胎压路机碾压
D.OGFC混合料宜采用6t以上的钢筒式压路机碾压
参考答案：A
解析：本题考查的是沥青类混合料面层施工。密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压，改性沥青混合料路面宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压，改性沥青混合料路面不宜采用轮胎压路机碾压，OGFC混合料宜采用12t以上的钢筒式压路机碾压。

10.【多选题】海绵城市建设在实现多重径流雨水控制目标的同时，需具备（）及组合性原则
A.适用性
B.经济性
C.目标性
D.生态性
E.效益性
参考答案：ACDE
解析：实现多重径流雨水控制目标，同时具备适用性、目标性、生态性、效益性及组合性原则。

11.【多选题】破管顶进是城市管道更新的常见方法之一，其优点是（）。
A.对地表和土层无干扰
B.基本不受地质条件限制
C.可在含水层施工
D.能够更换坡度已偏离的管道
E.施工速度快
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P232-236 破管顶进法的优点是对地表和土层无干扰；可在复杂的土层中施工，尤其是含水层；能够更换管线的走向和坡度已偏离的管道；基本不受地质条件限制。其缺点是需开挖两个工作井，地表需有足够大的工作空间。故选择ABCD E. 施工速度快错误：破管顶进需开挖工作井且工艺复杂，其速度不如其他方法

1.【单选题】露天深孔台阶爆破的装药结构不包括（）。
A.连续装药结构
B.不定期装药结构
C.间隔装药结构
D.混合装药结构
参考答案：B
解析：教材页码：P67-69 ACD选项：露天深孔台阶爆破的装药结构有：连续装药结构、间隔装药结构、混合装药结构和底部空气垫层装药结构等。 B选项：干扰项。

2.【单选题】煤矿井下爆破允许使用的炸药是（）。【过期考点】
A.松散性好的铵油炸药
B.感度较高的安全炸药
C.爆速较低的高威力炸药
D.接近零氧平衡的安全炸药
参考答案：D
解析：教材页码：P60 炸药配比接近零氧平衡，以保证爆炸产物中有毒气体生成量少。新教材涉及知识点。ABC选项教材无直接描述，需要对炸药有一定了解。

3.【单选题】钢材的冷脆性是指（）。
A.钢材的自身强度
B.钢材的低温冲击韧性
C.钢材随着温度变化的力学性能
D.钢材低温下冲击韧性骤然下降的性质
参考答案：D
解析：教材页码：P27-28 A选项：这不是冷脆性的定义，而是指钢材抵抗外力的能力。 B选项：这个选项描述了钢材在低温下的冲击韧性，但没有指出其骤然下降的特点。 C选项：虽然温度变化会影响钢材的力学性能，但这不是冷脆性的具体定义。 D选项：这是冷脆性的准确描述，指出了在特定低温区间内钢材冲击韧性急剧下降的特点。因此，正确答案为D。钢材的冲击韧性随温度的降低而下降，其规律是开始冲击韧性随温度的降低而缓慢下降，但当温度降至一定的范围(狭窄的温度区间)时，钢材的冲击韧性骤然下降很多并呈脆性，即冷脆性，这时的温度称为脆性转变温度。脆性转变温度越低，表明钢材的低温冲击韧性越好。

4.【多选题】引起矿业工程施工索赔的主要因素包括( )。
A.矿业工程的气候条件
B.矿业工程的施工进度
C.矿业工程的设备特性
D.矿业工程的现场条件
E.物价的变化
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P193 索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。由此可知，答案应为A、B、D、E。选项C：虽然在一定程度上可能会影响项目的执行效率或成本，但通常不直接作为索赔的原因。设备选择及其性能通常是基于合同条款中的技术规范，在没有特别说明的情况下，设备本身的特性问题更多是承包商需要自行解决的问题。

5.【单选题】生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告给（）。
A.本单位负责人
B.监理单位负责人
C.建设单位负责人
D.地方安全监察单位负责人
参考答案：A
解析：教材页码：P283-286 生产安全事故发生后，事故现场有关人员应当立即报告给本单位负责人。

6.【单选题】井工煤矿施工时，井下作业地点的总粉尘浓度应（）。
A.每月测定2次
B.每月测定1次
C.每2个月测定1次
D.每6个月测定1次
参考答案：A
解析：教材页码：P298-300

