二级建造师每日一练-2025年12月15日

1.【单选题】生产安全事故等级划分中考虑的第一要素是事故造成的( )。
A.直接经济损失
B.人员伤亡数量
C.间接经济损失
D.社会影响程度
参考答案：B
解析：本题考查的知识点为事故等级划分的要素事故等级的划分包括了人身、经济和社会三个要素。人身要素就是人员伤亡的数量。施工生产安全事故危害的最严重后果，就是造成人员的死亡和重伤。因此，人员伤亡数量被列为事故分级的第一要素。故选项B正确。

2.【单选题】下列关于工程建设标准的表述错误的是（）。
A.强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布，文本应当自发布之日20日内免费向社会公开
B.国家标准.行业标准分为强制性标准和推荐性标准
C.工程建设勘察.规划.设计.施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准属于国家强制标准
D.国家强制性标准不超过5年复审一次，复审结论为继续有效.修订或者废止
参考答案：B
解析：本题考查的是建设工程国家标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。

3.【多选题】根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销的有（）。
A.施工合同支付条款显失公平的合同
B.承包人对工程价款有重大误解的合同
C.发包人胁迫承包人订立的合同
D.承包人超越资质等级订立的合同
E.承包人将部分工程违法分包的合同
参考答案：ABC
解析：教材页码：P116-117 根据《民法典》规定，可撤销合同的种类包括： ①基于重大误解订立的合同，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。选项B正确 ②一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。 ③一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。选项C正确 ④一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。选项A正确选项DE属于无效合同。

4.【多选题】关于工程建设标准的说法，正确的有（）。
A.工程建设标准包括国家标准、行业标准、地方标准和企业标准
B.对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准
C.工程建设重要的通用的信息管理标准、试验检验和评定方法标准、制图方法标准属于强制性标准
D.推荐性国家标准由国务院有关行政主管部门制定
E.工程建设行业标准的制定、修订程序，也可以按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行
参考答案：BE
解析：本题考查的知识点为工程建设行业标准 A错误，《标准化法》规定，标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。 B正确，对保障人身健康和生命财产安全、国家安全、生态环境安全以及满足经济社会管理基本需要的技术要求，应当制定强制性国家标准。 C错误，下列标准属于强制性标准：（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准；（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；（3）工程建设重要的通用的术语、符号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；（4）工程建设重要的通用的试验、检验和评定方法等标准；（5）工程建设重要的通用的信息技术标准；（6）国家需要控制的其他工程建设通用的标准。 D错误，推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定。 E正确，工程建设行业标准的制定、修订程序，也可以按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行。

5.【单选题】根据《安全生产法》，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的措施后撤离作业场所，这项权利是( )。
A.紧急避险权
B.知情权
C.拒绝违章指挥权
D.控告权
参考答案：A
解析：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在前款紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。

6.【单选题】人民法院制作的调解书，（）即具有法律效力。
A .一经作出
B .上诉期满后
C .经双方当事人签收后
D .经人民法院盖章后
参考答案：C
解析：法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。

7.【多选题】甲、乙双方签订合同时，均同意在合同中协议选择双方发生纠纷后的管辖法院，他们可以协议选择的法院有（）
A.甲方住所地法院
B.乙方住所地法院
C.与本合同无关的第三方所在地法院
D.合同的签订地法院
E.合同标的物所在地法院
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P295 《民事诉讼法》规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

8.【单选题】在不违反民事诉讼对级别管辖和专属管辖规定的情况下，合同双方当事人可在书面合同中协议选择的人民法院不包括( )。
A.合同履行地
B.合同纠纷发生地
C.合同签订地
D.标的物所在地
参考答案：B
解析：《民事诉讼法》第25条规定：合同的当事人可以在书面合同中协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本法对级别管辖和专属管辖的规定。

9.【多选题】关于从建筑物中抛掷物品造成他人损害的说法，正确的有( )。
A.工程质量监督机构应当及时调查、查清责任人
B.由物品所有权人承担侵权责任
C.可能加害的建筑物使用人补偿后，可以向侵权人追偿
D.建筑物管理人未采取必要的安全保障措施应当承担相应侵权责任
E.由建设单位和施工企业承担连带责任
参考答案：CDE
解析：A选项错误，E选项正确：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。 C选项正确：建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。 B选项错误，D选项正确：因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的,由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。综上所述：CDE选项正确

10.【单选题】除法律另有规定或者当事人另有约定外，买卖合同中标的物毁损灭失的风险转移时间是（）。
A.合同成立时
B.合同生效时
C.标的物交付时
D.价款付清时
参考答案：C
解析：标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

1.【单选题】关于竣工工程质量争议处理的说法，正确的是（）
A .因施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定返工的，发包人应当支付费用
B .发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷，不承担过错责任
C .建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷是建设单位责任的，施工企业有义务进行修复或者返修
D .建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持
参考答案：C
解析：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。A选项错。发包人直接指定分包人分包专业工程，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任，B选项错。建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，无论是建设单位的责任还是施工单位的责任，施工单位都有义务进行修复或返修。但是，对于非施工单位原因出现的质量问题或质量缺陷，其返修的费用和造成的损失是应由责任方承担的。C选项正确。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。D选项错。

2.【单选题】下列关于特定场所无障碍设施的建设和改造说法错误的是（）
A.新建、改建、扩建公共建筑、公共场所、交通运输设施以及居住区的公共服务设施，应当配套建设无障碍设施
B.城市主干路、主要商业区等无障碍需求比较集中的区域的人行道，应当按照标准设置盲道
C.城市中心区、残疾人集中就业单位和集中就读学校周边的人行横道的交通信号设施，应当按照标准安装过街音响提示装置
D.障碍停车位为残疾人、老年人、孕妇、婴幼儿驾驶或乘坐的机动车专用
参考答案：D
解析：教材页码：P203-207 《无障碍环境建设条例》规定，无障碍停车位为肢体残疾人驾驶或乘坐的机动车专用。

3.【单选题】依据施工企业甲与材料供应商乙订立的买卖合同，甲应当先行支付乙货款的20%作为预付款，此时甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，关于甲的做法，正确的是（）。
A.中止履行，并及时通知对方
B.通知乙即刻解除合同
C.继续支付预付款
D.要求乙承担违约责任
参考答案：A
解析：教材页码：P115-116 应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：（1）经营状况严重恶化；（2）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；（3）丧失商业信誉；（4）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。当事人没有确切证据中止履行的，应当承担违约责任。当事人依据法律规定的抗辩权中止履行的，应当及时通知对方。

4.【单选题】有效仲裁协议的内容不包括( )。
A.具体的仲裁事实，理由
B.请求仲裁的意思表示
C.仲裁事项
D.选定的仲裁委员会
参考答案：A
解析：教材页码：P288-289 合法有效的仲裁协议应当具有下列法定内容： ( 1 )请求仲裁的意思表示； ( 2 )仲裁事项； ( 3 )选定的仲裁委员会。上述三项内容必须同时具备，仲裁协议才能有效。综上所述：A选项正确

5.【单选题】关于劳动合同试用期的说法，错误的有( )。
A.劳动合同仅约定试用期，试用期不成立
B.试用期不包含在劳动合同期限内
C.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月
D.期限3个月以下、以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期
参考答案：B
解析：选项A正确，劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。选项B错误，试用期包含在劳动合同期限内。选项C正确，劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。选项D正确，以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的，不得约定试用期。

6.【多选题】根据《劳动合同法》，劳动合同终止的情形有（）。
A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的
B.劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的
C.用人单位营业执照到期的
D.用人单位进入破产重整程序的
E.用人单位决定提前解散的
参考答案：ABE
解析：《劳动合同法》第44条规定，有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期满的；(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的(4)用人单位被依法宣告破产的；(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的(6)法律、行政法规规定的其他情形。

7.【单选题】下列有关招标投标的法律文件中，法律效力最高的是（）。
A.《招标投标法》
B.《建筑业企业资质管理规定》
C.《北京市招标投标条例》
D.《工程建设项目施工招标投标办法》
参考答案：A
解析：宪法 ——法 ——条例—— 规定、办法、细则，宪法至上，由全国人大制定。法由人大常委制定，条例由国务院制定，条例、规定、办法细则由国务院各部委制定，《招标投标法》属于法律的层面，大于其他几个法律形式。

8.【单选题】根据《绿色施工导则》，力争再利用和回收率达到30%的是（）。
A.碎石类建筑垃圾
B.建筑物拆除产生的废弃物
C.土石方类建筑垃圾
D.建筑垃圾
参考答案：D
解析：2007年9月原建设部颁布的《绿色施工导则》规定，加强建筑垃圾的回收再利用争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类，土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋，铺路等方式提高再利用率，力争再利用率大于50%。

9.【单选题】下列有关合同变更，描述错误的是（）。
A.当事人协商一致，可以变更合同
B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更
C.当事人一方未经对方同意改变合同内容，属于违约
D.工程价款的调整不属于对合同内容的变更
参考答案：D
解析：D选项：工程价款的调整就属于对合同内容的变更，发包人应当按照双方同意的调整后的价款进行支付。。

10.【多选题】根据《政府采购法》，采用询价方式采购货物应当符合的条件有（）。
A.有效竞争不足
B.需要多次重复采购
C.货物规格、标准统一
D.现货货源充足
E.价格变化幅度小
参考答案：CDE
解析：教材页码：P107 根据《政府采购法》，采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目，可以采用询价方式采购。选项CDE正确选项A“有效竞争不足”并不是询价方式的适用条件，而选项B“需要多次重复采购”则更符合框架协议采购的特点，而不是询价。

11.【多选题】下列建设工程中，必须实行监理的有（）。
A.项目总投资额为4000万元的商业项目
B.国家重点建设工程
C.项目总投资额为2000万元的滩涂治理项目
D.使用世界银行贷款资金的项目
E.项目总投资额为3500万元的体育场馆项目
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P210-213 下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；选项B正确（2）大中型公用事业工程：指项目总投资额在3000万元以上的下列工程项目： 1）供水、供电、供气、供热等市政工程项目； 2）科技、教育、文化等项目； 3）体育、旅游、商业等项目；选项A正确 4）卫生、社会福利等项目； 5）其他公用事业项目。（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程： 1）使用世界银行、亚洲开发银行等国际组织贷款资金的项目；选项D正确 2）使用国外政府及其机构贷款资金的项目； 3）使用国际组织或者国外政府援助资金的项目。（5）国家规定必须实行监理的其他工程。国家规定必须实行监理的其他工程有以下两类。 1）项目总投资额在3000万元以上关系社会公共利益、公众安全的下列基础设施项目：④防洪、灌溉、排涝、发电、引（供）水、滩涂治理、水资源保护、水土保持等水利建设项目。选项C错误 2）学校、影剧院、体育场馆项目。选项E正确

1.【多选题】物体打击主要是高处坠落物或地面物体坠落至基坑、槽造成的伤害事故，针对性技术措施包括（）。
A.防落物措施
B.限制能量措施
C.防飞溅物伤人措施
D.隔离措施
E.防护措施
参考答案：ACE
解析：教材页码：P268-274 物体打击主要是高处坠落物或地面物体坠落至基坑、槽造成的伤害事故，针对性技术措施包括防落物措施、防飞溅物伤人措施和防护措施三方面。B、D选项属于干扰选项。

2.【单选题】能够反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位在各项管理工作中所应承担的策划、执行、检查等职能分工的组织工具是( )。
A.管理职能分工表
B.组织结构图
C.工作任务分工表
D.工作流程图
参考答案：A
解析：管理职能分工表是用表的形式反映各工作部门(各工作岗位)对各项工作任务的项目管理职能分工。

3.【多选题】下列情形属于因发包人违约的是（）。
A.承包人违反合同约定进行转包或违法分包的
B.因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的
C.因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的
D.因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的
E.发包人提供的材料不符合合同约定
参考答案：BDE
解析：本题考查的是合同解除的价款结算与支付。选项A和选项C属于承包人违约的情形。

4.【单选题】建设工程采用平行承包模式的特点是( )。
A.有利于缩短建设工期
B.不利于控制工程质量
C.业主组织管理简单
D.工程造价控制难度小
参考答案：A
解析：教材页码：P8-9 平行承包模式有以下特点： 1、有利于建设单位择优选择施工单位。 2、有利于控制工程质量。 3、有利于缩短建设工期。 4、组织管理和协调工作量大。 5、工程造价控制难度大。 6、与总承包模式相比，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的总承包商综合优势。

