二级建造师每日一练-2025年7月25日

1.【单选题】甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。
A .共同投标协议在中标后提交
B .联合体应在提交资格预审申请文件后组成
C .甲公司与乙公司必须具有相应资质，同一专业资质就低不就高
D .甲公司与乙公司分别与招标人签订合同，且承担连带责任
参考答案：C
解析：本题考查的是投标人和联合体投标。联合体应在提交资格预审申请文件前组成，同一个专业资质就低不就高。

2.【多选题】根据《招标投标法实施条例》，下列施工项目中，可以采用邀请招标方式发包能有( )。
A.国家重点项目，经国务院发展计划部门批准不公开招标的
B.需要向原中标人采购工程，否则将影响施工的
C.受自然环境限制只有少量潜在投标人可供选择的
D.施工主要技术需要使用某项不可替代的专利的
E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的
参考答案：CE
解析：解析：国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。

3.【单选题】关于联合共同承包的说法，正确的是( )。
A.联合体各方对承包合同履行各自承担相应的责任
B.不同资质类别和等级的单位组成联合体，按照资质等级高的单位的业务许可范围承揽工程
C.联合体各方对承包合同履行承担连带责任
D.联合体各方应与招标人签订独立的合同
参考答案：C
解析：本题考查投标人、投标文件和投标保证金，为重要考点。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。AD选项错,C正确。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。B选项错。

4.【单选题】生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取（）的意见。
A.工会
B.职工代表
C.专职安全员
D.企业技术负责人
参考答案：A
解析：生产经营单位制定或者修改有关安全生产的规章制度，应当听取工会的意见。

5.【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。
A.本单位职工
B.施工现场人员
C.施工现场从事特种作业的人员
D.施工现场从事危险作业的人员
参考答案：D
解析：本题考查的是工伤保险和意外伤害保险的规定，为基础知识。《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。

6.【单选题】某施工工地起重机倒塌，造成3人死亡7人受伤，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故的等级属于( )。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
参考答案：C
解析：本题考查的知识点为生产安全事故的等级划分标准国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》第3条第3款规定：较大事故是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。这里所称的“以上”包括本数。因此，造成3人死亡7人受伤的事故属于较大事故。

7.【单选题】建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，( )年内不得再次申请安全生产许可证。
A .1年
B .2年
C .3年
D .5年
参考答案：C
解析：建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证的，撤销安全生产许可证，3 年内不得再次申请安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

8.【单选题】关于建设单位安全责任的说法，正确的是( )。
A.编制工程概算时，确定工程安全生产费用
B.工程开工前，审查施工企业的安全技术措施
C.工程开工前，负责项目的安全技术交底
D.对特殊结构的建设工程，提出保障安全施工的措施建议
参考答案：A
解析：： B选项属于监理单位的安全责任。 C选项属于施工单位的安全责任。 D选项属于设计单位的安全责任。详见教材P251。 [考点来源] 2Z206051 建设单位相关的安全责任

9.【多选题】下列关于借款合同的说法中，正确的有（）
A.借款的利息可以预先在本金中扣除
B.自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效
C.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同
D.借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息
E.订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保
参考答案：BCDE
解析：本题考查的是借款合同当事人的主要义务，为一般考点。借款的利息不得预先在本金中扣除。利息预先在本金中扣除的，应当按照实际借款数额返还借款并计算利息。故选项A错误。自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。B正确。借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。C正确。借款人未按照约定的期限返还借款的，应当按照约定或者国家有关规定支付逾期利息。D正确。订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保。E正确。

10.【单选题】根据最高人民法院(关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，属于承包人建设工程价款优先受偿权范围的是( )。
A .工程款利息
B .违约金
C .工程价款
D .损害赔偿金
参考答案：C
解析：《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一)》规定，承包人根据民法典第807条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。

1.【单选题】关于可撤销合同中撤销权行使的说法,正确的是（）。
A.受胁迫的当事人应当自胁迫行为终止之日起6个月内行使撤销权
B.当事人不得放弃撤销权
C.重大误解的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内行使撤销权
D.当事人自民事法律行为发生之日起3年内没有行使撤销权的，撤销权消灭
参考答案：C
解析：《民法典》规定，有下列情形之一的，撤销权消灭: (1)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1 年内、重大误解的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起90日内没有行使撤销权; (2) 当事人受胁迫，自胁迫行为终止之日起1 年内没有行使撤销权; (3)当事人知道撤销事由后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法律行为发生之日起5 年内没有行使撤销权的，撤销权消灭。

2.【单选题】《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，工程项目质量安全管理的第一责任人是( )。
A.企业总经理
B.企业总工程师
C.项目负责人
D.项目专职安全生产管理人员
参考答案：C
解析：本题考查的知识点为施工单位项目负责人施工现场带班制度《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》规定，项目负责人是工程项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责。

3.【单选题】在工业企业周边建设噪声敏感建筑物要求的说法，正确的是（）。
A.应当参照民用建筑隔声设计相关标准要求实施
B.应当设置噪声自动监测系统与监督管理部门联网
C.优先使用低噪声施工工艺和设备
D.按照规定与工业企业间隔一定距离
参考答案：D
解析：教材页码：P242 选项A错误，在噪声敏感建筑物集中区域，新建、改建、扩建工业企业的，应当采取有效措施防止工业噪声污染。但并未明确要求参照民用建筑隔声设计相关标准要求实施。选项B错误，设置噪声自动监测系统并与监督管理部门联网的要求，主要适用于在噪声敏感建筑物集中区域施工作业的情况，而不是专门针对工业企业周边建设噪声敏感建筑物的要求。选项C错误，优先使用低噪声施工工艺和设备的要求，也是针对在噪声敏感建筑物集中区域施工作业的情况，而不是专门针对工业企业周边建设噪声敏感建筑物的要求。选项D正确，在交通干线两侧、工业企业周边等地方建设噪声敏感建筑物，还应当按照规定间隔一定距离，并采取减少振动、降低噪声的措施。

4.【单选题】某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是( )。
A .张某在该企业连续工作满 5 年
B .李某与该企业已经连续订立 3 次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作
C .王某到该企业工作两年，并被董事会任命为副总裁
D .赵某在该企业累计工作了 12 年，但中间曾离开过企业
参考答案：B
解析：用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10 年的；（3）连续订立 2 次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第 39 条和第 40 条第 1 项、第 2 项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满 1 年不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

5.【多选题】下列关于建设工程安全生产教育培训的说法中，正确的有（）
A.施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他部门考核合格后方可任职
B.施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行两次安全生产教育培训
C.作业人员进入新的岗位前，应当接受安全生产教育培训
D.作业人员进入新的施工现场前，不需要接受安全生产教育培训
E.施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训
参考答案：ACE
解析：本题考查的知识点为施工单位全员的安全生产教育培训《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。故选项B错误。作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。故选项D错误。

6.【单选题】在建设工程领域，关于行政行为的说法，正确的是( )。
A.行政强制包括行政强制措施、行政强制执行和行政处罚
B.行政机关在实施行政行为时，具有单方意志性
C.没收违法所得和罚款都属于行政强制措施
D.引发行政纠纷的行政行为主要有：行政许可、行政处罚、行政奖励和行政裁决等
参考答案：B
解析：本题考查的知识点为建设工程行政纠纷选项A，行政强制包括行政强制措施和行政强制执行；行政机关在实施行政行为时，具有单方意志性，不必与行政相对人协商或征得其同意，便可依法自主做出；选项C，没收违法所得和罚款都属于行政处罚；选项D，在建设工程领域，易引发行政纠纷的行政行为主要有：行政许可、行政处罚、行政强制和行政裁决。

7.【单选题】甲与某施工企业于 2018 年 6 月 1 日签订了 3 年的劳务合同，其中约定试用期 3 个月，次日合同开始履行，2018 年 10 月 12 日，甲拟解除劳动合同，则( )。
A.必须取得用人单位同意
B.口头通知用人单位即可
C.应当提前 30 日以书面形式通知用人单位
D.应当报请劳动行政主管部门同意以后书面形式通知用人单位
参考答案：C
解析：劳动者提前 30 日以书面形式通知用人单位，可以解除劳动合同。劳动者在试用期内提前3日通知用人单位，可以解除劳动合同。

8.【单选题】承包人起诉发包人支付工程价款，经传票传唤，诉讼参加人无正当理由拒不到庭的，人民法院的下列做法中，正确的是（）。
A.承包人拒不到庭的，缺席判决
B.第三人拒不到庭的，裁定中止案件审理
C.证人拒不到庭的，按撤诉处理
D.发包人拒不到庭的，缺席判决
参考答案：D
解析：教材页码：P296 选项A错误，根据《民事诉讼法》的规定，如果原告（即本题中的承包人）经传票传唤无正当理由拒不到庭的，可以按照撤诉处理，并不是缺席判决。选项B错误，对于第三人拒不到庭的情况，《民事诉讼法》并没有特别规定必须裁定中止案件审理。通常情况下，第三人的缺席不会直接导致整个案件无法继续进行。选项C错误，证人不是诉讼当事人，其是否到庭不影响法院对案件本身的审理。因此，证人未到庭不能按撤诉处理。选项D正确，根据《民事诉讼法》，被告（即本题中的发包人）经传票传唤无正当理由拒不到庭的，法院可以缺席判决。这是指在被告缺席的情况下，法庭依然可以根据已有的证据和材料作出判决。

9.【单选题】仲裁委员会在收到仲裁申请之日起的（　）日内，经审查认为符合受理条件的，应当受理。
A.3
B.5
C.7
D.10
参考答案：B
解析：仲裁委员会收到仲裁申请书之日起5日内经审查认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人;认为不符合受理条件的，应当书面通知当事人不予受理，并说明理由。

10.【单选题】根据《立法法》，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规等，如特别规定与一般规定不一致的，则适用( )。
A.一般规定
B.特别规定
C.新规定
D.旧规定
参考答案：B
解析：本题考查的是法的形式和效力层级《立法法》规定，同一机关制定的法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，特别规定与一般规定不一致的，适用特别规定。

11.【单选题】《民法典》规定，解除合同时，当事人对异议期限有约定的从其约定，无约定的，最长期（）。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.1年
参考答案：B
解析：本题考查的是合同的终止。当事人对异议期限有约定的依照约定，没有约定的，最长期限3 个月。

1.【多选题】下列工作不属于正式的施工招标过程的是（）。
A.发布招标公告或发出投标邀请书
B.进行资格预审
C.进行招标策划
D.开标与评标
E.合同谈判
参考答案：CE
解析：选项A、B、D属于，正式的施工招标过程主要包括：发布招标公告或发出投标邀请书；进行资格预审；发售招标文件和组织现场踏勘；开标与评标等。选项C不属于，进行招标策划属于施工招标准备阶段工作内容。选项E不属于，合同谈判属于决标成交阶段工作内容。综上，本题应选CE。

2.【单选题】关于专项施工方案编制和审查说法，正确的是( )。
A.实行施工总承包的，专项施工方案应由施工总承包单位组织编制
B.危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案必须由分包单位组织编制
C.危险性较大的分部分项工程实行分包的，由分包单位组织召开专家论证会
D.危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应由分包单位技术负责人独立审核签字并加盖单位公章
参考答案：A
解析：教材页码：P266-267 B项错误，危险性较大的分部分项工程实行分包的，专项施工方案可由相关专业分包单位组织编制； C项错误，对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会； D项错误，危险性较大的分部分项工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。