7.【多选题】与素混凝土相比，钢纤维混凝土的优点有（）
A.抗压强度大
B.抗弯强度小
C.耐冲击性能高
D.回弹率低
E.不产生裂缝
参考答案：ACD
解析：教材页码：P100-101 A选项正确：钢纤维的加入可以提高混凝土的抗压强度。 B选项错误：实际上，钢纤维混凝土的抗弯强度比素混凝土要高。 C选项正确：钢纤维能够显著提高混凝土的耐冲击性能。 D选项正确：钢纤维混凝土的回弹率比素混凝土低。 E选项错误：虽然钢纤维能提高混凝土的韧性并减少裂缝的产生，但并不能完全避免裂缝的产生。

8.【单选题】当地基基础软弱而荷载又很大，采用十字基础不能满足荷载与变形要求时，宜采用的基础形式是（）。
A.墙下条形
B.柱下独立
C.柱下条形
D.筏形
参考答案：D
解析：教材页码：P44 A选项：适用于承重墙，通常用于较小的荷载和较简单的结构。 B选项：适用于单个柱子的支撑，对于大面积、大荷载的情况不适用。 C选项：适用于多根柱子排列成一行或几行的情况，但其承载能力有限，不适用于特别大的荷载。 D选项：适用于地基非常软弱且荷载很大的情况，能提供更大的承载面积和更强的整体性，有效减少不均匀沉降。因此，正确答案是D.筏形。

9.【单选题】某立井井筒施工通风系统采用2台型号相同的风机配1趟风筒，风机进行自动切换试验的周期是（）。
A.每班
B.每日
C.每周
D.每旬
参考答案：B
解析：教材页码：P91-94 立井掘进的通风系统设备是由设置在地面的通风机和井内的风筒组成的，通风机一般采用轴流式局部通风机，也可采用离心式通风机。通常布置2台型号相同的风机配1趟风筒，每天需要切换，进行风电闭锁试验。

10.【单选题】地面预注浆孔位距井筒荒径不宜小于（）m。
A.0.5
B.1
C.1.2
D.1.5
参考答案：B
解析：教材页码：P74-75 地面预注浆孔的数量宜为4~8个，孔位距井筒荒径不宜小于1m，注浆孔的深度应超过所注含水层底板以下10m。

1.【单选题】立井基岩段施工中，采用伞钻钻眼时，炮眼深度宜取（）m。
A.2.0～3.0
B.2.5～3.0
C.3.0～5.0
D.5.0～6.0
参考答案：C
解析：教材页码：P75-77 手持钻机钻眼深度以1.5~2.0m为宜，伞钻钻眼深度一般3.0～5.0m为宜。选项C正确。

2.【单选题】关于钢筋混凝土井塔爬模施工方法的优缺点，说法不正确的是（）。
A.爬模具有独立的自行爬升系统，可与井塔楼层的其他工序平行作业
B.分层施工，结构整体性好，施工精度高，质量好
C.模板自行爬升平稳，抗风能力强，工作较安全可靠
D.液压千斤顶爬升，支承杆不容易弯曲
参考答案：D
解析：教材页码：P35-36 D选项错误：采用液压千斤顶爬升，因需抽、插支承杆，故支承杆容易弯曲。

3.【多选题】关于矿井近井点的说法，正确的有（）。
A.井筒十字中心点通过连测导线建立近井点
B.近井点和高程基点都应该是控制网的基点
C.近井点也可以作为高程基点
D.近井点应该尽量设在便于观测、稳妥的地方
E.为保证联系测量精度，多井筒近井点应彼此独立布置
参考答案：BCD
解析：教材页码：P3 A选项错误：井筒十字中心点的测定需要由近井点传递测定而不是相反。 B选项正确：建立在井口附近的平面控制点和高程控制点，在矿业工程测量中称之为近井点和井口高程基点，它们都是矿山测量的基准点。 C选项正确：因为近井点和高程基点都是测量基准点，所以近井点也可以设置为高程基点； D选项正确：为方便使用，近井点和井口高程基点应可能埋设在便于观察、保存和不受采动影响的地点； E选项错误：对于多井筒的近井点设置，应统一考虑井筒问的联系，应使相邻井筒的近井点由一条或尽量少的边数进行联系，显然选项E的做法并不合适，因此，本题的正确答案选项应是BCD。