5.【单选题】发生事故直接经济损失4500万元，间接经济损失800万元。此事故为（）事故。
A.较大事故
B.一般事故
C.重大事故
D.特别重大事故
参考答案：A
解析：教材页码：P282-283 1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故属于较大事故。

6.【单选题】下列措施中，属于进度控制的组织措施的是（）。
A.进度控制会议的组织设计
B.利用网络方法编制工程进度计划
C.承发包模式的选择
D.更换施工机械
参考答案：A
解析：本题考查的是施工方进度控制的组织措施。选项BC属于管理措施；选项D属于技术措施。

7.【单选题】采用单价合同计方价式的工程，确定工程结算款的依据是（）。
A.实际完成工程量和实际单价
B.合同工程量和合同单价
C.实际完成工程量和合同单价
D.合同工程量和实际单价
参考答案：C
解析：教材页码：P53 单价合同是指施工单位在投标时按工程量清单中的分项工作内容填报单价，然后以实际完成工程量乘以所报单价计算工程价款的合同。

8.【多选题】下列属于施工投标文件包括的内容有（）。
A.技术标书
B.工程量清单
C.计日工明细表
D.投标函及投标函附录
E.分包人情况
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P46-47 施工投标文件通常包括技术标书、商务标书、投标函及其他有关文件三部分内容。 (1)技术标书主要是指施工组织设计。 (2)商务标书包括已标价工程量清单、暂定金额汇总表、计日工明细表、单价分析、调价权值系数等。 (3)投标函及其他有关文件包括投标函及投标函附录、投标担保、授权书、联合体协议书、资格预审更新资料或资格后审资料、投标人承揽的在建工程情况、分包人情况等。选项B错误，投标文件需要填写投标报价内容，应为已标价的工程量清单综上，本题应选ACDE。

9.【单选题】在施工质量事故调查中，关于质量事故原因分析步骤：①确定受影响的因素；②进行原因分析；③制定分析计划，④收集事故信息，排序正确的是（）。
A.①②③④
B.①④③②
C.④①③②
D.④①②③
参考答案：C
解析：教材页码：P197-198 质量事故原因分析一般按以下步骤进行: ①收集事故信息:了解事故的详细情况，包括时间、地点、受影响的产品或服务、受影响的客户等。 ②确定受影响的因素:了解事故所涉及的所有因素，例如人员、设备、材料、环境和管理等。 ③制定分析计划:制定详细的分析计划，包括使用的方法和工具，以及需要的资源和时间。 ④进行原因分析:使用适当的工具和方法，例如调查表法、排列图法、因果分析图法、控制图法等，确定导致质量事故发生的根本原因。

10.【单选题】某现浇混凝土结构施工采用的木模板，一次净用量为200m²，现场制作安装不可避免的损耗率为2%，可周转使用5次，每次补损耗率为5%，该模板的周转使用量为（）m²。
A.48.00
B.48.96
C.49.44
D.51.00
参考答案：B
解析：教材页码：P210-212 <img src="/upload/paperimg/20251021165146885751659-90ed305e156b/202510201931393b08.png" style="width:100%;"/>一次使用量=200×（1+2%）=204m²；周转使用量=【204×（1+（5-1）×5%）】/5=48.96m²。

1.【单选题】发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施，保证质量处于受控状态。这是（）环节控制的重点。
A.事前质量控制
B.事中质量控制
C.事后质量控制
D.全程质量控制
参考答案：C
解析：本题考查的是施工质量控制的基本环节。事后控制包括对质量活动结果的评价、认定和对质量偏差的纠正。控制的重点是发现施工质量方面的缺陷，并通过分析提出施工质量改进的措施，保持质量处于受控状态。

2.【单选题】某承包商承揽的写字楼工程，由于场地中间有几户居民不搬迁，工程不能按期开工。承包商向业主(监理工程师)发出索赔意向书后，依然迟迟不能开工。在这样的情况下，承包商应该按照工程师要求的合理间隔期，提交( )。
A.新的索赔意向书
B.延续索赔通知
C.新的索赔证据和依据
D.最终索赔报告
参考答案：B
解析：教材页码：P79-82 根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款规定，索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数。所以，正确选项是B。

3.【单选题】工程项目实施过程中，施工单位为确保安全，在处理安全隐患时，设置了多道防线，体现了对安全隐患处理的( ) 。
A.单项隐患综合处理原则
B.冗余安全度处理原则
C.防灾与减灾并重处理原则
D.重点处理原则
参考答案：B
解析：冗余安全度处理原则：为确保安全，在处理安全隐患时应考虑设置多道防线，即使有一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。

4.【单选题】按照施工作业技术交底要求，分项工程技术交底书的编制人和批准人分别是( )。
A.项目技术人员和项目技术负责人
B.项目技术负责人和企业技术负责人
C.项目技术负责人和项目负责人
D.项目技术人员和项目负责人
参考答案：A
解析：教材页码：P184-188 施工单位做好技术交底，是取得好的施工质量的条件之一。为此，每一分项工程开始实施前均要进行交底。为做好技术交底，应由项目技术人员编制技术交底书，并经项目技术负责人批准。

5.【单选题】下列关于网络工作计划中的关键工作和关键线路的说法中，正确的是( )
A.在双代号网络计划中，关键线路是总的工作持续时间最短的线路
B.当计划工期大于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作
C.关键工作指网络计划中总时差最小的工作
D.单代号网络图中，关键工作是最迟开始时间减去最早开始时间为零的工作
参考答案：C
解析：教材页码：P139-141 在双代号网络计划图和单代号网络计划中，关键线路是总的工作持续时间最长的线路。当计划工期等于计算工期时，总时差为零的工作就是关键工作；单代号网络图中，从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作时间间隔为零的线路为关键线路。

6.【多选题】在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。
A .双代号网络计划中无虚箭线
B .双代号时标网络计划中无波形线
C .从起点节点开始至终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路
D .双代号网络计划中工作持续时间最长
E .单代号网络计划中自由时差为零的工作组成
参考答案：BCD
解析：双代号网络计划中自始至终全部由关键工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。A选项错误；单代号网络计划中关键线路的确定按以下规定:从起点节点开始到终点节点均为关键工作，且所有工作的时间间隔为零的线路为关键线路。E选项错误。

7.【单选题】施工现场文明施工管理的第一责任人是（）。
A.项目经理
B.建设单位负责人
C.施工单位负责人
D.项目专职安全员
参考答案：A
解析：)建立文明施工的管理组织应确立项目经理为现场文明施工的第一责任人，以各专业工程师、施工质量、安全、材料、保卫、后勤等现场项目经理部人员为成员的施工现场文明管理组织，共同负责本工程现场文明施工工作。

8.【单选题】建设工程中采用的投标担保、履约担保等方式，属于我国《担保法》中的（）。
A.抵押担保
B.保证担保
C.留置担保
D.定金担保
参考答案：B
解析：本题考查的是担保方式。我国《担保法》规定的担保方式有五种：保证、抵押、质押、留置和定金。建设工程中经常采用的担保种类有：投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保等。

9.【多选题】关于管理职能分工的说法，正确的有( )。
A.编制管理职能分工表时，施工质检员只有“执行”职能
B.业主方和项目各参与方都应该编制各自的项目管理职能分工表
C.项目管理职能分工表只需针对质量控制进行编制
D.管理职能实际上就是管理过程的多个工作环节
E.在一个项目施工全过程中，项目管理班子的职能分工应该保持不变
参考答案：BD
解析：本题考核的是管理职能分工。管理是由多个环节组成的过程，即提出问题、筹划、决策、执行、检查，这些组成管理的环节就是管理的职能。故选项A错误，选项D正确。选项C错误，项目管理职能分工表不是只针对质量控制进行编制的，管理职能分工表也可用于企业管理。选项E错误，在整个施工过程中，管理工作就是不断发现问题和不断解决问题的过程，职能分工也是需要变化的。

10.【多选题】根据《企业职工伤亡事故分类》GB 6441—1986，下列事故中属于按照安全事故类别分类的职业伤害事故有（）。
A.辐射伤害
B.起重伤害
C.触电
D.机械伤害
E.物体打击
参考答案：BCDE
解析：本题考核的是职业健康安全事故的分类。根据《企业职工伤亡事故分类》GB 6441--1986中，将事故类别划分为20类，即物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。

11.【多选题】下列风险控制方法中，适用于第二类危险源控制的有（）。
A.个体防护
B.消除或减少故障
C.设置安全监控系统
D.改善作业环境
E.消除危险源、限制能量
参考答案：BCD
解析：本题考核的第二类危险源控制的方法。第二类危险源控制的方法包括：提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。最重要的是加强员工的安全意识培训和教育，克服不良的操作习惯，严格按章办事，并在生产过程保持良好的生理和心理状态。选项A、E属于第一类危险源控制的方法。

1.【单选题】下列墙体中，可以留设脚手眼的部位是（）。
A.120mm厚墙
B.宽度为1.2m窗间墙
C.轻质墙体
D.夹心复合墙外叶墙
参考答案：B
解析：本题考核知识点为砖砌体工程。不得在下列墙体或部位设置脚手眼： ①120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱。 ②过梁上与过梁成60°角的三角形范围及过梁净跨度1／2的高度范围内。 ③宽度小于1m的窗间墙。 ④门窗洞口两侧石砌体300mm，其他砌体200mm范围内；转角处石砌体600mm，其他砌体450mm范围内。 ⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内。 ⑥设计不允许设置脚手眼的部位。 ⑦轻质墙体。 ⑧夹心复合墙外叶墙。

2.【多选题】抗震设防的各类建筑与市政工程，根据其遭受地震破坏后可能造成的（）等因素划分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。
A.人员伤亡
B.经济损失
C.社会影响程度
D.抗震救灾中的作用
E.地基的安全等级
参考答案：ABCD
解析：抗震设防的各类建筑与市政工程，根据其遭受地震破坏后可能造成的人员伤亡、经济损失、社会影响程度及其在抗震救灾中的作用等因素划分为甲、乙、丙、丁四个抗震设防类别。

3.【单选题】建筑高度为28m的住宅建筑，其主轴线的竖向投测方法一般为( )。
A.直角坐标法
B.极坐标法
C.外控法
D.内控法
参考答案：D
解析：建筑高度为28m的住宅建筑为高层民用建筑。建筑物主轴线的竖向投测，主要有外控法和内控法两类：多层建筑可采用外控法或内控法；高层建筑一般采用内控法。综上所述，本题正确答案为D选项。

4.【多选题】室内环境污染物浓度检测，达到《民用建筑室内环境污染控制规范》中I类民用建筑工程验收标准的有( )。
A.氡(Bq／m【sup|3】)小于等于150
B.甲醛(mg／m【sup|3】)小于等于0．08
C.苯(mg／m【sup|3】)小于等于0．06
D.氨(mg／m【sup|3】)小于等于0．15
E.TVOC(mg／m【sup|3】)小于等于0．50
参考答案：ACD
解析：教材页码：P174-175 <img src="/upload/paperimg/20251022142010698383718-4f82a497d3b8/20251021122159ec9d.png" style="width:100%;"/><img src="/upload/paperimg/20251022142010698383718-4f82a497d3b8/20251021122159a891.png" style="width:100%;"/>

5.【单选题】按照抗震要求，超过2层时的圆柱直径正确的是（）mm。
A.一级不宜小于500
B.二级不宜小于450
C.三级不宜小于400
D.四级不宜小于350
参考答案：B
解析：本题考核知识点为框架结构的抗震构造措施。柱的抗震构造要求：截面的宽度和高度，四级或不超过2 层时不宜小于300mm ，一、二、三级且超过 2层时不宜小于400mm; 圆柱的直径，四级或不超过2层时不宜小于350mm ，一、二、三级且超过2层时不宜小于450mm.