3.【单选题】材料消耗定额指标按其使用性质．用途和用量大小分类，不包括下列（）。
A.主要材料
B.辅助材料
C.周转性材料
D.耐用性材料
参考答案：D
解析：本题考查的是材料消耗定额的编制。材料消耗定额指标按其使用性质．用途和用量大小划分为四类：主要材料．辅助材料．周转性材料和零星材料。

4.【单选题】实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划。
A.估算指标
B.概算定额
C.施工定额
D.预算定额
参考答案：C
解析：实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成的实施性施工成本计划。

5.【单选题】项目施工过程中，施工组织设计应及时进行修改或补充的情形不包括（）
A.施工企业组织结构有重大变更
B.主要施工方法有重大调整
C.主要施工资源配置有重大调整
D.施工环境有重大改变
参考答案：A
解析：项目施工过程中，发生以下情况之一时．施工组织设计应及时进行修改或补充：(1)工程设计有重大修改；(2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止；(3)主要施工方法有重大调整；(4)主要施工资源配置有重大调整：(5)施工环境有重大改变。

6.【多选题】企业质量管理体系文件的构成包括（）
A.质量手册
B.程序文件
C.质量目标
D.质量计划
E.质量记录
参考答案：ABDE
解析：质量管理体系文件主要由质量手册、程序文件、作业指导书、质量计划和质量记录等构成。

7.【单选题】某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天，每天完成的工程量相同。第20天结束时，检查发现该工作仅完成20%。关于该项工作进度计划检查与调整的说法，正确的是( )
A.实际进度超前，可以适当减缓工作进度
B.实际进度和计划保持致，各时间参数均未发生变化
C.实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可
D.实际进度滞后，且影响总工期1天，须采取措施赶工
参考答案：C
解析：每天完成的工程量相同，25天完成100%的工作量，每天完成4%的工程量，本题中是从第15天开始，第20天结束时检查，中间的时间应该是6天，则需要完成的工程量为6×4%=24%，相当于进度滞后了一天，本工程的总时差为2天，故不影响工期，正确答案为C。

8.【单选题】某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用权重及价格如下表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为3000万元，则9月份合同价款调整金额为( )万元。 <img src="/upload/paperimg/20220516141608855625190-9d4df92aeaff/1402412701.jpg" style="width:100%;"/>
A.22.5
B.61.46
C.75
D.97.5
参考答案：D
解析：合同价款调整额=3000×(0.25×110／100+0.15×4200／4000+0.6-1)=97.5(万元)。

9.【单选题】关于项目参与各方项目管理的表述，下列选项中错误的是( )。
A .业主方的项目管理是整个项目管理的核心
B .建设项目工程总承包方的项目管理目标只包括项目的总投资目标
C .设计方的项目管理涉及项目整个实施阶段
D .供货方的项目管理主要在施工阶段
参考答案：B
解析：A选项，业主方的项目管理是管理的核心。 B选项，项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。 C选项，设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行，但它也涉及设计前的准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 D选项，供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行，但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。

10.【单选题】下列施工成本管理的措施中，属于经济措施的是（）。
A.进行技术经济分析，确定最佳的施工方案
B.通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，控制实际成本
C.密切注视对方合同执行的情况，以寻求合同索赔的机会
D.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策
参考答案：D
解析：选项A属于技术措施；选项B属于组织措施；选项C属于合同措施；选项D对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策属于经济措施。经济措施是最易被人们所接受和采用的措施。管理人员应编制资金使用计划，确定、分解成本管理目标。对成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策。在施工中严格控制各项开支，及时准确地记录、收集、整理、核算实际支出的费用。对各种变更，应及时做好增减账，落实业主签证并结算工程款。通过偏差原因分析和未完工程施工成本预测，发现一些潜在的可能引起未完工程施士成本增加的问题，及时采取预防措施。

1.【单选题】根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批（）。
A.项目建议书
B.项目初步设计
C.项目开工报告
D.项目可行性研究报告
参考答案：C
解析：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度审批项目建议书和可行性研究报告。除特殊情况外，不再审批开工报告，同时应严格政府投资项目的初步设计、概算审批工作。

2.【单选题】按照我国现行规定，因不可抗力导致合同无法履行连续超过( )天，发包人和承包人均有权解除合同。
A. 56
B.84
C.140
D. 280
参考答案：B
解析：因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过 140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照《示范文本)) "商定或确定"条款商定或确定发包人应支付的款项。

3.【多选题】某工程项目时标网络计划如下图所示，该计划执行到第6周检查实际进度时，发现A和B已经全部完成，工作D、E分别完成计划任务量的20％和50％，工作C尚需3周完成，则用前锋线法比较表述正确的是( )。 <img src="/upload/paperimg/202401291000191951646ec-b2fcf1e4f9ea/20240124101003f180.png" style="width:100%;"/>
A.工作D实际进度拖后2周，使总工期延长1周
B.工作E实际进度拖后1周，不影响总工期
C.工作C实际进度拖后2周，不影响总工期
D.后续工作G、H、J的最早开始时间推迟2周
E.该工程项目的总工期将延长3周
参考答案：ABD
解析：本题考核的是前锋线比较法进行实际进度与计划进度的比较。第6周末检查时，工作D实际进度拖后2周，其总时差为1周，预计影响工期1周；工作E实际进度拖后1周，其总时差为1周，不影响工期；工作C实际进度拖后2周，其为关键工作，将影响工期2周，使后续工作G、H、J的最早开始时间推迟2周。

4.【单选题】关于单代号网络计划绘制要求的说法，正确的是( )。
A.所有逻辑关系均用箭线表示
B.所有时间都数都应标注在节点
C.工作间的间隔时间用波形线表示
D.节点编号必须连续
参考答案：A
解析：选项A，单代号网络图中的箭线表示紧邻工作之间的逻辑关系，既不占用时间，也不消耗资源。选项B，节点所表示的工作名称、持续时间和工作代号等应标注在节点内。选项C，双代号时标网络用波形线表示自由时差。选项D，编号标注在节点内，其号码可间断，但严禁重复。

5.【单选题】参与施工项目竣工质量验收的各方不能形成质量验收意见时，应采取的做法是( )。
A.由建设单位独立做出验收结论
B.各方协商形成一致解决方案后重新组织竣工验收
C.由质量监督机构协调并做出验收结论
D.提请建设行政主管部门做出验收结论
参考答案：B
解析：参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。

6.【单选题】下列施工单位发生的各项费用支出中，可以计入施工直接成本的是（）。
A.施工现场管理人员工资
B.组织施工生产必要的差旅交通费
C.构成工程实体的材料费用
D.施工过程中发生的贷款利息
参考答案：C
解析：直接成本是指施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，可以直接计入工程对象的费用，包括人工费、材料费和施工机具使用费等。ABD选项属于间接成本。

7.【单选题】已知人工挖某土方1m³的基本工作时间为1个工作日，辅助工作时间占工序作业时间的5%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作日的3%、2%、15%，该人工挖土的时间定额为（）工日/10m³。
A.13.33
B.13.16
C.13.13
D.12.50
参考答案：B
解析：工序作业时间=1/（1-5%）=1.053（工日/m【sup|3】）时间定额=1.053/（1-3%-2%-15%）*10=13.16（工日/10m³）

8.【单选题】在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了（），它是信息管理的核心指导文件。
A.信息管理手册
B.施工管理手册
C.质量管理手册
D.验收管理手册
参考答案：A
解析：本题考查的是信息管理手册的主要内容。在当今的信息时代，在国际工程管理领域产生了信息管理手册，它是信息管理的核心指导文件。

9.【单选题】在计算双代号网络计划的时间参数时，工作的最早开始时间应为其所有紧前工作（）。
A.最早完成时间的最小值
B.最早完成时间的最大值
C.最迟完成时间的最小值
D.最迟完成时间的最大值
参考答案：B
解析：最早开始时间等于各紧前工作的最早完成时间EF【sub|h-i】的最大值。

10.【多选题】根据《标准施工招标文件》，关于施工合同变更管理的说法，正确的有( )。
A.承包人应在收到变更指示后的14天内向监理人提交变更报价书
B.在合同履行过程中，监理人可随时向承包人发出变更指令
C.采用计日工计的任何的一项更工作，按合同约定列入措施项目清单结算款中
D.在合同履行过程中，承包人对发包人提供的图纸可提出合理化的书面变更建议
E.承包人在接到监理人作出的变更指示后，应按变更指示实施变更工作
参考答案：ADE
解析：A选项正确。承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14 天内，向监理人提交变更报价书，报价内容应根据合同约定的估价原则，详细开列变更工作的价格组成及其依据，并附必要的施工方法说明和有关图纸。 B选项错误，监理人应按照合同约定的程序向承包人发出变更指示。 C选项错误，采用计日工计价的任何一项工作，计日工自承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单。 D正确，承包人对发包人提供的图纸、技术要求以及其他方面提出的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按合同约定的程序向承包人发出变更指示。 E正确。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

11.【单选题】影响施工质量的环境因素中，不包括( )因素。
A.现场自然环境
B.社会环境
C.施工质量管理环境
D.施工作业环境
参考答案：B
解析：本题考核的是影响施工质量的环境因素。影响施工质量的环境因素主要包括施工现场自然环境因素、施工质量管理环境因素和施工作业环境因素。

1.【单选题】下列水泥中，水化热最大的是( )。
A.硅酸盐水泥
B.矿渣水泥
C.粉煤灰水泥
D.复合水泥
参考答案：A
解析：本题考核知识点为水泥的性能和应用。 <img src="/upload/paperimg/20210602165549901608171-6d96bf38f8d5/1644087000.png" style="width:100%;"/>

2.【单选题】土方回填工程施工技术要求中，当填土场地地面陡于（）时，可将斜坡挖成阶梯形，阶高0.2~0.3m ，阶宽大于1m。然后分层填土，以利接合和防止滑动。
A.1：3
B.1：5
C.1：2
D.1：4
参考答案：B
解析：本题考核知识点为土方回填。当填土场地地面陡于1 : 5 时，可将斜坡挖成阶梯形，阶高0.2~0.3m ，阶宽大于1m。然后分层填土，以利接合和防止滑动。

3.【单选题】绿色施工管理量化指标中，半湿润区非传统水源回收再利用率占总用水量不低于（）。
A.10%
B.15%
C.20%
D.30%
参考答案：C
解析：教材页码：P290-294 非传统水源回收再利用率占总用水量不低于30%(半湿润区20%)

4.【单选题】框架结构的主要缺点是（）。
A.建筑平面布置不灵活
B.很难形成较大的建筑空间
C.立面处理比较方便
D.侧向刚度较小
参考答案：D
解析：ABC选项：优点是建筑平面布置灵活，可形成较大的建筑空间，建筑立面处理也比较方便。 D选项：缺点是侧向刚度较小，当层数较多时，会产生过大的侧移，易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等）破坏进而影响使用。

