二级建造师每日一练-2025年12月26日

1.【单选题】招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标合同金额的( )。
A .2％
B .5％
C .10％
D .20％
参考答案：C
解析：《招标投标法》规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的10％。中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。选项A容易迷惑大家，2％属于投标保证金。

2.【多选题】承担民事责任的方式包括（）。
A.停止侵害
B.罚款
C.返还财产
D.没收财产
E.赔礼道歉
参考答案：ACE
解析：《民法典》规定，承担民事责任的方式主要有(1)停止侵害；(2)排除妨碍;(3)消除危险；(4)返还财产；(5)恢复原状；(6)修理、重作、更换；(7)继续履行；(8)赔偿损失；(9)支付违约金；(10)消除影响、恢复名誉；(11)赔礼道歉。以上承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。

3.【单选题】关于有关机关的裁决权限，下列说法中正确的是( )。
A .同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由上级制定机关裁决
B .地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决
C .根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决
D .法律之间、部门规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决
参考答案：C
解析：同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决，故 A 错在上级；地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定；认为应当适用部门规章的，应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。因此，B 选项错误；法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决，故 D 错。

4.【多选题】关于建筑物倒塌致人损害责任承担的说法，正确的有(）
A.由施工单位独立承担责任
B.由建设单位独立承担责任
C.由建设单位与施工单位承担连带责任
D.建设单位与施工单位能够证明建筑物不存在质量缺陷的，不承担责任
E.因建筑物所有人的原因造成建筑物倒塌的，由所有人承担责任
参考答案：CDE
解析：教材页码：P22 解析：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有人、管理人、使用人或者第三人的原因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由所有人、管理人、使用人或者第三人承担侵权责任。

5.【多选题】关于仲裁裁决的说法,正确的有（）。
A.仲裁裁判应当根据仲裁员的意见作出,形不成多数意见的,由仲裁委员会讨论决定
B.仲裁裁决没有强制执行力
C.当事人可以请求仲裁庭根据双方的和解协议作出裁决
D.仲裁实行一裁终局,当事人不可以就已经裁决的事项再次申请仲裁
E.仲裁裁决一经作出立即发生法律效力
参考答案：CDE
解析：选项A错误。仲裁庭无法形成多数意见时，按照首席仲裁员的意见作出。选项B错误。仲裁裁决具有强制执行力，一方当事人不履行的，对方当事人可以到法院申请强制执行。选项C正确。当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。选项D正确。裁决书一裁终局，当事人不得就已经裁决的事情再申请仲裁，也不得就此提起诉讼。选项E正确。裁决书自作出之日起发生法律效力。

6.【多选题】发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则关于本工程的安全生产管理，下列说法中，正确的有（）。
A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.总承包单位与专业承包单位对施工现场的安全生产管理承担连带责任
C.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任
D.专业承包单位对该重大安全事故承担报告义务
E.分包合同应明确双方的安全生产方面的权利与义务
参考答案：ACE
解析：本题考查的知识点为施工总承包和分包单位的安全生产责任建筑施工企业承担相应的质量安全责任。施工总承包企业对所承包工程项目的施工现场质量安全负总责，专业承包企业对承包的专业工程质量安全负责，施工总承包企业对分包工程的质量安全承担连带责任。《建筑法》规定，分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。

7.【多选题】以下( )属于停止领取失业保险的人。
A .已经找到工作
B .应征服兵役的
C .患病的
D .移居境外
E .已经开始领取养老保险的
参考答案：ABDE
解析：失业人员在领取失业保险金期间有下列情形之一的，停止领取失业保险金，并同时停止享受其他失业保险待遇：（1）重新就业的；（2）应征服兵役的；（3）移居境外的；（4）享受基本养老保险待遇的；（5）无正当理由，拒不接受当地人民政府指定部门或者机构介绍的适当工作或者提供的培训的。

8.【多选题】关于民用建筑节能，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款，下列属于该处罚的行为包括（）。
A.未对进入施工现场的保温材料进行查验
B.未对进入施工现场的采暖制冷系统进行查验
C.使用不符合施工图设计文件要求的采暖制冷系统的
D.使用列入禁止使用目录的材料和设备的
E.无偿向本单位职工提供能源的
参考答案：ABCD
解析：《民用建筑节能条例》规定，施工单位有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处10万元以上20万元以下的罚款；情节严重的，由颁发资质证书的部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任：(1)未对进入施工现场的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备进行查验的；(2)使用不符合施工图设计文件要求的墙体材料、保温材料、门窗、采暖制冷系统和照明设备的；(3)使用列入禁止使用目录的技术、工艺、材料和设备的。故选项A、B、C、D正确。

9.【多选题】下列选项中，属于人民法院应裁定中止执行情形的有（）。
A .申请人表示可以延期执行的
B .案外人对执行标的提出确有理由异议的
C .作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的
D .作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的
E .作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款，无收入来源，又丧失劳动能力的
参考答案：ABCD
解析：有下列情况之一的，人民法院应裁定中止执行：(1)申请人表示可以延期执行的；(2)案外人对执行标的提出确有理由异议的；(3)作为一方当事人的公民死亡，需要等待继承人继承权利或承担义务的；(4)作为一方当事人的法人或其他组织终止，尚未确定权利义务承受人的；(5)人民法院认为应当中止执行的其他情形，如被执行人确无财产可供执行等。中止的情形消失后，恢复执行。

10.【单选题】关于建造师执业的说法，不正确的是（）。
A.同一工程相邻分段发包可以由一个项目负责人进行管理
B.工程项目停工超过120天，经建设单位同意，可以由一个项目负责人进行管理
C.注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换
D.发包方同意更换项目负责人的，可以变更项目负责人
参考答案：B
解析：本题考查的知识点为二级建造师执业岗位范围 A正确，B错误，建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外（一人管多项目）；（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3）因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。C正确，D正确，注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。

1.【多选题】下列情形中，属于注册建造师可以同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人的有（）。
A.同一工程相邻分段发包的
B.同一工程分期施工的
C.合同约定的工程验收合格的
D.经受聘企业同意的
E.因非承包方原因致使工程项目停工超过 120天，经建设单位同意的
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P64-65 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，发生下列情形之一的除外：（1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；选项AB正确（2）合同约定的工程验收合格的；选项C正确（3）因非承包原因致使工程项目停工超120天（含），经建设单位同意的。选项E正确选项D“经受聘企业同意的”并不符合上述规定中列出的特殊情况之一，因此不能作为正确答案。

2.【多选题】关于施工企业全员安全生产教育培训的说法，正确的有（）。
A.施工企业开展职业教育的情况应当纳入企业社会责任报告
B.施工企业应当对管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训
C.未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业
D.施工企业使用被派遣劳动者的，应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训
E.劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P171-172 选项A正确，企业开展职业教育的情况应当纳入企业社会责任报告。选项B错误，施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。选项C正确，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。选项D正确，生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。选项E正确，劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

3.【多选题】根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》的规定，下列关于五方责任主体及项目负责人责任的说法正确的有（）。
A.五方责任主体是指建筑工程的建设、勘察、设计、施工、监理等五方参与单位
B.建筑工程开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法人应当签署授权书，明确本单位项目负责人
C.各方项目负责人需经过本方法定代表人的书面授权确认
D.项目负责人质量终身责任是指工程实际使用年限内对工程质量承担责任
E.工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度
参考答案：ACE
解析：本题考查的知识点为施工单位的质量责任和义务《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》中规定：建筑工程开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人应当签署授权书，明确本单位项目负责人。建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任，是指参与新建、扩建、改建的建筑工程项目负责人按照国家法律法规和有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌等制度。D项错在把工程实际使用年限作为质量终身责任期限。故本题正确答案为A、C、E。