6.【单选题】采光设计时，下列不属于减小窗不舒适眩光的措施的是（）。
A.作业区应减少或避免直射阳光
B.工作人员的视觉背景不宜为窗口
C.可采用室内外遮挡设施
D.窗结构的内表面或窗周围的内墙面宜采用深色饰面
参考答案：D
解析：教材页码：P5-6 采光设计时，应采取下列减小窗的不舒适眩光的措施： (1)作业区应减少或避免直射阳光。（A选项） (2)工作人员的视觉背景不宜为窗口。（B选项） (3)可采用室内外遮挡设施。（C选项） (4)窗结构的内表面或窗周围的内墙面宜采用浅色饰面。（D选项）

7.【单选题】脚手架在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于（）mm。
A.100
B.150
C.200
D.250
参考答案：B
解析：教材页码：P269-271 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。

8.【单选题】对钢筋混凝土所用粗骨料进场复验时，不属于必须复验项目的是( )。
A.颗粒级配
B.含泥量
C.压碎指标
D.泥块含量
参考答案：C
解析：教材页码：P235-236 ABD选项：对粗骨料的颗粒级配、含泥量、泥块含量、针片状含量指标进行检验，压碎指标可根据工程需要进行检验。应对细骨料颗粒级配、含泥量、泥块含量指标进行检验。 C选项：不是所有情况下都必须检查的项目，只有当工程有特殊需求时才需要检测。

9.【单选题】冬期施工混凝土拌合物入模温度不应低于（）℃。
A.3
B.5
C.8
D.10
参考答案：B
解析：教材页码：P115-116 混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃，入模温度不应低于5℃。

10.【单选题】关于水泥凝结时间的描述，正确的是（）。
A.终凝时间从水泥浆开始失去可塑性至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间
B.水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间
C.硅酸盐水泥的初凝时间不得长于 45min
D.普通硅酸盐水泥的终凝时间不得短于 6.5h
参考答案：B
解析：A选项：终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。 B选项：水泥的凝结时间分初凝时间和终凝时间。 CD选项：国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min ，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

1.【多选题】装配式结构施工应编制专项施工方案，专项施工方案内容宜包括（）
A.进度计划
B.安全管理
C.质量管理
D.成本管理
E.应急预案
参考答案：ABCE
解析：本题考查的是装配式混凝土结构施工准备装配式结构施工应编制专项施工方案，专项施工方案内容宜包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、成品保护、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等内容

2.【单选题】钢筋混凝土装配式工程，构件安装与连接说法错误的是（）。
A.竖向预制构件安装采用临时支撑时，对单个构件高度超过8m的预制柱、墙等，需设缆风绳
B.竖向预制构件安装采用临时支撑时，下部支承垫块应与中心线对称布置
C.构件安装就位后，可通过临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调
D.在吊装过程中，吊索与构件的水平夹角不宜小于60°，不应小于45°
参考答案：A
解析：A选项：竖向预制构件安装采用临时支撑时，对单个构件高度超过10m的预制柱、墙等，需设缆风绳。 B选项：竖向预制构件安装采用临时支撑时，下部支承垫块应与中心线对称布置。 C选项：构件安装就位后，可通过临时支撑对构件的位置和垂直度进行微调。 D选项：在吊装过程中，吊索与构件的水平夹角不宜小于60°，不应小于45°。

3.【单选题】下列属于外墙外保温优点的是（）。
A.对保温系统材料的要求较严格
B.要有严格的施工队伍和技术支持
C.基本消除了热桥的影响，有利于室温保持稳定
D.对保温材料的耐候性和耐久性提出了较高要求
参考答案：C
解析：本题考核知识点为外墙外保温工程施工技术。 C选项正确，外墙外保温的优点是： 1)适用范围广; 2)保护主体结构延长建筑物寿命; 3)基本消除了热桥的影响; 4)使墙面潮湿情况得到改善; 5)有利于室温保持稳定，改善室内热环境质量; 6)有利于提高墙体防水和气密性; 7)便于旧建筑物进行节能改造; 8)可相对减少保温材料用量； 9)不占用房屋的使用面积。 ABD选项错误，外墙外保温的缺点是： 1)对保温系统材料的要求较严格; 2)对保温材料的耐候性和耐久性提出了较高要求; 3)材料要求配套，对系统的抗裂、防火、拒水、透气、抗震和抗风压能力要求较高; 4)要有严格的施工队伍和技术支持。

4.【单选题】[2024年真题]附着式升降脚手架安装搭设必须严格按照（）进行。
A.质量和工期
B.设计和工期
C.工期和程序
D.设计与规定
参考答案：D
解析：附着式升降脚手架安装搭设必须严格按照设计要求和规定程序进行，安装后经验收并进行荷载试验，确认符合设计要求后，方可正式使用。

5.【单选题】水泥砂浆防水层终凝后应及时养护，养护时间不少于（）天。
A.7
B.14
C.21
D.28
参考答案：B
解析：教材页码：P90 水泥砂浆防水层终凝后，应及时进行养护，养护温度不宜低于5℃，并应保持砂浆表面湿润，养护时间不得少于14d。

6.【多选题】当梁中配有按计算需要的纵向受压钢筋时，箍筋应符合的规定有（）。
A.箍筋应做成封闭式，且弯钩直线段长度不应小于5d（有抗震要求时为10d）
B.箍筋的间距不应大于10d ，并不应大于400mm
C.当梁的宽度不大于400mm但一层内的纵向受压钢筋多于4根时，应设置复合箍筋
D.当一层内的纵向受压钢筋多于5根且直径大于18mm时，箍筋间距不应大于10d
E.当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时，应设置复合箍筋
参考答案：ACDE
解析：本题考核知识点为钢筋混凝土梁的受力特点及配筋要求。 B选项错误，箍筋的间距不应大于15d ，并不应大于400mm 。

7.【多选题】有支护土方工程的挖土方案可采用（）。
A.逆作法挖土
B.中心岛式挖土
C.放坡挖土
D.盆式挖土
E.墩式挖土
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P52-53 C选项错误：无支护土方工程采用放坡挖土， ABDE选项：有支护土方工程可采用中心岛式（也称墩式）挖土、盆式挖土和逆作法挖土等方法。

8.【单选题】验槽时，应重点观察的是（）。
A.基坑中心点
B.基坑边角处
C.受力较大的部位
D.最后开挖的部位
参考答案：C
解析：本题考核知识点为验槽方法。验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位，如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。

9.【单选题】支撑及连接件一般采用（）构件，也可采用钢管混凝土或钢筋混凝土构件。
A.素混凝土
B.钢
C.砌体
D.木
参考答案：B
解析：支撑及连接件一般采用钢构件，也可采用钢管混凝土或钢筋混凝土构件。

10.【多选题】某民用住宅建筑一级设防，关于屋面防水层和防水做法的说法，正确的有（）。
A.防水不应少于3道
B.防水不应少于2道
C.卷材防水层不应少于1道
D.卷材防水层不应少于2道
E.防水卷材或防水涂料可任选
参考答案：AC
解析：<img src="/upload/paperimg/20240606143825535818011-66774644150d/20240125174847710c.png" style="width:100%;"/>

11.【单选题】边长为50～150cm的洞口最符合现场实际的安全防护措施是( )。
A.扣件扣接钢管而成的网格栅防护，上部铺脚手板
B.洞口下张设安全平网
C.坚实的盖板盖严
D.四周设防护栏杆
参考答案：A
解析：本题考核知识点为洞口的防护设施要求。 A选项正确，边长为50~150cm的洞口，必须设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板，也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网栅，钢筋网格间距不得大于20cm。 BD选项错误，边长在150cm 以上的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。 C选项错误，楼板、屋面和平台等面上短边尺寸在2.5~25cm范围的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。

1.【单选题】最佳含水量是根据不同土类的性质，采用不同的试验方法确定的，测定无黏性自由排水粗粒土和巨粒土(包括堆石料)的最佳含水量可采用的最优方法是（）。
A.轻型击实试验
B.重型击实试验
C.表面振动压实仪法
D.以上方法都不适用
参考答案：C
解析：教材页码：P40 C选项正确，本题考查的是最佳含水量测定。振动台法与表面振动压实仪法均是采用振动方法测定土的最大干密度。前者是整个土样同时受到垂直方向的振动作用，而后者是振动作用自土体表面垂直向下传递的。用于测定无黏聚性自由排水粗粒土和巨粒土的最大干密度，这两种方法的测定结果基本一致，但前者试验设备及操作较复杂，表面振动压实仪法相对容易，且更接近于现场振动碾压的实际状况。

2.【单选题】关于施工单位专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）。
A.监督落实本单位施工安全风险管控措施
B.监督项目安全生产费用的规范使用
C.组织制定项目安全生产教育和培训计划
D.组织制定本合同段综合应急预案和现场处置方案
参考答案：A
解析：施工单位的专职安全生产管理人员履行下列职责：（1）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程，以及合同段施工专项应急预案和现场处置方案。（2）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。（3）督促落实本单位施工安全风险管控措施。（4）组织或者参与本合同段施工应急救援演练。（5）检查施工现场安全生产状况，做好检查记录，提出改进安全生产标准化建设的建议。（6）及时排查、报告安全事故隐患，并督促落实事故隐患治理措施。（7）制止和纠正违章指挥、违章操作和违反劳动纪律的行为。选项BCD均为项目负责人的职责。

3.【单选题】路基工程作为单独合同段进行交工验收时，应邀请（）
A.路面施工
B.交通执法
C.运营
D.养护
参考答案：A
解析：路基工程作为单独合同段进行交工验收时，应邀请路面施工单位参加。

4.【多选题】施工单位在进行墩台圬工结构施工时，其应符合的规定有( )。
A.砌块在使用前应浇水湿润
B.砌筑基础的第一层砌块时，如基底为混凝土地基，可直接坐浆砌筑
C.砌体较长时可分段分层砌筑，但两相邻工作段的砌筑高差宜不超过1.5m
D.各砌层应先砌外圈定位行列，再砌筑里层
E.砌筑工作中断后恢复砌筑时，对已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润
参考答案：ADE
解析：教材页码：P155-160 本题考查的是桥梁下部结构施工。墩台圬工砌体的砌筑施工应符合下列规定：（1）砌块在使用前应浇水湿润，砌块的表面如有泥土、水锈，应清洗干净。（2）砌筑基础的第一层砌块时，如基底为土质，可直接坐浆砌筑；如基底为岩层或混凝土地基，应先将基底表面清洗、湿润，再坐浆砌筑。选项B错误（3）砌体宜分层砌筑，砌体较长时可分段分层砌筑，但两相邻工作段的砌筑高差宜不超过1.2m；分段位置宜设在沉降缝或伸缩缝处，各段的水平砌缝应一致。选项C错误（4）各砌层应先砌外圈定位行列，再砌筑里层，其外圈砌块应与里层砌块交错连成一体。（5）各砌层的砌块应安放稳固，砌块间的砂浆应饱满，粘结牢固，不得直接贴靠或脱空。砌筑时，底浆应铺满，竖缝砂浆应先在已砌石块侧面铺放一部分，然后在石块放好后用砂浆填满捣实。用小石子混凝土填竖缝时，应捣固密实。（6）砌筑上层砌块时，应避免振动下层砌块。砌筑工作中断后恢复砌筑时，对已砌筑的砌层表面应加以清扫和湿润。（7）圬工砌体中沉降缝、伸缩缝、泄水孔及防水层的设置，应符合设计规定。

5.【单选题】强夯施工规定错误的是（）。
A.强夯前应在地表铺设碎石、矿渣等材料作为垫层
B.强夯宜分主夯、副夯、满夯三遍实施
C.第一遍主夯完成后，第二遍的副夯点应在主夯点中间穿插布置
D.两遍夯击之间应有一定的时间间隔，对于渗透性较差的黏性土地基，间歇时间不应少于7d
参考答案：D
解析：本题考查的是特殊路基施工技术。强夯施工规定： (1)强夯前应在地表铺设一定厚度的垫层，垫层材料可采用碎石、矿渣等坚硬粗颗粒材料。 (2)强夯宜分为主夯、副夯、满夯三遍实施。第一遍主夯完成后，第二遍的副夯点应在主夯点中间穿插布置；副夯点与主夯点的布置间距及夯击能级应相同。满夯夯点应采用彼此搭接1/4连续夯击，满夯能级可采用主夯能级的1/3~1/2。 (3)两遍夯击之间应有一定的时间间隔，间隔时间应根据土中超静孔隙水压力的消散时间确定；当缺少实测资料时，可根据地基土的渗透性确定。对于渗透性较差的黏性土地基，间歇时间不应少于21d；对于粉性土地基，间歇时间不应少于7d；对于渗透性好的地基，间歇时间不宜少于3d。 (4)强夯夯点的夯击次数，应按试夯得到的夯击次数和夯沉量关系曲线确定，并应满足下列要求： ①当单击夯击能小于2000kN • m时，最后两击的平均夯沉量不宜大于50mm；当单击夯击能为2000~4000kN • m时，最后两击的平均夯沉量不宜大100mm；单击夯能大于4000kN • m时，最后两击的平均夯沉量不宜大于200mm。 ②夯坑周围地面不应发生过大的隆起。 ③夯坑不应过深而造成提锤困难。