5.【多选题】地面节能工程保温隔热材料性能指标的复验项目有（）。
A.厚度
B.密度
C.导热系数
D.抗拉强度
E.压缩强度
参考答案：BCE
解析：地面节能工程采用的保温材料，进场时应对导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、吸水率、燃烧性能（不燃材料除外）等进行复验，复验应为见证取样送检。

6.【多选题】砂和砂石地基原材料可选用（）。
A.卵石
B.角砾
C.圆砾、砾砂
D.粗砂、中砂
E.细砂
参考答案：ABCD
解析：砂和砂石地基原材料宜选用碎石、卵石、角砾、圆砾、砾砂、粗砂、中砂或石屑。

7.【单选题】下列不属于混凝土耐久性指标的是（）。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.和易性
D.碳化性
参考答案：C
解析：ABD选项：混凝土的耐久性是一个综合性概念，包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及混凝土中的钢筋锈蚀等性能。 C选项：混凝土的技术性能：混凝土拌合物的和易性、混凝土的强度、混凝土的耐久性。

8.【多选题】下列装修做法形成的荷载作用，属于线荷载的有( )。
A.铺设地砖
B.增加隔墙
C.封闭阳台
D.安放假山
E.悬挂吊灯
参考答案：BC
解析：本题考核知识点为房屋结构平衡技术要求。建筑物原有的楼面或屋面上的各种面荷载传到梁上或条形基础上时，可简化为单位长度上的分布荷载，称为线荷载。

9.【多选题】钢结构工程在雨期施工时，正确的做法有( )。
A.高强螺栓应在干燥、封闭环境下储存
B.焊条储存应防潮并烘烤，同一焊条重复烘烤次数不宜超过3次
C.焊接作业区的相对湿度不大于90%
D.构件涂装后，4小时内不得淋雨
E.若焊缝部位比较潮湿，在焊接前必须用干布擦净并用氧炔焰烘干
参考答案：ACDE
解析：A选项，高强螺栓、焊条、焊丝、涂料等材料应在干燥、封闭环境下储存。 B选项，雨期由于空气比较潮湿，焊条储存应防潮并进行烘烤，同一焊条重复烘烤次数不宜超过两次，并由管理人员及时做好烘烤记录。 C选项，焊接作业区的相对湿度不大于90%。 D选项，雨天构件不能进行涂刷工作，涂装后4h 内不得雨淋。 E选项，如焊缝部位比较潮湿，必须用干布擦净并在焊接前用氧炔焰烤干，保持接缝干燥，没有残留水分。

10.【单选题】在施工机具安全管理中，说法错误的是（）。
A. 在潮湿场所或在金属构架等导电性良好的作业场所应使用Ⅱ类手持电动工具
B. 工具中运动的危险部件，必须按有关规定装设防护罩
C. 电焊机焊把线长度一般不应超过30m，并不应有接头
D. 电焊机施焊现场 15m 范围内不得堆放易燃、易爆物品
参考答案：D
解析：本题考核知识点为施工机具安全管理。 D选项错误，电焊机施焊现场 10m 范围内不得堆放易燃、易爆物品。

1.【单选题】冬期施工砌体采用氯盐砂浆施工，每日砌筑高度不宜超过（）m。
A.1.2
B.1.4
C.1.5
D.1.8
参考答案：A
解析：砌体采用氯盐砂浆施工，每日砌筑高度不宜超过1.2m，墙体留置的洞口，距交接墙处不应小于500mm。

2.【多选题】关于砌体结构施工质量的说法，正确的有（）。
A.砂浆强度评定采用边长7.07cm的正方体试件，经过28d标准养护，测得一组三块的抗压强度值来评定
B.当采用铺浆法砌筑时，铺浆长度不得超过750mm，施工期间气温超过30℃时，铺浆长度不得超过500mm
C.设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm，马牙槎从柱脚开始，先进后退
D.正常施工条件下砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内
E.在砖墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽不应超过1m
参考答案：ABDE
解析：砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm，马牙槎从每层柱脚开始，先退后进。该层构造柱混凝土浇筑完以后，才能进行上一层施工；马牙槎应先退后进。

3.【单选题】《绿色建造技术导则》对建筑材料的选用规定，正确的是（ )。
A.应符合国家和地方相关标准规范的环保要求
B.应选用获得绿色建材评价认证标识的产品
C.应采用高强、高性能材料
D.应选择当地推广使用的建筑材料
参考答案：A
解析：教材页码：P161-162 建筑材料的选用应符合下列规定：（1）应符合国家和地方相关标准规范的环保要求；（2）宜优先选用获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品；（3）宜优先采用高强、高性能材料；（4）宜选择地方性建筑材料和当地推广使用的建筑材料。

4.【单选题】对于边长为150cm 以上的洞口最符合现场实际的安全防护措施有（）。
A.四周设防护栏杆，洞口下张设安全平网
B.坚实的盖板盖严
C.扣件扣接钢管而成的网格栅防护
D.采用防护栏杆，下设挡脚板
参考答案：A
解析：本题考核知识点为洞口的防护设施要求。 A选项正确，边长在150cm以上的洞口，四周必须设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。 B选项错误，楼板、屋面和平台等面上短边尺寸在2.5~25cm范围的孔口，必须用坚实的盖板盖严，盖板要有防止挪动移位的固定措施。 C选项错误，边长为50~150cm的洞口，必须设置一层以扣件扣接钢管而成的网格栅，并在其上满铺竹笆或脚手板，也可采用贯穿于混凝土板内的钢筋构成防护网栅，钢筋网格间距不得大于20cm 。 D选项错误，墙面等处的竖向洞口，凡落地的洞口应加装开关式、固定式或工具式防护门，门栅网格的间距不应大于15cm ，也可采用防护栏杆，下设挡脚板。

5.【单选题】下列水泥中，水化热较大的是（）。
A.普通水泥
B.粉煤灰水泥
C.矿渣水泥
D.火山灰水泥
参考答案：A
解析：六大常用水泥的主要特性 <img src="/upload/paperimg/202401291106204429529e5-8ab9df19b161/202401231700190ac0.png" style="width:100%;"/>

6.【单选题】有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于（）。
A.1.5m
B.2.0m
C.2.1m
D.2.2m
参考答案：B
解析：建筑高度大于100m的民用建筑，应设置避难层（间）。有人员正常活动的架空层及避难层的净高不应低于2m。

7.【单选题】学校临开敞中庭的栏杆高度最低限值是（）m。
A.0.90
B.1.05
C.1.10
D. 1.20
参考答案：D
解析：考点来源：2A311011 民用建筑构造要求上人屋面和交通、商业、旅馆、学校、医院等建筑临开敞中庭的栏杆高度不应低于1.2m。

8.【多选题】关于钢筋安装的说法中，正确的有（）。
A.框架梁钢筋一般应安装在柱纵向钢筋外侧
B.柱箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢
C.楼板的钢筋中间部分可以相隔交错绑扎
D.现浇悬挑板上部负筋被踩下可以不修理
E.主次梁交叉处主梁钢筋通常在下
参考答案：BCE
解析：A选项：框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在柱子纵向钢筋的内侧。 B选项：箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢（钢筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢），绑扎箍筋时绑扣相互间成八字形。 C选项：板的钢筋网绑扎，四周两行钢筋交叉点应每点扎牢，中间部分交叉点可相隔交错扎牢，但必须保证受力钢筋不移位。 D选项：板上部的负筋要防止被踩下，特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板，要严格控制负筋位置，以免拆模后断裂。 E选项：板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下；当有圈梁或垫梁时，主梁的钢筋在上。

9.【单选题】关于散支散拆胶合模板优点的表述，错误的是( )。
A.施工安装复杂
B.自重轻
C.板幅大
D.板面平整
参考答案：A
解析：本题考核知识点为模板工程。 A选项错误，散支散拆胶合板模板体系优点是自重轻、板幅大、板面平整、施工安装方便简单等，缺点是功效低，损耗大等。

10.【单选题】根据高处作业安全管理规定，高处作业高度在（）时，划定为二级高处作业。
A.2~5m
B.5~15m
C.15~30m
D.大于30m
参考答案：B
解析：本题考核知识点为高处作业的分级。 A选项错误，高处作业高度在2~5m时，划定为一级高处作业，其坠落半径为2m。 B选项正确，高处作业高度在5~15m时，划定为二级高处作业，其坠落半径为3m。 C选项错误，高处作业高度在15~30m时，划定为三级高处作业，其坠落半径为4m。 D选项错误，高处作业高度大于30m时，划定为四级高处作业，其坠落半径为5m。

11.【多选题】框支承玻璃幕墙制作安装时，开启窗周边缝隙宜采用( )制品密封。
A.氯丁橡胶
B.结构胶
C.云石胶
D.三元乙丙橡胶
E.硅橡胶密封条
参考答案：ADE
解析：开启窗周边缝隙宜采用氯丁橡胶、三元乙丙橡胶或硅橡胶密封条制品密封。

1.【单选题】以下关于路基冬期施工的说法，错误的是( )。
A.一级公路的土质路堤不宜进行冬期施工
B.半填半挖地段、挖填方交界处适宜在冬期施工
C.冬期施工的路堤填料不得用含水率大的黏质土
D.冬期挖方边坡不得一次挖到设计线，应预留一定厚度的覆盖层
参考答案：B
解析：本题考查的是路基季节性施工。选项A正确，高速公路、一级公路的土质路堤和地质不良地区的公路路堤不宜进行冬期施工。选项B错误，半填半挖地段、填挖交界处不得在冬期施工。选项C正确，路堤填料应选用未冻结的砂类土、碎石、卵石土、石渣等透水性好的材料，不得用含水率大的黏质土。选项D正确，挖方边坡不得一次挖到设计线，应预留一定厚度的覆盖层，待到正常施工季节后再修整到设计坡面。

2.【单选题】因季节性大雨，施工单位机械未能及时进场导致的工期延误，属于（）。
A.可原谅可补偿延误
B.可原谅不可补偿延误
C.不可原谅可补偿延误
D.不可原谅不可补偿延误
参考答案：D
解析：不可原谅不可补偿延误即不可原谅的延误，是指由于承包商的原因引起的工期延误。

3.【多选题】无机结合料稳定基层接缝和调头处的处理，以下（）施工要求是正确的。
A.整平时，接缝处的稳定材料应较已完成断面高出约50mm
B.前一段拌和整形后，留1～3m不碾压
C.后一段施工时，前段留下未压部分，应再加水泥重新拌和，并与后一段一起碾压
D.每天最后一段末端应按施工缝处理
E.必须分两幅施工时，纵缝必须斜接
参考答案：ACD
解析：前一段拌和整形后，留5～8m不碾压，因此“前一段拌和整形后，留1～3m不碾压”错误；必须分两幅施工时，纵缝应垂直相接，因此“必须分两幅施工时，纵缝必须斜接”错误。

4.【多选题】填隙碎石的填隙料可采用( )
A.石粉
B.石屑
C.粗砂
D.细砾砂
E.石灰
参考答案：BCD
解析：BCD选项正确，本题考查的是粒料基层（底基层）施工。填隙料宜采用石屑，缺乏石屑地区，可添加细砾砂或粗砂等细集料。