4.【单选题】按照合同的约定，2007年1月1日发包方应该向承包方支付工程款，但没有支付。2008年10月1日至11月1日之间，当地发生了特大洪水，导致承包方不能行使请求权。2009年10月10日，承包方向法院提起诉讼，请求发包方支付拖欠的工程款，2010年2月15日法院做出判决。则下面的说法正确的是( )。
A.2008年10月1日至11月1日之间诉讼时效中止
B.承包方在2009年10月10日起诉时，已经过了诉讼时效
C.2009年10月10日诉讼时效中断
D.2008年10月1日至11月1日之间诉讼时效中断
参考答案：C
解析：普通诉讼时效期间通常为3年。《民法典》规定，在诉讼时效期间的最后6个月内，因下列障碍（包括不可抗力），不能行使请求权的，诉讼时效中止。《民法典》规定，有下列情形之一的，诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算：(1)权利人向义务人提出履行请求； (2)义务人同意履行义务；(3)权利人提起诉讼或者申请仲裁； (4)与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。选项A错误，发生不可抗力时，距离诉讼有效期仍大于6个月，故不属于诉讼时效中止。选项B错误，承包方起诉时，未过诉讼时效，诉讼时效至2010年1月1日。选项D错误，不可抗力不属于诉讼时效中断的情形。

5.【单选题】建设工程招标人的下列行为中，正确的有（）。
A.将建筑工程的勘察、设计、施工和设备采购发包给1个总承包单位
B.要求投标人结成联合体投标
C.在招标文件中规定有最低投标限价
D.在评标委员会推荐的中标候选人之外确定了中标人
参考答案：A
解析：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。A选项正确招标人不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。B错误。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。C错误。《招标投标法》规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。D错误。

6.【单选题】在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。下列（）抵押合同自登记之日起生效。
A.土地所有权
B.生产设备
C.机器
D.建设用地使用权
参考答案：D
解析：本题考查的知识点为抵押权债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押： ( 1 )建筑物和其他土地附着物; ( 2 )建设用地使用权 (3)海域使用权 ( 4 )生产设备、原材料、半成品、产品; (5 )正在建造的建筑物、船舶、航空器 (6) 交通运输工具 (7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产抵押人可以将上述所列财产一并抵押。对于以上第(1)项至第(3)项规定的财产或者第 (5) 项规定的正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记。抵押权自登记时设立。

7.【单选题】根据《建设工程质量检测管理办法》的规定，下列关于检测机构的说法错误的是（）。
A.检测机构不得转包检测业务
B.工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构
C.检测机构不得与建设单位有隶属或者其他利害关系
D.检测人员不得同时受聘于两个或两个以上的检测机构
参考答案：C
解析：《建设工程质量检测管理办法》规定，检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。故c项表述错误。

8.【单选题】由于施工单位项目经理指令有误导致现场停工，若合同中没有相应条款，则正确说法是（）。
A.由建设单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
B.由施工单位做好现场维护，所需费用由监理单位承担
C.由施工单位做好现场维护，所需费用由施工单位承担
D.由施工单位做好现场维护，所需费用由建设单位承担
参考答案：C
解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由责任方承担，或者按照合同约定执行。

9.【多选题】级别管辖，是指按照一定的标准，划分上下级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限。我国各级法院的名称为（）。
A .基层人民法院
B .区人民法院
C .中级人民法院
D .高级人民法院
E .最高人民法院
参考答案：ACDE
解析：本题考查的是民事诉讼的法院管辖，为一般考点。我国法院有四级，分别是:基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院，每一级均受理一审民事案件。所以ACDE正确。

10.【单选题】某施工企业因工作需要购买一辆二手机动车，施工企业取得该机动车的时间是（）。
A.订立机动车买卖合同时
B.交付行驶证时
C.交付车辆时
D.进行过户登记时
参考答案：C
解析：动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。

11.【单选题】关于租赁合同中承租人转租的说法，正确的是( )。
A.承租人可以决定是否转租
B.承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效
C.承租人转租的，转租合同的内容可以突破租赁合同的内容
D.转租合同订立后，租赁合同自动解除
参考答案：B
解析：A选项错误：承租人经出租人同意，可以将租赁物转租给第三人。 B选项正确，CD选项错误：承租人转租的，承租人与出租人之间的租赁合同继续有效;第三人造成租赁物损失的，承租人应当赔偿损失。承租人未经出租人同意转租的，出租人可以解除合同。

1.【多选题】建设工程组织异节奏流水施工时，可采用的具体方式有（）。
A.等步距异节奏流水施工
B.等节拍异节奏流水施工
C.固定节拍异节奏流水施工
D.异步距异节奏流水施工
E.异节拍异节奏流水施工
参考答案：AD
解析：教材页码：P120-123 <img src="/upload/paperimg/202510211650435555094ec-80aa2b852cc9/2025102110005598d4.png" style="width:100%;"/>

2.【单选题】质量管理体系审核在体系建立的初始阶段往往更加重要，在这一阶段，质量管理体系审核的重点是（）。
A.质量手册的符合性
B.质量标准的执行
C.验证和确认体系文件的适用性和有效性
D.质量管理的实施
参考答案：C
解析：教材页码：P152-155 质量管理体系审核在体系建立的初始阶段往往更加重要。在这一阶段，质量管理体系审核的重点，主要是验证和确认体系文件的适用性和有效性。故选择C选项。

3.【多选题】根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500--2013，关于预付款支付的说法，正确的有（）。
A.发包人应在收到预付款支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书
B.发包人在签发预付款支付证书后的7天内向承包人支付至少50％的预付款
C.发包人未按合同约定按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付
D.发包人未按合同约定支付预付款的，承包人因此暂停施工的，发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期，但不支付利润
E.发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工
参考答案：ACE
解析：发包人应在收到支付申请的7天内进行核实后向承包人发出预付款支付证书，并在签发支付证书后的7天内向承包人支付预付款。发包人没有按合同约定按时支付预付款的，承包人可催告发包人支付；发包人在预付款期满后的7天内仍未支付的，承包人可在付款期满后的第8天起暂停施工。发包人应承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并向承包人支付合理利润。

4.【多选题】关于施工项目目标控制措施，下列选项中属于组织措施的包括( )。
A.强化动态控制中的激励
B.建立施工项目目标控制工作考评机制
C.采用工程网络计划技术等方法进行动态控制
D.对工程变更方案进行技术经济分析，及时办理工程价款结算
E.争取有工期提前、合理化建议的奖励条款
参考答案：AB
解析：教材页码：P40-42 C选项属于技术措施，D选项属于经济措施，E选项属于合同措施。

5.【单选题】下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有( )。
A .计量器具
B .建筑构配件
C .工程设备
D .安全防护设施
参考答案：B
解析：影响施工质量的主要因素有人 (Man) 、材料( Material )、机械( Machine )、方法(Method) 及环境( Environment )等五大方面，即4MlE。材料包括工程材料和施工用料，又包括原材料、半成品、成品、构配件和周转材料等。

6.【单选题】某工作有两个紧前工作，它们的最早开始时间分别是第3天和第5天，相应的持续时间分别是8天和7天，则该工作的最早开始时间是第（）天
A.10
B.11
C.12
D.13
参考答案：C
解析：教材页码：P127-139 最早开始时间等于紧前工作最早完成时间的最大值。该工作的最早开始时间=max{紧前工作的最早开始时间+持续时间}=max{3+8，5+7}=12天。

7.【单选题】应急预案的体系构成包括综合应急预案、专项应急预案和（）。
A .总体应急预案
B .分部应急预案
C .现场处置方案
D .现场应急预案
参考答案：C
解析：本题考查的是生产安全事故应急预案体系的构成。生产安全事故应急预案体系的构成包括：（1）综合应急预案；（2）专项应急预案：是针对具体的事故类别（如基坑开挖．脚手架拆除等事故）．危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分；（3）现场处置方案：是针对具体的装置．场所或设施．岗位所制定的应急处置措施。