6.【多选题】公路工程竣工验收的依据包括（）。
A.批准的工程可行性研究报告
B.批准的工程初步设计、施工图设计及变更设计文件
C.招标文件及合同文本
D.监理部门的有关批复、批示文件
E.公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定
参考答案：ABCE
解析：公路工程竣（交）工验收的依据： 1．批准的项目建议书、工程可行性研究报告。 2．批准的工程初步设计、施工图设计及变更设计文件。 3．施工许可。 4．招标文件及合同文本。 5．行政主管部门的有关批复、批示文件。 6．公路工程技术标准、规范、规程及国家有关部门的相关规定。 “监理部门的有关批复、批示文件”的正确说法是行政主管部门的有关批复、批示文件。

7.【单选题】施工单位应当依据风险评估结论，对风险等级较高的分部分项工程（）
A.进行总体风险评估
B.确定总体风险等级
C.编制专项施工方案
D.编制总体风险评估报告
参考答案：C
解析：教材页码：P370 施工单位应当依据风险评估结论，对风险等级较高的分部分项工程编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人签字后报监理工程师批准执行。

8.【多选题】推土机有哪些特点( )。
A.操作灵活
B.运转方便
C.所需工作场地小
D.短距离运土效率高
E.所需工作场地大
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是挖方路基施工。推土机具有操作灵活、运转方便、所需工作场地小、短距离运土效率高等特点，既可独立作业，也可配合其他机械施工，带松土器的推土机还可进行松土作业，因此是土方路堑施工中最常用的机械之一。

9.【多选题】下列关于沥青路面的说法错误的是（）。
A.A级沥青适用于各个等级的公路，适用于任何场合和层次
B.当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调和沥青，其掺配比由试验决定
C.对冬季寒冷的地区或交通量小的公路、旅游公路宜选用稠度小、低温延度大的沥青
D.当高温要求与低温要求发生矛盾时，应优先考虑满足低温性能的要求
E.对温度日温差、年温差大的地区宜注意选用针入度指数小的沥青
参考答案：DE
解析：本题考查的是沥青路面面层施工。（1）道路石油沥青各个沥青等级的适用范围： <img src="/upload/paperimg/2024060614510939174121b-0a017e20f4b0/2024020410250079ea.png" style="width:100%;"/>（2）对冬季寒冷的地区或交通量小的公路、旅游公路宜选用稠度小、低温延度大的沥青；（3）对温度日温差、年温差大的地区宜注意选用针入度指数大的沥青。选项E错误（4）当高温要求与低温要求发生矛盾时应优先考虑满足高温性能的要求。选项D错误（5）当缺乏所需标号的沥青时，可采用不同标号掺配的调和沥青，其掺配比例由试验决定。题干是选择错误选项，故选项DE符合题意。

10.【单选题】关于隧道施工供电与照明的说法，正确的是（）。
A.宜采用二级配电系统
B.应采用三级漏电保护系统
C.非瓦斯隧道固定式照明电压应不大于220V
D.高瓦斯工区照明的供电额定电压应不大于220V
参考答案：C
解析：宜采用总配电箱、分配电箱、末级配电箱三级配电系统。应采用二级漏电供护系统。照明、信号、电话和手持式电气设备的供电额定电压，微瓦斯、低瓦斯工区应不大于220V，高瓦斯工区、煤(岩)与瓦斯突出工区应不大于127V。【考点来源】4.3.6隧道通风防尘及水电作业P230

1.【单选题】（）适用于因地形限制或填筑堤身较高，不宜采用水平分层填筑法或竖向填筑法自始至终进行填筑的情况。
A.水平分层填筑法
B.纵向分层填筑法
C.竖向填筑法
D.混合填筑法
参考答案：D
解析：本题考查的是填方路基施工。 A选项错误，水平分层填筑法：填筑时按照横断面全宽分成水平层次，逐层向上填筑。 B选项错误，纵向分层填筑法：依路线纵坡方向分层，逐层向坡向填筑。 C选项错误，竖向填筑法：从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑。仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤。 D选项正确，混合填筑法：路堤下层用竖向填筑而上层用水平分层填筑。适用于因地形限制或填筑堤身较高，不宜采用水平分层填筑法或竖向填筑法自始至终进行填筑的情况。 <img src="/upload/paperimg/202406061451091243316c8-fc0442ceda44/202402040959275408.png" style="width:100%;"/>

2.【单选题】桥梁施工测量工作基本内容中不包括( )。
A.测定墩、台中线的位置
B.补充施工需要的基准点
C.补充施工需要的桥涵中线桩
D.测定桥涵锥坡的位置
参考答案：B
解析：本题考查的是公路工程施工测量方法。桥梁施工测量工作基本内容： (1)补充施工需要的桥涵中线桩； (2)测定墩、台中线和基础桩的位置； (3)测定桥涵锥坡、翼墙及导流构造的位置； (4)补充施工需要的水准点； (5)在施工过程中，测定并检查施工部分的位置和标高； (6)其他施工测量与放样定位。选项B错误，不需要进行补充测量基准点，而是补充测量水准点。

3.【多选题】挖掘机开挖土质路堑作业时，其正铲作业方法有（）
A.反向开挖
B.侧向开挖
C.斜向开挖
D.正反向开挖
E.正向开挖
参考答案：BE
解析：BE选项正确，本题考查的是挖方路基施工。公路工程施工中以单斗挖掘机最为常见，而路堑土方开挖中又以正铲挖掘机使用最多。正铲挖掘机挖装作业灵活、回转速度快、工作效率高，特别适用于与运输车辆配合开挖土方路堑。正铲工作面的高度一般不应小于1.5m ，否则将降低生产效率，过高则易塌方损伤机具。其作业方法有侧向开挖和正向开挖。

4.【单选题】级配碎石细集料的塑性指数大于规范要求时，处理措施错误的是（）
A.掺配石灰
B.掺配黏土
C.掺配无塑性的砂
D.掺配无塑性的石屑
参考答案：B
解析：本题考查的是无机结合料稳定基层（底基层）施工。级配碎石或砾石细集料的塑性指数应不大于12。不满足要求时，可加石灰、无塑性的砂或石屑掺配处理。

5.【单选题】关于水泥混凝土抗压强度试验的说法，正确的是( )。
A.混凝土抗压强度试件的标准试件为边长100mm的正方体
B.以混凝土标准试件标准养护到28d，按规定方法测得的强度为准
C.试件如有蜂窝缺陷，可以在试验前1d用水泥浆填平，可在报告中加以说明
D.压力试验时，以成型时的正面作为受压面
参考答案：B
解析：水泥混凝土抗压强度试验是以边长为150mm 的正立方体标准试件（A选项错误）；混凝土强度以该试件标准养护到28d ，按规定方法测得的强度为准（B选项正确）。试件如有蜂窝缺陷，可以在试验前3d用水泥浆填补修整，但需在报告中加以说明（C选项错误）；压力试验时，以成型时的侧面作为受压面，将混凝土置于压力机中心并使位置对中（D选项错误）。

6.【单选题】应进行试验路段施工的路基不包括（）。
A.二级公路填石路堤
B.三级公路填土路堤
C.特殊路基
D.四级公路土石路堤
参考答案：B
解析：教材页码：P1-2 本题考查的是路基施工准备。下列情况应进行试验路段施工：注意题目为不包括。 (1)B选项，二级及二级以上公路路堤。（一般路堤等级最低为二级及二级以上） (2)AD选项，填石路堤、土石路堤（带“石”字不分等级，全部都要做试验路段）。 (3)特殊填料路堤。 (4)C选项，特殊路基。 (5)拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基。口诀：四新两特+二石

7.【多选题】无机结合料稳定基层施工中，生石灰的技术指标应符合规范要求的有（）。
A.有效氧化钙加氧化镁含量
B.含水率
C.未消化残渣含量
D.细度
E.氧化镁含量
参考答案：ACE
解析：ACE正确，生石灰技术要求：在有效氧化钙加氧化镁含量、未消化残渣含量、氧化镁含量三个指标方面，应符合相关规范的规定。 BE错误，BC属于消石灰技术要求。综上，本题应选ACE。

8.【单选题】某沥青混凝土路面的磨耗层损坏较小，出现轻度车辙、龟裂等病害，其最适合采用（）修复。
A.现场冷再生
B.整型再生法
C.复拌再生法
D.厂拌热再生法
参考答案：B
解析：整型再生法这种方法适合维修路面出现微型裂纹、磨耗层损坏及破损面积较小的路面，修复后可消除原路面的轻度车辙、龟裂等病害，恢复路面的平整度，改善路面性能。

9.【单选题】采用漂石时，其粒径应大于集料公称最大粒径的( )倍。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案：B
解析：B选项正确，本题考查的是粒料基层（底基层）施工。采用漂石时，其粒径应大于集料公称最大粒径的3倍。

10.【单选题】某湖塘须进行抛石挤淤处理，当横坡陡于1:10时，抛填方法正确的是（）。
A.应沿路线两侧向中线对称抛填至全宽
B.应沿路线中线向前呈等腰三角形渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧
C.应自高侧向低侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台
D.应自低侧向高侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台
参考答案：C
解析：教材页码：P21-29 本题考查的是特殊路基施工技术。抛石挤淤施工规定：（1）应采用不易风化的片石、块石，石料直径宜不小于300mm。（2）C选项正确，当软土地层平坦，横坡缓于1:10时，应沿路线中线向前呈等腰三角形渐次向两侧对称抛填至全宽，将淤泥挤向两侧；当横坡陡于1:10时，应自高侧向低侧渐次抛填，并在低侧边部多抛投形成不小于2m宽的平台。（3）当抛石高出水面后，应采用重型机具碾压密实。

11.【单选题】处在海水、海风、氯离子环境或冬季撒除冰盐的路面或桥面钢筋棍凝土、钢纤维混凝土中可掺用或复配（）。
A.引气剂
B.早强剂
C.阻锈剂
D.缓凝剂
参考答案：C
解析：本题考查的是水泥混凝土路面用料要求。处在海水、海风、氯离子环境或冬季撒除冰盐的路面或桥面钢筋棍凝土、钢纤维混凝土中可掺用或复配阻锈剂，阻锈剂产品的质量标准、检验方法及应用技术应符合相关规定。

1.【单选题】关于混凝土裂缝修补不恰当的是（）。
A.在低温季节修补裂缝
B.在地下水位较低时修补裂缝
C.采用外粘钢板修补裂缝
D.在低水头下修补裂缝
参考答案：C
解析：用外粘钢板是混凝土失稳的加固方法。裂缝处理的一般要求 (1)一般裂缝宜在低水头或地下水位较低时修补，而且要在适宜于修补材料凝固的温度或干燥条件下进行。 (2)水下裂缝如果必须在水下修补时，应选用相应的材料和方法。 (3)对受气温影响的裂缝，宜在低温季节裂缝开度较大的情况下修补;对不受气温影响的裂缝，宜在裂缝已经稳定的情况下选择适当的方法修补。 3. 裂缝修补的方法 (1)龟裂缝或开度小于 0.5mm 的裂缝，可在表面涂抹环氧砂浆或表面贴条状砂浆，有些缝可以表面凿槽嵌补或喷浆处理。 (2)渗漏裂缝，可视情节轻重在渗水出口处进行表面凿槽嵌补水泥砂浆或环氧材料，有些需要进行钻孔灌浆处理。 (3)沉降缝和温度缝的处理，可用环氧砂浆贴橡皮等柔性材料修补，也可用钻孔灌浆或表面凿槽嵌补沥青砂浆或者环氧砂浆等方法。 (4)施工(冷)缝，一般采用钻孔灌浆处理，也可采用喷浆或表面凿槽嵌补。

2.【多选题】堤防工程的特征水位包括（）。
A.校核洪水位
B.保证水位
C.设计洪水位
D.设防水位
E.警戒水位
参考答案：BDE
解析：堤防工程特征水位包括：①设防（防汛）水位，开始组织人员防汛的水位；②警戒水位，当水位达到设防水位后继续上升到某一水位时，防洪堤随时可能出险，防汛人员必须迅速开赴防汛前线，准备抢险，这一水位称警戒水位；③保证水位，即堤防的设计洪水位，河流遇堤防的设计洪水时在堤前达到的最高水位。【名师点拨】区分水库的特征水位和堤防工程特征水位。

