二级建造师每日一练-2026年4月28日

1.【单选题】外观设计专利权的期限为（）年。
A.20
B.15
C.10
D.5
参考答案：B
解析：教材页码：P18-19 本题考查的知识点为专利权人的权利和期限发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。

2.【单选题】下列安全中，属于设计单位建设工程安全责任的是（）。
A.处理施工安全事故隐患
B.向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料
C.审查安全技术措施
D.对采用新结构的建设工程在设计中提出预防生产安全事故的措施建议
参考答案：D
解析：教材页码：P153-154 选项A错误，工程监理单位的责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位发现存在安全事故隐患时，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。选项B错误，建设单位的责任。建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。选项C错误，工程监理单位的责任。工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。选项D正确，设计单位的责任。《建设工程安全生产管理条例》明确规定，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

3.【单选题】下列关于投标保证金的表述错误的是（）。
A.投标保证金不超过招标项目估算价的2%，且最高不得超过80万
B.投标保证金的有效期与投标有效期一致
C.投标人撤回提交投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
D.招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息
参考答案：C
解析：本题考查的是投标保证金。在投标截止日期前，可补充、修改、撤回投标文件，并书面通知招标人。

4.【单选题】设计文件注明的工程合理使用年限的起算日期是（）。
A .核发施工许可证之日
B .工程缺陷责任期满之日
C .工程竣工验收合格之日
D .工程法定保修期满之日
参考答案：C
解析：工程合理使用年限是指从工程竣工验收合格之日起，工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限。因此，C选项为正确答案。

5.【多选题】《绿色施工导则》对施工用电及照明作出了规定，下列说法正确的是（）。
A.临时用电优先选用节能电线和节能灯具
B.临电线路合理设计、布置
C.临电设备宜采用自动控制装置
D.照明设计不应超过最低照度的50％
E.采用声控、光控等节能照明灯具
参考答案：ABCE
解析：施工用电及照明: (1)临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。 (2)照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的20%

6.【多选题】根据《无障碍环境建设法》关于无障碍环境建设标准的说法、正确的有（）。
A.在标准制定方面国家推广通用设计理念
B.改建的居住建筑可以不符合无障碍设施工程建设标准
C.工程设计单位应当按照无障碍设施工程建设标准进行设计
D.标准是以满足老幼病残特殊群体使用无障碍设施需要为基础
E.地方有特殊情况的，报主管部门批准后可适当低于国家标准
参考答案：AC
解析：教材页码：P203 选项A正确，选项D错误，在无障碍环境建设相关标准制定方面，国家推广通用设计理念，以满足残疾人、老年人使用无障碍设施需求为基础，兼顾其他有需求的人群。选项B错误，新建、改建、扩建的居住建筑、居住区、公共建筑、公共场所、交通运输设施、城乡道路等，应当符合无障碍设施工程建设标准。选项C正确，工程设计单位应当按照无障碍设施工程建设标准进行设计。选项E错误，地方结合本地实际制定的地方标准不得低于国家标准的相关技术要求。即使有特殊情况，也不能低于国家标准。

7.【单选题】按照《建设工程质量管理条例》规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是（）。
A.监理单位对施工质量监理承担违约责任和违法责任
B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收
C.未经总监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工
D.监理只能采用旁站监理方法
参考答案：A
解析：教材页码：P216-218 本题考查的知识点为监理工作的依据和监理责任《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。B选项错误。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。C选项表述不准确。《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。D选项错误。监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任两个方面。A选项正确。

8.【单选题】下列人员中，不能作为民事诉讼的证人作证的是（）。
A.因健康原因不能出庭的
B.因路途遥远，交通不便不能出庭的
C.不能正确表达意思的
D.因自然灾害等不可抗力不能出庭的
参考答案：C
解析：教材页码：P293-294 凡是知道案件情况的单位和个人，都有义务出庭作证。有关单位的负责人应当支持证人作证。不能正确表达意思的人，不能作证。经人民法院通知，证人应当出庭作证。有下列情形之一的，经人民法院许可，可以通过书面证言、视听传输技术或者视听资料等方式作证：（1）因健康原因不能出庭的；（2）因路途遥远，交通不便不能出庭的；（3）因自然灾害等不可抗力不能出庭的；（4）其他有正当理由不能出庭的。

9.【单选题】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起30日内做出批复的事故是（）。
A.特别重大事故
B.一般事故
C.较大事故
D.重大事故
参考答案：A
解析：教材页码：P191 重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复（选项BCD错误）；特别重大事故，30日内做出批复；特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日（选项A正确）。

10.【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有( )。
A .基坑支护与降水工程
B .模板工程
C .脚手架工程
D .拆除、爆破工程
E .装饰装修工程
参考答案：ABCD
解析：对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程

1.【单选题】甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合同履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（）。
A.经乙公司同意后甲公司方可解除合同
B.乙公司有权要求甲公司继续履行合同
C.合同履行过半后，甲公司无权解除合同
D.甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失
参考答案：D
解析：教材页码：P144-146 定作人（本题中的甲公司）在承揽人（乙公司）完成工作前可以随时解除合同，这是法律赋予定作人的法定权利（任意解除权）。选项A错误，无需经乙公司同意。选项B错误，定作人解除权是法定权利，乙公司无权要求继续履行。选项C错误，法律并未限制合同履行进度作为解除条件。选项D正确，定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。

2.【单选题】关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是（）。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定
B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭
C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定
D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员
参考答案：C
解析：教材页码：P290-291 本题考查的知识点为仲裁庭的组成合议仲裁庭，是指由3名仲裁员组成的仲裁庭，即以集体合议的方式对当事人交付仲裁的争议事项进行审理并作出裁决。3名仲裁员组成的合议仲裁庭，设首席仲裁员。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。独任仲裁庭，是指由1名仲裁员组成的仲裁庭，即由1名仲裁员组成仲裁庭对当事人交付仲裁的争议事项进行审理并作出裁决。

3.【单选题】根据《物权法》，下列各项财产作为抵押物时，抵押权自登记时设立的是（）。
A.正在使用的船舶、航空器
B.交通运输工具
C.生产设备、原材料
D.建设用地使用权
参考答案：D
解析：本题考查的是抵押权、质权、留置权、定金的规定。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押 (1)建筑物和其他土地附着物; (2)建设用地使用权 (3)海域使用权 (4)生产设备、原材料、半成品、产品; (5)正在建造的建筑物、船舶、航空器 (6)交通运输工具 (7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产抵押人可以将上述所列财产一并抵押。对于以上第(1)项至第(3)项规定的财产或者第(5)项规定的正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

4.【单选题】施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。
A.继续按设计文件和图纸施工
B.对设计文件和图纸进行修改，按修改后设计文件和图纸进行施工
C.及时提出意见和建议
D.对设计文件和图纸，征得建设单位同意后按修改后设计文件和图纸进行施工
参考答案：C
解析：教材页码：P216 《建设工程质量管理条例》进一步规定，施工单位不得擅自修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。

5.【多选题】某工程在订立施工合同中，双方协商一致采用仲裁的方式处理合同纠纷，则关于仲裁协议说法错误的有（）。
A .仲裁协议应当采用书面形式
B .仲裁协议可以采用口头形式，只要双方认可
C .仲裁协议应当在纠纷发生前达成
D .仲裁协议应当是独立于施工合同之外的仲裁协议书
E .没有仲裁协议，就不存在有效的仲裁
参考答案：BCD
解析：仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。仲裁协议既可以表现为合同中的仲裁条款，也可以表现为独立于合同而存在的仲裁协议书。

6.【多选题】关于产品责任的说法，正确的有（）。
A.因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任
B.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿
C.因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿
D.产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害无需承担侵权责任
E.因产品缺陷危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求生产者、销售者承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P22 选项A正确，因产品存在缺陷造成他人损害的，生产者应当承担侵权责任。选项B正确，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。选项C正确，因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。选项D错误，产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救措施；未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责任。选项E正确，侵权行为危及他人人身、财产安全的，被侵权人有权请求侵权人承担停止侵害、排除妨碍、消除危险等侵权责任。

7.【单选题】用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同，属于（）劳动合同。
A.固定期限
B.无固定期限
C.以完成一定工作任务为期限
D.短期
参考答案：C
解析：本题考查劳动合同的种类。以完成一定工作任务为期限的劳动合同，是指用人单位与劳动者约定以某项工作的完成为合同期限的劳动合同。

8.【多选题】根据《劳动合同法》，按期限划分，劳动合同可以分为（）
A.固定期限劳动合同
B.无固定期限劳动合同
C.非全日制用工劳动合同
D.以完成一定工作任务为期限的劳动合同
E.零散用工劳动合同
参考答案：ABD
解析：解析：按照劳动合同的期限划分劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。

9.【多选题】适用“买卖不破租赁”原则需要满足的条件有（）。
A.必须存在合法有效的租赁合同
B.租赁物已经交付承租人使用，承租人已经占有租赁物
C.租赁物被买卖，即原出租人将租赁物卖与他人
D.租赁物所有权的变动发生在合同约定的租赁期内
E.承租人已支付全部租金
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P141-144 买卖不破租赁原则的适用条件包括：（1）必须存在合法有效的租赁合同；选项A正确（2）租赁物已经交付承租人使用，即承租人已经占有租赁物；选项B正确（3）租赁物被买卖，即原出租人将租赁物卖与他人；选项C正确（4）租赁物所有权的变动发生在合同约定的租赁期内。选项D正确 E选项承租人是否支付全部租金不是适用该原则的条件。

10.【单选题】开标工作应由（）主持。
A.招标人
B.招标代理机构
C.评标委员会
D.建设主管部门
参考答案：A
解析：教材页码：P101 本题考查的知识点为开标规定开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。

11.【多选题】下列选项中，符合中标及签订合同法定要求的有（）。
A.招标人应自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日
B.对于国有资金控股或占主导地位的项目，应确定评标排名第一的中标候选人为中标人
C.中标通知书只对中标人具有法律效力
D.招标人与中标人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
E.招标人和中标人可就所签合同中的价格问题再订立补充协议
参考答案：ABD
解析：教材页码：P103-104 本题考查的知识点为中标的法定要求《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。故A选项正确。《招标投标法实施条例》还规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。故B选项正确中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。故C选项不正确招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。故D选项正确，E选项不正确

1.【多选题】建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。
A.确定施工作业的具体安排
B.确定计划期内人、机、材的需求
C.确定控制性进度计划的关键指标
D.确定里程碑计划节点
E.确定计划期内的资金需求
参考答案：ABE
解析：实施性施工进度计划的主要作用如下： (1)确定施工作业的具体安排； (2)确定(或据此可计算)一个月度或旬的人工需求(工种和相应的数量) ； (3)确定(或据此可计算)一个月度或旬的施工机械的需求(机械名称和数量) ； (4)确定(或据此可计算) 一个月度或旬的建筑材料(包括成品、半成品和辅助材料等)的需求(建筑材料的名称和数量) ； (5)确定(或据此可计算)一个月度或旬的资金的需求等；

2.【多选题】关于单价合同的说法，正确的有( )。
A.单价合同的特点是单价优先
B.采用变动单价合同，承包商的风险相对较小
C.采用固定单价合同，业主招标准备时间较长
D.采用单价合同，业主和承包商都不存在工程量方面的风险
E.实际工程款按照招标清单工程量乘以合同单价进行计算
参考答案：ABD
解析：A选项，单价合同的特点是单价优先。 B选项，当采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定如何对单价进行调整。当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或者国家政策发生变化时，可以对哪些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。因此，承包商的风险就相对较小。 CD选项，由于单价合同允许随工程量变化而调整工程总价，业主和承包商都不存在工程量方面的风险，因此对合同双方都比较公平。另外，在招标前，发包单位元需对工程范围做出完整的、详尽的规定，从而可以缩短招标准备时间，投标人也只需对所列工程内容报出自己的单价，从而缩短投标时间。 E选项，实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。