5.【单选题】在无机结合料稳定基层（底基层）中，（）的细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%。
A.一级公路
B.二级公路
C.三级公路
D.四级公路
参考答案：A
解析：A选项正确，本题考查的是无机结合料稳定基层（底基层）施工。高速公路和一级公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于15%；二级及二级以下公路，细集料中小于0.075mm的颗粒含量应不大于20%。

6.【单选题】对沥青面层厚度大于( )cm的结构或二级及二级以下公路的无机结合料稳定材料的基层可采用洒铺乳化沥青方式养护。
A.10
B.20
C.30
D.40
参考答案：B
解析：B选项正确，本题考查的是无机结合料稳定基层（底基层）施工。对沥青面层厚度大于20cm的结构或二级及二级以下公路的无机结合料稳定材料的基层可采用洒铺乳化沥青方式养护。

7.【单选题】拱圈和出入口拱上端墙的施工，应( )进行。
A.由中间向两侧同时对称
B.由两侧向中间同时对称
C.上下游同时对称
D.从下游到上游
参考答案：B
解析：本题考查的是涵洞施工。拱圈和出入口拱上端墙的施工，应由两侧向中间同时对称进行。

8.【单选题】一般土质路基中，低路堤应对地基表层土（）、分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。
A.超挖
B.振动压实
C.掺粉煤灰拌和
D.整平
参考答案：A
解析：本题考查的是原地基处理要求。低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。

9.【单选题】根据《交通运输部关于发布高速公路路堑高边坡工程施工安全风险评估指南（试行）的通知》（交安监发（2014）266号）要求，对暂时无有效措施的（）级风险，应立即停工。
A.I
B.II
C.III
D.IV
参考答案：D
解析：教材页码：P262 D选项符合题意，对暂时无有效措施的IV级风险，应立即停工。

10.【单选题】抗滑桩开挖应分节进行，分节不宜过长，每节宜为（）m 。
A.0.3~0.5
B.0.5~1.0
C.1.0~1.5
D.1.5~1.8
参考答案：B
解析：B选项正确，本题考查的是防护与支挡工程的施工。抗滑桩开挖应分节进行。分节不宜过长，每节宜为0.5~1.0m。不得在土石层变化处和滑动面处分节。

1.【单选题】在旧沥青混凝土路面重铺再生法中，四个工序编号为：①拌合整形；②罩新面；③铣刨翻松路面；④加热软化路面，正确的工序排列是（）。
A.①②③④
B.①③④②
C.④③①②
D.①④③②
参考答案：C
解析：本题考查的是沥青路面面层施工。重铺再生法一般有两种工艺方法：方法一：加热→旧料再生(翻松、添加再生剂、搅拌等)→摊铺整形→压入碎石工艺。方法二：加热→旧料再生(翻松、添加再生剂、搅拌等)→摊铺整形→罩新面工艺。这两种工艺方法的基本工艺流程如下： (1)加热软化路面； (2)铣刨翻松路面； (3)拌合整形； (4)罩新面。

2.【单选题】对水泥混凝土路面断板治理时，对于轻微断裂、裂缝无剥落或轻微剥落，裂缝宽度小于3mm的断板，宜采用（）的方法。
A.快凝小石子填补
B.灌入胶结剂封闭裂缝
C.快凝混凝土浇筑
D.一整块板更换
参考答案：B
解析：对于轻微断裂、裂缝无剥落或轻微剥落，裂缝宽度小于3mm的断板，宜采用灌入胶结剂的方法灌缝封闭。灌缝工艺有直接灌浆法、压注灌浆法、扩缝灌注法。因此此题采取“灌入胶结剂封闭裂缝的处理措施”即可。

3.【多选题】关于后张法预应力孔道压浆及封锚的说法，正确的有( )。
A.预应力筋张拉锚固后，孔道应尽早压浆，且应在24h内完成
B.矿物掺合料的品种宜为Ⅱ级粉煤灰、磨细矿渣粉或硅灰
C.压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入
D.对结构或构件中以上下分层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆
E.同一管道的压浆应连续进行，一次完成
参考答案：CDE
解析：本题考查的是钢筋和混凝土施工。选项A错误，预应力筋张拉锚固后，孔道应尽早压浆，且应在48h内完成，否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。选项B错误，矿物掺合料的品种宜为I 级粉煤灰、磨细矿渣粉或硅灰。选项CDE正确，压浆时，对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入；对水平直线孔道可从任意一端的压浆孔压入；对结构或构件中以上下分层设置的孔道，应按先下层后上层的顺序进行压浆。同一管道的压浆应连续进行，一次完成。压浆应缓慢、均匀地进行，不得中断，并应将所有最高点的排气孔依次打开和关闭，使孔道内排气通畅。

4.【单选题】后张法施工中管道的内横截面积至少应是预应力筋净截面积的( )。
A.1.0倍
B.1.5倍
C.2.0倍
D.2.5倍
参考答案：C
解析：本题考查的是钢筋和混凝土施工。管道的规格、尺寸应符合设计规定，且其内横截面积应不小于预应力筋净截面积的2倍；对长度大于60m的管道，宜通过试验确定其面积比是否可以进行正常的压浆作业。

5.【单选题】土方路堤填筑施工顺序正确的是（）。
A.施工准备→推土机摊平→平地机整平→压路机碾压→整修成型
B.施工准备→推土机摊平→压路机碾压→平地机整平→整修成型
C.施工准备→平地机整平→推土机摊平→压路机碾压→整修成型
D.施工准备→压路机碾压→推土机摊平→平地机整平→整修成型
参考答案：A
解析：土方路堤填筑施工工艺流程为：施工准备→填筑前基底处理→基底检测→填料分层填筑→推土机摊平→平地机整平→碾压→检测→做好记录，检查签证→路基整修成型。

6.【单选题】属于路面基层粒料类嵌锁型的是（）。
A.级配碎石
B.泥灰结碎石
C.水泥稳定碎石
D.沥青贯入碎石
参考答案：B
解析：粒料基层（底基层）包括嵌锁型和级配型两种，嵌锁型包括泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。级配碎石属于级配型粒料。水泥稳定碎石属于无机结合料。沥青贯入碎石属于柔性类材料。

7.【单选题】关于公路隧道逃生与救援的说法，错误的是（）。
A.逃生通道距离开挖掌子面不得大于20m
B.软弱围岩隧道开挖掌子面至洞口之间应设置逃生通道
C.长、特长及高风险隧道应设报警系统及逃生设备、临时急救器械和应急生活保障品
D.逃生通道内径不宜小于0.8m
参考答案：B
解析：教材页码：P237 本题考查的是公路隧道开挖。选项B错误，软弱围岩隧道开挖掌子面至二次衬砌之间应设置逃生通道，随开挖进尺不断前移，逃生通道距离开挖掌子面不得大于20m。

8.【单选题】负责组织编制重大事故隐患治理方案的是（）。
A.施工单位负责人
B.施工单位技术负责人
C.项目负责人
D.项目技术负责人
参考答案：C
解析：重大事故隐患必须由项目负责人组织编制“重大事故隐患治理方案”。

9.【单选题】下列情况中应在沥青面层下铺筑封层的是( )。
A.沥青路面的级配砂砾、级配碎石基层
B.旧沥青路面层上加铺沥青层
C.需加铺磨耗层改善抗滑性能的旧沥青路面
D.位于多雨潮湿地区的高速公路且沥青面层空隙较大
参考答案：D
解析：本题考查的是沥青路面透层、粘层、封层施工。下封层宜采用层铺法表面处治或稀浆封层法施工。稀浆封层可采用乳化沥青或改性乳化沥青作结合料。下封层的厚度不宜小于6mm ，且做到完全密水。多雨潮湿地区的高速公路、一级公路的沥青面层空隙率较大，有严重渗水可能，或铺筑基层不能及时铺筑沥青面层而需通行车辆时，宜在喷洒透层油后铺筑下封层。

10.【单选题】下列危险性较大的分部分项工程中，不需要专家论证、审查的是( )。
A.深度为6m的基坑的土方开挖
B.中型及以上滑坡体处理
C.深度为13m的人工挖孔桩
D.水深12m的围堰工程
参考答案：C
解析：本题考查的是公路工程项目职业健康安全管理体系。选项A，深度不小于5m 的基坑(槽)的土(石)方开挖、支护、降水需要专家论证、审查。选项B，中型及以上滑坡体处理需要专家论证、审查。选项C，深度不小于15m的人工挖孔桩或开挖深度不超过15m，但地质条件复杂或存在有毒有害气体分布的人工挖孔桩工程需要专家论证、审查。选项D，水深不小于10m的围堰工程需要专家论证、审查。故选项C符合题意。

11.【单选题】炮洞直径为0.2～0.5m，洞穴成水平或略有倾斜，深度小于5m，用集中药于炮洞中进行爆炸的方法称为（）。
A.钢钎炮
B.猫洞炮
C.药壶炮
D.深孔爆破
参考答案：B
解析：本题考查的是挖方路基施工。猫洞炮是指炮洞直径为0.2~0.5m，洞穴成水平或略有倾斜(台眼)，深度小于5m，用集中药包在炮洞中进行爆炸的一种方法。

1.【单选题】根据明挖爆破音响信号的相关规定，准备信号应在预告信号( )min后发出。
A.5
B.10
C.15
D.20
参考答案：D
解析：教材页码：P195-204 D选项正确，准备信号应在预告信号20min后发布，间断鸣一长、一短三次。

2.【多选题】对于反铲挖掘机的挖土特点描述正确的是( )。
A.一般斗容量较正铲小
B.向后向下强制切土
C.主要挖掘停机面以下的掌子
D.开挖方式分沟端开挖和沟侧开挖
E.工作循环时间比正铲少8％～30％
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是土方开挖技术。 A选项正确，E选项错：反铲挖掘机是正铲挖掘机的一种换用装置，一般斗容量较正铲小，工作循环时间比正铲长 8%-30%。其稳定性及挖掘力均比正铲小，适用于Ⅰ~Ⅲ类土。 BCD选项正确，反铲挖土特点是:向后向下，强制切土。主要挖掘停机面以下的掌子，多用于开挖深度不大的基槽和水下石渣。其开挖方式分沟端开挖和沟侧开挖两种。

3.【单选题】河长制分为( )级。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案：C
解析：根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行河长制的意见》，全面建立省、市、县、乡四级河长体系。故河长制分为4级。

4.【多选题】下列关于火花起爆的规定正确的是( )。
A.深孔、竖井、倾角大于30°的斜井、有瓦斯和粉尘爆炸危险等工作面的爆破，禁止采用火花起爆
B.炮孔的排距较密时，导火索的外露部分不得超过0．5m，以防止导火索互相交错而起火
C.一人连续单个点火的火炮，暗挖不得超过8个，明挖不得超过12个，并应在爆破负责人指挥下，做好分工及撤离工作
D.当信号炮响后，全部人员应立即撤出炮区，迅速到安全地点掩蔽
E.点燃导火索应使用香或专用点火工具，禁止使用火柴、香烟和打火机
参考答案：ADE
解析：火花起爆，应遵守下列规定: (1)深孔、竖井、倾角大于30°的斜井、有瓦斯和粉尘爆炸危险等工作面的爆破，禁止采用火花起爆。 (2)炮孔的排距较密时，导火索的外露部分不得超过1.0m ，以防止导火索互相交错而起火。 (3)一人连续单个点火的火炮，暗挖不得超过5个，明挖不得超过10个。并应在爆破负责人指挥下，作好分工及撤离工作。 (4)当信号炮响后，全部人员应立即撤出炮区，迅速到安全地点掩蔽。 (5)点燃导火索应使用香或专用点火工具，禁止使用火柴、香烟和打火机。