4.【单选题】横道图施工进度计划的主要优点是( )。
A.能正确反映出工程项目的关键所在
B.能明确反映出工作之间的逻辑关系
C.可有效反映出工作所具有的机动时间
D.形象、直观，易于编制和理解
参考答案：D
解析：教材页码：P203-204 选项A错误，因为横道图不能明确地反映出工程项目的关键所在，也无法反映关键线路。选项B错误，因为横道图不能明确地反映出工作之间的逻辑关系，尤其是当项目较为复杂时。选项C错误，因为横道图不能有效反映出工作所具有的机动时间（即工作的浮动时间）。选项D正确，因为横道图的主要优点在于其形象、直观，并且易于编制和理解。这种图表形式使得即使是非专业人员也能快速理解工程项目的进度安排。

5.【单选题】关于斜井表土段采用明槽开挖方法的说法，正确的是( )
A.边坡稳定时可采用先拱后墙法
B.边坡稳定性差应采取先墙后拱法
C.若采用混凝土连续浇筑，应积极推广泵送混凝土施工
D.混凝土浇筑强度达到设计强度75%以上时可进行回填
参考答案：C
解析：教材页码：P106-108 A选项错误：施工边坡能暂时稳定时，可采取先墙后拱法。 B选项错误：施工边坡稳定性差，但拱脚承载力较好能保证拱圈稳定时，可采用先拱后墙法。 C选项正确：若采用混凝土连续浇筑，应积极推广泵送混凝土施工。 D选项错误：混凝土浇筑强度达到设计强度70%以上时可进行回填。

6.【单选题】巷道掘进选用耙斗式装岩机出渣时，装岩机距离工作面的最大距离是（）。
A.10m
B.15m
C.20m
D.30m
参考答案：C
解析：教材页码：P97-101 耙装机距离工作面不宜太远，太远时装渣效率低影响正规循环作业且设备磨损大，耙装机距离工作面一般不超过20m。

7.【单选题】1pL0uUiBX0NhOBVLrVfq4WwaiQlKOUWxjnkZVeslabjZOL6DTMfc68wFKvQoLucnOeLwRvvgoygw9Mf2GoU1NJeCh7wjpHhnSGdenQm0n3ZWDYQ3aXDRrbD7P/G50qkBc4s09fbZSFNfkYRffWPSKLDTvuLn3+rOs3aIdSK3ZcUl7BuigukLRLhl8DqKDJcogmVPdgjN2N5L+PkIwaQAP0r6WBUx5h59iykcRmrJBPk1GDXdKRUu1tNQ2bupKSELV3UTUHISyDymGHJz8/x4/A==
A.锤击法
B.静力压桩法
C.振动压桩法
D.水冲法
参考答案：B
解析：教材页码：P44-46 A选项错误：锤击法就是利用桩锤的冲击克服土对桩的阻力，使桩沉到预定深度或达到持力层。这是最常用的一种沉桩方法。 B选项正确：静力压桩是利用压桩架的自重及附属设备(卷扬机及配重等)的重量，通过卷扬机的牵引，由钢丝绳滑轮及压梁将整个压桩架的重量传至桩顶，将桩逐节压入土中。 C选项错误：振动沉桩是借助固定于桩头上的振动箱所产生的振动力，以减小桩与土壤颗粒之间的摩擦力，使桩在自重与机械力的作用下沉入土中。 D选项错误：水冲法是锤击沉桩的一种辅助方法。利用高压水流经过桩侧面或空心桩内部的射水管冲击桩尖附近土层，便于锤击沉桩。

8.【单选题】低瓦斯矿井煤层巷道中使用的煤矿许用炸药，其安全等级不应低于（）。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
参考答案：B
解析：教材页码：P57 按照《煤矿安全规程》(2025年版),煤矿许用炸药的选用必须遵守下列规定： (1)低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。 (2)低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。 (3)高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药。 (4)突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药。

9.【多选题】在矿业工程项目实施阶段，由建设单位管理的资料包括（）。
A.施工组织设计文件
B.工程技术管理资料
C.安全质量管理资料
D.文明施工管理资料
E.环境保护资料
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P331-333 建设单位前期文件包括建设项目的审批文件、地质勘查文件、设计文件、项目核准支持性文件等。准备阶段资料包括施工设计文件、征地拆迁文件、施工组织设计文件、招标投标文件、合同文件、工程质量监督注册、开工批复文件等资料。实施阶段资料包括工程技术管理、安全质量管理、文明施工管理、环境保护等资料。竣工验收阶段资料包括单位工程质量评价、勘察设计单位的单项工程检查报告、监理单位的单项工程工程质量认证文件、专项验收质量评估报告、联合试运转文件、收文件、建设项目竣工决算和竣工验收文件等资料。