3.【单选题】以下不属于发包人原因可以延长合同工期的情形是（）。
A.增加工作内容
B.提供图纸延误
C.出现异常恶劣的气候条件
D.发包人延迟提供建筑材料
参考答案：C
解析：教材页码：P68-69 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润： ①增加合同工作内容； ②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性； ③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； ④因发包人原因导致的暂停施工； ⑤提供图纸延误； ⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款。选项C不属于，出现异常恶劣的气候条件不属于承包人的原因，由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。综上，本题应选C。

4.【单选题】下列选项中属于邀请招标方式的缺点的是( )。
A.可节约招标费用、缩短招标时间
B.有利于招标人将工程项目交予可靠的承包商实施
C.可减少合同履行过程中承包商违约的风险
D.会提高中标合同价
参考答案：D
解析：教材页码：P43-44 采用邀请招标方式的缺点是，由于邀请对象的选择面窄、范围较小，有可能会排除某些在技术，上或报价上有竞争力的潜在投标人，因而使投标竞争的激烈程度相对较差，进而会提高中标合同价。 A、C选项属于邀请招标方式的优点。B选项属于公开招标方式的优点。

5.【单选题】政府质量监督机构实施监督检查时，有权采取的措施有( )。
A. 吊销企业营业执照
B.发现有影响工程质量的问题时，责令整改
C.要求被检查单位提供相关工程财务台账
D.降低企业资质等级
参考答案：B
解析：工程质量监督管理的具体工作可以由县级以上地方人民政府建设主管部门委托所属的工程质量监督机构实施。主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施: (1)要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料; (2 )进入被检查单位的施工现场进行检查; ( 3 )发现有影响工程质量的问题时，责令改正。

6.【单选题】对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，按程序审核签字后，由（）进行现场监督。
A.专职安全生产管理人员
B.施工单位技术负责人
C.总监理工程师
D.建设单位代表
参考答案：A
解析：本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人.总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督。

7.【多选题】施工项目管理机构组织采用矩阵式组织结构的优点有( )。
A.实现集权与分权的最优结合
B.组织结构稳定性好
C.业务人员工作岗位稳定
D.不易产生矛盾和扯皮
E.能调动各类工作人员的积极性
参考答案：AE
解析：教材页码：P22-24 矩阵式组织结构的优点是能够根据工程任务的实际情况灵活组建与之相适应的项目管理机构，实现集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极性，使项目管理工作顺利进行。但矩阵式组织结构的稳定性较差，尤其是业务人员的工作岗位调动频繁。此外，矩阵中每一位成员同时受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生扯皮现象。

8.【多选题】根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工中因（）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期、增加费用和支付合理利润。
A.发包人负责提供的设备未按时到位
B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误
C.发生不可抗力
D.承包人原因进行施工方案调整
E.承包人施工机械故障
参考答案：AB
解析：教材页码：P77-79 选项A、B正确，由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。选项C错误，除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或）工期延误等后果，由合同双方按一定原则承担。选项D、E错误，因承包人原因引起的暂停施工，增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。综上，本题应选AB。

9.【单选题】下列选项不属于施工质量控制特点的是( )。
A.需要控制的因素多
B.组织实施困难
C.过程控制要求高
D.终检局限大
参考答案：B
解析：本题考查的是施工质量控制的特点。施工质量控制的特点包括：需要控制的因素多、控制的难度大、过程控制要求高、终检局限大。

10.【单选题】已知双代号网络图中工作A有两个紧后工作B和C，B工作的最迟开始时间为第14天，最早开始时间为第10天；C工作的最迟完成时间为第16天，最早完成时间为第14天；A工作的自由时差为5天则A工作的总时差为（）天
A.0
B.7
C.5
D.9
参考答案：B
解析：教材页码：P129-132 工作B的总时差14-10=4天，工作C的总时差16-14=2天，则工作A的总时差为本工作的自由时差与后续工作总时差最小值之和：5+2=7天。

1.【多选题】在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键工作的特点有（）。
A.关键工作两端的节点必为关键节点
B.关键工作的总时差和自由时差均等于零
C.关键工作紧前工作必然也是关键工作
D.关键工作只有一个紧后工作时，该紧后工作也是关键工作
E.关键工作只能在关键线路上
参考答案：ABD
解析：本题考核的是关键工作的特点。当计划工期等于计算工期时，关键工作的总时差和自由时差均等于零。关键工作可能有多条紧前工作，不一定每一条紧前工作都是关键工作。故选项C错误。关键工作不一定只在关键线路上，也可能是非关键线路上的工作。故选项E错误。

2.【单选题】下列矩阵式组织结构形式中，项目负责人作为项目协调者或监督者的是（）。
A.强矩阵式
B.平衡矩阵式
C.弱矩阵式
D.中矩阵式
参考答案：C
解析：教材页码：P24-28 弱矩阵式组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个项目协调者或监督者，而不是一个管理者。选项C正确。

3.【单选题】根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》施工项目因设计变更导致工程量发生变化，合同当事人对变更工程价款有争议时，可参照签订施工合同时( )发布的计价标准或方法进行结算。
A.当地建设行政主管部门
B.当地发展改革主管部门
C.建设单位所属行业协会
D.施工单位所属行业协会
参考答案：A
解析：教材页码：P82-84 工程计价标准及方法争议解决：当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价标准或者计价方法结算工程价款。

4.【单选题】在建设工程项目的施工生产活动中，通过职业健康安全生产的管理活动，对影响生产的具体因素的状态进行控制，使生产因素中的不安全行为和状态减少或消除，避免事故的发生，其目的是( )。
A.保证生产活动中人员的健康和安全
B.彻底消除人身伤亡和损失事故
C.通过对生产要素的控制实现安全控制
D.控制人的不安全行为和状态
参考答案：A
解析：职业健康安全管理的目的是在生产活动中，通过职业健康安全生产的管理活动，对影响生产的具体因素的状态进行控制，使生产因素中的不安全行为和状态减少或消除.避免事故的发生，以保证生产活动中人员的健康和安全。

5.【单选题】按照标准施工合同文件，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（）顺序解释。
A.合同协议书、已标价的工程量清单、专用合同条款
B.中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书
C.合同协议书、中标通知书、已标价的工程量清单
D.专用合同条款、通用合同条款、中标通知书
参考答案：C
解析：教材页码：P64 组成施工合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下： (1)合同协议书； (2)中标通知书； (3)投标函及投标函附录； (4)专用合同条款； (5)通用合同条款； (6)技术标准和要求； (7)图纸； (8)已标价的工程量清单； (9)其他合同文件。

6.【多选题】关于施工职业健康安全管理的基本要求，说法正确的是( )。
A.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针
B.施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任
C.项目经理是安全生产的第一负责人
D.在工程设计阶段，设计单位应根据风险预防要求，进行安全保护设施的设计
E.施工企业应按有关规定必须为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险
参考答案：ABE
解析：本题考核的是施工职业健康安全管理的基本要求。施工职业健康安全管理的基本要求包括： (1)坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针，建立职业健康安全管理体系并持续改进职业健康安全管理工作。 (2)在工程设计阶段，设计单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，进行安全保护设施的设计。 (3)在工程施工阶段，施工企业应根据风险预防要求和项目的特点，制定职业健康安全生产技术措施计划。 (4)应明确和落实工程安全环保设施费用、安全施工和环境保护措施费等各项费用。 (5)施工企业应按有关规定必须为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险等。 (6)施工企业在其经营生产的活动中必须对本企业的安全生产负全面责任。企业的法定代表人是安全生产的第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。

7.【多选题】根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系要求及使用指南》,关于建设工程施工职业健康安全管理的基本要求的说法，正确的有( )。
A.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任
B.工程设计阶段，设计单位应编制职业健康安全施工生产技术措施计划
C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗
D.施工企业应按规定为从事危险作业的人员在现场工作期间办理意外伤害保险
E.实行总承包的工程，分包单位应接受总承包单位的安全生产管理
参考答案：ACDE
解析：本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的要求，A.C.D.E可以在教材中找到原文；B选项“工程设计阶段，设计单位应编制职业健康安全施工生产技术措施计划”编制职业健康安全施工生产技术措施计划不属于设计单位的义务，在工程设计阶段，设计单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，进行安全保护设施的设计。对涉及施工安全的重点部分和环节在设计文件中应进行注明，并对防范生产安全事故提出指导意见，防止因设计考虑不周而导致生产安全事故的发生。对于采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施和建议。

8.【单选题】已知单代号网络计划中，工作A最早开始时间(ES)和最早完成时间(EF)分别为10天和24天，则其紧后工作B的最早开始时间(ES【sub|2】)和最早完成时间(EF【sub|2】)分别为( )。 <img src="/upload/paperimg/202510211650437143354f9-a8a3d06bf389/202510211007566c99.png" style="width:100%;"/>
A.10天和18天
B.18天和32天
C.18天和24天
D.24天和32天
参考答案：D
解析：教材页码：P132-136 工作B的最早开始时间(ES【sub|2】)等于工作A最早完成时间(EF)为24天，工作B的最早完成时间(EF【sub|2】)等于它的最早开始时间(ES【sub|2】)加上持续时间为32天(24+8=32天)，故选项D正确。

9.【多选题】对直方图分布状态进行分析，常见的非正常型图形有（）。
A.折齿型
B.峭壁型
C.缓坡型
D.孤岛型
E.单峰型
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P175-178 由下图可知，ABCD选项正确。 <img src="/upload/paperimg/202510211651132783703c0-aba07cdcb7c0/202510201923472699.png" style="width:100%;"/>

10.【单选题】某工程双代号网络计划如下图所示（单位：天）。该网络计划的关键线路为（）。 <img src="/upload/paperimg/20220516141608855625190-9d4df92aeaff/1402413005.jpg" style="width:100%;"/>
A.<img src="/upload/paperimg/20220516141608855625190-9d4df92aeaff/1402413006.jpg" style="width:100%;"/>
B.<img src="/upload/paperimg/20220516141608855625190-9d4df92aeaff/1402413007.jpg" style="width:100%;"/>
C.<img src="/upload/paperimg/20220516141608855625190-9d4df92aeaff/1402413008.jpg" style="width:100%;"/>
D.<img src="/upload/paperimg/20220516141608855625190-9d4df92aeaff/1402413009.jpg" style="width:100%;"/>
参考答案：B
解析：本题考查的是关键工作、关键路线和时差。按工作计算法可知，总工期为14天，关键线路为：①一③一④一⑤一⑥和①一②一③一④一⑤一⑥两条。

11.【多选题】质量管理体系要素要求进行对比性分析的方式进行分析，确定要素的采用程度，下列属于产品特点分析的是（）。
A.技术密集程度
B.结构分析
C.使用对象
D.联系方法
E.产品安全特性
参考答案：ACE
解析：教材页码：P150-159 A、C、E选项正确，产品特点分析。即分析产品的技术密集程度、使用对象、产品安全特性等，以确定要素的采用程度。 B选项错误，技术、管理和操作人员的组成、结构及水平状况的分析。 D选项错误，组织结构分析即分析组织的管理机构设置是否适应质量体系的需要，应建立与质量体系相适应的组织结构，并确立各机构间隶属关系、联系方法。

1.【单选题】下列关于民用建筑设置防护栏杆的说法，错误的是（）。
A.临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m
B.临空高度在24m及以上时，栏杆高度不应低于1.10m
C.住宅楼的栏杆采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0.11m
D.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于1.05m
参考答案：D
解析：教材页码：P2-4 选项A：临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于1.05m。选项B：临空高度在24m及以上时，栏杆高度不应低于1.10m。选项C：住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止攀登的构造，当采用垂直杆件做栏杆时，其杆件净间距不应大于0.11m。选项D：室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。

2.【多选题】下列关于钢筋加工的说法，正确的是( ) 。
A.钢筋的切断口不应有起弯现象
B.弯折过程中可加热钢筋
C.一次弯折不到位，可反复弯折
D.钢筋调直过程中不应损伤带肋钢筋的横肋
E.HRB400 、HRB500 级带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%
参考答案：ADE
解析：教材页码：P63-65 A选项，钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯等现象。 B选项，钢筋加工宜在常温状态下进行，加工过程中不应加热钢筋。 C选项，钢筋弯折可采用专用设备一次弯折到位，不得反复弯折。 D选项，钢筋调直过程中不应损伤带肋钢筋的横肋。 E选项，当采用冷拉调直时， HPB300 光圆钢筋的冷拉率不宜大于4%; HRB400 、HRB500 级带肋钢筋的冷拉率不宜大于1%。综上所述，本题应选ADE选项。