3.【单选题】关于钢板桩格形围堰修建的优点，下列说法错误的是( )。
A.按挡水高度不同，其平面形式有圆筒形格体、扇形格体、花瓣形格体
B.应用较多的是圆筒形格体
C.装配式钢板桩格型围堰适用于在岩石地基或混凝土基座上建造，其最大挡水水头应大于30m
D.打入式钢板桩围堰适用于细砂砾石层地基，其最大挡水水头不宜大于20m
参考答案：C
解析：钢板桩格形围堰按挡水高度不同，其平面形式有圆筒形格体、扇形格体、花瓣形格体，应用较多的是圆筒形格体。AB选项正确。装配式钢板桩格型围堰适用于在岩石地基或混凝土基座上建造，其最大挡水水头不宜大于30m。C选项错。打入式钢板桩围堰适用于细砂砾石层地基，其最大挡水水头不宜大于20m。D选项正确。

4.【多选题】下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担的有（）。
A.承包人违约引起的暂停施工
B.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工
C.承包人擅自暂停施工
D.由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工
E.承包人其他原因引起的暂停施工
参考答案：ABCE
解析：因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担: (1)承包人违约引起的暂停施工。 (2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。 (3)承包人擅自暂停施工。 (4)承包人其他原因引起的暂停施工。 (5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

5.【单选题】下列导流方式中属于分段围堰法的是（）导流。
A.束窄河床
B.明渠
C.隧洞
D.涵管
参考答案：A
解析：教材页码：P67-68 本题考查的是导流方式。 A选项正确，分期围堰法导流，前期利用被束窄河床导流，后期利用已建或在建的永久建筑物导流。 BCD选项属于辅助导流方式。

6.【多选题】表示直线的方向采用（）。
A.真子午线角
B.子午线角
C.坐标方位角
D.磁子午线角
E.方位角
参考答案：CE
解析：本题考查的是测量仪器的使用。直线定向，确定一条直线的方向称为直线定向。确定一条直线的方向，先要确定一标准方向作为直线定向的依据。标准方向有真子午线、磁子午线、坐标纵轴等。用方位角或坐标方位角表示直线的方向。

7.【多选题】根据《水利水电工程施工质量评定规程》，水力发电项目一般划分为（）
A .临时工程
B .单位工程
C .分项工程
D .分部工程
E .单元工程
参考答案：BDE
解析：水利水电工程质量检验与评定应当进行项目划分。项目按级划分为单位工程、分部工程、单元(工序)工程三级。

8.【多选题】土坝设置防渗体的作用是( )。
A.减少通过坝体和坝基的渗流量
B.降低渗透坡降，防止渗透变形
C.增加上游坝坡的稳定性
D.增大渗透坡降
E.降低浸润线，增加下游坝坡的稳定性
参考答案：ABE
解析：本题考核的是土坝设置防渗体的作用。土坝设置防渗体的作用是：减少通过坝体和坝基的渗流量；降低浸润线，增加下游坝坡的稳定性；降低渗透坡降，防止渗透变形。

9.【多选题】在水利建设项目定额中，关于其他材料费、零星材料费、其他机械费的计算基数的说法中，错误的是( )。
A.其他材料费以主要材料费之和为计算基数
B.其他材料费以基本材料费之和为计算基数
C.零星材料费以主要材料费之和为计算基数
D.零星材料费以人工费机械费之和为计算基数
E.其他机械费以主要机械费之和为计算基数
参考答案：BC
解析：A选项正确，B选项错：其他材料费，以主要材料费之和为计算基数； C选项错，D选项正确：零星材料费，以人工费机械费之和为计算基数； E选项正确：其他机械费以主要机械费之和为计算基数。

10.【多选题】永久性水工建筑物分为5级，划分的依据包括( )。
A.工程等别
B.工程类型
C.建筑物重要性
D.工程规模
E.工程投资
参考答案：AC
解析：本题考查的是水利水电工程等级划分及特征水位。水利水电工程永久性水工建筑物的级别应根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为五级，分别为1、2、3、4、5级。

1.【多选题】下列关于混凝土拌合与运输的说法正确的是( )。
A.采用一次投料法拌合可节约水泥用量
B.采用二次投料法拌合更提高混凝土强度
C.采用二次投料法拌合更节约水泥15%-20%
D.运输过程中为防止混凝土初凝应根据情况适量加水
E.运输过程中混凝土失去塑性时应作废料处理
参考答案：BCE
解析：教材页码：P109-110 本题考查的是混凝土拌合与运输。二次投料法可分为预拌水泥砂浆及预拌水泥净浆法。与一次投料法相比，混凝土强度可提高15% ，也可节约水泥15%-20%。故BC正确，A错误。严禁在运输途中和卸料时加水。D选项错。因故停歇过久，混凝土已初凝或已失去塑性时，应作废料处理。E选项正确。

2.【多选题】根据《水利水电建设工程验收规程》SL223-2008，专项验收包括( )。
A.建设项目竣工环境保护验收
B.生产建设项目水土保持设施验收
C.蓄水验收
D.移民安置验收
E.建设项目档案验收
参考答案：ABDE
解析：水利水电工程的专项验收主要有建设项目竣工环境保护验收、生产建设项目水土保持设施验收、移民安置验收以及建设项目档案等专项验收。

3.【多选题】合同争议的处理方法有（）。
A.协商解决
B.调解
C.谈判
D.仲裁
E.诉讼
参考答案：ADE
解析：教材页码：P289-290 ADE选项正确，合同争议的处理方法有:①友好协商解决。②提请争议评审组评审。③仲裁。④诉讼。

4.【单选题】根据《水利工程建设项目施工监理规范》SL 288—2014的有关规定，监理机构可采用平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，土方试样不应少于承包人检测数量的( )；重要部位至少取样( )组。
A.3％，1
B.5％，3
C.5％，1
D.7％，3
参考答案：B
解析：教材页码：P270-271 监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的3%; 重要部位每种强度等级的混凝土最少取样1组;土方试样不应少于承包人检测数量的5%; 重要部位至少取样3组;跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7%，土方试样不应少于承包人检测数量的10%。应对所有见证取样进行跟踪。

5.【多选题】下列关于土石坝施工中铺料与整平的说法正确的是( )。
A.铺料宜平行坝轴线进行，铺土厚度要匀
B.进入防渗体内铺料，自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土
C.黏性土料含水量偏低，主要应在坝面加水
D.非黏性土料含水量偏低，主要应在料场加水
E.铺填中不应使坝面起伏不平，避免降雨积水
参考答案：ABE
解析：教材页码：P94-96 本题考查的是土方填筑技术。铺料宜平行坝轴线进行，铺土厚度要匀，超径不合格的料块应打碎，杂物应剔除。A选项正确。进入防渗体内铺料，自卸汽车卸料宜用进占法倒退铺土，使汽车始终在松土上行驶，避免在压实土层上开行，造成超压，引起剪力破坏。B选项正确。黏性土含水量偏低，主要在料场加水。C选项错。对非黏性土料，为防止运输过程脱水过量，加水工作主要在坝面进行。D选项错。铺填中不应使坝面起伏不平，避免降雨积水。E选项正确。

6.【单选题】根据《水工建筑物滑动模板施工技术规范》SL32-2014，滑模施工的建筑物周围应划出危险警戒区，警戒线距建筑物外边线的距离应不小于（）m。
A.3
B.5
C.7
D.10
参考答案：D
解析：教材页码：P191-193 D选项正确，在施工的建(构)筑物周围应划出施工危险警戒区，警戒线至建(构)筑物外边线的距离应不小于施工对象高度的1/10，且不小于10m。警戒线应设置围栏和明显的警戒标志，施工区出入口应设专人看守。

7.【单选题】在预留二期混凝土块的安装方法中，当埋件的二期混凝土强度达到（）以后方可拆模，拆模后，应对埋件进行复测，并做好记录。
A.50%
B.70%
C.75%
D.100%
参考答案：B
解析：埋件的二期混凝土强度达到70%以后方可拆模，拆模后，应对埋件进行复测，并做好记录；同时检查混凝土结构尺寸，清除遗留的外露钢筋头和模板等杂物，以免影响闸门启闭。

8.【单选题】混凝土预制构件制作与安装时，起吊绳索与构件水平面的夹角不宜小于（）°。
A.30
B.45
C.60
D.90
参考答案：B
解析：教材页码：P138 混凝土预制构件制作与安装时，起吊绳索与构件水平面的夹角不宜小于45°。

9.【多选题】下列关于《水利水电工程施工质量评定表》单元(工序)工程表头填写正确的是（）。
A.单位工程、分部工程名称，按项目划分确定的名称填写
B.单元工程名称、部位:填写该单元工程名称(中文名称或编号)，部位可用桩号、高程等表示
C.施工单位:填写施工单位现场机构的全称
D.单元工程量:填写本工程主要工程量
E.检验(评定)日期:年——填写4位数，月——填写实际月份(1～12月),日——填写实际日期(1～31日)
参考答案：ABE
解析：施工单位：填写与项目法人(建设单位)签订承包合同的施工单位全称。C选项错。单元工程量：填写本单元主要工程量。 D选项错。

10.【单选题】水利水电工程施工中，汛期的防洪、泄洪设施的用电负荷属于( )。
A.一类负荷
B.二类负荷
C.三类负荷
D.四类负荷
参考答案：A
解析：教材页码：P238-240 水利水电工程施工现场一类负荷主要有井、洞内的照明、排水、通风和基坑内的排水、汛期的防洪、泄洪设施以及医院的手术室、急诊室、重要的通信站，以及其他因停电即可能造成人身伤亡或设备事故引起国家财产严重损失的重要负荷。助教点睛：一类负荷：中断供电将造成人身伤亡危险或重大设备损坏且难以修复，或给经济上造成重大损失。二类负荷：中断供电将导致大量废品、大量材料报废、大量减产，或发生重大设备损坏事故，但采取适当措施后能够避免。三类负荷：除一类和二类负荷之外的一般负荷。短时停电造成的损失不大。如木材加工厂、钢筋加工厂。

11.【多选题】提高混凝土抗冻性最主要的措施有（）。
A .提高混凝土密实度
B .改善孔隙构造
C .减小水胶比
D .增大抗拉强度
E .掺外加剂
参考答案：ACE
解析：本题考查的是混凝土的分类和质量要求。提高混凝土抗冻性最主要的措施是：提高混凝土密实度；减小水胶比；掺外加剂；严格控制施工质量，注意捣实，加强养护等。

1.【单选题】采用预制混凝土管做柱身外模时，下列预制管安装要求中，错误的是( )。
A.基础面宜采用凹槽接头，凹槽深度不得小于30mm
B.管柱四周用四根竖方木对称绑扎牢固
C.混凝土管柱外模应设斜撑
D.管节接缝应采用水泥砂浆等材料密封
参考答案：A
解析：此题考核柱式墩台施工采用预制混凝土管做柱身外模时，预制管安装应符合下列要求： 1)基础面宜采用凹槽接头，凹槽深度不得小于50mm。选项A错误 2)上下管节安装就位后，应采用四根竖方木对称设置在管柱四周并绑扎牢固，防止撞击错位。 3)混凝土管柱外模应设斜撑，保证浇筑时的稳定。 4)管节接缝应采用水泥砂浆等材料密封。故选择A

2.【多选题】卷材防水层搭接允许宽度值为100mm时，应采用的搭接施工方法为( ) 。
A.满粘法
B.空铺法
C.点粘法
D.条粘法
E.部分满粘法
参考答案：BCD
解析：教材页码：P140-141 卷材防水层采用满粘法施工时，搭接允许宽度值为80mm; 采用空铺法、点粘法、条粘法施工时，搭接允许宽度值为100mm。故选择BCD

3.【单选题】土质路基压实，压路机的碾压行驶速度最大不宜超过( )km/h。
A.4
B.5
C.6
D.7
参考答案：A
解析：本题考核的是路基压实土质路基压实原则：“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。”压路机最快速度不宜超过4km/h。故选择A