10.【单选题】以下临时设施，应布置在厂区和生活区的下风向的是（）。
A.临时风压机房
B.临时变电所
C.临时机修车间
D.临时锅炉房
参考答案：D
解析：教材页码：P169-174 A选项错误：临时压风机房，应靠近井筒布置，以缩短压风管路，减少压力损失，最好布置在距两个井口距离相差不多的负荷中心，距井口一般在50m左右，但是距提升机房和井口也不能太近，以免噪声影响提升机司机和井口信号工操作。 B选项错误：临时变电所，应设在工业广场引入线的一面，并适当靠近提升机房、压风机房等主要用电负荷中心，以缩短配电线路；避开人流线路和空气污染严重的地段；建筑物要符合安全、防火要求，并不受洪水威胁。 C选项错误：临时机修车间，使用动力和材料较多，应布置在材料场地和动力车间附近，而且运输方便的地方，以便于机械设备的检修，应避开生活区，以减少污染和噪声。车间之间应考虑工艺流程，做到合理布置。对于铆焊车间要设置一定的厂前区。 D选项正确：临时锅炉房，应尽量靠近主要用汽、供热用户，减少汽、热损耗，缩短管路。应布置在厂区和生活区的下风向，远离清洁度要求较高的车间和建筑，交通运输方便，建筑物周围应有足够的煤场、废渣充填及堆积的场地。

11.【单选题】采用激光指向仪指示巷道掘进方向和高程时，指向仪距离工作面的距离应不小于（）m。
A.30
B.50
C.70
D.100
参考答案：C
解析：教材页码：P6-7 采用激光指向仪指示巷道掘进方向和高程时，指向仪距离工作面的距离应不小于70m。选项C正确，

1.【单选题】建筑智能化工程线缆敷设时，多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的（）倍
A.1
B.3
C.4
D.6
参考答案：D
解析：教材页码：P80-81 弱电线缆和电力电缆平行敷设时，其间距不得小于0.3m; 弱电线缆与电力电缆交叉敷设时，宜成直角；多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍。

2.【单选题】[2025年真题]负责建立与管理临时用电安全技术档案的人员是( )
A.电气技术人员
B.档案管理人员
C.安全管理人员
D.低压操作工
参考答案：A
解析：教材页码：P184-186 临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。

3.【单选题】电力架空线路的组成中，电杆的分类，属于按照电杆用途和受力情况划分的是( )。
A.双杆
B.门型杆
C.分段杆
D.分支杆
参考答案：D
解析：教材页码：P132-134 本题考查的是电力架空线路的施工要求。电杆 (1)按水泥杆产品形式分:整根杆、分段杆。 (2)按组成形式分:单杆、双杆(A字形、Ⅱ型、门型)等。 (3)按电杆用途和受力情况分为6种杆:耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆、跨越杆、直线杆。

4.【单选题】通风空调设备系统，对过滤网的（）报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。
A.压力开关
B.流量开关
C.压差开关
D.空气开关
参考答案：C
解析：教材页码：P84-86 通风空调设备系统调试检测对风阀的自动调节来控制空调系统的新风量以及送风风量的大小。对水阀的自动调节来控制送风温度(回风温度)达到设定值。对加湿阀的自动调节来控制送风相对湿度(回风相对湿度)达到设定值。对过滤网的压差开关报警信号来判断是否需要清洗或更换过滤网。监控风机故障报警及相应的安全联锁控制，电气联锁以及防冻联锁控制等。故，C选项正确，ABD错误。

5.【单选题】B级锅炉制造许可范围是( )。
A.额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽锅炉
B.额定出口压力大于2.5MPa的热水锅炉
C.设计压力小于2.5MPa的热水锅炉
D.有机载热体锅炉
参考答案：D
解析：教材页码：P200-201 B级锅炉制造许可范围：额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉；有机热载体锅炉。选项A 不正确，因为额定出口压力大于2.5MPa的蒸汽锅炉属于A级锅炉的许可范围。选项B 不正确，因为额定出口压力大于2.5MPa的热水锅炉也属于A级锅炉的许可范围。选项C不正确，不是设计压力，而是额定出口压力。选项D 正确，因为有机载热体锅炉（有机热载体锅炉）属于B级锅炉的许可范围。因此，正确答案是 D。