3.【单选题】预制构件进场前，混凝土强度应符合设计要求。当设计无具体要求时，混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝土强度等级值的（）。
A.70%
B.75%
C.85%
D.100%
参考答案：B
解析：教材页码：P75-76 预制构件进场前，混凝土强度应符合设计要求。当设计无具体要求时，混凝土同条件立方体抗压强度不应小于混凝土强度等级值的75%。

4.【单选题】下列建筑类型中，属于居住建筑的是（）。
A.宿舍
B.宾馆
C.图书馆
D.办公楼
参考答案：A
解析：A选项：居住建筑包括住宅建筑和宿舍建筑。 BCD选项：公共建筑是供人们进行各种公共活动的建筑，如图书馆、车站、办公楼、电影院、宾馆、医院等。

5.【单选题】下列作业中，属于二级动火作业的是（）。
A.危险性较大的登高焊、割作业
B.一般性登高焊、割作业
C.有易燃物场所的焊接作业
D.有限空间内焊接作业
参考答案：B
解析：教材页码：P301 ACD选项错误：凡属下列情况之一的动火，均为一级动火： 1）禁火区域内。 2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备。 3）各种受压设备。 4）危险性较大的登高焊、割作业。 5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所。 6）现场堆有大量可燃和易燃物质的场所。 B选项正确：凡属下列情况之一的动火，均为二级动火： 1）在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。 2）小型油箱等容器。 3）登高焊、割等用火作业。

6.【多选题】附着式升降脚手架应在（）阶段进行检查与验收。
A.生产完成出厂前
B.首次安装完毕
C.提升或下降前
D.拆除前
E.提升、下降到位，投入使用前
参考答案：BCE
解析：教材页码：P263-264 附着式升降脚手架应在下列阶段进行检查与验收： ①首次安装完毕； ②提升或下降前； ③提升、下降到位，投入使用前。

7.【多选题】关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法，正确的有（）。
A .等级为Ⅰ级防水
B .等级Ⅱ级防水
C .等级为Ⅲ级防水
D .采用一道设防
E .采用两道设防
参考答案：AE
解析：本题考核的是屋面防水工程施工技术。 <img src="/upload/paperimg/202307131048300558211bb-0a4f48ba250e/2023071017552367f2.png" style="width:100%;"/>

8.【多选题】填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌体的环境或部位是（）。
A.建筑物防潮层以下墙体
B.长期浸水环境
C.化学侵蚀环境
D.砌体表面温度为60℃的部位
E.长期处于有振动源环境的墙体
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P21-22 下列部位或环境中的填充墙不应使用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块： ①建筑物防潮层以下墙体。（A选项） ②长期浸水或化学侵蚀环境。（BC选项） ③砌体表面温度高于80℃的部位。（D选项错误） ④长期处于有振动源环境的墙体。（E选项）

9.【单选题】地下室顶板施工活荷载标准值不应小于（）kN/m²，当有临时堆积荷载以及有重型车辆通过时，施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。
A.1.0
B.2.5
C.3.0
D.5.0
参考答案：D
解析：教材页码：P17-18 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于5.0kN/m²，当有临时堆积荷载以及有重型车辆通过时，施工组织设计中应按实际荷载验算并采取相应措施。

10.【多选题】强夯地基施工结束后，应进行检验的项目有（）。
A.夯击遍数
B.夯击范围
C.地基土的强度
D.地基承载力
E.总夯沉量
参考答案：CD
解析：教材页码：P144-145 强夯地基。 1、施工前应检查夯锤质量和尺寸、落距控制方法、排水设施及被夯地基的土质。 2、施工中应检查夯锤落距、夯点位置、夯击范围、夯击击数、夯击遍数、每击夯沉量、最后两击的平均夯沉量、总夯沉量和夯点施工起止时间等。（ABE选项错误） 3、施工结束后，应进行地基承载力、地基土的强度、变形指标及其他设计要求指标检验。（CD选项正确）

1.【单选题】屋面防水工程施工中，平屋面工程的防水做法，对于防水等级为一级的工程不应少于（）。
A.2道
B.3道
C.4道
D.1道
参考答案：B
解析：教材页码：P81 平屋面工程的防水做法 <img src="/upload/paperimg/202510221417574235534ce-cae9e05d63ae/20251021120740cdd6.png" style="width:100%;"/>

2.【多选题】关于临时用水的说法，正确的有( )。
A.现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水
B.消防泵的供电线路可以和其他用电设备共用
C.现场临时用水必须编制临时用水方案
D.高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管
E.消防供水要保证足够的水源和水压
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P194 A选项：现场临时用水包括生产用水、机械用水、生活用水和消防用水。 B选项：消防泵应使用专用配电线路，不间断供电，保证消防供水。 C选项：现场临时用水必须根据现场工况编制临时用水方案，建立相关的管理文件和档案资料。 D选项：高度超过24m的建筑工程，应安装临时消防竖管，管径不得小于75mm，严禁消防竖管作为施工用水管线。 E选项：消防供水要保证足够的水源和水压。

3.【单选题】水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。
A.3d和7d
B.3d和28d
C.7d和14d
D.7d和28d
参考答案：B
解析：教材页码：P26-27 国家标准规定，采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。

4.【多选题】关于砌筑用砂浆的说法，正确的有( )。
A.砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起
B.掺液体增塑剂的砂浆，应先将水泥、砂干拌混合均匀后，将混有增塑剂的拌合水倒入干混砂浆中继续搅拌
C.现场拌制的砂浆应随拌随用，当施工期间最高气温不超过30℃时，水泥混合砂浆应在3h内使用完
D.现场拌制砂浆时，各组分材料采用重量计量
E.水泥砂浆和水泥混合砂浆机械搅拌时间不得少于180s
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P68 A选项：砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完算起。 B选项：掺液体增塑剂的砂浆，应先将水泥、砂干拌混合均匀后，将混有增塑剂的拌合水倒入干混砂浆中继续搅拌。 C选项：现场拌制的砂浆应随拌随用，拌制的砂浆应在3h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应在2h内使用完毕。 D选项：砂浆现场拌制时，各组分材料应采用重量计量。 E选项：水泥砂浆和水泥混合砂浆不得少于120s。水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于180s。

5.【单选题】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》GF-2003-2014，应由劳务分包人承担的工作费用是（)。
A.提供生产、生活临时设施
B.提供现场工程地质资料
C.完成水、电、热等施工管线及道路
D.自身原因造成的质量返工
参考答案：D
解析：ABC选项，除非合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用: 1)向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地; 2) 完成水、电、热、电讯等施工管线和施工道路，并满足完成本合同劳务作业所需的能源供应、通信及施工道路畅通; 3) 向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料; 4) 完成办理下列工作手续，包括各种证件、批件、规费，但涉及劳务分包人自身的手续除外; 5) 向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置; 6) 向劳务分包人提供下列生产、生活临时设施。

6.【单选题】脚手架主节点处的搭设要求是( )
A.必须设置一根横向水平杆
B.剪刀撑由顶至底连续设置
C.横向水平杆与纵向水平杆用对接扣件连接
D.两个直角扣件中心距应大于200m
参考答案：A
解析：A选项正确，C选项错误。脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除。 B选项错误。剪刀撑应由底至顶连续设置，高度在24m以下的单、双排脚手架，均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于 15m。24m 以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。 D选项错误。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于 150mm。

7.【单选题】下列各选项不属于建设单位办理工程竣工验收备案应当提交文件的是（）。
A.工程竣工验收备案表
B.工程竣工验收报告
C.法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件
D.施工单位尚未签署的工程质量保修书
参考答案：D
解析：本题考核的知识点是工程竣工验收备案应提交的文件。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件：（1）工程竣工验收备案表；（2）工程竣工验收报告；（3）法律、行政法规规定应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件；（4）法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件；（5）施工单位签署的工程质量保修书；（6）法规、规章规定必须提供的其他文件。住宅工程还应当提交《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

8.【单选题】建筑构造设计的原则不包括( )。
A.坚固实用
B.效益优先
C.经济合理
D.技术先进
参考答案：B
解析：本题考核知识点为民用建筑的构造。建筑构造设计的原则：坚固实用；技术先进；经济合理；美观大方。

9.【单选题】当无圈梁和垫梁时，板、次梁与主梁交叉处钢筋的正确排位是( )。
A.主梁筋在上，次梁筋居中，板筋在下
B.主梁筋居中，次梁筋在下，板筋在上
C.主梁筋在下，次梁筋在上，板筋居中
D.主梁筋在下，次梁筋居中，板筋在上
参考答案：D
解析：教材页码：P63-65 板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。

10.【单选题】幕墙预埋件锚筋直径大于20mm时，与锚板连接宜采用( ）。
A.穿孔塞焊
B.压力埋弧焊
C.锚筋弯成L型与锚板焊接
D.锚筋弯成Ⅱ型与锚板焊接
参考答案：A
解析：教材页码：P106 直锚筋与锚板应采用T形焊。当锚筋直径不大于20mm 时，宜采用压力埋弧焊；当锚筋直径大于20mm时，宜采用穿孔塞焊。不允许把锚筋弯成Ⅱ形或L形与锚板焊接。

11.【单选题】下列抹灰工程分类中，属于一般抹灰的是（）。
A.粉刷石膏
B.水刷石
C.干粘石
D.假面砖
参考答案：A
解析：教材页码：P94-95 A选项，一般抹灰包括水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和粉刷石膏等抹灰。 BCD选项，装饰抹灰包括水刷石、斩假石、干粘石和假面砖等装饰抹灰。

1.【单选题】沥青贯入式面层的施工工艺流程中包括：①洒透层或粘层沥青；②清扫基层；③洒布第一遍沥青；④撒主层矿料→碾压；⑤撒第一遍嵌缝料；⑥碾压及初期养护。其中正确的顺序是（）。
A.①②③④⑤⑥
B.②①③④⑤⑥
C.①②④③⑤⑥
D.②①④③⑤⑥
参考答案：D
解析：教材页码：P82 本题考查的是沥青路面面层施工。沥青贯入式面层的施工工艺流程为：清扫基层→洒透层或粘层沥青→撒主层矿料→碾压→洒布第一遍沥青→撒第一遍嵌缝料→碾压→洒布第二遍沥青→撒第二遍嵌缝料→碾压→洒布第三遍沥青→撒封层料→碾压→初期养护。

2.【多选题】下列关于施工现场临时用电安全要求的说法，正确的有（）。
A.施工用电设备容量在5kW及以上时，应编制用电施工组织设计
B.采用三级配电系统
C.采用TN-S接零保护系统
D.施工用电设备数量在4台时，应编制用电施工组织设计
E.施工现场临时安装的电气设备如果不符合安全用电要求，施工现场人员应及时进行接电处理
参考答案：BC
解析：教材页码：P367-369 本题考查的是公路工程项目安全管理措施。施工用电设备数量在5台及以上，或用电设备容量在50kW及以上时，应编制用电施工组织设计，选项A、D错误。施工现场临时用电工程专用的低压电力系统，必须符合下列规定：①采用三级配电系统。②采用TN-S接零保护系统。③采用二级保护系统。选项B、C正确。施工现场临时安装的电气设备必须符合安全用电要求，并配备专职电工管理，其他人员不得擅自接电、拉线。选项E错误。

3.【单选题】根据项目部驻地办公用房面积，办公室配备人均标准是（）㎡。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案：D
解析：教材页码：P382 D选项正确，项目部驻地办公用房面积应满足办公需要，一般不低于表14.2-1的规定。 <img src="/upload/paperimg/2026012117252790181283b-12e6c613d139/202601211113397ad2.png" style="width:100%;"/>