5.【多选题】单位工程验收工作包括的主要内容有( )。
A.检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录
B.检查工程投资控制和资金使用情况
C.检查工程是否按批准的设计内容完成
D.对验收中发现的问题提出处理意见
E.评定工程施工质量等级
参考答案：ACDE
解析：单位工程验收工作的主要内容包括： ①检查工程是否按批准的设计内容完成； ②评定工程施工质量等级； ③检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录； ④对验收中发现的问题提出处理意见； ⑤单位工程投入使用验收除完成以上工作内容外，还应对工程是否具备安全运行条件进行检查。

6.【单选题】某水闸闸室建筑物级别为3级，其工作闸门合理使用年限为( )年。
A.20
B.30
C.40
D.50
参考答案：B
解析：1 级、 2级永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为 50年，其他级别的永久性水工建筑物中闸门的合理使用年限应为 30年。

7.【单选题】根据《水利工程建设项目档案管理规定》(水办[2005] 480号)，项目法人向有关单位进行档案移交应在竣工验收后( )个月内完成。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案：A
解析：本题考查的是水利工程专项验收的要求。《水利工程建设项目档案管理规定》(水办[2005]480号)，工程档案的归档时间，可由项目法人根据实际情况确定。可分阶段在单位工程或单项工程完工后向项目法人归档，也可在主体工程全部完工后向项目法人归档。整个项目的归档工作和项目法人向有关单位的档案移交工作，应在工程竣工验收后三个月内完成。故本题应选A。

8.【多选题】水利水电施工组织设计文件中综合加工厂是由( )组成。
A.混凝土预制构件厂
B.钢筋加工厂
C.木材加工厂
D.机械修配厂
E.砂石料加工厂
参考答案：ABC
解析：综合加工厂是由混凝土预制构件厂、钢筋加工厂和木材加工厂等组成。

9.【多选题】根据《水利水电建设验收技术鉴定导则》SL670 - 2015，蓄水安全鉴定工作程序包括（）。
A.任务书编制
B.工作大纲编制
C.自检报告编写
D.现场鉴定与鉴定报告编写
E.鉴定报告审定
参考答案：BCDE
解析：根据《水利水电建设验收技术鉴定导则》SL670-2015，蓄水安全鉴定工作程序包括工作大纲编制、自检报告编写、现场鉴定与鉴定报告编写、鉴定报告审定等4个阶段。

10.【单选题】水利水电工程施工总承包企业资质等级分为( )级。
A.3
B.4
C.5
D.6
参考答案：B
解析：本题考查的是施工招标投标管理要求。水利水电工程施工总承包企业资质等级分为特级、一级、二级、三级。

1.【单选题】施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行( )次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：A
解析：施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。安全生产教育培训考核不合格的人员，不得上岗。

2.【单选题】混凝土重力坝各类分缝中，必须进行灌浆处理的是( )。
A.纵缝
B.施工缝
C.沉降缝
D.温度缝
参考答案：A
解析：纵缝是平行坝轴线方向的缝，其作用是为了适应混凝土的浇筑能力、散热和减小施工期的温度应力。为了保证坝段的整体性，沿缝面应布设灌浆系统。

3.【多选题】水库工程建设实施过程中，水利水电工程注册建造师施工管理签章文件中的合同管理文件有（）。
A.复工申请表
B.延长工期报审表
C.变更申请表
D.施工月报
E.合同项目开工令
参考答案：CDE
解析：<img src="/upload/paperimg/20220613134602175824444-6ab00c7b2bcd/1117285503.png" style="width:100%;"/>

4.【多选题】浇筑前的准备作业主要包括( )。
A.基础面的处理
B.施工缝的处理
C.立模
D.预埋件的安设
E.平仓振捣
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是混凝土浇筑与温度控制。浇筑前的准备作业包括: 1)基础面的处理； 2)施工缝处理； 3)模板、钢筋及预埋件安设； 4)开仓前全面检查。

5.【单选题】工程实际进度与合同进度计划不符时，承包人均应在（）天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批。
A.7
B.14
C.15
D.20
参考答案：B
解析：不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人均应在14天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批。

6.【单选题】电力起爆中，供给每个电雷管的实际电流应大于准爆电流，下列要求错误的是( )。
A.直流电源：一般爆破不小于2．5A
B.直流电源：洞室爆破或大规模爆破不小于3．5A
C.交流电源：一般爆破不小于3A
D.交流电源：对于洞室爆破或大规模爆破不小于4A
参考答案：B
解析：供给每个电雷管的实际电流应大于准爆电流，具体要求是: ①直流电源:一般爆破不小于2.5A; 对于洞室爆破或大规模爆破不小于3A。 ②交流电源: 一般爆破不小于3A; 对于洞室爆破或大规模爆破不小于4A。

7.【多选题】《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)中，应不加修改引用的有( )。
A.申请人须知
B.资格审查办法
C.投标人须知
D.评标办法
E.通用合同条款
参考答案：CDE
解析：根据《水利水电工程标准施工招标文件》(2009年版)，招标文件一般包括招标公告、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、工程量清单、招标图纸、合同技术条款和投标文件格式等八章。其中，第二章投标人须知、第三章评标办法、第四章第一节通用合同条款属于《水利水电工程标准施工招标文件》强制使用的内容，应不加修改的使用。

8.【单选题】根据《关于印发<注册建造师执业工程规模标准>（试行）的通知》（建市[2007]171号），小（2）型水库在执业工程规模标准中属于（）。
A .大型
B .中型
C .小（1）型
D .小（2）型
参考答案：B
解析：<img src="/upload/paperimg/202306051639537613525e0-0af4be8abe10/202306051113114006.png" style="width:100%;"/>

9.【多选题】根据《水利建设工程文明工地创建管理办法》，下列工作中，属于文明工地创建标准的是( )。
A. 体制机制健全
B. 环境和谐有序
C. 质量管理到位
D. 安全施工到位
E. 进度管理到位
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是水利工程安全生产标准化的要求。文明工地创建标准: ① 体制机制健全； ② 质量管理到位； ③ 安全施工到位； ④ 环境和谐有序； ⑤ 文明风尚良好； ⑥ 创建措施有力。

10.【多选题】钢筋按生产加工工艺的不同可分为( )。
A.普通低合金钢
B.热轧钢筋
C.热处理钢筋
D.冷拉钢筋
E.冷轧钢筋
参考答案：BCDE
解析：本题考查的是钢材的分类和应用。钢筋按生产加工工艺分类可分为热轧钢筋、热处理钢筋、冷拉钢筋和冷轧钢筋四类。

11.【多选题】下列关于电力起爆的规定正确的是( )。
A.用于同一爆破网路内的电雷管，电阻值应相同。康铜桥丝雷管的电阻极差不得超过0．25Ω，镍铬桥丝雷管的电阻极差不得超过0．5Ω
B.装炮前工作面一切电源应切除，照明至少设于距工作面30m以外，只有确认炮区无漏电、感应电后，才可装炮
C.雷雨天若采用电力起爆应设置必要的避雨措施
D.网路中全部导线应绝缘。有水时导线应架空。各接头应用绝缘胶布包好，两条线的搭接口禁止重叠，至少应错开0．1m
E.测量电阻只许使用经过检查的专用爆破测试仪表或线路电桥。严禁使用其他电气仪表进行量测
参考答案：ABDE
解析：雷雨天严禁采用电爆网路。故C选项错。

1.【单选题】现浇预应力混凝土水池施工要求封锚混凝土强度等级不得低于（）。
A.C30
B.C35
C.C40
D.C45
参考答案：C
解析：此题考核无粘结预应力筋封锚要求封锚混凝土强度等级不得低于相应结构混凝土强度等级，且不得低于C40。故选择C

2.【单选题】盖挖法施工车站结构中，既是临时围护结构又作为永久结构的边墙是（）
A.临时墙
B.单层墙
C.叠合墙
D.复合墙
参考答案：B
解析：此题考核盖挖法施工车站结构 2.侧墙地下连续墙，按其受力特性可分为四种形式： (1)临时墙：仅用来挡土的临时围护结构。 (2)单层墙：既是临时围护结构又作为永久结构的边墙。 (3)作为永久结构边墙一部分的叠合墙。 (4)复合墙

3.【单选题】下列路面材料中只适合支路的是（）。
A.沥青混合料
B.钢筋混凝土
C.水泥混凝土
D.砌块路面
参考答案：D
解析：沥青混合料适用于各交通等级道路沥青贯入式与沥青表面处治路面适用于支路、停车场。水泥混凝土路面结构类型包括普通混凝土、钢筋混凝土、连续配筋混凝土与钢纤维混凝土，适用于各交通等级道路。砌块路面适用于支路、广场、停车场、人行道与步行街。

4.【单选题】只能用于地下水位以上的钻孔灌注桩成孔机械是（）。
A.旋挖钻
B.长螺旋钻
C.冲抓钻
D.冲击钻
参考答案：B
解析：本题考查的是钻孔灌注桩基础。长螺旋钻孔适用地下水位以上的黏性土、砂土及人工填土非密实的碎石类土、强风化岩。

5.【多选题】桥面防水施工时，宜用喷涂的部位有（）。
A .护栏底座转角
B .桥面上坡段
C .桥面下坡段
D .桥面排水口
E .车行道中部
参考答案：BCE
解析：喷涂适用于大面积的基层面，对桥面排水口、转角等处先行涂刷。

6.【多选题】关于正、反循环钻孔，说法正确的有（）。
A.泥浆护壁成孔时根据泥浆补给情况控制钻进速度，保持钻机稳定
B.发生斜孔、塌孔和护筒周围冒浆、失稳等现象时，应停钻采取相应措施
C.达到设计深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应符合设计要求
D.设计未要求时，端承型桩的沉渣厚度不应大于150mm
E.设计未要求时，摩擦型桩的桩径不大于2.0m时，沉渣厚度小于等于200mm；桩径大于2.0m或桩长大于40m或土质较差时，沉渣厚度不应大于300mm。
参考答案：ABC
解析：此题考核正、反循环钻孔： (1)泥浆护壁成孔时根据泥浆补给情况控制钻进速度：保持钻机稳定。 (2)钻进过程中如发生斜孔、塌孔和护筒周围冒浆、失稳等现象时，应先停钻，待采取相应措施后再进行钻进。 (3)钻孔达到设计深度，灌注混凝土之前，孔底沉渣厚度应符合设计要求。设计未要求时端承型桩的沉渣厚度不应大于50mm（D错误）；摩擦型桩的桩径不大于1.5m时，沉渣厚度小于等于200mm；桩径大于1.5m或桩长大于40m或土质较差时，沉渣厚度不应大于300mm。故选择ABC