4.【单选题】聚乙烯燃气管需要与管道金属附件进行连接时，可采用的连接方式是（）。
A.电熔
B.热熔
C.陶瓷转换接头
D.法兰
参考答案：D
解析：教材页码：P166-172 聚乙烯管材与金属管道或金属附件连接时，应采用钢塑转换管件连接或法兰连接

5.【单选题】关于管涵施工技术要点，下列说法错误的是（）
A.当管涵设计为砌体基础时，基础上面应设混凝土管座
B.管底土层承载力不符合设计要求时，应按规范要求进行处理、加固
C.管涵的沉降缝应设在管节中间
D.管涵进出水口的沟床应整理直顺
参考答案：C
解析：教材页码：P86 A,B,D选项说法正确选项C错误：规范明确要求沉降缝应设在管节接缝处，而非管节中间。设在接缝处才能有效适应不均匀沉降。

6.【多选题】沟槽回填应按施工方案的回填方式进行现场试验后，需要明确的技术参数包含有（）。
A.压实遍数
B.压实工具
C.虚铺厚度
D.含水率
E.压实厚度
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P193-195 按照施工方案的回填方式进行现场试验，明确压实遍数、压实工具、虚铺厚度和含水率

7.【多选题】高压喷射注浆中三管法喷射介质有（）。
A.高压水流
B.压缩空气
C.改性水玻璃
D.聚氨酯
E.水泥浆液
参考答案：ABE
解析：本题考查的是地基加固常用方法与技术要点。单管法:喷射高压水泥浆液一种介质。双管法:喷射高压水泥浆液和压缩空气两种介质。三管法:喷射高压水流、压缩空气及水泥浆液等三种介质。

8.【单选题】某供热管网设计压力为0．4MPa，其严密性试验压力为( )MPa。
A.0．42
B.0．46
C.0．50
D.0．60
参考答案：D
解析：教材页码：P189-190 本题涉及的考点为供热管道功能性试验的规定。一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。强度试验的试验压力为1.5倍设计压力，且不得低于0.6MPa ，其目的是检验管道本身与安装焊口的强度;严密性试验的试验压力为1.25倍设计压力，且不得低于0.6MPa ，它是在各管段强度试验合格的基础上进行的，且应该是管道安装内容施焊工序全部完成，这种试验是对管道的一次全面检验。１.２５ｘ０.４＝０.５MPa＜0.6MPa，取0.6MPa，故选D

9.【多选题】必须经严密性试验合格后方可投入运行的市政管道工程有（）。
A.污水管道
B.雨水管道
C.雨污水合流管道
D.湿陷土地区的雨水管道
E.流沙地区的雨水管道
参考答案：ACDE
解析：污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流沙地区的雨水管道，必须经严密性试验合格后方可投入运行。

10.【单选题】目前城镇道路常用的一种挡土墙形式是（）。
A.重力式挡土墙
B.衡重式挡土墙
C.钢筋混凝土悬臂式
D.钢筋混凝土扶壁式
参考答案：A
解析：教材页码：P30 A选项正确：重力式挡土墙是目前城镇道路常用的一种挡土墙形式。

1.【单选题】关于施工平面控制网的说法，不符合规范规定的是（　　）。
A.坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同
B.当利用原有的平面控制网时，应进行复测
C.场地大于1km【sup|2】时，宜建立一级导线精度的平面控制网
D.场地为重要工业区时，宜建立二级导线精度的平面控制网
参考答案：D
解析：施工平面控制网应符合下列规定： (1)坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。 (2)当利用原有的平面控制网时，应进行复测，其精度应符合需要。 (3)控制网的等级和精度应符合下列规定： 1)场地大于1km【sup|2】或重要工业区，宜建立相当于一级导线精度的平面控制网。 2)场地小于1km【sup|2】或一般性建筑区，应根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。所以“D.场地为重要工业区时，宜建立二级导线精度的平面控制网”不符合规范规定。

2.【多选题】以下挂篮设计与组装要求，说法正确的是（）
A.挂篮应按设计荷载做载重试验，以消除非弹性变形
B.可通过挂篮后锚处设置配重来平衡前方荷载
C.施工、行走时的抗倾覆安全系数应小于2
D.前吊点可以使用精轧螺纹钢筋吊杆连接挂篮上部与底篮
E.自锚固系统的安全系数不得小于2
参考答案：AE
解析：教材页码：P72-74 A,E选项说法正确 B选项错误：禁止挂篮后锚处设置配重平衡前方荷载 C选项错误：施工、行走时的抗倾覆安全系数不得小于2 D选项错误：在下列任一条件下不得使用精轧螺纹钢筋吊杆连接挂篮上部与底篮：a.前吊点连接。b.其他吊点连接：上下钢结构直接连接(未穿过混凝土结构);与底篮连接未采用活动铰；吊杆未设外保护套。

3.【单选题】采用轨道摊铺机铺筑水泥路面时，最小摊铺宽度不宜小于（）m
A.3.50
B.4.00
C.4.75
D.3.75
参考答案：D
解析：教材页码：P23-26 采用轨道摊铺机铺筑时，最小摊铺宽度不宜小于3.75m,并选择适宜的摊铺机型

4.【多选题】下列管涵施工技术要求，正确的有（）。
A.设有基础的管涵，基础上面应设混凝土管座，其顶部弧形面应与管身紧密贴合，使管节均匀受力
B.不设基础的管涵，应按设计要求将管底土层夯压密实，做成与管身弧度密贴的弧形管座
C.不设基础的管涵，管底土层承载力不符合设计要求时，应按规范要求处理、加固
D.沉降缝应设在非管节接缝处
E.进出水口的沟床应整理直顺，与上下游导流排水系统连接顺畅、稳固
参考答案：ABCE
解析：管涵施工技术要点： (1)管涵是采用工厂预制钢筋混凝土管成品管节做成的涵洞的统称。管节断面形式分为圆形、椭圆形、卵形、矩形等。 (2 )当管涵设计为混凝土或砌体基础时，基础上面应设混凝土管座，其顶部弧形面应与管身紧密贴合，使管节均匀受力。 (3)当管涵为无混凝土(或砌体)基础、管体直接设置在天然地基上时，应按照设计要求将管底土层夯压密实，并做成与管身弧度密贴的弧形管座，安装管节时应注意保持完整。管底土层承载力不符合设计要求时，应按规范要求进行处理、加固。 (4)管涵的沉降缝应设在管节接缝处。 (5)管涵进出水口的沟床应整理直顺，与上下游导流排水系统连接顺畅、稳固。

5.【单选题】桥面与低水位之间的高差，或指桥面与桥下线路路面之间的距离称为（）。
A.桥梁高度
B.建筑高度
C.计算矢高
D.容许建筑高度
参考答案：A
解析：此题考核桥梁常用术语桥梁高度:指桥面与低水位之间的高差，或指桥面与桥下线路路面之间的距离，简称桥高。A正确建筑高度:桥上行车路面(或轨顶)标高至桥跨结构最下缘之间的距离。计算矢高:从拱顶截面形心至相邻两拱脚截面形心之连线的垂直距离。容许建筑高度:公路或铁路定线中所确定的桥面或轨顶标高，对通航净空顶部标高之差。故选项A

6.【单选题】关于施工质量验收的说法，错误的是( )。
A.单位工程中的分包工程质量控制资料，由分包单位整理后移交总包单位汇总
B.隐蔽工程隐蔽前应由监理单位验收合格
C.涉及结构安全和使用功能的试块、试件、材料应进行见证取样
D.重要部位的地基基础、主体结构等的分部工程，由施工单位、监理单位、建设单位项目负责人参加验收
参考答案：D
解析：A选项正确，分包单位应将所分包工程的质量控制资料整理完整后，移交总包单位并应由总包单位统一归入工程竣工档案。 B选项正确，隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知监理单位进行验收并应形成验收文件，验收合格后方可继续施工。 C选项正确，涉及结构安全和使用功能的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测。对涉及结构安全、使用功能、节能、环境保护等重要分部工程，应进行抽样检测。 D选项错误，分部（子分部）工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人等进行验收。对于涉及重要部位的地基与基础、主体结构、主要设备等分部（子分部）工程，其勘察、设计单位工程项目负责人也应参加验收。测。

7.【多选题】下列监测项目中，属于三级基坑施工监测的“应测”项目有( )。
A.支护桩(墙)、边坡顶部水平位移
B.支护桩(墙)、边坡顶部竖向位移
C.支护桩(墙)体水平位移
D.地表沉降
E.地下水位
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P246-248 C选项不符合：三级基坑支护桩(墙)体水平位移属于选测项目

8.【多选题】城镇燃气输配管道分为（）。
A.输气管道
B.分配管道
C.用户引入管
D.炉前燃气管道
E.室内燃气管
参考答案：BCE
解析：教材页码：P161-162 A,D选项不属于燃气输配管道分类类别城镇燃气输配管道分为分配管道、用户引入管、室内燃气管道。故选择BCE

9.【单选题】基坑开挖过程中，围护结构缺陷造成的一般性渗漏采用（）封堵。
A.双快水泥
B.水泥浆液
C.聚氨酯水泥砂浆
D.水泥水玻璃双液浆
参考答案：A
解析：此题考核基坑堵漏围护结构缺陷造成的渗漏一般采用下面方法处理:在缺陷处插入引流管引流，然后采用双快水泥封堵缺陷处，等封堵水泥形成一定强度后再关闭导流管，如果渗漏较为严重直接封堵困难时，则应首先在坑内回填土封堵水流，然后在坑外打孔灌注聚氨酯或双液浆等封堵渗漏处，封堵后再继续向下开挖基坑。故选择A

10.【单选题】以下类型的燃气管道，宜采用清管球进行清扫的是（）
A.公称直径为120mm的钢质管道
B.聚乙烯管道
C.长度为50m的钢质管道
D.球墨铸铁管道
参考答案：A
解析：教材页码：P175-176 (1)球墨铸铁管道、聚乙烯管道和公称直径小于100mm或长度小于100m的钢质管道，可采用气体吹扫。 (2)公称直径大于或等于100mm的钢质管道，宜采用清管球进行清扫。

11.【单选题】城市雨水管渠系统较难改造时，选择存储与调节设施，可选用（）
A.调节池
B.雨水湿地
C.调节塘
D.地下式蓄水池
参考答案：A
解析：城市雨水管渠系统较难改造时，可采用调节池。

1.【单选题】巷道掘进综合防治水技术应当坚持原则不包括（）。
A.先掘后探
B.预测预报
C.有疑必探
D.先治后采
参考答案：A
解析：教材页码：P104 巷道掘进综合防治水技术应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则。根据不同水文地质条件，采取探、防、堵、疏、排、截、监等综合防治措施。而选项A中的“先掘后探”显然违背了这一基本原则，正确的做法应该是“先探后掘”。因此，正确答案是A。其他选项B（预测预报）、C（有疑必探）和D（先治后采）均符合巷道掘进综合防治水的技术原则。

2.【单选题】关于煤矿许用炸药的说法，正确的是（）。
A .当量炸药、被筒炸药和离子交换炸药均属于煤矿许用炸药
B .煤矿许用炸药是指炸药组分中含有煤粉的炸药
C .高瓦斯矿井可使用安全级别不低于二级的煤矿许用炸药
D .煤矿许用炸药按瓦斯安全性分为三级，级数越高，安全性越好
参考答案：A
解析：煤矿许用炸药是指经批准，允许在煤矿矿井中使用的炸药。种类包括被筒炸药、当量炸药、离子交换炸药、粉状硝铵类许用炸药、许用含水炸药等。煤矿许用炸药按其瓦斯安全性分为一级、二级、三级、四级和五级。级数越高，安全程度越好。按照《煤矿安全规程》，煤矿许用炸药的选用必须遵守下列规定：（1）低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。（2）低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。（3）高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药。（4）突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药。

3.【单选题】根据建设部《关于印发<注册建造师执业管理办法>(试行)的通知》(建市[2007]171号)的工程分类标准规定，75万t／年矿井，相对瓦斯涌出量17m【sup|3】／t的井下巷道工程，属于（）矿建工程。
A.超大型工程
B.大型工程
C.中型工程
D.小型工程
参考答案：B
解析：本题考核的是各专业大、中、小型工程分类标准。各专业大、中、小型工程分类标准按《关于印发;注册建造师执业工程规模标准)(试行)的通知》(建市[2007]171号)执行。相应的大型矿建工程包括： (1)年产90万t／年； (2)单项工程合同额≥2000万元； (3)45万～90万t／年矿井，相对瓦斯涌出量10m【sup|3】／t或绝对瓦斯涌出量40m【sup|3】／min的井下巷道工程。中型矿建工程包括： (1)年产45万～90万t／年； (2)单项工程合同额1000万～2000万元。小型矿建工程包括： (1)年产≤30万t／年； (2)单项工程合同额<1000万元；等等。