8.【单选题】通过发行权益型金融工具筹措的资金，认定为投资项目资本金的，占项目资本金总额的最高比例是( )。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
参考答案：C
解析：对于基础设施领域和国家鼓励发展的行业，鼓励项目法人和项目投资方通过发行权益型、股权类金融工具，多渠道规范筹措投资项目资本金。通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的50%。

9.【单选题】根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定，工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知( )。
A.建设行政主管部门
B.质量监督机构
C.发包人
D.安全生产监督部门
参考答案：C
解析：本题考查的是发包人的责任与义务。

10.【单选题】下列选项中，不属于合同变更范围的是( )。
A.取消合同中任何一项工作，被取消的工作转由发包人或其他人实施
B.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性
C.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
D.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序
参考答案：A
解析：根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款的规定，除专用合同条款另有约定外，在履行合同中发生以下情形之一，应按照本条规定进行变更: (1)取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施； (2)改变合同中任何一项工作的质量或其他特性； (3)改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸； (4)改变合同中任何一项工作的施工时间或改变己批准的施工工艺或顺序； (5)为完成工程需要追加的额外工作。

1.【多选题】《项目管理知识体系指南》提出了基于价值交付的12项原则和8个绩效域。下列属于12项原则内容的是（）。
A.开发方法和生命周期
B.聚焦于价值
C.优化风险应对
D.拥抱适应性和韧性
E.驾驭复杂性
参考答案：BCDE
解析：ABCD选项：项目管理12项原则：①成为勤勉、尊重和关心他人的管家；②营造协作的项目团队环境；③有效益相关者参与；④聚焦于价值；⑤识别、评估和响应系统交互；⑥展现领导力行为；⑦根据环境进行裁剪；⑧将质量融入过程和可交付成果中；⑨驾驭复杂性；⑩优化风险应对；⑪拥抱适应性和韧性；⑫为实现预期的未来状态而驱动变革。 E选项：项目管理8个绩效域：①利益相关者；②团队；③开发方法和生命周期；④规划；⑤项目工作；⑥交付；⑦测量；⑧不确定性。

2.【单选题】当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延δ，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将（）。
A.拖延δ
B.拖延δ-TF
C.拖延TF+δ
D.拖延TF-δ
参考答案：B
解析：教材页码：P129-132 本题主要考查总时差的概念。总时差指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间，即工作最迟开始时间与最早开始时间之差，或是最迟完成时间与最早完成时间之差。若非关键工作拖延时间δ小于或等于TF，则总工期不会推延；若大于TF则拖延的时间为δ-TF。

3.【多选题】物体打击主要是高处坠落物或地面物体坠落至基坑、槽造成的伤害事故，针对性技术措施包括（）。
A.防落物措施
B.限制能量措施
C.防飞溅物伤人措施
D.隔离措施
E.防护措施
参考答案：ACE
解析：教材页码：P268-274 物体打击主要是高处坠落物或地面物体坠落至基坑、槽造成的伤害事故，针对性技术措施包括防落物措施、防飞溅物伤人措施和防护措施三方面。 B、D选项属于干扰选项。

4.【单选题】供货方进度控制的任务是依据（）对供货的要求控制供货工作进度。
A.供货合同
B.施工工序
C.供货进度计划
D.施工总进度计划
参考答案：A
解析：本题考核的是供货方进度控制的任务。供货方进度控制的任务是依据供货合同对供货的要求控制供货工作进度，这是供贷方履行合同的义务。

5.【单选题】关于施工企业实施性成本计划的说法，正确的是（）。
A.以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制
B.在工程项目投标及签订合同阶段进行编制
C.是选派项目经理时的预算成本计划
D.以合同价为依据，是战略性成本计划的深化
参考答案：A
解析：教材页码：P216-218 实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本计划。

6.【单选题】招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以（）为准。
A.中标人投标文件
B.双方重新协商的结果
C.招标文件
D.中标通知书
参考答案：A
解析：本题考核的是合同价款的约定。招标文件与中标人投标文件不一致的地方，以投标文件为准。

7.【多选题】下列选项中，属于质量控制点中重点控制对象的有（）
A.人的行为
B.材料的质量与性能
C.施工进度计划
D.施工技术参数
E.技术间歇
参考答案：ABDE
解析：质量控制点中重点控制的对象主要包括以下几个方面： (1)人的行为； (2)材料的质量与性能； (3)施工方法与关键操作； (4)施工技术参数； (5)技术间歇； (6)施工顺序； (6)易发生或常见的质量通病；（）新技术、新材料及新工艺的应用； (9)产品质量不稳定和不合格率较高的工序应列为重点，认真分析、严格控制； (10)特殊她基或特种结构。

8.【单选题】质量事故处理费用属于质量成本中的（）。
A.预防成本
B.鉴定成本
C.内部损失成本
D.外部损失成本
参考答案：C
解析：损失成本又分为内部损失成本和外部损失成本。内部损失成本是指在工程施工过程中因指挥决策失误、违反标准及操作规程、成品保护及机具设备保养不善等引起工程质量缺陷而造成的损失，以及为处理工程质量缺陷而发生的费用，包括返工损失、返修损失、停工损失、质量事故处理费用等；外部损失成本是指工程移交后，在使用过程中发现工程质量缺陷而需支付的费用总和，包括工程保修费、损失赔偿费等。质量事故处理费用属于内部损失成本，选项c正确。

9.【多选题】施工组织设计的编制中，单位施工组织设计与分部（分项）工程施工组织设计内容中都需要编制的有（）
A .施工总进度计划
B .施工方案的选择
C .施工机械的选择计划
D .施工资源需求计划
E .质量保证措施计划
参考答案：DE
解析：单位工程施工组织设计的主要内容如下： (1)工程概况及施工特点分析; (2)施工方案的选择; (3)单位工程施工准备工作计划; (4)单位工程施工进度计划; (5)各项资源需求量计划; (6）单位工程施工总平面图设计; (7)技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施; (8）主要技术经济指标（工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度等)。分部（分项)工程施工组织设计的主要内容如下： (1）工程概况及施工特点分析; (2）施工方法和施工机械的选择; (3）分部(分项)工程的施工准备工作计划; (4）分部（分项）工程的施工进度计划; (5）各项资源需求量计划; (6）技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施; (7）作业区施工平面布置图设计。

10.【单选题】某工程网络计划如下图，存在绘图错误是（） <img src="/upload/paperimg/202402211520131963519d6-0354da44dc94/20240221132300c40f.png" style="width:100%;"/>
A.工作的节点编号不规范
B.存在多余的虚工作
C.存在多个终点节点
D.存在未标注名称的工作
参考答案：B
解析：6与7之间的虚箭线是多余虚箭线，4节点可以直接与7节点进行连接。

11.【单选题】通常用于时间特别紧迫工程施工的是（）。
A.固定价格
B.可调价格
C.固定总价
D.成本加酬金
参考答案：D
解析：成本加酬金合同通常用于如下情况：（1）工程特别复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商，如研究开发性质的工程项目。（2）时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进行详细的计划和商谈。

1.【多选题】设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，下列施工做法中正确的有( )。
A.先绑扎构造柱钢筋，然后砌砖墙
B.构造柱沿高度方向每1000mm设一道拉结筋
C.拉结筋每边深入砖墙不少于500mm
D.马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm
E.马牙槎从每层柱脚开始，应先退后进
参考答案：ADE
解析：教材页码：P69-70 A选项：设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，然后砌砖墙，最后浇筑混凝土。 BC选项：墙与柱应沿高度方向每500mm设2∅6拉筋（一砖墙），每边伸入墙内不应少于1m。 DE选项：砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm，马牙槎从每层柱脚开始，先退后进。