4.【多选题】施工中为了确保路基稳定、减少路基工后沉降，对高路堤拓宽可采取处理地基的措施有（）。
A.布设粉喷桩
B.打砂桩
C.打碎石桩
D.打设塑料排水体
E.抛石
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P20-21 ABCD选项正确，本题考查的是路基改建施工。施工中为了确保路基稳定、减少路基工后沉降，对高路堤拓宽可采取粉喷桩、砂桩、塑料排水体、碎石桩等处理措施，并配合填筑轻型材料。在高路堤的处治过程中，不宜单独采用只适合于浅层处治以及路基填土较低等情况的换填砂石或加固土处治。

5.【单选题】关于测定无机结合料稳定土(包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土)试件的无侧限抗压强度的说法，正确的是（）。
A.试件采用的是150mm×150mm×550mm的梁形试件
B.试件采用的是边长为150mm的正立方体为标准试件
C.试件都是高：直径=1：1的圆柱体标准试件
D.试件采用的是边长为70.7mm的正立方体为标准试件
参考答案：C
解析：教材页码：P103 本题考查的是无侧限抗压强度试验检测。适用于测定无机结合料稳定土(包括稳定细粒土、中粒土和粗粒土)试件的无侧限抗压强度，有室内配合比设计试验及现场检测，本试验包括：按照预定的干密度用静力压实法制备试件以及用锤击法制备试件，试件都是高:直径=1:1的圆柱体。应该尽可能用静力压实法制备干密度的试件。

6.【多选题】关于分包合同管理的说法，正确的有（）。
A.监理人就分包工程施工发布的任何指示应同时发给承包人和分包人
B.发包人对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准
C.分包人应自行编制分包工程的施工方案，经承包人审查同意后实施
D.分包人对其分包的工程向承包人负责，并向发包人承担连带责任
E.分包人因发包人原因造成合法利益损害，应向监理人提出索赔报告
参考答案：BD
解析：监理人就分包工程施工发布的任何指示均应发给承包人。发包人与分包人没有合同关系但发包人作为工程项目的投资方和施工合同的当事人，对分包合同的管理主要表现为对分包工程的批准。分包人应当自行编制分包工程的施工方案，经承包人审查同意后报监理人书面同意。分包人对其分包的工程向承包人负责，并就所分包的工程向发包人承担连带责任。分包合同履行过程中，当分包人认为自己的合法权益受到损害，无论事件起因于发包人、监理人，还是承包人，他都只能向承包人提出索赔要求。【考点来源】9.2.5公路工程分包合同管理P305

7.【多选题】冬期施工的标准正确的是指（）。
A.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下且连续10d以上，进行路基施工
B.昼夜平均温度虽在-3℃以上但冻土没有完全融化时，进行路基施工
C.在季节性冻土地区，昼夜平均温度在0℃以下，不超过10天时，进行的路基施工
D.昼夜平均温度虽在0℃以上但冻土没有完全融化时，进行路基施工
E.昼夜平均温度虽在3℃以上但冻土没有完全融化时，进行路基施工
参考答案：AB
解析：教材页码：P14-15 AB选项正确，本题考查的是路基季节性施工。在季节性冻土地区，昼夜平均温度在-3℃以下且连续10d以上，或者昼夜平均温度虽在-3℃以上但冻土没有完全融化时，均应按冬期施工办理。

8.【单选题】关于防眩措施施工安装要求的说法，正确的是（）。
A.防眩设施安装高度的允许偏差为+20mm
B.施工前，应确定控制点，在控制点之间测距定位、放样
C.防眩板的间距不得大于60cm
D.防眩措施不得附着于其他设施上
参考答案：B
解析：防眩板在施工前，应确定控制点（如桥梁），在控制点之间测距定位、放样。在进行防眩设施施工时，首先要保证遮光角和防眩高度的要求，防眩板的间距必须符合图纸的规定。同时，防眩板不得出现扭曲、固定不牢固的现象，整体上还应达到高低一致，线形顺畅的要求。另外，在施工过程中，不得损坏中央分隔带上通信管道及护栏等其他设施。当防眩设施需附着在其他设施上时，应注意与其他设施的施工进行协调，并保证不对其他设施造成损坏。

9.【单选题】关于公路隧道结构构造的说法，正确的是（）。
A.拱式明洞主要由顶盖和内外边墙组成
B.公路隧道结构构造由主体构造和附属构造物组成
C.洞门墙须设置胀缝、施工缝和泄水孔
D.隧道洞门属于附属构造物
参考答案：B
解析：A选项错误，拱式明洞主要由顶拱和内外边墙组成。 B选项正确，公路隧道结构构造由主体构造物和附属构造物两大类组成。 C选项错误，洞门墙应根据实际需要设置伸缩缝、沉降缝和泄水孔。 D选项错误，主体构造物通常指洞身衬砌和洞门构造物，附属构造物是主体构造物以外的其他建筑，是为了运营管理、维修养护、给水排水、供蓄发电、通风、照明、通信、安全等而修建的构造物。

10.【单选题】公路工程项目施工成本的控制方法不包括（）。
A.以施工方案控制资源消耗
B.以目标成本控制成本支出
C.用置换法进行工期成本的同步控制
D.运用目标管理控制工程成本
参考答案：C
解析：教材页码：P350-354 本题考核的是公路工程项目施工成本的控制方法。公路工程项目施工成本的控制方法包括： (1)以目标成本控制成本支出； (2)以施工方案控制资源消耗； (3)用净值法进行工期成本的同步控制； (4)运用目标管理控制工程成本。

1.【单选题】以下措施中，一般不用于防治路基边缘压实度不足的是（）。
A.路基施工应按设计的要求进行超宽填筑
B.控制碾压工艺，保证机具碾压到边
C.采用强夯措施
D.提高路基边缘带压实遍数，确保边缘带碾压频率高于或不低于行车带
参考答案：C
解析：教材页码：P46 本题考查的是路基压实质量问题的防治。路基边缘压实度不足预防措施： (1)A选项正确，路基施工应按设计的要求进行超宽填筑。 (2)B选项正确，控制碾压工艺，保证机具碾压到边。 (3)认真控制碾压顺序，确保轮迹重叠宽度和段落搭接超压长度。 (4)D选项正确，提高路基边缘带压实遍数，确保边缘带碾压频率高于或不低于行车带。 C选项错误，为干扰选项。

2.【单选题】公路工程标准体系中，关于“规范”概念的描述，正确的是（）。
A.对完成某项任务的方法、内容及形式等的要求
B.对某一阶段或某种结构的某项任务的目的、技术内容、方法、质量等做出的系列规定
C.对材料、产品、行为、概念或方法所做的分类或划分，并对这些分类或划分所要满足的一系列指标和要求做出的陈述和规定
D.对材料、产品的某种特性的测定方法或完成某项任务的操作过程或程序所做出的统一规定
参考答案：B
解析：规范：对某一阶段或某种结构的某项任务的目的、技术内容、方法、质量要求等做出的系列规定。

3.【多选题】根据浇洒沥青和撒布集料的遍数不同，属于沥青表面处治的施工方法有（）。
A.单层式
B.贯入式
C.浸入式
D.双层式
E.三层式
参考答案：ADE
解析：沥青表面处治：用沥青和集料按层铺法或拌合法铺筑而成的厚度不超过3cm的沥青面层。 ADE选项正确，表面处治按浇洒沥青和撒布集料的遍数不同，分为单层式、双层式、三层式。 B选项错误，沥青表面处治与沥青贯入式并列。 C选项错误，此为干扰选项。综上，本题应选ADE.

4.【多选题】适用于路面基层施工的机械设备有（）。
A.摊铺机
B.平地机
C.石屑撒布车
D.洒水车
E.羊足碾
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P410 ABCD选项正确，路面基层机械配置：（1）基层材料的拌合设备：集中拌合(厂拌)采用成套的稳定土拌合设备，现场拌合(路拌)采用稳定土拌合机。（2）摊铺平整机械：包括拌合料摊铺机、平地机、石屑或场料撒布车。（3）装运机械：装载机和运输车辆。（4）压实设备：压路机。（5）清除设备和养护设备：清除车、洒水车。 E选项错误，用于路基工程的压实。

5.【单选题】下列翻模法施工风险防控措施错误的是（）。
A.高墩翻模施工应编制专项施工方案，并组织专家论证
B.翻模强度、刚度及稳定性应满足要求
C.翻模施工时使用起重设备，应经检测合格，安全装置齐全、有效
D.高墩施工人员上下须使用一字形爬梯
参考答案：D
解析：教材页码：P359-362 高墩施工人员上下必须使用之字形爬梯，安全网、防护栏等防护设施应安全可靠。选项D错误。

6.【单选题】公路工程项目施工成本的控制方法不包括（）。
A.以施工方案控制资源消耗
B.以目标成本控制成本支出
C.用置换法进行工期成本的同步控制
D.运用目标管理控制工程成本
参考答案：C
解析：教材页码：P350-354 本题考核的是公路工程项目施工成本的控制方法。公路工程项目施工成本的控制方法包括： (1)以目标成本控制成本支出； (2)以施工方案控制资源消耗； (3)用净值法进行工期成本的同步控制； (4)运用目标管理控制工程成本。

7.【多选题】钢管混凝土中承式拱桥是根据（）划分的。
A.主要承重结构所用的材料
B.跨越障碍的性质
C.上部结构的行车道位置
D.用途
E.结构体系
参考答案：ACE
解析：教材页码：P111-113 本题考查的是桥梁的组成和分类。桥梁的分类： 1.按结构体系划分，有梁式桥、拱桥、刚架桥、悬索桥4种基本体系。其他还有几种由基本体系组合而成的组合体系等。 2.按用途划分，有公路桥、铁路桥、公路铁路两用桥、农桥、人行桥、运水桥(渡槽)及其他专用桥梁(如通过管路、电缆等)。 3.按桥梁全长和跨径的不同，分为特大桥、大桥、中桥和小桥。 4.按主要承重结构所用的材料划分，有圬工桥(包括砖、石、混凝土桥)、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、钢桥和木桥等。 5.按跨越障碍的性质，可分为跨河桥、跨线桥(立体交叉)、高架桥和栈桥。 6.按上部结构的行车道位置，分为上承式桥、下承式桥和中承式桥。

8.【单选题】[2025年真题]下列公路建设市场信用信息中，公布期限为1年的是（）。
A.从业单位基本信息
B.表彰奖励类良好行为信息
C.不良行为信息
D.信用评价信息
参考答案：D
解析：从业单位基本信息公布期限为长期。表彰奖励类良好行为信息、不良行为信息公布期限为2年，信用评价信息公布期限为1年，期满后系统自动解除公布，转为系统档案信息。

9.【多选题】施工中为了确保路基稳定、减少路基工后沉降，对高路堤拓宽可采取处理地基的措施有（）。
A.布设粉喷桩
B.打砂桩
C.打碎石桩
D.打设塑料排水体
E.抛石
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P20-21 ABCD选项正确，本题考查的是路基改建施工。施工中为了确保路基稳定、减少路基工后沉降，对高路堤拓宽可采取粉喷桩、砂桩、塑料排水体、碎石桩等处理措施，并配合填筑轻型材料。在高路堤的处治过程中，不宜单独采用只适合于浅层处治以及路基填土较低等情况的换填砂石或加固土处治。

10.【单选题】施工单位应当每( )进行一次应急预案评估。
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
参考答案：D
解析：教材页码：P376 施工单位应当建立应急预案定期评估制度，对预案内容的针对性和实用性进行分析，并对应急预案是否需要修订作出结论。施工单位应当每三年进行一次应急预案评估。