7.【单选题】钻孔灌注桩水下浇混凝土发生堵管，（）不是导致堵管的原因。
A .导管破漏
B .导管埋深过大
C .隔水栓不规范
D .混凝土坍落度偏大
参考答案：D
解析：灌注混凝土时发生堵管主要由灌注导管破漏、灌注导管底距孔底深度太小、完成二次清孔后灌注混凝土的准备时间太长、隔水栓不规范、混凝土配制质量差、灌注过程中灌注导管埋深过大等原因引起。

8.【单选题】柔性管道回填时间宜在一昼夜中（）气温时段。
A.平均
B.最高
C.最低
D.管材要求的
参考答案：C
解析：此题考核回填作业柔性管道回填时间宜在一昼夜中气温最低时段,从管道两侧同时回填,同时夯实。故选择C

9.【单选题】槽底原状地基土不得扰动，机械开挖沟槽应预留一定厚度土层，由人工开挖至槽底设计高程，其厚度为（）。
A.50～100mm
B.100～150mm
C.150～200mm
D.200～300mm
参考答案：D
解析：本题考查的是开槽管道施工方法。槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200～300mm土层，由人工开挖至设计高程，整平。

10.【单选题】关于施工平面控制网的说法，不符合规范规定的是（　　）。
A.坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同
B.当利用原有的平面控制网时，应进行复测
C.场地大于1km【sup|2】时，宜建立一级导线精度的平面控制网
D.场地为重要工业区时，宜建立二级导线精度的平面控制网
参考答案：D
解析：施工平面控制网应符合下列规定： (1)坐标系统应与工程设计所采用的坐标系统相同。 (2)当利用原有的平面控制网时，应进行复测，其精度应符合需要。 (3)控制网的等级和精度应符合下列规定： 1)场地大于1km【sup|2】或重要工业区，宜建立相当于一级导线精度的平面控制网。 2)场地小于1km【sup|2】或一般性建筑区，应根据需要建立相当于二、三级导线精度的平面控制网。所以“D.场地为重要工业区时，宜建立二级导线精度的平面控制网”不符合规范规定。

1.【单选题】轮番假定多因素中一个因素变化，逐个计算、确定其对成本的影响，该方法为（）。
A.比较法
B.因素分析法
C.比率法
D.差额计算法
参考答案：B
解析：此题考核成本分析的方法因素分析法又称连锁置换法或连环替代法。可用这种方法分析各种因素对成本形成的影响程度。在进行分析时,首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化,而其他因素则不变,然后逐个替换,并分别比较其计算结果,以确定各个因素变化对成本的影响程度。故选择B

2.【多选题】关于路基冬期施工的说法，正确的有（）。
A.城镇快速路、主干路的路基使用含有冻土块的土料填筑时，冻土块含量应小于10%
B.采用机械为主、人工为辅方式开挖冻土，挖到设计标高立即碾压成型
C.如当日达不到设计标高，下班前应将操作面刨松或覆盖，防止冻结
D.次干路以下道路填土材料中，冻土块含量不大于20％
E.次干路以下道路填土材料中，冻土块最大尺寸不应大于100mm
参考答案：BCE
解析：考查路基冬期施工质量控制。 (1)采用机械为主、人工为辅方式开挖冻土，挖到设计标高立即碾压成型。 (2)如当日达不到设计标高，下班前应将操作面刨松或覆盖，防止冻结。 (3)室外平均气温低于-5℃时，填土高度随气温下降而减少，-10~-5℃时，填土高度为4.5m；-15~-11℃时，高度为3.5m。 (4)城镇快速路、主干路的路基不得用含有冻土块的土料填筑。次干路以下道路填土材料中冻土块最大尺寸不应大于100mm，冻土块含量应小于15%。

3.【单选题】沉桩施工时不宜用射水方法施工的土层（）。
A.黏性土
B.砂土
C.碎石土
D.砂砾
参考答案：A
解析：此题考核沉桩方式及设备选择在密实的砂土、碎石土、砂砾的土层中用锤击法、振动沉桩法有困难时，可采用射水作为辅助手段进行沉桩施工。在黏性土中应慎用；在重要建筑物附近不宜采用射水沉桩。

4.【单选题】燃气管道对接安装引起的误差不得大于（），否则应设置弯管。
A.8°
B.5°
C.3°
D.1°
参考答案：C
解析：此题考核燃气管道穿越河底时，应符合下列要求: 1)燃气管宜采用钢管。 2)燃气管道至河床的覆土厚度应根据水流冲刷条件及规划河床标高确定，对于通航河流，还应满足疏浚和投锚深度要求。 3)稳管措施应根据计算确定。 4)在埋设燃气管道位置的河流两岸上、下游应设立标志。 5)燃气管道对接安装引起的误差不得大于3°，否则应设置弯管；次高压燃气管道的弯管应考虑盲板力。故选择C

5.【单选题】加工成型的钢筋笼、钢筋网和钢筋骨架等应水平放置，（）。
A.码放高度不得超过2m；码放层数不宜超过2层
B.码放高度不得超过2m；码放层数不宜超过3层
C.码放高度不得超过3m；码放层数不宜超过2层
D.码放高度不得超过3m；码放层数不宜超过3层
参考答案：B
解析：此题考核钢筋笼制作与安装加工好的钢筋笼应水平放置，堆放场地平整、坚实。码放高度不得超过2m，码放层数不宜超过3层。故选择B

6.【单选题】法兰与法兰、法兰与管道应保持同轴，螺栓孔中心偏差不得超过孔径的（）。
A.2%
B.3%
C.4%
D.5%
参考答案：D
解析：本题考查的是供热管道、附件及设施施工技术。法兰与法兰、法兰与管道应保持同轴，螺栓孔中心偏差不得超过孔径的5%,垂直允许偏差为0～2mm。

7.【单选题】燃气管道法兰连接时，对于高强度螺栓、螺母应每批各取两个进行（）检查。
A.刚度
B.硬度
C.丝扣契合度
D.密贴性能
参考答案：B
解析：本题考查的是城镇燃气管道施工质量检查与验收。螺栓、螺母应每批各取两个进行硬度检查，若有不合格，需加倍检查，如仍有不合格则应逐个检查，不合格者不得使用。

8.【多选题】下列后张法预应力张拉施工规定中，正确的有（）。
A.设计未要求，张拉时混凝土构件的强度不得低于设计值的70%
B.张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测
C.长度小于25m的直线预应力筋，可在一端张拉
D.当设计无要求时，预应力筋的张拉顺序宜先中间，后上、下或两侧
E.张拉控制应力达到稳定后方可锚固
参考答案：BCDE
解析：此题考核后张法预应力施工 3.后张法预应力筋张拉应符合： 1)混凝土强度应符合设计要求，设计未规定，不得低于强度设计值的75%。（A表述错误） 2)当设计未要求时，应符合下列规定：曲线预应力筋或长度大于等于25m的直线预应力筋，宜在两端张拉。长度小于25m的直线预应力筋，可在一端张拉。 3)张拉前应根据设计要求对孔道的摩阻损失进行实测。 4)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求，设计未要求时，可采取分批、分阶段对称、张拉（宜先中间，后上、下或两侧）。 4.张拉控制应力达到稳定后方可锚固。故选择BCDE

9.【多选题】钢一混凝土组合梁一般用于大跨径或较大跨径的桥跨结构，其目的为（）。
A.减轻结构自重
B.降低施工难度
C.减少施工对交通和环境的影响
D.降低施工成本
E.桥型美观
参考答案：AC
解析：本题考查的是钢-混凝土组合梁施工技术。钢-混凝土结（组）合梁结构适用于城市大跨径或较大跨径的桥梁工程，目的是减轻桥梁结构自重，尽量减少施工对现况交通与周边环境的影响。

10.【单选题】地铁车站主体结构防水卷材施工时，不需加铺附加层的部位是( )。
A.阴阳角处
B.变形缝处
C.施工缝处
D.穿墙管周围
参考答案：C
解析：防水卷材在以下部位必须铺设附加层，其尺寸应符合以下规定：①阴阳角处：500mm幅宽。②变形缝处：600mm幅宽，并上下各设一层。③穿墙管周围：300mm幅宽，150mm长。

11.【多选题】下列热力管网分类的说法正确的是（）。
A.按热媒可分为蒸汽热网和热水热网
B.按供回可分为供水管和热水管
C.按所处地位可分为一级管网和二级管网
D.地下敷设又可分为管沟敷设和直埋敷设
E.按系统形式可分为开式系统和闭式系统
参考答案：ACDE
解析：此题考核供热管道的分类 B选项错误，正确说法为：按供回分类(一)供水管(汽网时:供汽管)从热源至热用户(或换热站)的管道。(二)回水管(汽网时:凝水管)从热用户(或换热站)返回热源的管道。故选择ACDE

1.【单选题】下列常见施工质量通病中，因操作或施工措施不当引起的是（）。
A .赶工超挖、又不及时覆盖导致保护层破坏
B .轻视、忽视现场管理导致隐蔽工程验收不合格
C .基坑设计的支撑结构不安全导致坑壁变形严重
D .井筒涌水大，采用顶水作业导致井壁混凝土强度不足
参考答案：A
解析：A选项正确，赶工超挖、又不及时覆盖导致保护层破坏属于施工措施或操作不当引起质量问题。 B选项错误，轻视、忽视现场管理导致隐蔽工程验收不合格属于质量意识不够引起的质量问题。 C选项错误，基坑设计的支撑结构不安全导致坑壁变形严重属于施工方案或设计失误的影响引起的质量问题。 D选项错误，井筒涌水大，采用顶水作业导致井壁混凝土强度不足属于施工方案或设计失误的影响引起的质量问题。

2.【单选题】关于矿业工程施工组织设计编制与审批的说法，正确的是( )。
A.矿井单项工程应由设计单位和建设单位编制施工组织设计，报建设单位上级主管部门批准
B.井筒单位工程应由设计单位编制施工组织设计，报建设单位和监理单位审批
C.并筒地面预往浆工程应由施工单位编制施工组织设计，报建设单位和监理单位审批
D.巷道工作面爆破作业应由施工单位编制施工技术措施，报建设单位和监理
参考答案：C
解析：( 1）单项工程宜由建设单位或者建设单位委托总承包单位编制，并由编制单位技术负责人审批; (2）重要的单位工程应由施工单位组织编制，一般的单位工程由施工项目部组织编制，编制单位技术负责人审批; ( 3）专业分包工程的施工组织设计由分包单位组织编制、审核，总承包单位技术负责人审批。施工组织设计应报建设单位、监理单位批准，获得批准的施工.组织设计作为工程开工的条件之一，也是工程施工、监督管理和工程结算的依据，应作为工程竣工资料归档保存。

3.【单选题】描述围岩稳定状态参数是（）。
A.围岩抗压强度
B.围岩支护强度
C.围岩稳定时间
D.围岩冒落和片帮次数
参考答案：C
解析：教材页码：P15 A选项：这是评估围岩物理性质的一个重要指标，但不是直接描述围岩稳定状态的参数。 B选项：这是支护结构的强度，与围岩本身的稳定状态不同。 C选项：目前，最能描述围岩稳定状态的参数是围岩稳定时间的长短，它既反映了围岩稳定性的好坏，也提示了有效控制围岩稳定的要求，尤其是时间上的要求。 D选项：虽然这些现象可以反映围岩的不稳定情况，但并不是描述围岩稳定状态的主要参数。