2.【单选题】下列施工参数中，属于工艺参数的是（）。
A.流水节拍
B.流水强度
C.流水步距
D.流水施工工期
参考答案：B
解析：教材页码：P214 1）工艺参数，通常包括施工过程和流水强度两个参数。 2）空间参数，可以是施工区（段），也可以是多层的施工层数，数目一般用M 表示。 3）时间参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期三个方面。

3.【单选题】钢结构常用的焊接方法中，属于半自动焊接方法的是（）。
A.埋弧焊
B.重力焊
C.非熔化嘴电渣焊
D.熔化嘴电渣焊
参考答案：B
解析：教材页码：P72-74 ACD选项错误：是属于全自动焊。全自动焊包含：埋弧焊、气体保护焊、熔化嘴电渣焊、非熔化嘴电渣焊。 B选项正确：属于半自动焊。半自动焊包含：气体保护焊、埋弧半自动焊、自保护焊、重力焊、螺柱焊。

4.【单选题】常用水泥的包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称和等级，矿渣硅酸盐水泥采用的是（）。
A.红色
B.黑色
C.蓝色
D.绿色
参考答案：D
解析：教材页码：P27 包装袋两侧应根据水泥的品种采用不同的颜色印刷水泥名称和强度等级，硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥采用红色，矿渣硅酸盐水泥采用绿色；火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥采用黑色或蓝色。

5.【单选题】混凝土结构的环境类别Ⅱ是指( );
A .一般环境
B .海洋氯化物环境
C .冻融环境
D .化学腐体环境
参考答案：C
解析：<img src="/upload/paperimg/20230605163858116284788-df323495ae6a/2023060511001269b7.png" style="width:100%;"/>

6.【单选题】环境作用类别“Ⅲ一E”表示：海洋氯化物环境对配筋混凝土结构的作用达到（）程度。
A.中度
B.严重
C.非常严重
D.极端严重
参考答案：C
解析：<img src="/upload/paperimg/20240606143825757126316-f119609cc776/20240125175154fe9b.png" style="width:100%;"/>

7.【单选题】土钉应进行抗拔承载力检验，检测数量不宜小于土钉总数的（），且同一土层中的土钉检验数量不应少于（）根。
A.3%，3
B.3%，1
C.1%，3
D.1%，1
参考答案：C
解析：本题考核知识点为基坑支护工程。土钉应进行抗拔承载力检验，检验数量不宜少于土钉总数的1% ，且同一土层中的土钉检验数量不应少于3根。

8.【多选题】水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)的成桩工艺有（）。
A.长螺旋钻孔灌注成桩
B.振动沉管灌注成桩
C.洛阳铲人工成桩
D.长螺旋钻中心压灌成桩
E.三管法旋喷成桩
参考答案：ABD
解析：根据现场条件可选用下列施工工艺：（1）长螺旋钻孔灌注成桩：适用于地下水位以上的黏性土、粉土、素填土、中等密实以上的砂土地基。（2）长螺旋钻中心压灌成桩：适用于黏性土、粉土、砂土和素填土地基。（3）振动沉管灌注成桩：适用于粉土、黏性土及素填土地基。（4）泥浆护壁成孔灌注成桩：适用于地下水位以下的黏性土、粉土、砂土、填土、碎石土及风化岩等地基。

9.【单选题】当插入的立杆钢管直径为42mm时，模板支撑脚手架可调托撑调节螺杆伸出长度不应大于（）。
A.200mm
B.300mm
C.400mm
D.500mm
参考答案：A
解析：模板支撑脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于150mm，且调节螺杆伸出长度应经计算确定，并应符合下列规定：①当插入的立杆钢管直径为42mm时，伸出长度不应大于200mm；②当插入的立杆钢管直径为48.3mm及以上时，伸出长度不应大于500mm。

10.【多选题】设备基础混凝土一般应分层浇筑，下面正确的做法有（）。
A.允许上下层之间留设施工缝
B.保证上下层之间不留施工缝
C.每层浇筑顺序应从低处开始
D.可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序
E.每层混凝土的厚度宜为200～300mm
参考答案：BCD
解析：AB选项：保证上下层之间不留施工缝。 C选项：每层浇筑顺序应从低处开始。 D选项：沿长边方向自一端向另一端浇筑，也可采取中间向两端或两端向中间浇筑的顺序。 E选项：每层混凝土的厚度宜为300 ~ 500mm。

1.【单选题】下列关于夯实地基的说法，正确的是（）。
A.强夯施工前，进行试夯，每个实验区面积不宜小于10mx10m
B.强夯置换夯锤底面形式宜采用方形
C.一般有效加固深度3~10m
D.强夯置换夯锤底静接地压力值宜大于50kPa
参考答案：C
解析：教材页码：P56-57 A选项：每个试验区面积不宜小于20mX20m。 B选项：强夯置换夯锤底面形式宜采用圆形。 C选项：一般有效加固深度3~10m。 D选项：强夯置换夯锤底静接地压力值宜大于80kPa。

2.【多选题】承重钢结构采用的钢材应具有（）性能合格证明。
A.屈服强度
B.断后伸长率
C.抗拉强度
D.硫、磷含量
E.抗压强度
参考答案：ABCD
解析：钢结构承重构件所用的钢材应具有屈服强度、断后伸长率、抗拉强度和磷、硫含量的合格保证；在低温使用环境下尚应具有冲击韧性的合格保证；对焊接结构尚应具有碳或碳当量的合格保证。

3.【多选题】施工部署各项内容应综合反映的内容有（）。
A.有关标准废止与设计变更
B.施工阶段的划分与衔接
C.施工任务的划分与协调
D.施工进度安排与资源供应
E.组织指挥系统与调控机制
参考答案：BCDE
解析：施工部署的各项内容，应能综合反映施工阶段的划分与衔接、施工任务的划分与协调、施工进度的安排与资源供应、组织指挥系统与调控机制。

4.【单选题】化学腐蚀环境下，引起混凝土腐蚀的主要因素是（）。
A.反复冻融
B.氯盐
C.硫酸盐
D.混凝土碳化
参考答案：C
解析：环境类别<img src="/upload/paperimg/202404261932384363658ed-272cc1b0f3aa/table_26400.png" style="width:100%;"/>

5.【单选题】关于抗震砌体结构楼梯间说法错误的是（）
A.不应采用悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯，8度、9度时不应采用装配式楼梯段
B.楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于300mm，并应与圈梁连接
C.顶层及出屋面的楼梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，墙体应设置通长拉结钢筋网片
D.顶层以下楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置钢筋混凝土带或配筋砖带，并与构造柱连接
参考答案：B
解析：教材页码：P8-10 A选项：不应采用悬挑式踏步或踏步竖肋插入墙体的楼梯，8度、9度时不应采用装配式楼梯段。 B选项：楼梯间及门厅内墙阳角处的大梁支承长度不应小于500mm，并应与圈梁连接。 C选项：顶层及出屋面的楼梯间，构造柱应伸到顶部，并与顶部圈梁连接，墙体应设置通长拉结钢筋网片。 D选项：顶层以下楼梯间墙体应在休息平台或楼层半高处设置钢筋混凝土带或配筋砖带，并与构造柱连接。