4.【单选题】用以测定地理方位角的仪器，在地球上南北纬度75度范围内均可使用的仪器是（）。
A.激光垂线仪
B.激光扫平仪
C.陀螺经纬仪
D.GPS
参考答案：C
解析：本题考核的是矿业工程测量专用仪器中陀螺经纬仪的内容。陀螺经纬仪是将陀螺仪和经纬仪组合在一起，用以测定地理方位角的仪器。在地球上南北纬度75°范围内均可使用，故此题选C。

5.【单选题】违反《煤矿安全规程》(2025年版)规定采用串联通风，属于（）重大事故隐患情形。
A.超能力、超强度或者超定员组织生产
B.高瓦斯矿井未建立瓦斯抽采系统
C.瓦斯超限作业
D.通风系统不完善、不可靠
参考答案：D
解析：教材页码：P121-123 3)“通风系统不完善、不可靠”重大事故隐患情形 (1)矿井总风量不足或者采掘工作面等主要用风地点风量不足的； (2)没有备用主要通风机，或者两台主要通风机不具有同等能力的； (3)违反现行《煤矿安全规程》(2025年版)规定采用串联通风的； (4)煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进未按照国家规定装备甲烷电、风电闭锁装置或者有关装置不能正常使用的。

6.【单选题】在排列图法中，通常将影响因素分为三类，其中属于A类的累计频率为( )。
A.0～80％
B.50％～80％
C.80％～90％
D.90％～100％
参考答案：A
解析：教材页码：P243-248 绘制排列图的目的，主要是要找出影响质量的主要因素。因此，习惯上通常将影响因素分为三类： 1)将累计频率0～80％范围内的有关因素视为A类，这是影响质量的主要因素。 2)累计频率在80％～90％范围内的因素视为B类，是次要因素。 3)累计频率在90％100％范围内的因素视为C类，是一般因素。

7.【单选题】矿山建设工程中通常关键线路以( )为主。
A.机电工程
B.安装工程
C.矿建工程
D.土建工程
参考答案：C
解析：教材页码：P177-178 矿山建设工程中通常关键线路以矿建工程为主，特别是建设工程的前期，关键线路基本都是矿建工程。选项C正确。

8.【单选题】关于横道图进度计划的说法，正确的是（）。
A .横道图进度计划能够表示各个工作之间的逻辑关系
B .横道图进度计划可以反映工作所具有的机动时间
C .横道图进度计划不能反映工程费用与工期之间的关系
D .横道图进度计划无法准确表达项目的计算工期
参考答案：C
解析：横道图缺点：（1）不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系。（2）不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路，也就无法反映出整个工程项目的关键所在，不便于进度控制人员抓住主要矛盾。（3）不能反映出工作所具有的机动时间。（4）不能反映工程费用与工期之间的关系。

9.【单选题】对于矿业工程施工的关键工作实际进度较计划进度落后时，通常要缩短后续关键工作的持续时间，可采取的具体调整方法是( )。
A.改变某些工作的逻辑关系
B.增加某些工作的工作内容
C.减少某些工作的计划费用
D.改变某些工作的资源消耗
参考答案：A
解析：教材页码：P210-211 对于矿业工程施工的关键工作实际进度较计划进度落后时，通常要缩短后续关键工作的持续时间，其调整方法可以有：（1）重新安排后续关键工作的时间；（2）改变后续工作的逻辑关系；（3）重新编制施工进度计划。答案应选A。选项B、C和D分别指增加工作内容、减少费用和改变资源消耗，这些并不是直接针对缩短关键工作持续时间的有效措施。其中，增加工作内容甚至可能延长工期；而减少费用或改变资源消耗则更多地与成本控制相关，而不是直接用于解决工期延误问题。

10.【多选题】混凝土的和易性包括（）。
A.细度
B.流动性
C.砂率
D.黏聚性
E.保水性
参考答案：BDE
解析：教材页码：P24-25 这道题考察的是混凝土和易性的具体表现形式。混凝土的和易性是一项综合指标，它主要包括三个方面：流动性：反映混凝土拌合物在自重或外力（如振动）作用下能够流动的能力，即其稠度。黏聚性：反映混凝土拌合物内部组分之间保持整体性、抵抗离析的能力，避免粗骨料与砂浆分离。保水性：指混凝土拌合物中的水分不易从混合物中析出的能力，防止水分上升至表面形成泌水现象。 A选项：这是关于水泥的一个特性，指的是水泥颗粒的大小分布情况，并不是直接描述混凝土拌合物工作性能的参数。 C选项：是指细集料（砂）占砂石总质量的比例，虽然影响混凝土的和易性，但本身并不是和易性的组成部分之一。因此，正确答案是B（流动性）、D（黏聚性）、E（保水性），这三个方面共同构成了混凝土的和易性特征。

1.【多选题】以物理特性为基础的物理定向，主要有（）。
A.精密磁性仪器定向
B.斜井的几何定向
C.投向仪定向
D.陀螺经纬仪定向
E.陀螺全站仪定向
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P4-5 B选项错误：矿井定向可分成两大类，一类是从几何原理出发的几何定向，主要有通过平硐或斜井的几何定向、通过一个立井的几何定向（一井定向）以及通过两个立井的几何定向（两井定向）； ACDE选项正确：另一类则是以物理特性为基础的物理定向，主要有精密磁性仪器定向、投向仪定向、陀螺经纬仪（陀螺全站仪）定向等。

2.【单选题】某金属矿井井下作业人员为50人，其中40人为接尘人员，按相关矿山的安全规程，矿山企业配备的通风防尘专职人员不少于（）人。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：B
解析：教材页码：P300-303 施工非煤矿井时，必须执行相关矿山的安全规程。矿山企业应建立、健全通风防尘、辐射防护专业机构，配备必要的技术人员和工人，并列入生产人员编制。通风防尘专职人员名额，应不少于接尘人数的5%～7%。 40×5%=2人。

3.【单选题】关于BIM技术的说法，正确的是（）。
A.BIM技术仅是一个软件工具
B.BIM技术的管理主要体现在施工阶段
C.BIM技术目前还不能让项目各个参与方一起交流信息
D.BIM模型是一个包含多维信息的虚拟模型
参考答案：D
解析：教材页码：P319 选项A错误：BIM不仅仅是一个软件工具，它更是一种基于信息的项目设计和管理理念，通过数字化手段表达工程项目的物理和功能特性，并支持整个生命周期中的决策制定。选项B错误：虽然BIM在施工阶段有重要应用，但它覆盖了从设计、施工到运营乃至维护的全生命周期过程，因此说其“主要”体现在施工阶段是片面的。选项C错误：实际上，BIM提供了一个统一的信息共享平台，促进了不同专业人员之间如设计师、工程师等的有效沟通与合作，打破了传统工作模式下的信息孤岛现象。选项D正确：BIM确实是指建立了一个包含几何尺寸、时间进度（4D）、成本估算（5D）甚至更多维度信息在内的虚拟模型，用于描述工程项目各方面的详细情况。这种多维属性使得BIM成为一种强大的项目管理和决策支持工具。综上所述，本题答案为D。

4.【多选题】常用的防治水工程材料有（）。
A.普通硅酸盐水泥
B.黏土
C.水玻璃
D.化学注浆材料
E.防水混凝土
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P30-32 常用的防治水工程材料有普通硅酸盐水泥、超细水泥、黏土、水玻璃以及化学注浆材料等。 A选项：硅酸盐水泥是一种常用的注浆材料，具有良好的水硬性，可以用于封堵地下水通道。 B选项：黏土作为注浆材料来源广泛、价格低廉，并且具有良好的吸水性和密封性能，常与水泥浆一起使用以提高注浆效果。 C选项：水玻璃（硅酸钠溶液）也是一种常见的注浆材料，它能够迅速凝固，形成稳定的胶体，适用于快速封堵地下水。 D选项：这类材料包括各种化学浆液，如聚氨酯等，它们可以在特定条件下快速固化，形成防水屏障，特别适合处理复杂的地质条件下的渗漏水问题。 E选项：虽然在某些情况下也可以起到一定的防水作用，但它并不是一种专门用于注浆的材料，而是更多地应用于结构本身的防水设计中。因此，它不被列为防治水工程的主要材料之一。综上所述，正确答案为A、B、C、D。

5.【多选题】关于立井井筒井圈背板普通施工法的说法，正确的有（）。
A.井圈背板法施工不用临时支护
B.井圈采用糟钢制作，每架由1-3节槽钢组成
C.井圈间距一般为1.0m，背板采用倒鱼鳞式
D.掘进一长段后( 一般不超过50m) ，再由下向上边拆除井圈、背板，边砌筑永久井壁
E.井圈背板施工法适用于较稳定的土层
参考答案：CE
解析：教材页码：P76 井圈背板普通施工法是采用人工或抓岩机(土硬时可放小炮) 土，下掘一小段后，即用井圈、背板进行临时支护（选项A错误），临时支护段高不应大于2m.，空帮距离不宵大于1. 2m。井圈采用糟钢制作，每架由4-9节槽钢组成（选项B错误），节间用连接板和插销连接。井圈间距一般为1.0m（选项C正确），背板采用倒鱼鳞式。掘进一长段后( 一般不超过30m) （选项D错误），再由下向上边拆除井圈、背板，边砌筑永久井壁。如此周而复始，直至基岩。井圈背板施工法适用于较稳定的土层（选项E正确）。所以选项C、E正确。

6.【单选题】巷道施工采用长抽短压混合式通风，压入式风机吸风口与抽出式风筒吸风口的最短距离不应小于（）。
A .5m
B .10m
C .15m
D .20m
参考答案：C
解析：混合式通风适用于瓦斯涌出量很低的独头长巷道通风，或者断面较大而且通风要求较高的巷道。设备布置时要注意，压入式通风机的吸风口与抽出风筒吸入口之间的距离应大于15m。

7.【单选题】利用冲击力克服土对桩的阻力，使桩沉到预定深度的沉桩方法是（）。
A.锤击法
B.静力压桩法
C.振动法
D.水冲法
参考答案：A
解析：教材页码：P48-49 锤击法就是利用桩锤的冲击克服土对桩的阻力使桩沉到预定深度或达到持力层。这是最常用的一种沉桩方法。

8.【多选题】下列巷道锚喷支护质量控制措施，正确的有（）。
A.锚杆孔深、孔径与锚杆类型、长度、直径相匹配
B.金属锚杆安装应用力矩扳手拧紧，各锚杆螺帽扭矩差不宜超过15%
C.锚索支护自由段不带套管时，灌浆应一次完成
D.喷射混凝土宜选用硅酸盐水泥，强度等级不应低于42.5级
E.喷射混凝土应在终凝2h后养护，且不小于7d
参考答案：ADE
解析：教材页码：P240-250 作用于同一范围内的各锚杆螺帽的扭矩差，不宜超过设计值的10%。灌浆可用纯水泥浆或水泥砂浆，当自由段带套管时，可与锚固段同步灌浆，当自由段不带套管时，应进行两次灌浆，应在预应力筋张拉锚固后再进行自由段第二次灌浆，喷射混凝土支护：①原材料宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥的强度等级不应低于42.5喷射的混凝土应在终凝2h后再喷水养护，养护时间不应少于7d喷水的次数应保持混凝土处于潮湿状态。

9.【多选题】使用智能建造技术的矿业工程项目具有( )特征。
A.高度数字化
B.自动化和智能化
C.实时监测和预警
D.系统化的决策
E.跨区域协同和远程操作
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P315-317 ABCE选项正确：使用智能建造技术的矿业工程项目具有以下特征：（1）高度数字化；（2）自动化和智能化；（3）实时监测和预警；（4）数据驱动的决策；（5）跨区域协同和远程操作；（6）可持续发展。 D选项错误：干扰项。