6.【单选题】机电工程内部协调管理中，关于施工安全管理协调作用的表述，错误的是（）。
A.作用于全场安全检查计划中部位和顺序的安排
B.作用于各专业施工用公用安全设施的设立、使用和维修
C.作用于各专业在同一场所施工时对因作业可能危害他人安全而采取防护措施的设定及实施
D.作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性
参考答案：D
解析：教材页码：P346-347 ABC正确，安全管理协调主要作用于全场安全检查计划中部位和顺序的安排，作用于各专业施工用公用安全设施的设立、使用和维修，作用于各专业在同一场所施工时对因作业可能危害他人安全而采取防护措施的设定及实施，作用于突发安全事故应采取的应急预案之培训、演练有效性评审及维护。 D选项错误，D属于与施工质量管理的协调的作用。

7.【单选题】金属拱顶储油罐采用倒装法施工，罐底安装错误的是（）。
A.任意相邻两个焊接接头之间距离为300mm
B.边缘板焊接接头距底圈罐壁纵缝距离为300mm
C.边缘板采用隔缝焊接
D.在罐底板上按罐体半径于罐外侧焊好限位铁
参考答案：D
解析：教材页码：P156-158 D错误；在罐底板上按罐体半径于罐内侧焊好限位铁。 ABC正确：为教材原文。

8.【单选题】建筑电气工程中，三相电路的中性线绝缘层的颜色为( )
A.黄色
B.淡蓝色
C.绿色
D.黄绿双色
参考答案：B
解析：教材页码：P136-137 三相交流母线的L1 相为黄色，L2 相为绿色，L3 相为红色；三相电路的中性线均应为淡蓝色。

9.【单选题】成分分析和物性检测仪表安装，错误的有（）
A.可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定
B.其密度大于空气时，检测器应安装在距地面200〜300mm处
C.其密度小于空气时，检测器应安装在泄漏区域的上方
D.被分析样品的排放管不应直接与排放总管连接，总管应引至室外安全场所，其集液处应有排液装置
参考答案：D
解析：教材页码：P141-142 D选项错误，被分析样品的排放管应直接与排放总管连接，总管应引至室外安全场所，其集液处应有排液装置。

10.【多选题】钢网架结构在(　　)完成后，应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。
A.总拼 
B.装配 
C.单元网格安装 
D.地面组装 
E.屋面工程 
参考答案：AE
解析：教材页码：P158-159 本题考查的是工业钢结构安装工艺技术。钢网架结构在总拼完成后及屋面工程完成后，应分别测量其挠度值，且所测的挠度值不应超过相应设计值的1.15倍。

1.【单选题】机械设备安装中进行水平度调整(找平)，通常在设备精加工面上选择测点用（）进行测量。
A.水平仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.百分表
参考答案：A
解析：教材页码：P104-105 设备找平。通过调整垫铁高度将其调整到设计或规范规定的水平状态。通常在设备精加工面上选择测点，用水平仪进行测量，有立柱加工面或垂直加工面的设备，设备水平度要求是以垂直度来保证的。

2.【单选题】关于新建住宅小区供电设施建设的说法正确的是（）.
A.高层小区一级负荷应采用单电源供电
B.高层小区特级负荷应采用单电源供电
C.新建住宅小区需设应急移动电源接口
D.高层小区二级负荷应采用单电回路供电
参考答案：C
解析：教材页码：P190-192 (1)新建住宅小区供电设施技术标准和建设要求： ①高层小区一级负荷应当采用双重电源供电（A错误）；特级负荷除双重电源供电外（B错误），还应增设应急电源供电，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；二级负荷宜采用双回线路供电（D错误）。 ②新建居民住宅小区应当合理规划确定配用电设施位置，满足防洪防涝相关要求，设置应急移动电源接口。C正确。

3.【单选题】机械设备安装的一般程序中，设备安装调整之后的施工程序是( )。
A.设备吊装就位
B.设备固定与灌浆
C.设备试运转
D.零部件清洗与装配
参考答案：B
解析：教材页码：P104 本题考查的是机械设备安装的一般程序。机械设备安装的一般程序为:开箱检查→基础验收→测量放线→垫铁设置→吊装就位→安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→润滑与加油→设备试运行→工程验收。