6.【多选题】根据《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082—2024，下列哪些试验属于混凝土的长期性能和耐久性能试验（）。
A.抗冻试验
B.动弹性模量试验
C.抗水渗透试验
D.抗氯离子渗透试验
E.抗拉强度试验
参考答案：ACD
解析：教材页码：P27-29 ACD选项正确：《混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T50082—2024确定的混凝土长期性能和耐久性能试验有：抗冻试验、动弹性模量试验、抗水渗透试验、抗氯离子渗透试验、收缩试验、早期抗裂试验、受压徐变试验、碳化试验、混凝土中钢筋锈蚀试验、抗压疲劳变形试验、抗硫酸盐侵蚀试验、碱－骨料反应试验和抗气体渗透试验。 B选项错误：虽然动弹性模量试验可以用来测量混凝土在动态载荷作用下的弹性模量，但它并不是专门针对长期性能和耐久性能的试验。 E选项错误：抗拉强度试验不属于混凝土的长期性能和耐久性能试验，而是属于力学性能试验。

7.【单选题】某C20钢筋混凝土现浇板跨度为3．8m，设计无具体要求时，拆除底模及支架时的混凝土强度至少应为（）MPa。
A.1．2
B.10
C.12．5
D.15
参考答案：D
解析：教材页码：P60-63 底模拆除时的混凝土强度要求 <img src="/upload/paperimg/202510221417571802032b7-bc4f1733e27f/20251021120451d47d.png" style="width:100%;"/>本题，板跨度为3.8m，需达到设计混凝土强度等级的75%，即20×75%=15MPa。

8.【单选题】可以同时进行角度测量和距离测量的仪器是（）。
A .全站仪
B .经纬仪
C .水准仪
D .激光铅直仪
参考答案：A
解析：全站仪又称全站型电子速测仪,是一种可以同时进行角度测量和距离测量的仪器，由电子测距仪、电子经纬仪和电子记录装置三部分组成。

9.【单选题】混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求，由具有资质的试验室进行计算，并经试配、调整后确定。其中混凝土的技术要求包含（）。
A.混凝土强度等级、工作性和现场施工条件
B.混凝土强度等级、耐久性和工作性
C.混凝土强度等级、使用环境和性能要求
D.混凝土强度等级、耐久性和性能要求
参考答案：B
解析：教材页码：P65-68 混凝土配合比应根据原材料性能及对混凝土的技术要求（强度等级、耐久性和工作性等），由具有资质的试验室进行计算，并经试配、调整后确定。

10.【单选题】关于建筑垃圾处置的说法，不符合规定的有( )。
A.建筑垃圾应分类收集、集中堆放
B.废电池、废墨盒等有毒有害的废弃物应封闭回收，不应混放
C.建筑垃圾回收利用率应达到20％
D.碎石和土石方类等应用作地基和路基回填材料
参考答案：C
解析：本题考核知识点为绿色施工与新技术应用。建筑垃圾处置应符合的规定： (1)建筑垃圾应分类收集、集中堆放； (2)废电池、废墨盒等有毒有害的废弃物应封闭回收，不应混放； (3)有毒有害废物分类率应达到100％； (4)垃圾桶应分为可回收利用与不可回收利用两类，应定期清运； (5)建筑垃圾回收利用率应达到30％； (6)碎石和土石方类等应用作地基和路基回填材料。

11.【多选题】钢结构施工阶段应进行的验算包括（）。
A.强度
B.材料选用
C.稳定性
D.刚度
E.专门性能设计
参考答案：ACD
解析：当施工方法对结构的内力和变形有较大影响时，应进行施工方法对主体结构影响的分析，并应对施工阶段结构的强度、稳定性和刚度进行验算。

1.【单选题】关于透层油施工，说法正确的是（）。
A.透层油的黏度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的黏度
B.用于级配碎石的透层油宜紧接在基层碾压成型后喷洒
C.喷洒过量的透层油立即用水冲洗
D.在无结合料粒料基层上洒布透层油时，宜在铺筑沥青层前1～2h洒布
参考答案：A
解析：本题考查的是沥青路面透层、粘层、封层施工。选项A正确，透层油的黏度通过调节稀释剂的用量或乳化沥青的浓度得到适宜的黏度。选项B错误，用于半刚性基层的透层油宜紧接在基层碾压成型后表面稍变干燥、但尚未硬化的情况下喷洒。选项C错误，透层油必须洒布均匀，有花白遗漏应人工补洒，喷洒过量的立即撒布石屑或砂吸油，必要时作适当碾压。选项D错误，在无结合料粒料基层上洒布透层油时，宜在铺筑沥青层前1～2d洒布。

2.【多选题】下列设施中，属于交通标志的有( )
A.作业区标志
B.旅游区标志
C.轮廓标
D.防撞护栏
E.公路界碑
参考答案：ABE
解析：本题考查的是交通安全设施的主要构成与功能。交通标志是用图形符号、颜色、形状和文字向交通参与者传递特定信息，用于管理交通的设施，主要起到提示、诱导，指示等作用，使道路使用者安全、快捷到达目的地，促进交通畅通。它主要包括警告标志、禁令标志、指示标志、指路标志、旅游区标志、作业区标志等主标志以及附设在主标志下的辅助标志。里程标(碑)、百米标(桩) 和公路界碑是属于交通标志的范畴，主要作用是标识出道路里程和公路用地界限。

3.【多选题】路基行车带压实度不足的原因有（）。
A.不同类别土混填
B.填土颗粒过大(>10cm)
C.含水量偏离最佳含水量
D.压实遍数过多
E.碾压不均匀，局部有漏压现象
参考答案：ABCE
解析：本题考查的是路基压实质量问题的防治。路基行车带压实度不足的原因： (1)D选项错误，压实遍数不够。 (2)压实机械与填土土质、填土厚度不匹配。 (3)E选项正确，碾压不均匀，局部有漏压现象。 (4)C选项正确，含水量偏离最佳含水量，超过有效压实规定值。 (5)没有对紧前层表面浮土或松软层进行处治。 (6)A选项正确，土场土质种类多，出现不同类别土混填。 (7)B选项正确，填土颗粒过大( >10cm) ，颗粒之间空隙过大，或者填料不符合要求，如粉质土、有机土及高塑性指数的黏土等。综上所述，本题选择ABCE。

4.【单选题】下列关于加筋土挡土墙工程的叙述错误的是( )。
A.加筋土挡土墙一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段
B.加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成
C.加筋土挡土墙的拉筋应按设计采用抗拉强度高、延伸率和蠕变小、抗老化、耐腐蚀和化学稳定性好的材料
D.加筋土挡土墙的拉筋表面应光滑
参考答案：D
解析：本题考查的是防护与支挡工程的施工。加筋土挡土墙是在土中加入拉筋，利用拉筋与土之间的摩擦作用，改善土体的变形条件和提高土体的工程特性，从而达到稳定土体的目的。加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成。一般应用于地形较为平坦且宽敞的填方路段上，在挖方路段或地形陡峭的山坡，由于不利于布置拉筋，一般不宜使用。加筋土是柔性结构物，能够适应地基轻微的变形。加筋土挡土墙的拉筋应按设计采用抗拉强度高、延伸率和蠕变小、抗老化、耐腐蚀和化学稳定性好的材料，表面应有足够的粗糙度。钢拉筋应按设计进行防腐处理。

5.【单选题】当建设工程采用总包和分包模式时，负责编制总体施工组织设计的单位是（）。
A.总包单位
B.分包单位
C.总包单位或分包单位
D.总包单位和分包单位
参考答案：A
解析：当建设工程实行总包和分包时，应由总包单位负责编制施工组织设计或者分阶段施工组织设计。【考点来源】8.4.1公路工程项目施工组织设计编制P281

6.【单选题】计划成本偏差=施工预算成本-责任目标成本，如果结果为正值，表示（）。
A.进度超前
B.计划预控不到位
C.进度拖延
D.计划预控到位
参考答案：B
解析：计划成本偏差=施工预算成本-责任目标成本，正值表示计划预控不到位，不满足该项责任目标成本的要求。