11.【单选题】冬期开挖路基时，表层厚度在1m以下的冻土层宜选用（）。
A.爆破冻土法
B.自然破冻法
C.人工破冻法
D.机械破冻法
参考答案：D
解析：教材页码：P14-15 本题考查的是路基季节性施工。冬期施工开挖路堑表层冻土的方法： ①A选项错误，爆破冻土法：当冰冻深度达1m以上时可用此法炸开冻土层。炮眼深度取冻土深度的0.75~0.9倍，炮眼间距取冰冻深度的1~1.3倍，并按梅花形交错布置。 ②D选项正确，机械破冻法：1m以下的冻土层可选用专用破冻机械，如冻土犁、冻土锯和冻土铲等，予以破碎清除。 ③C选项错误，人工破冻法：当冰冻层较薄，破冻面积不大，可用日光暴晒法、火烧法、热水开冻法、水针开冻法、蒸汽放热解冻法和电热法等方法胀开或融化冰冻层，并辅以人工撬挖。

1.【单选题】用同钢号某直径钢筋代替另一种直径钢筋时，其直径变化范围不宜超过（）mm。
A.2
B.4
C.6
D.8
参考答案：B
解析：教材页码：P107 用同牌号钢筋代换时，其直径变化范围不宜超过4mm，代换后钢筋总截面面积与设计文件中规定的钢筋截面面积之比不得小于98%或大于103%。助教点睛：钢筋牌号通常由字母和数字组成。例如，热轧带肋钢筋HRB335的牌号中，“HRB”表示热轧带肋钢筋的英文缩写，“335”表示该钢筋的屈服强度为335MPa，同牌号的钢筋代表其规格相同、材质相同、质量相同。

2.【单选题】水利工程中，起重机械从330kV 高压线通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于( )m。
A .4
B .5
C .6
D .7
参考答案：D
解析：本题考查的是建筑安装工程施工安全技术。机械如在高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于表2F313062-3的规定。 <img src="/upload/paperimg/20230713110139358154259-5decc28895f3/202307101428043c22.png" style="width:100%;"/>

3.【多选题】下列属于合成高分子材料的有（）。
A.塑料
B.涂料
C.胶粘剂
D.植物纤维
E.木材
参考答案：ABC
解析：本题考查的是建筑材料的类型和特性。合成高分子材料，如塑料、涂料、胶粘剂等。 DE选项，属于植物材料。

4.【多选题】下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担的有（）。
A.承包人违约引起的暂停施工
B.由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工
C.承包人擅自暂停施工
D.由于不可抗力的自然或社会因素引起的暂停施工
E.承包人其他原因引起的暂停施工
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P297-298 因下列暂停施工增加的费用和(或)工期延误由承包人承担: (1)承包人违约引起的暂停施工。 (2)由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。 (3)承包人擅自暂停施工。 (4)承包人其他原因引起的暂停施工。 (5)专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。

5.【单选题】下列检查事项中，属于对建设管理进行稽察的是（）
A.检查有关参建单位资质
B.检查可行性研究报告
C.检查内部控制制度
D.检查工程质量现状
参考答案：A
解析：对建设管理的稽察，包括检查项目法人责任制、招标投标制、建设监理制及合同管理制的执行，有关参建单位资质和人员资格，工程建设进度，工程建设管理体制等情况。

6.【多选题】主要材料预算价格编制时，关于采购及保管费费率，下列调说法正确的是（）。
A.水泥取3%
B.水泥取2%
C.粉煤灰取3%
D.钢筋取2%
E.钢筋取2.5%
参考答案：ACD
解析：教材页码：P399-402 ACD选项正确，如下图所示： <img src="/upload/paperimg/20260317165049262195910-a4b9fed5a405/20260121113325c4ed.png" style="width:100%;"/>

7.【多选题】水闸的上游连接段的组成部分包括（）。
A.铺盖
B.护底
C.海漫
D.护坦
E.护坡
参考答案：ABE
解析：教材页码：P9-12 ABE选项正确，上游连接段由铺盖、护底、护坡及上游翼墙组成。

8.【单选题】防洪标准重现期大于100年的堤防工程的级别是（）。
A.1级
B.2级
C.4级
D.5级
参考答案：A
解析：本题考查的是水利水电工程等级划分及特征水位。 <img src="/upload/paperimg/20220303165058745962618-5862db370446/1646381500.jpg" style="width:100%;"/>

9.【多选题】渗透破坏类型一般可分为（　　）等。
A.管涌
B.流土
C.接触冲刷
D.岩溶
E.接触流土
参考答案：ABCE
解析：渗透变形又称为渗透破坏，是指在渗透水流的作用下，土体遭受变形或破坏的现象。一般可分为管涌、流土、接触冲刷、接触管涌或接触流土等型。

10.【单选题】建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用（）订立委托监理合同。
A.书面形式或口头形式
B.口头形式
C.其他形式
D.书面形式
参考答案：D
解析：教材页码：P350 《中华人民共和国民法典》第七百九十六条：建设工程实行监理的，发包人应当与监理人采用书面形式订立委托监理合同。

1.【多选题】根据《水利工程设计变更管理暂行办法》，水利工程设计变更分为（）。
A.一般设计变更
B.普通设计变更
C.较大设计变更
D.重大设计变更
E.特别重大设计变更
参考答案：AD
解析：工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。

2.【单选题】模板设计中，新浇筑混凝土重量的荷载，通常可按( )kN／m【sup|3】计。
A.10
B.5~10
C.12~13
D.24～25
参考答案：D
解析：教材页码：P102-103 新浇筑混凝土重量，其基本荷载通常可按24-25kN/m【sup|3】计算。

3.【单选题】根据《碾压式土石坝设计规范》SL274—2001的规定，土石坝按坝高可分为低坝、中坝和高坝。高度（）的为中坝。
A.小于30m
B.30～70m
C.70～100m
D.大于100m
参考答案：B
解析：教材页码：P1-4 B选项正确，土石坝按坝高可分为低坝、中坝和高坝。《碾压式土石坝设计规范》SL274—2001规定：高度在30m以下的为低坝；高度在30(含30m)～70m(含70m)之间的为中坝；高度超过70m的为高坝。

4.【单选题】对于大体积混凝土浇筑块，成型后的偏差不应超过木模安装允许偏差的( )，取值大小视结构物的重要性而定。
A.30％
B.50％
C.100％
D.50％～100％
参考答案：D
解析：教材页码：P103-104 对于大体积混凝土浇筑块，成型后的偏差不应超过木模安装允许偏差的 50% -100%，取值大小视结构物的重要性而定。

5.【单选题】参建单位应在所承担项目合同验收后（）向项目法人办理档案移交。
A.3个月
B.5个月
C.6个月
D.1年
参考答案：A
解析：参建单位应在所承担项目合同验收后3个月内向项目法人办理档案移交，并配合项目法人完成项目档案专项验收相关工作;项目法人应在水利工程建设项目竣工验收后半年内向运行管理单位及其他有关单位办理档案移交。

6.【多选题】水利工程施工采用抛投块料截流，按抛投合龙方法可分为（）。
A.塞堵
B.平堵
C.立堵
D.盖堵
E.混合堵
参考答案：BCE
解析：教材页码：P76-77 BCE选项正确，采用抛投块料截流，按不同的抛投合龙方法可分为平堵、立堵、混合堵三种。

7.【单选题】绿色施工中，对工程弃渣堆体稳定性，宜( )监测1次。
A.每月
B.每季
C.半年
D.一年
参考答案：A
解析：教材页码：P422-423 <img src="/upload/paperimg/202406121736113993080fa-530f58afe6b3/202406121727334029.png" style="width:100%;"/>

8.【单选题】环境类别为三类的水闸闸墩混凝土保护层最小厚度为( ) 。
A.30
B.35
C.45
D.55
参考答案：C
解析：<img src="/upload/paperimg/20220613134602175824444-6ab00c7b2bcd/1117282601.png" style="width:100%;"/>

9.【多选题】企业管理费主要内容包括( )。
A.管理人员工资
B.差旅交通费
C.财务费用
D.劳动保护费
E.医疗保险费
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P397-399 企业管理费:指施工企业为组织施工生产和经营活动所发生的费用，包括管理人员工资、差旅交通费、办公费、固定资产使用费、工具用具使用费、职工福利费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、保险费、财务费用、税金(房产税、管理用车辆使用税、印花税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加)和其他等。

10.【单选题】依据水利工程招标投标有关规定，潜在投标人依据招标人介绍情况做出的判断和决策，由( )负责。
A.招标人
B.项目法人
C.投标人
D.监理人
参考答案：C
解析：教材页码：P277-281 本题考查的是施工招标的条件与程序。投标人依据招标人介绍情况作出的判断和决策，由投标人自行负责。招标人不得单独或者分别组织部分投标人进行现场踏勘。

11.【单选题】下列属于复合材料的是( )。
A.沥青制品
B.钢筋混凝土
C.天然石材
D.木材
参考答案：B
解析：教材页码：P40 本题考查的是建筑材料的类型和特性。 (1) 无机非金属材料与有机材料复合，如玻璃纤维增强塑料、聚合物混凝土、沥青混凝土、水泥刨花板等。 (2) B选项正确，金属材料与非金属材料复合，如钢筋混凝土、钢丝网混凝土、塑铝混凝土等。 (3) 其他复合材料，如水泥石棉制品、不锈钢包覆钢板、人造大理石、人造花岗石等。 AD选项，属于有机材料。 C选项，属于无机材料。

1.【单选题】以下各项，属于雨水埋地渗透设施的是（）
A.透水铺装
B.下沉式绿地
C.渗井
D.生物截留设施
参考答案：C
解析：教材页码：P210-211 表面入渗设施主要有透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘与绿色屋顶等:埋地渗透设施主要有渗井等。故选择C A选项不符合：透水铺装属于典型的表面渗透设施（如透水砖、透水沥青路面）。 B选项不符合：下沉式绿地属于广义的表面渗透设施，通过绿地低洼设计实现雨水滞留和下渗。 D选项不符合：生物截留设施属于表面渗透设施（如雨水花园、生物滞留带），通过植物和土壤层净化雨水。

2.【单选题】填埋场HDPE膜铺设总体顺序一般为（）。
A.先场底后边坡
B.先边坡后场底
C.先场中后四周
D.边坡场底同时铺
参考答案：B
解析：为保证填埋场基底构建面不被雨水冲坏，填埋场HDPE膜铺设总体顺序一般为"先边坡后场底”，在铺设时应将卷材自上而下滚铺，并确保铺贴平整。

3.【单选题】水泥稳定土宜在水泥（）碾压成型
A.初凝前
B.初凝后
C.终凝后
D.终凝前
参考答案：A
解析：教材页码：P16-17 水泥稳定土宜在水泥初凝前碾压成型

4.【单选题】关于海绵城市建设技术设施类型的描述，正确的是（）。
A.海绵城市建设需要将绿色基础设施与灰色基础设施相结合
B.海绵城市建设技术设施类型由渗透设施、存储和净化设施三类构成
C.渗透设施主要有湿塘、雨水湿地、蓄水池、调节塘、调节池
D.转输设施主要有下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘
参考答案：A
解析：本题考查的是海绵城市建设技术设施类型。海绵城市建设需要将绿色基础设施与灰色基础设施相结合，实现“灰”“绿”互补，将源头低影响开发、传统雨水管渠、超标雨水径流蓄排设施相结合，统筹应用“滞、蓄、渗、净、用、排”等技术手段，实现多重径流雨水控制目标，同时具备适用性、目标性、生态性、效益性及组合性原则。目前海绵城市建设技术设施类型主要有渗透设施、存储与调节设施、转输设施、截污净化设施。渗透设施主要有透水铺装、下沉式绿地、生物滞留设施、渗透塘。存储与调节设施主要有湿塘、雨水湿地、蓄水池、调节塘、调节池。转输设施有植草沟、渗透管渠。

5.【单选题】热拌沥青混合料相邻两幅及上下层的横接缝应错开（）以上。
A.0.5m
B.1m
C.1.5m
D.2m
参考答案：B
解析：本题考查的是沥青类混合料面层施工。路面接缝必须紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)或300~400mm(冷接缝)以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。应采用3m直尺检查，确保平整度达到要求。