4.【单选题】以下出水水源中，属于人为产生的矿井通水通道是（）。
A.压力裂隙
B.导水陷落柱
C.岩溶塌陷
D.封闭不良的钻孔
参考答案：D
解析：教材页码：P20-21 人为因素产生的矿井通水通道主要有：（1）未封闭或封闭不良的钻孔；（2）矿井长期排水导致形成的通道；（3）采掘活动导致形成的通道。选项D正确。

5.【多选题】光面爆破对周边孔钻孔的要求是（）。
A.周边孔深度大于其他炮孔20cm左右
B.周边孔相互平行
C.各炮孔均垂直于工作面
D.炮孔底部要落在同一平面上
E.开孔位置要准确，都位于巷道断面轮廓线上
参考答案：BCDE
解析：为保证光面爆破的良好效果，除根据岩层条件，工程要求正确选择光爆参数外，精确的钻孔是极为重要的，是保证光爆质量的前提。对钻孔的要求是“平、直、齐、准”： (1)周边眼相互平行； (2)各炮孔均垂直于工作面； (3)炮孔底部要落在同一平面上； (4)开孔位置要准确，都位于巷道断面轮廓线上，实际施工中偏斜一般不超过5°。

6.【多选题】关于开采放射性矿物的矿井，说法正确的是（）。
A.采用前进式回采
B.矿井进风量和风质能满足降氡的需要，采用串联通风和污风循环的方式
C.主要进风道开在矿脉之外，穿矿脉或岩体裂隙发育的进风巷道有防止氡析出的措施
D.防止井下污水散流
E.挖坑蓄水作井下污水排放系统
参考答案：CD
解析：本题考核的是开采放射性矿物的矿井的要求。开采放射性矿物的矿井，符合要求包括：(1)矿井进风量和风质能满足降氡的需要，避免串联通风和污风循环；故选项B错误。(2)主要进风道开在矿脉之外，穿矿脉或者岩体裂隙发育的进风巷道有防止氡析出的措施；故选项C正确。(3)采用后退式回采；故选项A错误。(4)防止井下污水散流，并采取封闭的排放污水系统；故选项D正确。选项E错误。

7.【单选题】下列关于喷射混凝土支护的说法，错误的是（）。
A.水泥强度等级不应低于42.5级
B.粗骨料粒径不宜大于15mm
C.水泥和速凝剂称量的允许偏差为±3%
D.回弹率边墙不应大于15%
参考答案：C
解析：教材页码：P141-143 C选项错误，为2±%

8.【单选题】根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标方式为（　　）。
A.自行招标和委托招标
B.自行招标和公开招标
C.公开招标和邀请招标
D.公开招标和委托招标
参考答案：C
解析：招标方式和招标的组织方式是两个不同的概念。根据《中华人民共和国招标投标法》规定，招标方式为公开招标和邀请招标两类。公开招标是指招标人通过报刊、广播、电视等公开方式发布招标公告，邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。招标的组织形式有自行招标和委托招标两种。自行招标，就是招标人如具有编制招标文件和组织评标能力，可向有关行政监督部门进行备案后，自行办理招标事宜。委托招标，就是招标人委托招标代理机构，在招标代理权限范围内，以招标人的名义组织招标工作。作为一种民事法律行为，委托招标属于委托代理的范畴。因而，本题的答案应为C。

9.【单选题】砂岩、砂质泥岩、粉砂岩、石灰岩等属于（）。
A.强稳定岩层
B.中等稳定岩层
C.弱稳定岩层
D.不稳定岩层
参考答案：B
解析：教材页码：P16-18 砂岩、砂质泥岩、粉砂岩、石灰岩等属于中等稳定岩层。选项B正确。

10.【单选题】关于费用索赔目的,错误的是（）。
A.弥补承包工程中所发生的损失费用
B.弥补已经为工程项目所支出的额外费用
C.取得已付出的劳动报酬
D.获得未来可能将要发生的额外费用
参考答案：D
解析：矿业工程施工中，费用索赔的目的是承包商为了弥补自己在承包工程中所发生的损失，或者是为弥补已经为工程项目所支出的额外费用，还有可能是承包商为取得已付出的劳动的报酬。费用索赔必须是已经发生且已垫付的工程各种款项，对于承包商利润索赔必须根据相关的规定进行。矿业工程施工费用索赔的具体内容涉及费用的类别和具体的计算两个方面。由于各种因素造成工程费用的增加，如果不是承包商的责任，原则上承包商都可以提出索赔。索赔费用的具体内容可包括工程费用的各个组成或分项组成，如人工费、材料费、机械使用费，也可以是这些费用的构成内容，如机械使用费中的折旧费、修理费、安拆费、场外运费、人工费、动力费等部分内容，这些都可以作为费用索赔计算的项目。由此可知，费用索赔的目的主要是弥补承包工程中所发生的损失费用，弥补已经为工程项目所支出的额外费用，取得已付出的劳动报酬。答案应为D。

1.【单选题】矿山立井工程项目施工前，应由施工单位负责完成的技术准备工作是（）。
A.项目规划和立项许可
B.土地购置和临时用地的租用
C.申请并获准施工许可
D.施工图纸审查和技术交底
参考答案：D
解析：施工单位的技术准备工作主要包括： ①掌握施工要求与检查施工条件； ②会审施工图纸； ③施工组织设计的编制及相关工作。其中，施工组织设计是项目实施前必须完成的前期工作，它是项目实施必要的准备工作，也是科学管理项目实施过程的手段和依据。在技术准备阶段必须研究与编制项目的各项施工组织设计和施工预算；提出施工需图计划.及时完成施工图纸的收集和整理；完成技术交底和技术培训等工作。

2.【单选题】对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑，挖土深度可达（）m。
A.1
B.5
C.8
D.10
参考答案：B
解析：教材页码：P51 对松散、湿度大的土可用连续式水平挡土板支撑，挖土深度可达5m。选项B正确。

3.【单选题】在我国，部分矿井井简采用（）作为井筒永久支护。
A.金属棚子支护
B.锚喷支护
C.前探支架支护
D.混凝土砌筑支护
参考答案：B
解析：教材页码：P79-81 在我国，部分矿井井简采用锚喷支护作为井筒永久支护，特别是在无提升设备的井筒中，采用锚喷支护作为永久支护，可使施工大为简化，施工机械化程度也大为提高，并且减少了井筒掘进工程量。选项B正确。

4.【多选题】关于岩石平巷爆破工作的说法，正确的有（）。
A.掏槽方式只能采用斜眼掏槽
B.炮眼深度采用气腿式凿岩机打眼时为1．8～3m
C.炮眼深度采用凿岩台车打眼时可为1．6～2．5
D.爆破后安全检查内容包括工作面瓦斯含量、盲炮处理、危石检查等工作
E.炮眼数目需耍综合考虑岩石性质、炸药性能和爆破效果来进行实际布置
参考答案：DE
解析：教材页码：P97-99 掏槽方式应结合工作面条件、钻眼设备进行合理确定，可采用斜眼、直眼等掏槽方式（选项A错误）。炮眼深度如果采用气腿式凿岩机打眼时为1．6～2．5m，采用凿岩台车打眼时可为1．8～3m（选项B、C错误）。在通风排除炮烟后，班长、煤破工和瓦斯检查工进入工作面进行检查，安全检查内容包括工作面瓦斯含量、盲炮处理、危石检查等工作。选项D正确。炮眼数目需耍综合考虑岩石性质、炸药性能和爆破效果来进行实际布置。选项E正确。

5.【多选题】可由矿业工程二级建造师执业的工程有（）.
A.120万t煤矿的立井井筒
B.60万t煤矿的斜井井筒
C.60万t煤矿的土建工程
D.中型石膏矿工程
E.中小型隧道工程
参考答案：BCD
解析：教材页码：P165-166 二级矿业专业注册建造师可以承担中型和小型规模的矿建工程、土建工程和安装工程，包括:中型矿建工程(1）年产45万~90万t/年;(2）单项工程合同额1000万~2000万元。小型矿建工程包括:(1)年产≤30万t/年;(2）单项工程合同额<1000万元。

6.【单选题】提升钢丝绳水平荷载的绝大部分是由井架的（）结构承受。
A.头部
B.立架
C.斜架
D.井口支撑梁
参考答案：C
解析：教材页码：P37 斜架是位于提升机一侧的倾斜构架，用来承受提升钢丝绳水平荷载的主体内容，并维持井架的整体稳定性。选项C正确。

7.【单选题】混凝土连续浇筑的间歇时间超过初凝时间，应留设（）。
A.温度缝
B.伸缩缝
C.沉降缝
D.施工缝
参考答案：D
解析：教材页码：P158 浇筑混凝土应连续进行。当必须间歇时，其间歇时间宜缩短，并应在前层混凝土初凝之前将次层混凝土浇筑完毕。混凝土连续浇筑的允许间歇时间则应由混凝土的凝结时间而定。若超过时，应留设施工缝。

8.【多选题】金属非金属地下矿山重大事故隐患包括（）情形。
A.未配备防治水专业技术人员
B.未设置防治水机构
C.未配齐专用探放水设备
D.修改水仓位置、增设配水井
E.主要排水系统的水仓与水泵房之间的隔墙未按设计设置
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P129-130 修改水仓位置、增设配水井不会对矿井形成水害威胁，不属于重大事故隐患情形。

9.【单选题】矿山井下工作面爆破产生拒爆现象，主要原因是（）。
A.工作面含水
B.工作面有杂散电流
C.炸药批次不同
D.雷管批号不同
参考答案：D
解析：雷管批号不同，电阻差异较大，会产生拒爆现象。

10.【单选题】下列关于锚索支护施工的说法中，错误的是（）。
A.锚索安装的有效深度应不小于设计的95%
B.锚固段长度不小于1m，自由段长度不小于3m
C.张拉段长度，一般不小于200mm，不超过250mm
D.锚索张拉预紧力不应小于设计值的90%
参考答案：C
解析：教材页码：P104-105 张拉段长度要保证张拉工艺要求，一般不小于150mm，不超过200mm。

11.【单选题】煤矿井下巷道掘进工作面所采用的普通岩石硝铵炸药的主要特征是( )。
A.不含梯恩梯
B.氧平衡接近零
C.具有防水性能
D.敏感度高
参考答案：B
解析：对炸药的基本要求 (1)爆炸性能好，有足够的威力。 (2)有较低的机械感度和适度的起爆感度，既能保证生产、贮存、运输和使用的安全，又能保证顺利起爆。 (3)炸药配比接近零氧平衡，以保证爆炸产物中有毒气体生成量少。 (4)有适当的稳定贮存期，在规定的贮存期内不会变质失效。 (5)原料来源广泛，加工工艺简单，加工操作安全且价格便宜。

1.【单选题】自动化仪表设备的安装中，仪表盘、柜、操作台的型钢底座安装时，上表面应保持水平，其水平度允许偏差应为（）
A.1mm/m
B.2mm/m
C.3mm/m
D.4mm/m
参考答案：A
解析：教材页码：P132-137 本题考查的是仪表盘、柜、箱安装。仪表盘、柜、操作台的型钢底座安装时，上表面应保持水平，其水平度允许偏差应为1mm/m;当型钢底座长度大于5m时，全长水平度允许偏差应为5mm。