7.【单选题】下列关于预应力混凝土的浇筑，说法错误的是（）。
A.浇筑混凝土前，应对预埋于混凝土中的锚具、管道和钢筋等进行抽样检查，符合要求后方可开始浇筑
B.浇筑混凝土时，宜根据结构或构件的不同形式选用插入式、附着式或平板式等振动器进行振捣
C.对箱梁腹板与底板及顶板连接处的承托、预应力筋锚固区及其他预应力钢束与钢筋密集的部位，应采取有效措施加强振捣
D.用于判断现场预应力混凝土结构或构件强度的混凝土试件，应置于现场与结构或构件同环境、同条件养护
参考答案：A
解析：教材页码：P128-132 本题考查的是钢筋和混凝土施工。预应力混凝土的浇筑： 1.浇筑混凝土前，除应符合现行《公路桥涵施工技术规范》JTG/T3650的有关规定外，尚应对预埋于混凝土中的锚具、管道和钢筋等进行全面检查验收，符合要求后方可开始浇筑。 2.浇筑混凝土时，宜根据结构或构件的不同形式选用插入式、附着式或平板式等振动器进行振捣。对箱梁腹板与底板及顶板连接处的承托、预应力筋锚固区及其他预应力钢束与钢筋密集的部位，应采取有效措施加强振捣；对先张构件应避免振动器碰撞预应力筋；对后张结构应避免振动器碰撞预应力筋的管道、预埋件等。浇筑过程中应随时检查模板、管道、锚固端垫板等的稳固性，保证其位置及尺寸符合设计要求。 3.用于判断现场预应力混凝土结构或构件强度的混凝土试件，应置于现场与结构或构件同环境、同条件养护。

8.【多选题】关于雨期填筑路堤的说法，正确的有( )。
A.路堤应分层填筑，并及时碾压
B.每一填筑层表面应做成1%~2%双向路拱横坡以利于排水
C.填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等
D.雨期填筑路堤旁不得设置取土坑
E.利用挖方土作填料，含水率符合要求时，应随挖随填，及时压实
参考答案：ACE
解析：本题考查的是路基季节性施工。雨期填筑路堤： (1)C选项正确，填料应选用透水性好的碎石土、卵石土、砂砾、石方碎渣和砂类土等。 E选项正确，利用挖方土作填料，含水率符合要求时，应随挖随填，及时压实。含水率过大难以晾晒的土不得用作雨期施工填料。 (2)B选项错误，每一填筑层表面应做成2%~4%双向路拱横坡以利于排水，低洼地带或高出设计洪水位0.5m以下部位应选用透水性好、饱水强度高的填料分层填筑，并及时施作护坡、坡脚等防护工程。 (3)D选项错误，雨期填筑路堤需借土时，取土坑的设置应满足路基稳定的要求。 (4)A选项正确，路堤应分层填筑，并及时碾压。综上所述，本题选择ACE选项。

9.【单选题】竣工验收时，交工验收的分数为87，质量监督机构的分数为93分，竣工委员会的分值为89分，竣工验收的质量评分为（）。
A.优良
B.中等
C.合格
D.不合格
参考答案：A
解析：A选项正确，本题考查的是公路工程竣工验收。竣工验收工程质量评分采取加权平均法计算，其中交工验收工程质量得分权值为0.2，质量监督机构工程质量鉴定得分权值为0.6，竣工验收委员会对工程质量的评分权值为0.2。87×0.2+93×0.6+89×0.2=91，大于90分优良。

10.【多选题】施工成本核算的内容有( ) 。
A.人工费核算
B.材料费核算
C.机械使用费的核算
D.措施费的核算
E.利润的核算
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是公路项目施工成本核算方法。施工成本核算的内容：人工费的核算；材料费核算；机械使用费的核算；措施费的核算；间接费用的核算。

1.【单选题】沥青混合料需要添加纤维稳定剂的沥青混合料是( )。
A.AC
B.AM
C.SMA
D.ATB
参考答案：C
解析：沥青玛蹄脂脂碎石(SMA)是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填于间断级配的矿料骨架中，所形成的沥青混合料。

2.【单选题】根据桥梁涵洞按跨径分类标准，除了圆管涵及箱涵，涵洞的单孔跨径小于（）m。
A.3
B.5
C.6
D.8
参考答案：B
解析：教材页码：P173 本题考查的是涵洞的组成和分类。根据桥梁涵洞按跨径分类标准，涵洞的单孔跨径小于5m，但圆管涵及箱涵不论管径或跨径大小、孔数多少，均称为涵洞。

3.【单选题】下列关于填隙碎石干法施工，说法正确的是（）。
A.初压宜用两轮压路机碾压1～2遍
B.再次撒布填隙料，松铺厚度宜为15～20mm
C.填隙碎石表面空隙全部填满后用重型压路机碾压1～2遍
D.在碾压之前，宜洒少量水，洒水量为2kg／m【sup|2】
参考答案：C
解析：本题考查的是粒料基层（底基层）施工。填隙碎石的干法施工应符合下列规定： (1)A选项错误，初压宜用两轮压路机碾压3~4遍，使集料稳定就位，初压结束时，表面应平整，并具有规定的路拱和纵坡。 (2)B选项错误，填隙料应采用石屑撒布机或类似的设备均匀地撒铺在已压稳的集料层上。松铺厚度宜为25~30mm，必要时，可用人工或机械扫匀。 (3)应采用振动压路机慢速碾压，将全部填隙料振入集料间的空隙中。无振动压路机时，可采用重型振动板。路面两侧宜多压2~3遍。 (4)再次撒布填隙料，松铺厚度宜为20~25mm，应用人工或机械扫匀。选项B错误。 (5)同第(3)款，再次振动碾压；局部多余的填隙料应扫除。 (6)碾压后，应对局部填隙料不足之处进行人工找补，并用振动压路机继续碾压，直到全部空隙被填满，应将局部多余的填隙料扫除。 (7)C选项正确，D选项错误，填隙碎石表面空隙全部填满后，宜再用重型压路机碾压1~2遍。在碾压过程中，不应有任何蠕动现象。在碾压之前，宜在表面洒少量水，洒水量宜不少于3kg/m【sup|2】。 (8)需分层铺筑时，应将已压成的填隙碎石层表面集料外露5~10mm，然后在其上摊铺第二层集料，并按第(1)~(7)款要求施工。

4.【多选题】洞身构造分为( ) 。
A.一次衬砌
B.二次衬砌
C.三次衬砌
D.内装饰
E.顶棚
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是公路隧道的构造。 1.洞身类型：按隧道断面形状分为曲墙式、直墙式和连拱式等。 2.洞身构造：分为一次衬砌和二次衬砌、防排水构造、内装饰、顶棚及路面等。

5.【单选题】拱涵采用回填石时，可采用分层填筑法和（）。
A.单侧倾填法
B.两侧对称倾填法
C.混合填筑法
D.片石套拱法
参考答案：D
解析：教材页码：P176-178 本题考查的是涵洞施工。拱涵采用回填石时，可采用分层填筑法和片石套拱法。片石套拱法是在20cm黏土保护层外的拱涵两侧各3m及拱顶以上1.8m内干码片石、挤紧、平整，以形成套拱。然后先对拱涵两侧至拱脚处这部分进行水平分层填筑，再在拱顶填筑一定高度，最后填筑拱脚以上两侧缺口。倾填法与混合填筑法压实困难，且对拱圈受力不利，选项ABC错误。

6.【单选题】施工方案优化的内容不包括( )。
A.施工方法的优化
B.施工顺序的优化
C.机械成本的优化
D.施工作业组织形式的优化
参考答案：C
解析：本题考查的是公路工程项目施工组织设计的编制。施工方案的优化主要包括：施工方法的优化、施工工序的优化、施工作业组织形式的优化、施工劳动组织优化、施工机械组织优化等。资源利用的优化主要包括：物资采购与供应计划的优化、机械需要计划的优化。