6.【多选题】根据地质条件、地下水状况、施工方法以及环境条件等因素，地层超前预支护及预加固可采取等措施。
A.超前小导管注浆加固
B.水泥搅拌桩
C.深孔注浆
D.管棚支护
E.喷射混凝土
参考答案：ACD
解析：教材页码：P136-137 根据地质条件、地下水状况、施工方法以及环境条件等因素，地层超前预支护及预加固可采取超前小导管注浆加固、深孔注浆、管棚支护等措施。故本题选A,C,D B. 水泥搅拌桩：属于地基加固方法，多用于软土地基处理，不属于隧道超前预支护技术。 E. 喷射混凝土：是初期支护的组成部分（如钢格栅喷射混凝土支护），用于开挖后的支护，而非超前预加固措施。

7.【多选题】质量保证计划实施的目的是确保施工质量满足工程（）的要求。
A.施工技术标准
B.监理
C.施工合同
D.质量
E.业主
参考答案：AC
解析：教材页码：P321-322 此题考核质量计划实施基本规定质量保证计划实施的目的是确保施工质量满足工程施工技术标准和工程施工合同的要求。故选择AC

8.【多选题】有关桥梁护栏施工的各种要求，说法有误的是（）
A.桥梁上部结构混凝土的浇筑支架卸落应在隔离设施完成后进行
B.防护网宜在桥面、人行道铺装完成后安装
C.在设置伸缩缝处，栏杆应断开
D.预制混凝土栏杆采用榫槽连接时，安装就位后应用硬塞块固定，灌浆固结
E.防撞墩应在施作桥面防水层后完成
参考答案：AE
解析：教材页码：P84 B,C,D选项说法正确 A选项错误：栏杆和防撞、隔离设施应在桥梁上部结构混凝土的浇筑支架卸落后进行对称施工 E选项错误：防撞墩必须与桥面混凝土预埋件、预埋筋连接牢固，并应在施作桥面防水层前完成。

9.【单选题】下列沥青混凝土面层中，降噪效果好的是( )。
A.AC-12
B.AC-20
C.SMA
D.OGFC
参考答案：D
解析：降噪排水路面结构组成:上面层(磨耗层)采用OGFC (大孔隙开级配排水式沥青磨耗层)沥青混合料，中面层、下(底)面层等采用密级配沥青混合料。既能满足沥青面层强度高、高低温性能好和平整、密实等路用功能，又实现了城镇道路排水降噪的环保要求。

10.【多选题】关于防水层施工质量控制的说法，正确的有（）。
A.应在初期支护基本稳定，且衬砌检查合格后进行
B.清理混凝土表面，剔除尖、凸部位并用环氧树脂水泥砂浆压实、找平
C.衬垫材料应直顺，用垫圈固定，钉牢在基面上
D.固定衬垫的垫圈，应与防水卷材同材质，并焊接牢固
E.采用专用热合机焊接，焊缝应均匀连续
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P141-143 B选项错误，规范要求使用普通水泥砂浆压实找平，而非环氧树脂水泥砂浆。此题考核防水、二次衬砌施工质量控制防水层施工： (1)应在初期支护基本稳定且衬砌检查合格后进行。 ( 2 )清理混凝土表面，剔除尖、突部位并用水泥砂浆压实、找平，防水层铺设基面凹凸高差不应大于50mm ，基面阴阳角应处理成圆角或钝角，圆弧半径不宜小于100mm。 ( 3 )衬垫材料应直顺，用垫圈固定，钉牢在基面上;固定衬垫的垫圈，应与防水卷材同材质并焊接牢固;衬垫固定时宜交错布置，间距应符合设计要求:固定钉距防水卷材外边缘的距离不应小于0.5m; 衬垫材料搭接宽度不宜小于500mm。 (4 )防水卷材固定在初期衬砌面上;采用软塑料类防水卷材时，宜采用热焊固定在垫圈上。 ( 5 )采用专用热合机焊接，焊缝应均匀、连续;双焊缝搭接的焊缝宽不应小于10mm 。焊缝不得有漏焊、假焊、焊焦、焊穿等现象;焊缝应经充气试验合格:气压0.15MPa经3min其下降值不大于20% 。故选择ACDE

1.【多选题】明挖基坑采用钻孔灌注桩围护结构时，围护施工常采用的成孔设备有（）。
A.水平钻机
B.螺旋钻机
C.夯管机
D.冲击式钻机
E.正反循环钻机
参考答案：BDE
解析：本题考查的是基坑支护施工。钻孔灌注桩围护结构的钻孔灌注桩一般采用机械成孔。明挖基坑中多采用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机、旋挖钻等。

2.【多选题】调查基坑开挖范围内及影响范围内的各种管线的方法有（）。
A.向设计单位查询
B.向管线管理单位查询
C.查阅有关专业技术资料
D.工程地质勘察报告
E.进行坑探
参考答案：BCDE
解析：本题考查的是城市隧道工程安全技术控制要点。工程地质条件及现况管线调查： 1）进场后应依据建设单位提供的工程地质勘察报告、基坑及隧道施工范围内和影响范围内的各种地上、地下管线及建(构)筑物等有关资料，查阅相关专业技术资料，掌握管线的施工年限、使用状况、位置、埋深等数据信息。 2）对于资料反映不详、与实际不符或在资料中未反映管线真实情况的，应向规划部门、管线管理单位查询，必要时在管理单位人员在场情况下进行坑探以查明现状。 3 ）对于基坑、隧道影响范围内的地上、地下管线及建(构)筑物，必须查阅相关资料并经现场调查，掌握结构的基础、结构形式等情况。 4）将调查的地上、地下管线及建(构)筑物的位置、埋深等实际情况按照比例标注在施工平面图上并在现场做出醒目标志。 5）分析调查、坑探等资料，作为编制地上、地下管线及建(构)筑物保护方案和采取安全保护措施的依据。

3.【多选题】采用铺设土工布加固地基时，土工布应满足的技术指标有( )。
A.抗拉强度
B.抗压强度
C.顶破强度
D.D材料厚度
E.渗透系数
参考答案：ACDE
解析：土工合成材料应具有质量轻、整体连续性好、抗拉强度较高、耐腐蚀、抗微生物侵蚀好、施工方便等优点，非织型的土工纤维应具备孔隙直径小、渗透性好、质地柔软、能与土很好结合的性能。所选土工合成材料的幅宽、质量、厚度、抗拉强度、顶破强度和渗透系数应满足设计要求。

4.【单选题】现浇钢筋混凝土支撑的特点是（）。
A.混凝土硬化后强度安全可靠性强
B.可周转使用
C.施工工期短
D.拆除方便
参考答案：A
解析：教材页码：P117-123 此题考核支撑结构体系 <img src="/upload/paperimg/20251023155056658787919-b5a530802a9d/20251023122846d224.png" style="width:100%;"/>故选择A

5.【多选题】开挖敷设的燃气管道聚乙烯管，在热熔连接的焊接接头连接完成后，应进行的检验项目包括有（）
A.卷边对称性
B.接头对称性
C.管道搭接长度
D.管道接头强度
E.卷边切除
参考答案：ABE
解析：教材页码：P193-194 燃气管道聚乙烯管热熔连接的焊接接头连接完成后，应对接头进行100%卷边对称性和接头对正性检验，并应对开挖敷设不少于15%的接头进行卷边切除检验。故本题选A,B,E C. 管道搭接长度：聚乙烯管热熔连接为对接焊，无搭接要求，此选项不适用。 D. 管道接头强度：强度需通过实验室试验（如拉伸试验）验证，非现场常规检验项目。

6.【多选题】超前小导管加固地层时，注浆材料可采用（）。
A.普通水泥单液浆
B.改性水玻璃浆
C.环氧树脂
D.乳化沥青
E.水泥一水玻璃双液浆
参考答案：ABE
解析：教材页码：P136-137 超前小导管加固地层时，其注浆浆液应根据地质条件、经现场试验确定；且应根据浆液类型，确定合理的注浆压力并选择合适的注浆设备。注浆材料可采用普通水泥单液浆、改性水玻璃浆、水泥—水玻璃双液浆等注浆材料。

7.【多选题】桥梁支座按变形可能性分为（）。
A .弧形支座
B .单向活动支座
C .固定支座
D .多向活动支座
E .拉压支座
参考答案：BCD
解析：桥梁支座的分类：（1）按支座变形可能性分类：固定支座、单向活动支座、多向活动支座。（2）按支座所用材料分类：钢支座、聚四氟乙烯支座（滑动支座）、橡胶支座（板式、盆式）等。（3）按支座的结构形式分类：弧形支座、摇轴支座、辊轴支座、橡胶支座、球形钢支座、拉压支座等。桥梁支座类型很多，主要根据支承反力、跨度、建筑高度以及预期位移量来选定，城市桥梁中常用的支座主要为板式橡胶支座和盆式支座等。

8.【多选题】关于给水排水管道功能性试验的说法，正确的是（）。
A.压力管道应进行水压试验
B.排水管道的严密性试验只能采用闭水试验而不能采用闭气试验
C.无压管道严密性试验，宜采用注水法进行
D.注水应从下游缓慢注入，在试验管段上游的管顶及管段中的高点应设置排气阀
E.当管道采用两种(或多种)管材时，宜按不同管材分别进行试验
参考答案：ADE
解析：教材页码：P158-160 A,D,E选项说法正确 B选项错误：排水管道严密性试验，分为闭水和闭气试验两种 C选项错误：管道的严密性试验分为闭水试验和闭气试验，应按设计要求确定

9.【单选题】以下关于预应力筋的制作的要求，存在错误的是（）
A.钢丝和钢绞线束移运时端部悬出长度不得大于1.5m
B.编束后的钢丝和钢绞线应按编号分类存放
C.冷拉钢筋端头的镦粗及热处理工作，应在钢筋冷拉后进行
D.预应力筋宜使用砂轮锯或切断机切断，不得采用电弧切割
参考答案：C
解析：教材页码：P52-58 A,B,D选项说法正确 C选项错误：冷拉钢筋端头的镦粗及热处理工作，应在钢筋冷拉之前进行

10.【多选题】关于重力式砌体墩台施工要求，正确的有（）。
A.墩台砌筑前，应清理基础，保持洁净，并测量放线，设置线杆
B.墩台砌体应采用坐浆法分层砌筑，竖缝均应错开，不得贯通
C.砌筑墩台镶面石应从直线部分开始
D.桥墩分水体镶面石的抗压强度不得低于设计要求
E.砌筑的石料和混凝土预制块应清洗干净，保持湿润
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是墩台、盖梁施工技术。重力式砌体墩台施工：（1）墩台砌筑前，应清理基础，保持洁净，并测量放线，设置线杆。（2）墩台砌体应采用坐浆法分层砌筑，竖缝均应错开，不得贯通。（3）砌筑墩台镶面石应从曲线部分或角部开始。（4）桥墩分水体镶面石的抗压强度不得低于设计要求。（5）砌筑的石料和混凝土预制块应清洗干净，保持湿润。

11.【多选题】关于柱式桥墩的施工要求，正确的是（）
A.V形墩柱混凝土应对称浇筑
B.墩台柱的混凝土宜分次浇筑完成
C.浇筑墩柱混凝土时，墩柱与承台基础接触面应铺同强度配合比的水泥砂浆一层
D.管节接缝应采用水泥砂浆等材料密封
E.钢管混凝土墩柱应采用补偿收缩混凝土，分次连续浇筑完成
参考答案：ACD
解析：教材页码：P65 A,C,D选项说法正确。 B选项错误：墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成 E选项错误：钢管混凝土墩柱应采用补偿收缩混凝土，一次连续浇筑完成

1.【单选题】关于横道图进度计划的说法，正确的是（）。
A .横道图进度计划能够表示各个工作之间的逻辑关系
B .横道图进度计划可以反映工作所具有的机动时间
C .横道图进度计划不能反映工程费用与工期之间的关系
D .横道图进度计划无法准确表达项目的计算工期
参考答案：C
解析：横道图缺点：（1）不能明确地反映出各项工作之间错综复杂的相互关系。（2）不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路，也就无法反映出整个工程项目的关键所在，不便于进度控制人员抓住主要矛盾。（3）不能反映出工作所具有的机动时间。（4）不能反映工程费用与工期之间的关系。