2.【单选题】不是建筑管道焊接连接的特点有（）
A.适用于非镀锌钢管
B.用于暗装管道，直径较大的管道
C.当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接，承口应迎介质流向安装，
D.当管径大于或等于22mm时宜采用承插焊接
参考答案：D
解析：教材页码：P48-49 焊接适用于非镀锌钢管，多用于暗装管道和直径较大的管道，并在高层建筑中应用较多。铜管连接可采用专用接头或焊接，当管径小于22mm时宜采用承插或套管焊接，承口应迎介质流向安装，当管径大于或等于22mm时宜采用对口焊接，不锈钢管可采用承插焊接。

3.【单选题】接地模块的施工技术要求中，接地模块间距不应小于模块长度的( )。
A.1～2倍
B.3～5倍
C.6～8倍
D.9～10倍
参考答案：B
解析：教材页码：P131-132 通常接地模块的顶面埋深不应小于0.6m，接地模块间距不应小于模块长度的3-5倍。

4.【多选题】下列钢卷尺中，应办理报废手续的有（）
A.尺盒上制造厂标记磨损
B.尺带的分度线不清楚
C.尺盒的表面有油渍污染
D.尺带表面大面积氧化
E.尺带两边有锋口及毛刺
参考答案：BD
解析：使用中的钢卷尺，若有自卷或制动式钢卷尺拉出、收缩经常卡住，有阻滞失灵现象;尺带表面镀铬、镍或涂塑大面积脱皮或氧化;分度、断线或不清楚;尺带扭曲或折断;尺盒严重残缺等情况之一的应停止使用，由工程项目部计量管理员办理报废续。

5.【单选题】电梯安装单位应服从( )对施工现场的安全生产管理。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工总承包单位
D.分包单位
参考答案：C
解析：本题考查的是电梯工程安装实施的要求。电梯安装单位应根据审批手续齐全的施工方案进行安装作业，应服从建筑施工总承包单位对施工现场的安全生产管理，并订立合同，明确各自的安全责任，遵守施工现场的安全生产要求，落实现场安全防护措施。

6.【多选题】下列关于钢板表面预处理的说法中，正确的有（）。
A.除去钢板表面附着物
B.除去钢板生成的氧化物
C.提高钢板表面的粗糙度
D.消除钢板出厂前内应力
E.提高钢板表面与涂层的附着力
参考答案：ABCE
解析：本题考查的是防腐蚀。表面预处理是指在涂装前，除去工件表面附着物、生成的氧化物以及提高表面粗糙度，提高工件表面与涂层的附着力或赋予表面以一定的耐蚀性能的过程，又叫前处理。

7.【单选题】下列关于工业锅炉安装技术要求不正确的是（）
A.锅炉安装前，应划定纵向、横向安装基准线和标高基准点
B.锅筒(汽包)、集箱找正后，用型钢进行临时固定，并在水压试验后将临时固定装置拆除
C.锅筒内部装置的安装，应在锅炉煮炉或化学清洗合格后进行
D.锅炉的主汽阀、出水阀、排污阀和给水截止阀一起进行水压试验，而安全阀应隔离开
参考答案：B
解析：教材页码：P153-157 B选项错误，锅筒(汽包)、集箱找正时，应根据纵向和横向安装基准线以及标高基准线对锅筒、集箱中心线进行检测。找正后，用型钢进行临时固定，防止安装受热面时移动，并在水压试验前将临时固定装置拆除。锅筒内部装置的安装，应在锅炉煮炉或化学清洗合格后进行。

8.【单选题】关于合同变更原因的说法，错误的是（）。
A.设计单位新的变更指令，对建筑的新要求
B.工程环境的变化，要求实施方案或实施计划变更
C.政府部门对工程新的要求
D.由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款
参考答案：A
解析：本题考查的是合同变更的原因。【选项分析】合同变更的原因包括：（1）业主新的变更指令、对工程新的要求。如业主有新的意图，业主修改项目总计划、削减预算等。（2）由于设计的错误，必须对设计图纸做修改。（3）工程环境的变化，预定的工程条件不准确，要求实施方案或计划变更。（4）由于产生新的技术和工艺，有必要改变原设计、实施方案或实施计划，或由于业主指令及业主责任的原因造成承包商施工方案的变更。（5）政府部门对项目有新的要求，如国家计划变化、环境保护要求.城市规划变动等。（6）由于合同实施出现问题，必须调整合同目标或修改合同条款。（7）合同双方当事人由于倒闭或其他原因转让合同，造成合同当事人的变化。

9.【单选题】关于耐火浇注料施工技术要求说法错误的是（）。
A.浇注料应采用强制式搅拌机
B.施工中可以改变浇注料的配比
C.浇注用模板应采取防粘措施
D.耐火浇注料的浇注，应连续进行
参考答案：B
解析：本题考查的是耐火浇注料【选项分析】不得随意改变浇注料的配比或随意在搅拌好的浇注料中加水或其他物料。

10.【单选题】按国家计量局《计量器具分类管理办法》的范围划分，施工企业在用的A类计量器具是（）。
A.接地电阻测量仪
B.游标塞尺
C.电流表
D.弯尺
参考答案：A
解析：教材页码：P175-177 A 类计量器具范围： 1）施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。例如，一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。 2）列入国家强制检定目录的工作计量器具。例如:用于安全防护的压力表、电能表、接地电阻测量仪、声级计、透射式烟度计、电力测量用互感器;用于测绘的手持式激光测距仪、全站仪、测地型GNSS接收机;用于有毒有害、易燃易爆气体检测（报警）的二氧化硫气体检测仪、硫化氢气体分析仪、一氧化碳检测报警器、一氧化碳二氧化碳红外线烟气分析仪、化学发光法氮氧化物分析仪、甲烷测定器。

1.【单选题】对仪表和仪表电源设备进行( )时要有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施。
A.单体调校
B.回路实验
C.系统试验
D.绝缘电阻测量
参考答案：D
解析：教材页码：P132-137 本题考查的是自动化仪表设备的安装要求。对仪表和仪表电源设备进行绝缘电阻测量时，应有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施。

2.【多选题】下列焊接检验方法中属于无损检测的有( )。
A.渗透检测
B.超声波检测
C.射线检测
D.泄漏性试验
E.耐压试验
参考答案：ABC
解析：教材页码：P56-57 2)无损检测 (1)常用焊接接头无损检测方法及代号射线检测(RT), 常用检测设备和器材：可以使用两种射线源，为X射线和γ射线。超声检测 (UT),常用A 型脉冲反射式超声波检测仪和衍射时差法超声波检测仪 ( 称TOFD)。磁粉检测 (MT),常用检测设备和器材：磁粉探伤机。渗透检测(PT), 常用渗透检测剂。目视检测，常用照明光源、反光镜和低倍放大镜等。

3.【单选题】汽轮机安装完毕后，进行汽轮机第一次启动需要按照（）启动要求进行。
A.制造厂
B.生产单位
C.安装单位
D.调试单位
参考答案：A
解析：本题考查的是工业小型汽轮机的安装技术要求。汽轮机安装完毕，辅机部分试运合格，调速保护系统静止位置调整好后，即可进行汽轮机的试启动，汽轮机第一次启动需要按照制造厂的启动要求进行，合格后完成安装。

4.【多选题】下列绝缘体材料中，属于无机绝缘体材料的有( )
A.石棉
B.瓷器
C.云母
D.树脂
E.棉纱
参考答案：ABC
解析：教材页码：P16-17 无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃和硫黄等，主要用作电机和电器绝缘、开关的底板和绝缘子等。

5.【多选题】工业金属管道元件使用前，需要进行光谱分析的的是（）。
A.镍合金钢
B.铝合金钢
C.铬钼合金钢
D.钛合金钢
E.铬锰合金钢
参考答案：ACD
解析：工业管道安装前的检验： 1）管道元件及材料（1）管道元件及材料应有取得制造许可的制造厂的产品质量证明文件. （2）使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量和标识，进行外观质量和几何尺寸的检查验收. （3）铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件，应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查，并做好标识、材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料，在运输和储存期间不得与碳素钢、低合金钢接触。（4）设计文件规定进行低温冲击韧性试验的管道元件或材料，进行晶间腐蚀试验的不锈钢、镍及镍合金钢的管道元件或材料，供货方应提供低温冲击韧性、晶间腐蚀性试验结果的文件，且试验结果不得低于设计文件的规定。

6.【单选题】吊装方案中设备参数表不包括（）。
A.设备名称
B.数量
C.设备总重量
D.设备位号
参考答案：C
解析：设备参数表。包括:设备名称、数量、设备位号、主体材质等。ABD正确。 C属于吊装参数表的内容。

7.【单选题】根据《建筑给水排水设计标准》 GB 50015-2019的规定，水封装置的水封深度不得小于（）mm。
A.20
B.30
C.40
D.50
参考答案：D
解析：教材页码：P200 水封装置的水封深度不得小于50mm.

8.【多选题】锅炉蒸汽管路冲洗与吹洗的范围包括（）。
A.锅炉过热器
B.锅炉预热器
C.给水管道系统
D.减温水管系统
E.锅炉过热蒸汽管道
参考答案：ADE
解析：教材页码：P153-157 本题考查的是锅炉热态调试与试运转。蒸汽管路的冲洗与吹洗锅炉吹管的临时管道系统应由具有设计资质的单位进行设计;在排汽口处加装消声器，锅炉吹管范围应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道吹洗。吹洗过程中，至少有一次停炉冷却(时间12h 以上) ，以提高吹洗效果。

9.【多选题】下列有关静态炉窑的施工程序中，说法正确的有( )。
A.砌筑完成后需进行无负荷试运转
B.砌筑顺序必须自下而上进行
C.每环砖均可一次完成
D.起拱部位应从中间向两侧砌筑，并需采用拱胎压紧固定
E.拆除拱胎应待锁砖完成后进行
参考答案：BCE
解析：教材页码：P171 本题考查的是炉窑砌筑工程的施工程序和要求。静态炉窑的施工程序与动态炉窑基本相同，不同之处在于：不必进行无负荷试运行即可进行砌筑；砌筑顺序必须自下而上进行；无论采用哪种砌筑方法，每环砖均可一次完成；起拱部位应从两侧向中间砌筑，并需采用拱胎压紧固定，锁砖完成后，拆除拱胎。

10.【多选题】桅杆式起重机使用应具备( )。
A.安全合格文件
B.制造质量证明书
C.使用说明书
D.型式检验报告
E.安全检验合格证书
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P27-34 本题考查的是桅杆式起重机的使用要求。榄杆使用应具备质量和安全合格的文件:制造质量证明书 ;制造图、使用说明书;载荷试验报告;安全检验合格证书。

11.【多选题】绿色施工体现的方面有（）。
A.绿色施工管理
B.环境保护
C.节材与材料资源利用
D.节水与水资源利用
E.设备或材料质量
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是绿色施工要点【选项分析】绿色施工总体上由绿色施工管理、环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资源利用、节能与能源利用、节地与施工用地保护六个方面组成。

二级建造师每日一练(2025年7月25日)

预售2026年建设工程法规及相关知识教材精讲班