7.【多选题】涵洞按洞顶填土情况分为（）。
A.明涵
B.无压涵
C.半压力涵
D.压力涵
E.暗涵
参考答案：AE
解析：教材页码：P173 本题考查的是涵洞的组成和分类。按洞顶填土情况，涵洞可分为洞顶不填土的明涵和洞顶填土厚度大于50cm的暗涵两类。

8.【多选题】桥梁按其用途可划分为( )。
A.公路桥
B.铁路桥
C.木桥
D.人行桥
E.运水桥
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是桥梁的组成和分类。按用途划分，有公路桥、铁路桥、公路铁路两用桥、农桥、人行桥、运水桥(渡槽)及其他专用桥梁(如通过管路、电缆等)。

9.【多选题】根据《关于开展公路桥梁和隧道工程施工安全风险评估试行工作的通知》，应当施工安全风险评估（）。
A.长度200m的钢筋混凝土拱桥
B.跨径350m的斜拉桥
C.特长隧道
D.浅埋偏压隧道
E.Ⅵ、V级围岩长度超过50m的隧道
参考答案：ACD
解析：公路桥梁和隧道工程应进行安全风险评估范围：选项A，跨径大于或等于150m的钢筋混凝土拱桥。选项B，跨径大于或等于140m的梁式桥，跨径大于400m的斜拉桥，跨径大于1000m的悬索桥。选项C，选项E，长度3000m及以上的隧道工程，VI、V级围岩连续长度超过50m或合计长度占隧道全长的30%及以上的隧道工程。选项D，浅埋、偏压、大跨度、变化断面等结构受力复杂的隧道工程。

10.【单选题】属于公路工程较大设计变更的是( )
A.超过施工图设计批准预算的
B.连续长度1km以上的路线方案调整的
C.互通式立交的数量发生变化的
D.道路使用性能发生变化的
参考答案：A
解析：本题考查的是公路工程设计变更管理相关规定。公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。有下列情形之一的属于较大设计变更： (1)连续长度2km以上的路线方案调整的； (2)连接线的标准和规模发生变化的； (3)特殊不良地质路段处置方案发生变化的； (4)路面结构类型、宽度和厚度发生变化的； (5)大中桥的数量或结构形式发生变化的； (6)隧道的数量或方案发生变化的； (7)互通式立交的位置或方案发生变化的； (8)分离式立交的数量发生变化的； (9)监控、通信系统总体方案发生变化的； (10)管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的； (11)其他单项工程费用变化超过500万元的； (12)超过施工图设计批准预算的。

11.【单选题】桩基础冲击钻孔施工中，当钻孔太深且偏差太大时、正确的处理方式是（）。
A.加大泥浆浓度
B.调整钻孔速度
C.提高孔内水位
D.回填重钻
参考答案：D
解析：D选项正确，施工中注意垂直度校正，2~3m后立即校正，钻孔太深且偏差太大的只有回填重来。

1.【多选题】截流流量大且落差大于4.0m时，可采用（）截流。
A.单戗立堵
B.双戗立堵
C.多戗立堵
D.宽戗立堵
E.平堵
参考答案：BC
解析：截流落差不超过4.0m时，宜选择单戗立堵截流。截流流量大且落差大于4.0m时，可采用双戗或多戗立堵截流。

2.【多选题】根据《水利水电工程施工质量检验与评定规程》SL176—2007，水利水电工程施工质量评定结论须报质量监督机构核备的有( )。
A.重要隐蔽单元工程
B.关键部位单元工程
C.单位工程
D.工程外观
E.工程项目
参考答案：AB
解析：本题考核的是施工质量评定工作的组织要求。重要隐蔽单元工程及关键部位单元工程质量经施工单位自评合格、监理单位抽检后，由项目法人(或委托监理)、监理、设计、施工、工程运行管理(施工阶段已经有时)等单位组成联合小组，共同检查核定其质量等级并填写签证表，报工程质量监督机构核备。选项C、D、E应报质量监督机构核定。注意，分部工程应报质量监督机构核备，大型枢纽工程主要建筑物的分部工程应报质量监督机构核定。

3.【多选题】投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。下列无资格参加项目施工标投标的单位包括（）。
A.招标人的任何不具备独立法人资格的附属机构
B.本标段的代建人
C.本标段的监理人
D.本标段的招标代理机构
E.本标段设计人控股但法定代表人不同的公司
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P275 本题考查的是施工招标投标管理要求。投标人除应具备承担招标项目施工的资质条件、能力和信誉外，还不得存在下列情形之一 : (1)为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位) 。 (2)为招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外。 (3)为招标项目的监理人。 (4)为招标项目的代建人。 (5)为招标项目提供招标代理服务的。 (6)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的。 (7)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的。 (8)与招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。 (9)被责令停业的。 (10)被暂停或取消投标资格的。 (11)财产被接管或冻结的。 (12)在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

4.【多选题】根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223-2008的有关规定，申请竣工验收前，项目法人应组织竣工验收自查。自查工作由项目法人组织，( )等单位的代表参加。
A.施工单位
B.监理单位
C.设计单位
D.质量监督机构
E.运行管理单位
参考答案：ABCE
解析：竣工验收自查：申请竣工验收前，项目法人应组织竣工验收自查。自查工作由项目法人主持，勘测、设计、监理、施工、主要设备制造(供应)商以及运行管理等单位的代表参加。

5.【多选题】水利水电工程中金属结构的主要类型包括( )。
A.闸门
B.启闭机
C.拦污栅
D.压力钢管
E.柴油发电机
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P130-131 水利水电工程金属结构主要有闸门、阀门、拦污栅、压力钢管、启闭机和清污机等，主要钢材有碳素结构钢和低合金结构钢等。

6.【单选题】根据《水利工程建设项目施工监理规范》（SL288-2014），监理单位跟踪检测土方试样的数量应不少于承包人检测数量的( )。
A.3%
B.5%
C.7%
D.10%
参考答案：D
解析：监理机构可采用跟踪检测、平行检测方法对承包人的检验结果进行复核。平行检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的 3%; 重要部位每种强度等级的混凝土最少取样1组；土方试样不应少于承包人检测数量的 5%；重要部位至少取样3组；跟踪检测的检测数量，混凝土试样不应少于承包人检测数量的7% ，土方试样不应少于承包人检测数量的10% 。

7.【单选题】对土坝条形反滤层进行质量检查时，每个取样断面每层取样个数最少需（）个。
A.2
B.4
C.6
D.8
参考答案：B
解析：对条形反滤层，每隔50m设一取样断面，每个取样断面每层取样不得少于4个，均匀分布在断面的不同部位，且层间取样位置应彼此对应。

8.【多选题】冲击式水轮机按射流冲击转轮的方向不同分为( )。
A.混流式
B.水斗式
C.轴流式
D.斜击式
E.双击式
参考答案：BDE
解析：本题考核的是冲击式水轮机分类。冲击式水轮机按射流冲击转轮的方向不同分为水斗式、斜击式和双击式。

9.【单选题】根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》(水建管(2018) 102号)，某省级水行政主管部门考核排名第8，得分92分，其考核结果为（）。
A.A级
B.B级
C.C级
D.D级
参考答案：A
解析：根据《水利部关于修订印发水利建设质量工作考核办法的通知》 (水建管[2018]102号) ，每年对省级水行政主管部门进行水利建设质量工作考核。每年7月1日至次年6月30日为一个考核年度。考核采用评分和排名相结合的综合评定法，满分为100分，其中总体考核得分占考核总分的60%，项目考核得分占考核总分的40%。考核结果分4个等级，分别为A级(考核排名前10名，且得分90分及以上的)、B级(A级以后，且得分80分及以上的)、C级(B级以后，且得分在60分及以上的)、D级(得分60分以下或发生重、特大质量事故的) 。