2.【单选题】关于施工控制网布设原则，说法不正确的是（）。
A.一般要求分级布网逐级控制
B.具有足够的精度、布网应有足够的密度
C.采用二级布置，首级为放样服务，次级为整体控制
D.应遵守统一的工程测量规范
参考答案：C
解析：教材页码：P2-3 C选项错误：施工控制网通常采用二级布置，首级为整体控制，其等级应根据工程规模、控制网的用途与进度要求确定，次级直接为放样测量服务。

3.【多选题】混凝土的耐久性包含（）。
A.耐热性
B.抗渗
C.抗侵蚀
D.抗腐蚀
E.抗冻性
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P26-27 BCDE选项正确：混凝土的耐久性包含抗渗、抗侵蚀、抗腐蚀、抗冻性。抗渗：防止水分渗透的能力。抗侵蚀：抵抗化学物质（如硫酸盐）对混凝土侵蚀的能力。抗腐蚀：抵抗环境中腐蚀性介质（如氯离子）导致钢筋锈蚀等破坏的能力。抗冻性：在反复冻融循环下保持结构完整性和性能的能力。 A选项错误：并不是混凝土耐久性的主要内容之一。

4.【单选题】下列炸药既属于含水炸药又属于铵油类炸药的是（）
A.水胶炸药
B.乳化铵油炸药
C.乳化炸药
D.粘性粒状炸药
参考答案：B
解析：(1)含水炸药。包括乳化炸药、乳化铵油炸药(重铵油炸药)、水胶炸药。 (2)铵油类炸药。包括多孔粒状铵油炸药、粉状乳化炸药、膨化硝铵炸药、乳化铵油炸药(重铵油炸药)、改性铵油炸药、粘性粒状炸药、粉状铵油炸药。

5.【单选题】土钉墙支护适用的基坑深度不宜大于（）m。
A.6
B.9
C.12
D.15
参考答案：C
解析：教材页码：P50

6.【单选题】灌注桩不包括（）。
A.钻孔灌注桩
B.振动沉桩
C.套筒成孔灌注桩
D.爆扩成孔灌注桩
参考答案：B
解析：教材页码：P44-46 A选项：这是灌注桩的一种常见形式，通过钻孔机械成孔后放入钢筋笼，再灌注混凝土而成。 B选项：这不是一种灌注桩的施工方法，而是预制桩的一种沉桩方式，通过振动将预制桩打入土中。 C选项：这也是灌注桩的一种，通过套管成孔后放入钢筋笼，再灌注混凝土而成。 D选项：同样是一种灌注桩，通过爆破扩大孔径后再进行灌注混凝土。

7.【多选题】井巷施工中采用压入式通风时的正确做法有( )。
A.压入式通风可以使用在瓦斯巷道中
B.压入式通风采用的柔性风筒必须带有骨架
C.压入式通风的风筒口离工作面不应超过10m
D.当风机置于回风流时应距离回风口10m以上
E.长距离巷道可以采用压入与抽出联合的方式
参考答案：ACE
解析：教材页码：P102-104 A选项正确：压入式通风方式适用于有瓦斯涌出的巷道，因为它可以有效冲淡和排出炮烟及有害气体，安全性较高。 B选项错误：根据文档中的描述，压入式通风可以采用胶质或塑料等柔性风筒，并不要求必须带有骨架。 C选项正确：为了尽快而有效地排除工作面的炮烟，风筒出风口距工作面的距离一般以不大于10m为宜。 D选项错误：局部通风机必须安设在有新鲜风流流过的巷道内，并距掘进巷道口不得小于10m，而不是置于回风流中。 E选项正确：对于长距离巷道，可以采用混合式通风（即压入式和抽出式的联合运用），以达到快速通风的目的。

8.【单选题】关于工作面预注浆，说法不正确的是（）。
A.当含水层埋藏较深时，采用井筒工作面预注浆是比较合适的
B.注浆前应构筑混凝土止浆垫或留岩帽
C.止浆垫或岩石帽的作用是防止冒水跑浆
D.一般在预测井筒涌水量超过15m3/h时，就要采取工作面注浆措施
参考答案：D
解析：教材页码：P89-91 A选项：当含水岩层埋藏较深时，采用井筒工作面预注浆是比较合适的。 B选项：井筒掘进到距含水岩层一定距离时便停止掘进，构筑混凝土止水垫，随后钻孔注浆。当含水层上方岩层比较坚固致密时，可以留岩帽代替混凝土止水垫，然后在岩帽上钻孔注浆。 C选项：止水垫或岩帽的作用，是为了防止冒水跑浆。注浆孔间距的大小取决于浆液在含水岩层内的扩散半径，一般为1.0~2.0m.当含水岩层裂隙连通性较好，而浆液扩散半径较大时，可以减少注浆孔数目。 D选项：一般，在预测井筒涌水量超过10m【sup|3】/h时，就要采取工作面注浆措施。

9.【单选题】巷道掘进综合防治水技术应当坚持原则不包括（）。
A.先掘后探
B.预测预报
C.有疑必探
D.先治后采
参考答案：A
解析：教材页码：P104 巷道掘进综合防治水技术应当坚持预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采的原则。根据不同水文地质条件，采取探、防、堵、疏、排、截、监等综合防治措施。而选项A中的“先掘后探”显然违背了这一基本原则，正确的做法应该是“先探后掘”。因此，正确答案是A。其他选项B（预测预报）、C（有疑必探）和D（先治后采）均符合巷道掘进综合防治水的技术原则。

10.【单选题】《煤矿井巷工程施工标准》GB/T50511—2022规定，注浆宜采用（）。
A.普通硅酸盐水泥
B.超细水泥
C.粘土
D.水玻璃
参考答案：A
解析：教材页码：P30-32

1.【单选题】可由矿业工程专业注册建造师担任施工项目负责人的专业工程是( )。
A.疏浚工程
B.热源工程
C.窑炉工程
D.送电工程
参考答案：C
解析：教材页码：P155-156 矿业工程的工程范围包括了“矿山工程”，同时还包括了“地基与基础、土石方、高耸构筑物、消防设施、防腐保温、环保、起重设备安装、管道、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、钢结构、建筑防水、爆破与拆除、隧道、窑炉、特种专业”等16项专业工程。其中的“矿山”是指“煤炭、冶金、建材、化工、有色、铀矿、黄金”七个行业的矿山工程。因而，矿业工程的工程范围是比较广泛的，相应地矿业工程注册建造师的执业范围也比较广。 A选项：不在矿业工程专业注册建造师的执业范围内。 B选项：也不在矿业工程专业注册建造师的执业范围内。 C选项：属于矿业工程专业注册建造师的执业范围。 D选项：同样不在矿业工程专业注册建造师的执业范围内。

2.【单选题】工程爆破中使用最多的炸药是（）。
A.起爆药
B.混合炸药
C.发射药
D.单质猛炸药
参考答案：B
解析：教材页码：P56 硝铵类炸药。以硝酸铵为主要成分，加上适量的可燃剂、敏化剂等物质混合而成的炸药均属此类，这是爆破工程中用量最大、品种最多的一大类混合炸药。

3.【单选题】某巷道穿越岩层完整单轴抗压强度20～40MPa砂岩，开巷后基本维持35d的稳定，偶有局部岩块掉落，该岩层巷道的围岩分类属（）。
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
D.Ⅳ
参考答案：C
解析：Ⅲ岩石完整中硬岩层，R。一20～40MPa，围岩能维持一个月以上稳定，有时会产生局部岩块掉落。

4.【单选题】当采用铺浆法砌筑时，施工期间气温在29℃时，铺浆长度不得超过（）mm。
A.350
B.500
C.550
D.750
参考答案：D
解析：教材页码：P41-42 当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm。

5.【单选题】基岩段，采用短段掘砌混合作业，井壁现浇混凝土衬砌通常采用（）模板。
A.装配式模板
B.整体移动伸缩式金属模板
C.液压滑升模板
D.预制混凝土拼装
参考答案：B
解析：教材页码：P78-80 A选项错误：通常用于长段掘砌单行作业和平行作业，不适用于短段掘砌混合作业。 B选项正确：这种模板高度可以根据围岩稳定性和施工段高来调整，适用于短段掘砌混合作业。它可以在浇筑混凝土的同时进行部分出矸工作，提高施工效率。 C选项错误：主要用于长段掘砌单行作业和平行作业，不适合短段掘砌混合作业。 D选项错误：这种模板不是现浇混凝土衬砌所用的模板类型，因此也不适用。

6.【单选题】在工业厂房结构的施工方法中，节间吊装法的优点是（）。
A.构件吊装效率高
B.起重机开行线路短
C.准备工作简单
D.充分发挥起重机性能
参考答案：B
解析：教材页码：P37-38 节间吊装法是指起重机在吊装工程内的一次开行中，分节间吊装完各种类型的全部构件或大部分构件的吊装方法。主要优点有：起重机开行路线短；可及早按节间为下道工序创造工作面。主要缺点有：由于同时要吊装各种不同类型的构件，起重机性能不能充分发挥，吊装速度慢；构件供应和平面布置复杂，构件校正和最后固定的时间短，给校正工作带来困难。 A选项错误：这是分件吊装法的主要优点之一，而不是节间吊装法。 B选项正确：这是节间吊装法的一个主要优点。在节间吊装法中，起重机在一次开行中可以吊装完一个节间的全部或大部分构件，因此起重机的开行路线较短。 C选项错误：这也是分件吊装法的优点之一，因为分件吊装法每次只吊装一种或两种构件，准备工作相对简单。 D选项错误：实际上，节间吊装法由于需要同时吊装各种不同类型的构件，起重机的性能不能充分发挥，这是节间吊装法的一个缺点。

7.【单选题】刚性混凝土防水层不得选用的水泥品种是（）。
A.普通硅酸盐水泥
B.硅酸盐水泥
C.矿渣硅酸盐水泥
D.火山灰质硅酸盐水泥
参考答案：C
解析：教材页码：P24 <img src="/upload/paperimg/20251027153058266986740-bafea9bac07d/20260323183954c53d.png" style="width:100%;"/>

8.【单选题】生产安全事故发生后各级上报时限正确的是( )。
A.现场人员1h内报告企业负责人
B.企业负责人接报后2h内报告县级及以上人民政府矿山安全监管部门
C.县级及以上地方人民政府矿山安全监管部门接到事故报告后2h内向上一级政府报告
D.国家矿山安全监察局省级局接到事故报告后，应当于48h内在矿山安全生产综合信息系统事故调查子系统现报事故信息
参考答案：D
解析：教材页码：P267-269 矿山发生事故(包括涉险非故)后，事故现场有关人员应当立即报告矿山负责人（选项A错误）；矿山负责人接到报告后，应当于1h内报告事故发生地县级及以上人民政府矿山安全监管部门（选项B错误），同时报告国家矿山安全监察局省级局。发生较大及以上等级事故的，可直接向省级人民政府矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局省级局报告。县级及以上地方人民政府矿山安全监管部门接到事故报告后应当逐级上报，每级上报时间不得超过1h（选项C错误）。其中，接到较大及以上等级事故报告后，应当于1h内快报省级人民政府矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局省级局；接到重大及以上等级事故报告后，在报告省级人民政府矿山安全监管部门和同家矿山安全监察局省级局的同时，可以立即报告国家矿山安全监察局。国家矿山安全监察局省级局接到事故报告后，应当于48h内在矿山安全生产综合信息系统事故调查子系统现报事故信息（选项D正确）。

9.【单选题】关于矿山工业广场平面布置的说法，正确的是（）。
A.行政办公楼应与井口房联合布置
B.压风机房应临近提升机房布置
C.尾矿库库位应建在高于选矿厂标高的地方
D.矸石场应布置在矿井工业广场主导风向的下风侧
参考答案：D
解析：教材页码：P174-176 A选项错误：这种布置方式不符合实际操作中的安全和管理要求。行政办公楼和井口房的功能不同，且井口房是矿井生产的重要场所，需要独立设置以确保安全和管理的便捷性。 B选项错误：虽然压风机房和提升机房都是重要的动力设施，但它们之间的距离需要适当，以减少噪声对提升机司机和井口信号工的操作影响。因此，压风机房不宜紧邻提升机房布置。 C选项错误：尾矿库的选址通常应低于选矿厂标高，以便于尾矿浆通过重力流自然流入尾矿库。如果尾矿库高于选矿厂标高，会导致尾矿浆输送困难，增加能耗和成本。 D选项正确：矸石场会产生粉尘和污染，将其布置在主导风向的下风侧可以减少对工业广场内其他设施和人员的影响，符合环境保护和安全生产的要求。