4.【多选题】建筑智能化工程中使用有特殊要求的产品，其功能和性能等项目的检测可按（）进行。
A.施工要求
B.合同规定
C.设计要求
D.使用要求
E.调试性能
参考答案：BC
解析：教材页码：P79-80 本题考查的是建筑智能化工程的一般施工工序。建筑智能化工程中使用的设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家标准进行。供需双方有特殊要求的产品，可按合同规定或设计要求进行。

5.【单选题】关于管道安装后需要静电接地的说法正确的是( ).
A.每对法兰必须设置导线跨接
B.静电线应采用螺栓连接
C.跨接引线与不锈钢管道直连
D.静电接地安装后应进行测试
参考答案：D
解析：教材页码：P123-125 静电接地安装： A错误；（1)有静电接地要求的管道，当每对法兰或其他接头间电阻值超过0.03Ω时，应设导线跨接。 B错误；(2)管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式按设计文件的规定，静电接地引线宜采用焊接形式。 C错误；(3)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道，导线跨接或接地引线不得与管道直接连接，应采用同材质连接板过渡。 D正确；(4)静电接地安装完毕后，必须进行测试，电阻值超过规定时，应进行检查与调整。因此，本题答案为D。

6.【单选题】综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法是（）
A.涂料施工方法
B.金属涂层旋工方法
C.电化学保护施工方法
D.衬里施工方法
参考答案：D
解析：教材页码：P145-148 衬里是一种综合利用不同材料的特性、具有较长使用寿命的防腐方法。 D正确；其余为干扰项。

7.【多选题】下列关于母线的安装的要求，说法错误的有（）。
A.根据图纸与现场安装路径将母线切断、弯曲、钻孔、锉磨加工
B.弯曲有立弯、平弯及扭弯三种
C.弯曲应采用冷弯，不得采用热弯
D.加工后母线的截面积的减少值规定为：铜母线不可超过原截面的5％，铝母线不可超过原截面的3％
E.螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈，相邻螺栓垫圈间应有5mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母
参考答案：DE
解析：教材页码：P136-137 本题考查的是母线和封闭母线安装。加工后母线的截面积的减少值规定为：铜母线不可超过原截面的3％，铝母线不可超过原截面的5％，选项D错误。螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈，相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距，螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母，选项E错误。

8.【单选题】[2025年真题]负责建立与管理临时用电安全技术档案的人员是( )
A.电气技术人员
B.档案管理人员
C.安全管理人员
D.低压操作工
参考答案：A
解析：教材页码：P184-186 临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理。

9.【多选题】在保修期内对于用户投诉的处理，正确的做法有（）。
A.应迅速及时处理，切勿拖延
B.查证后再做处理
C.对投诉进行友好解释和答复
D.对投诉有误的可不作解释
E.非施工单位责任可拒绝处理
参考答案：AC
解析：教材页码：P385-386 用户投诉的处理 1 )对建设单位或用户的投诉应迅速、友好地进行解释和答复。 2 )对投诉有误的，也要耐心做出说明，切忌态度简单生硬。

10.【单选题】下图是某设备安装施工进度计划，该机电工程进度计划的总工期是（）。 <img src="/upload/paperimg/202510241648293042414a8-31e5c1ff5d0f/202510241308418150.png" style="width:100%;"/>
A.85天
B.110天
C.160天
D.180天
参考答案：D
解析：教材页码：P265-268 网络图施工计划（双代号）能够明确表达各项工作之间的逻辑关系，通过网络计划时间参数的计算，可以找出关键路线和关键工作，计算出总工期。60+75+25+20=180天

11.【多选题】关于临时用电检查验收的说法，正确的有( )。
A.临时用电工程必须由电气技术员施工
B.临时用电工程安装完毕后，由质量部门组织检查验收
C.检查情况应做好记录，并要由相关人员签字确认
D.临时用电安全技术档案应由资料员建立与管理
E.临时用电工程应定期检查
参考答案：CE
解析：教材页码：P190-192 A错误。临时用电工程必须由持证电工专人管理， B错误。临时用电工程安装完毕后，由安全部门组织检查验收， C正确。检查情况应做好记录，并要由相关人员签字确认， D错误。临时用电安全技术档案应由主管现场的电气技术人员建立与管理， E正确。临时用电工程的定期检查：检查工作应按分部、分项工程进行，对不安全因素，必须及时处理，并履行复查验收手续，综上所述，答案为C,E

二级建造师每日一练(2026年8月17日)

二建建筑VIP题库三科套餐【法规+管理+建筑实务】