10.【多选题】井巷掘进爆破的炮眼布置方法和原则有（）。
A.首先选择适当的掏槽方式和掏槽位置，其次是布置好周边眼，最后根据断面大小布置崩落眼
B.周边眼布置在断面轮廓线外50～100mm
C.掏槽眼通常布置在断面的中央偏下，并考虑崩落眼的布置较为均匀
D.周边眼一般布置在断面轮廓线上
E.布置好周边眼和掏槽眼后，再布置崩落眼
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P62-67 A选项正确：炮眼布置的基本顺序是“抓两头、带中间”，即首先确定掏槽方式和位置，然后布置周边眼，最后根据需要布置崩落眼。 B选项错误：实际上，周边眼应布置在断面轮廓线上，以确保爆破后形成的巷道断面符合设计要求。虽然为了光面爆破的效果，眼底可以略微超出轮廓线50~100mm，但眼孔本身应该在轮廓线上。 C选项正确：掏槽眼的位置会影响岩石的破碎效果，一般布置在断面中央偏下的位置，这样便于操作并有利于后续崩落眼的均匀布置。 D选项正确：周边眼的作用是形成平滑的巷道壁，因此它们应沿着断面轮廓线布置。 E选项正确：崩落眼是以掏槽眼和周边眼为自由面进行布置，其目的是使岩石充分破碎并抛掷。综上所述，正确答案是 A, C, D, E。

11.【多选题】下列关于强夯法的说法正确的是（）。
A.用起重机械将大吨位夯锤起吊到30n以上高度后，自由落下
B.给地基土以强大的冲击能量的至夯击，从而提高地基承载力，降低其压缩性
C.适用于湿陷性黄土的处理
D.可用于防止粉士和粉砂的液化
E.可直接对高饱和度淤泥、软黏土进行处理
参考答案：BCD
解析：教材页码：P46-47 强夯法是用起重机械将大吨位夯锤起吊到6-30m高度后，自由落下（选项A错误），给地基土以强大的冲击能量的至夯击，从而提高地基承载力，降低其压缩性的一种有效的地基加固方法（选项B正确）。适用于碎石土、砂土、低饱和度粉土、湿陷性黄土等的处理（选项C正确）），也可用于防止粉士和粉砂的液化（选项D正确），消除或降低土的湿陷性等级，对于高饱和度淤泥、软黏土等，如采取一定技术措施也可采用（选项E错误），还可用于水下夯实。

1.【多选题】质量控制点是指对工程的（）等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序。
A.性能
B.安全
C.寿命
D.可靠性
E.观感
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是机电工程施工质量的预控。质量控制点是指对工程的性能、安全、寿命、可靠性等有严重影响的关键部位或对下道工序有严重影响的关键工序。

2.【单选题】下列选项中属于按焊缝结合形式分类的是（）
A.仰焊缝
B.角焊缝
C.横焊缝
D.断续焊缝
参考答案：B
解析：本题考查的是焊接工艺的选择。按焊缝结合形式分为对接焊缝、角焊缝、塞焊缝、槽焊缝、端接焊缝五种形式。

3.【单选题】电缆支架与其他设备的最小净距应不小于（），当无法满足要求时应设置防护板。
A.200mm
B.300mm
C.150mm
D.250mm
参考答案：B
解析：本题考查的是室内电缆敷设要求。电缆支架安装要求： (1)电缆支架层间净距不应小于2倍电缆外径加10mm，35kV电缆不应小于2倍电缆外径加50mm。 (2)最上层电缆支架距构筑物顶板或梁底的最小净距应满足电缆引接至上方配电柜、台、箱、盘时电缆最小弯曲半径的要求。 (3)电缆支架与其他设备的最小净距应不小于300mm，当无法满足要求时应设置防护板。

4.【多选题】进行管道工程测量时，可作为管线起点的有( )。
A.给水管道的水源处
B.排水管道下游出水口
C.煤气管道的用气点
D.排水管道上游进水口
E.热力管道的供气点
参考答案：ABE
解析：教材页码：P21 管线的起点，给水管道以水源（A正确）作为起点;排水管道以下游出水口（B正确，D错误）为起点;煤气、热力管道以供气方向（C错误，E正确）作为起点。综上所述，答案为ABE。

5.【单选题】金属结构正式焊接前，对有角变形的接头，正式焊接前采用（）控制收缩和变形。
A.预留收缩法
B.反变形法
C.分段退焊法
D.对称焊接法
参考答案：B
解析：本题考查的是钢构件制作程序和要求。金属结构制作焊接，应根据工艺评定编制焊接工艺文件。对于有较大收缩或角变形的接头，正式焊接前应采用预留焊接收缩裕量或反变形方法控制收缩和变形；长焊缝采用分段退焊、跳焊法或多人对称焊接法焊接；多组件构成的组合构件应采取分部组装焊接，矫正变形后再进行总装焊接。

6.【单选题】应用BIM 技术优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案。属于绿色施工中的( )。
A.节地与施工用地保护
B.节能与能源利用
C.节材与材料资源利用
D.节水与水资源利用
参考答案：C
解析：教材页码：P328-331 节材与材料资源利用技术要点 ①项目部应建立具体材料进场计划，以及材料采购、限额领料等管理制度。 ②图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容。 ③ 应用BIM 技术优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案，优化钢构件下料方案。 ④ 采用“BIM 技术、工厂化预制、模块化安装”等先进施工技术，精密设计、建造，提高材料利用率。

7.【多选题】风管安装要求包括（）。
A.风阀安装方向正确、便于操作，启闭灵活
B.吊装组对风管时，应加强表面的保护，注意吊点受力重心
C.防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气的，应采用橡胶板
D.风管穿过封闭防火防爆楼板时的预埋套管，其钢板厚度不小于1．6mm
E.穿越建筑物变形缝墙体的风管与套管之间，应采用防火材料填充密实
参考答案：ABD
解析：教材页码：P71-73 本题考查的是风管系统的安装要点。选项C错误。防排烟系统或输送温度高于70℃的空气或烟气，应采用耐热橡胶板或不燃的耐温、防火材料。选项E错误。风管穿越建筑物变形缝空间时，应设置柔性短管，风管穿越建筑物变形缝墙体时，应设置钢制套管，风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。故ABD正确。

8.【多选题】高炉炼铁系统主要设备包括（）。
A.高炉本体及原料系统
B.附件及辅料系统
C.送风系统
D.煤气系统
E.渣铁系统
参考答案：ACDE
解析：高炉炼铁系统主要设备由高炉本体及原料系统、送风系统、煤气系统、渣铁系统设备组成。

9.【单选题】建筑智能化工程线缆敷设施工要求说法错误的有（）
A.线缆在沟内敷设时，应敷设在支架下或线槽内
B.电源线与信号线、控制线应分别穿管敷设
C.明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于1.5m
D.信号线缆与电力电缆交叉敷设时，宜成直角
参考答案：A
解析：本题考查的是建筑智能化工程的一般施工工序。选项A错误，线缆在沟内敷设时，应敷设在支架上或线槽内。选项B正确，电源线与信号线、控制线应分别穿管敷设;当低电压供电时，电源线与信号线、控制线可以同管敷设。选项C正确，明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于1.5m 选项D正确，信号线缆与电力电缆交叉敷设时，宜成直角。

10.【单选题】下列内部协调管理措施中，属于组织措施的是( )。
A.建立责任制
B.给予受损者经济补偿
C.建立奖惩制度
D.建立协调会议制度
参考答案：D
解析：教材页码：P346-347 协调管理的措施 1 )组织措施：项目部建立协调会议制度，定期组织召开协调会，解决施工中需要协调的问题 2 )制度措施：项目部有健全的规章制度，明确的责任和义务，使协调管理有章可循，各类人员、各级组织的责任明确，则协调后的实施能落实到位。建立由管理层到施工班组的责任制度，在责任制度的基础上建立奖惩制度，提高施工人员的责任心和积极性，建立以项目经理为责任人的质量问题责任制度。 3 )教育措施：使项目部全体员工明白工作中的管理协调是从全局利益出发，即便对局部利益或小部分人利益发生损害，也要服从协调管理的指示 4) 经济措施：对协调管理中受益者要按规定收取费用，给予受损者适当补偿。 B选项属于经济措施，A、C 选项属于制度措施。故本题选D。

1.【单选题】按管道设计压力分类，设计压力11Mpa的管道为（）
A.低压管道
B.中压管道
C.高压管道
D.常压管道
参考答案：C
解析：教材页码：P116-117 由下图可知，C选项正确。 <img src="/upload/paperimg/20251024164523757077108-52b47b7f55dd/202510241210211da4.png" style="width:100%;"/>

2.【单选题】自动化仪表的取源部件安装，做法正确的是（）。
A.在工艺管道防腐、衬里、吹扫后开孔和焊接
B.同一管段上的压力取源部件安装在温度取源部件下游侧
C.温度取源部件在管道垂直安装时，应与管道轴线垂直相交
D.温度取源部件应邻近阀门出口侧安装
参考答案：C
解析：教材页码：P139-141 本题考查的是自动化仪表取源部件的安装要求。安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。选项A错误。压力取源部件应安装在温度取源部件的上游侧。选项B错误。温度取源部件的安装位置要选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方，不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈现死角处以及振动较大的地方。选项D错误。

3.【多选题】轧机属于按用途分类的是（）。
A.焊管轧机
B.板带轧机
C.型钢轧机
D.平整机
E.钢管轧机
参考答案：BCE
解析：教材页码：P174-175 BCE属于。按用途可分为开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机(如横轧机、轮箍轧机等)。 AD是按照安装精度等级进行分类的。

4.【多选题】建设工程文件主要包括（）。
A.施工文件
B.监理文件
C.工程准备阶段文件
D.建设项目批复文件
E.图纸会审记录
参考答案：ABC
解析：建设工程文件:在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录，包括工程准备阶段文件、监理文件、施工文件、竣工图和竣工验收文件，简称为工程文件。

5.【多选题】下列设备中，不属于专用设备的有（）。
A.拉坯机
B.破碎设备
C.风机
D.冷凝器
E.压缩机
参考答案：CE
解析：教材页码：P15-16 本题重点考查专用设备。机电工程通用设备是指通用性强、用途较广泛的机械设备，常用的有:泵、风机、压缩机、连续输送设备等。C、E属于通用设备。专用设备是指专门针对某一种或一类对象或产品，实现一项或几项功能的设备。例如，电力设备、石油化工设备、冶金设备、建材设备、矿业设备等。A、B选项为冶金设备，D选项为石油化工设备。

6.【单选题】下列工序中不属于工业钢结构一般安装程序的是( )
A.部件加工
B.构件检查
C.基础复查
D.钢柱安装
参考答案：A
解析：工业钢结构安装程序钢结构一般安装程序为：构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→平台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装。

7.【多选题】下列选项中属于焊接接头的组成的是（）。
A.焊缝
B.熔合区
C.热影响区
D.母材金属
E.坡口
参考答案：ABCD
解析：焊接接头由焊缝、熔合区、热影响区和母材金属组成。

8.【单选题】下列工序中，不属于梯架和托盘内电缆施工程序的是( )。
A.电缆检查
B.电缆绝缘测试
C.电缆搬运
D.电缆送电
参考答案：D
解析：教材页码：P58 本题考查的是建筑电气工程施工程序。梯架、托盘内电缆施工程序:电缆检查→电缆搬运→电缆敷设→电缆绝缘测试→挂标志→验收

9.【多选题】建筑管道系统的试验类型主要分为（）等试验。
A.水压
B.泄漏性
C.真空度
D.灌水
E.通球
参考答案：ADE
解析：建筑给水排水与供暖工程应进行的试验包括：承压管道水压试验（强度试验）和严密性试验，非承压管道灌水试验，排水干管通球、通水试验等。

10.【多选题】起重机空载试运行应分别进行各档位下（）的动作试验。
A.起升
B.下降
C.小车运行
D.大车运行
E.取物装置
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P114-116 起重机空载试运行应分别进行各档位下的起升、小车运行、大车运行和取物装置的动作试验，次数不应少于3次。

11.【单选题】质量为5kg的悬吊灯具，其预埋吊钩的直径（）。
A.不应大于灯具挂销直径，且不应小于 6mm
B.不应小于灯具挂销直径，且不应小于 6mm
C.不应大于灯具挂销直径，且不应小于 8mm
D.不应小于灯具挂销直径，且不应小于 8mm
参考答案：B
解析：教材页码：P67 质量大于 3kg 的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上，螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于 6mm

二级建造师每日一练(2025年12月15日)

2026年二建《公路实务》案例专项班