10.【单选题】在矿业工程项目管理中，为了确保矿建、土建和机电安装三类工程的综合平衡，以下（）不是其具体工作内容。
A.全面规划，合理安排
B.采用先进的技术和工艺，制定周密的施工方案
C.精心组织施工，搞好综合平衡
D.降低施工成本，减少投资
参考答案：D
解析：教材页码：P177-178 ABC选项：三类工程综合平衡的具体工作内容包括： 1)全面规划，合理安排 2)采用先进的技术和工艺，制定周密的施工方案 3)精心组织施工，搞好综合平衡 D选项：干扰项。

11.【单选题】立井井筒采用冻结法施工，钻井井筒进入不透水稳定岩层深度不应小于（）。
A.8m
B.10m
C.12m
D.15m
参考答案：B
解析：教材页码：P132 立井井筒采用冻结法施工，钻井井筒进入不透水稳定岩层深度不应小于10m。

1.【单选题】室外电气与供电干线工程是（）。
A.分项工程
B.子分部工程
C.单项工程
D.单位工程
参考答案：B
解析：教材页码：P57-58 本题考查的是建筑电气工程分部、分项工程的划分。 <img src="/upload/paperimg/202510241627203708000d6-b44852afd4f1/20251024115520a389.png" style="width:100%;"/>

2.【单选题】按照起重机械起重标准，梁式起重机属于的类别是（）。
A.小型起重机
B.轻小型起重机
C.臂架型起重机
D.桥架型起重机
参考答案：D
解析：本题考查的是起重机械的分类。桥架型起重机主要有：梁式起重机、桥式起重机、门式起重机、半门式起重机等。

3.【单选题】梯架在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于（）m; 垂直敷设时距地面高度（）m 以下的部分应有保护。
A.2.0；2.5
B.2.5；2.0
C.1.8；2.5
D.2.5；1.8
参考答案：D
解析：教材页码：P59-60 梯架(托盘、槽盒)水平敷设时距地高度一般不宜低于2.5m, 垂直敷设时，距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护，但敷设在配电室、电气竖井等处除外。

4.【单选题】接闪带的固定支架高度不宜小于（）mm。
A.100
B.150
C.180
D.200
参考答案：B
解析：教材页码：P67 接闪带固定支架高度不宜小于 150mm。

5.【单选题】安全阀的出口管道应接向安全地点，安全阀安装应满足（）。
A.垂直安装
B.倾角60°安装
C.倾角30°安装
D.水平安装
参考答案：A
解析：本题考查的是工业管道施工的技术要求。安全阀安装应垂直安装，安全阀的出口管道应接向安全地点，进出管道上设置截止阀时，安全阀应加铅封，且应锁定在全开启状态。

6.【多选题】在保修期内对于用户投诉的处理，正确的做法有（）。
A.应迅速及时处理，切勿拖延
B.查证后再做处理
C.对投诉进行友好解释和答复
D.对投诉有误的可不作解释
E.非施工单位责任可拒绝处理
参考答案：AC
解析：教材页码：P385-386 用户投诉的处理 1 )对建设单位或用户的投诉应迅速、友好地进行解释和答复。 2 )对投诉有误的，也要耐心做出说明，切忌态度简单生硬。

7.【单选题】关于低温热水辐射供暖系统盘管埋地敷设，说法正确的是( )。
A.热熔
B. 不应设置接头
C. 卡套
D. 采用卡压连接
参考答案：B
解析：保温热水辐射供暖系统埋地敷设的盘管不应有接头。

8.【多选题】工业安装工程验收时，检验批质量不符合验收标准，下列正确的是（)。
A.经返工的检验批，应重新进行验收
B.经有资质的检测机构检测符合要求的，应予以验收
C.有资质的检测机构检测不符合要求的，不得通过验收
D.经原设计单位核算认可，能够满足安全和使用的，可予以验收
E.经返修的检验批，不得改变几何尺寸
参考答案：ABD
解析：施工质量的验收当检验项目（检验批）的质量不符合相应专业质量验收标准的规定时，应按下列规定进行处理: ( 1）经返工或返修的检验项目（检验批），应重新进行验收。 (2)经有资质的检测机构检测鉴定能够达到设计要求的检验项目（检验批)，应予以验收。 (3)经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验项目(检验批），可予以验收。 (4)经返修或加固处理的分项、分部(子分部)工程，虽然改变了几何尺寸但仍能满足安全和使用要求，可按技术处理方案和协商文件的要求予以验收。

9.【多选题】下列属于控制电路通断的电气开关的有（）。
A.变频器
B.功率放大器
C.断路器
D.电力电容器
E.隔离开关
参考答案：CE
解析：教材页码：P17-18 A错误：变频器是一种用于改变交流电源频率的电器，并不是直接用于控制电路通断的开关设备。 B错误：功率放大器主要用于放大电信号，使其能够驱动负载（如扬声器）。它并不直接用于控制电路的通断。 C正确：断路器是一种用于在电路中断开或连接电流的设备，以保护电气设备和人员的安全。断路器是典型的控制电路通断的电气开关。 D错误：电力电容器主要用于提高电力系统的功率因数，减少无功功率的损耗。它并不直接用于控制电路的通断。 E正确：隔离开关在电路中隔离电源或设备，倒闸作业；不能带负荷分合电路，分闸时有明显断开点，确保维修人员的安全。因此，正确答案是 C 和 E。

10.【单选题】关于钢制焊接常压容器制造、检验、试验的说法，正确的是( )
A.液压试验必须采用洁净水
B. 气压试验必须采用干燥洁净的空气
C. 不可用煤油渗漏试验代替充水试验
D. 可以在制造厂生产，也可以在现场制作
参考答案：D
解析：试验液体一般采用水，需要时也可采用不会导致危险的其他液体。A错；试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。B错；在图样允许的情况下或经设计单位同意，可以用煤油渗漏试验代替盛水试验，C错。

1.【单选题】板厚为1.0mm镀锌钢板风管与角钢法兰连接时，采用的是( )
A.连续焊接
B.咬口连接
C.间断焊接
D.翻边铆接
参考答案：D
解析：教材页码：P82-84 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接，不得采用焊接连接。板厚小于或等于1.2mm 的风管与角钢法兰连接时，应采用翻边铆接；中、低压系统矩形风管法兰螺栓及铆钉间距小于等于150mm, 高压系统小于等于100mm。

2.【单选题】高层建筑管道的管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用（）。
A.螺纹连接
B.法兰连接
C.承插连接
D.热熔连接
参考答案：A
解析：教材页码：P50-51 螺纹连接：管径小于或等于100mm 的镀锌钢管宜采用螺纹连接，多用于明装管道。法兰连接：一般用于直径较大的管道，以及需要经常拆卸、检修的管段上。承插连接：用于给水及排水铸铁管及管件的连接。热熔连接：适用于无规共聚聚丙烯（PPR）和聚乙烯（PE）等塑料管道施工，不适用于镀锌钢管。综上所述，正确答案是A。

3.【多选题】[2025年真题]建设单位办理竣工备案时应提交的文件有( )。
A.项目立项审批文件
B.环保出具的认可书
C.建设工程交工书
D.工程质量保修书
E.工程竣工验收报告
参考答案：BDE
解析：教材页码：P346-348 建设单位办理竣工备案应当提交的文件 ①工程竣工验收备案表。 ② 工程竣工验收报告，包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。 ③由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。 ④特殊建设工程验收合格的证明文件。 ⑤施工单位签署的工程质量保修书。 ⑥法律法规规定的必须提供的其他文件。

4.【单选题】对于工程某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过修补后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求，可采取（）
A.返工处理
B.限制使用
C.返修处理
D.不作处理
参考答案：C
解析：教材页码：P287-288 对于工程某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过修补后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求，可采取返修处理。

5.【单选题】机械设备安装找标高过程中，标高调整的方法是 ( )
A.利用千斤顶顶升
B.调整调节螺钉
C.调整垫铁组高度
D.楔入专用斜铁器
参考答案：C
解析：教材页码：P104-105 本题考查的是设备安装调整。设备找标高：标高调整，通过调整垫铁组高度，使设备的安装高度符合设计或规范要求。设备找标高的基本方法是利用精密水准仪，通过基准点来测量控制。

6.【多选题】特殊建设工程消防验收的程序通常包括（）。
A.验收受理
B.现场评定
C.现场验收
D.隐蔽工程验收
E.出具消防验收意见
参考答案：ABE
解析：教材页码：P97 本题考查的是特殊建设工程消防验收的组织及验收程序。验收程序通常包括验收受理、现场评定和出具消防验收意见等阶段。

7.【单选题】塔器水压试验在最高与最低点且便于观察的位置，各设置一块压力表，两块压力表的量程应相同，并校验合格且在校验期内，表压力精度不低于（）级，压力表量程不低于1.5倍且不大于3倍试验压力。
A.1.5
B.1.6
C.1.2
D.2
参考答案：B
解析：在塔器最高与最低点且便于观察的位置，各设置一块压力表；两块压力表的量程应相同、校验合格且在校验有效期内，压力表精度不低于1.6级；压力表量程不低于1.5倍且不高于3倍试验压力；

8.【多选题】汽轮机转子安装时，转子测量的参数应包括( )。
A.轴颈椭圆度
B.转子弯曲度
C.径向跳动量
D.通流间隙量
E.轴封间隙量
参考答案：ABC
解析：教材页码：P157-162 转子测量应包括轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推力盘瓢偏度)、转子弯曲度测量、联轴器端面止口配合间隙测量。

9.【单选题】布线系统信道水平缆线长度不大于( )。
A.60m
B.70m
C.90m
D.100m
参考答案：C
解析：教材页码：P80-81 本题考查的是建筑智能化系统设线缆施工要求。双绞线施工要求 (1 )线缆敷设应自然平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受外力挤压和损伤;线缆敷设路由中不得接头。屏蔽双绞线的屏蔽层端到端应保持完好的导通性，不应受到拉力。 (2 )线缆敷设时应有余量以适应成端、终接、检测和变更，一般情况下双绞线线缆在终接处，预留长度在工作区信息插座底盒内宜为 30~60mm ，电信间宜为 0.5~2m，设备间直为 3~5m。 (3 )非屏蔽和屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径不应小于电缆外径的4倍。 (4 )布线系统信道水平缆线长度不大于 90m。

10.【多选题】在下列保护控制措施中，属于环境保护技术要点的有（）。
A.水污染控制
B.安全健康保护
C.风险控制
D.土壤保护
E.地下设施、文物和资源保护
参考答案：ADE
解析：教材页码：P333-334 环境保护技术要点有扬尘控制，噪声与振动控制，光污染控制，水污染控制，土壤保护，垃圾控制，地下设施、文物和资源保护

11.【单选题】某条公称直径为DN450mm的天然气管道，适宜采用的吹洗方法是（）。
A.水冲洗
B.人工清理
C.蒸汽吹扫
D.压缩空气吹扫
参考答案：D
解析：教材页码：P123-125 本题考查的是管道吹扫与清洗。管道吹扫与清洗方法应根据对管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏污程度确定，并应符合下列规定: (1)公称直径大于或等于600mm的液体或气体管道，宜采用人工清理; (2 )公称直径小于600mm的液体管道宜采用水冲洗; (3)公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空气吹扫; (4)蒸汽管道应采用蒸汽吹扫; (5)非热力管道不得采用蒸汽吹扫。

二级建造师每日一练(2026年4月28日)

2026年二建《建筑实务》单科无忧通关套餐班【送题库+重修一次】