10.【多选题】关于大体积混凝土温控与检测的说法，正确的有（）。
A.常态混凝土浇筑应采取短间歇均匀上升、分层浇筑的方法
B.成品料仓宜采用简仓
C.水泥运至工地的入罐或入场温度不宜高于75°C
D.常态混凝土的粗集料可采用风冷、浸水、喷淋冷水等预冷措施，喷淋冷水的水温不宜低于5°C
E.拌合楼宜采用加冰、加制冷水拌合混凝土
参考答案：ABE
解析：常态混凝土浇筑应采取短间歇均匀上升、分层浇筑的方法。A选项正确。成品料仓宜采用简仓。B选项正确。水泥运至工地的入罐或入场温度不宜高于65°C，C选项错误。常态混凝土的粗集料可采用风冷、浸水、喷淋冷水等预冷措施，碾压混凝土的粗集料宜采用风冷措施。采用风冷时冷风温度宜比集料冷却终温低10°C，且经风冷的集料终温不应低于0°C。喷淋冷水的水温不宜低于2°C。D选项错。拌合楼宜采用加冰、加制冷水拌合混凝土。E选项正确。

1.【单选题】根据《水土保持法》，在水土保持规划中，对水体流失潜在危险较大的区域，划为( )。
A.水土流失重点考察区
B.水土流失重点监控区
C.水土流失重点预防区
D.水土流失重点治理区
参考答案：C
解析：在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，划定为水土流失重点预防区;对水土流失严重的区域，划定为水土流失重点治理区。

2.【多选题】坝面作业可分为( )等工序。
A.覆盖层清除
B.铺土
C.修整边坡
D.质量检验
E.压实
参考答案：BCE
解析：教材页码：P94-96 坝面作业包括铺土、平土、洒水或晾晒(控制含水量) 、土料压实、修整边坡、铺筑反滤层、排水体及护坡、质量检查等工序。

3.【单选题】质量监督机构对工程项目实施监督在性质上属于( )。
A.强制性的行政监督管理
B.中介组织对工程建设的监督管理
C.项目法人的决策方
D.项目法人的委托方
参考答案：A
解析：教材页码：P364 本题考查的是水利工程质量监督。水利工程质量监督机构是水行政主管部门对工程质量进行监督管理的专职机构，对水利工程质量进行强制性的监督管理。

4.【单选题】根据水利部《水利工程生产安全重大事故隐患判定标准（试行）》，事故隐患排查应从多方面排查，明确事故隐患排查事项和具体内容，以下( )方面不进行排查。
A. 物的不安全状态
B. 人的不安全行为
C. 管理上的缺陷
D. 三级安全教育
参考答案：D
解析：事故隐患排查主要从“物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷”等方面，明确事故隐患排查事项和具体内容。

5.【多选题】根据《水利工程建设安全生产管理规定》的有关规定，对工程建设监理单位安全责任的规定中包括（）。
A.应当严格按照国家的法律法规和技术标准进行工程的监理
B.施工前应当履行有关文件的审查义务
C.应当履行代表项目法人对施工过程中的安全生产情况进行监督检查义务
D.采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的水利工程，应当提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
E.应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全
参考答案：ABC
解析：工程建设监理单位安全责任的规定中包括技术标准、施工前审查和施工过程中监督检查等三个方面。第一个方面是监理人员应当严格按照国家的法律法规和技术标准进行工程的监理。第二个方面是监理单位施工前应当履行有关文件的审查义务。第三个方面是监理单位应当履行代表项目法人对施工过程中的安全生产情况进行监督检查义务。

6.【单选题】根据竣工验收主持单位的要求和项目的具体情况，需要对竣工检测的项目、内容、数量进行审核的单位是( )。
A.项目法人
B.质量监督机构
C.监理单位
D.竣工验收主持单位
参考答案：B
解析：本题考查的是水利工程竣工验收的要求。根据竣工验收主持单位的要求和项目的具体情况，项目法人应负责提出工程质量抽样检测的项目、内容和数量，经质量监督机构审核后报竣工验收主持单位核定。故本题应选B。

7.【单选题】按照《水利水电工程可行性研究报告编制规程》编制的( )经批准后，不得随意修改或变更，在主要内容上有重要变动，应经过原批准机关复审同意。
A.项目建议书
B.可行性研究报告
C.初步设计报告
D.竣工验收报告
参考答案：B
解析：可行性研究报告编制一般委托有相应资格的工程咨询单位或设计单位承担。可行性研究报告经批准后，不得随意修改或变更，在主要内容上有重要变动，应经过原批准机关复审同意。

8.【多选题】水工混凝土粗集料的级配分为四种，常用四级配，即包含（）全部四级集料的混凝土。
A.5-20mm
B.20-40mm
C.40-80mm
D.80-120(或150)mm
E.10-15mm
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是混凝土的分类和质量要求。水工混凝土粗集料的级配分为四种，常用四级配，即包含5-20mm、20-40mm、40-80mm、80-120(或150)mm全部四级集料的混凝土。

9.【多选题】地基处理的常用方法有（）。
A.防渗墙
B.置换法
C.排水法
D.挤实法
E.漂浮法
参考答案：ABCD
解析：地基处理的基本方法： 1.灌浆 2 防渗墙 3. 置换法 4. 排水法 5. 挤实法 6.灌注桩

10.【多选题】下列属于特殊高处作业的是( )。
A.高度超过30m的特级高处作业
B.强风高处作业
C.异温高处作业
D.雨天高处作业
E.悬空高处作业
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P201-209 高处作业的种类分为一般高处作业和特殊高处作业两种。其中特殊高处作业又分为以下几个类别:强风高处作业、异温高处作业、雪天高处作业、雨天高处作业、夜间高处作业、带电高处作业、悬空高处作业、抢救高处作业。一般高处作业系指特殊高处作业以外的高处作业。

11.【单选题】保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位是指( )。
A.保证水位
B.最高洪水位
C.设计水位
D.校核水位
参考答案：A
解析：教材页码：P161-162 本题考查的是防汛抗洪的组织要求。保证水位是指保证江河、湖泊在汛期安全运用的上限水位。相应保证水位时的流量称为安全流量。

1.【单选题】钢筋的级别、种类和直径应按设计要求选用，当需要代换时，应由（　　）单位做变更设计。
A.建设
B.监理
C.施工
D.原设计
参考答案：D
解析：钢筋的级别、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时，应由原设计单位做变更设计

2.【多选题】以下有关地下工程施工缝的有关要求，说法错误的是（）
A.特殊结构部位留设施工缝应经施工单位确认
B.墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上
C.板与墙结合的水平施工缝，宜留在拱、板与墙交接处以上150～300mm处
D.施工缝处理时，已浇筑混凝土的强度不应小于1.2MPa
E.止水条采用搭接连接时，搭接宽度不得小于30mm
参考答案：AC
解析：教材页码：P131-134 B,D,E选项说法正确 A选项错误：特殊结构部位留设施工缝应经设计单位确认 C选项错误：板与墙结合的水平施工缝，宜留在拱、板与墙交接处以下150～300mm处

3.【单选题】下列选项中，属于基层雨期施工的措施是（）。
A.当天挖完、填完、压实，不留后患
B.拌多少、铺多少、压多少，完成多少
C.不允许下层潮湿时施工，及时摊铺、及时完成碾压
D.在施工现场搭可移动的罩棚，以便下雨时能继续完成
参考答案：B
解析：本题考查的是城镇道路工程季节性施工措施。对稳定类材料基层，雨期施工的措施之一是摊铺段不宜过长，应坚持拌多少、铺多少、压多少、完成多少，当日碾压成活。当天挖完、填完、压实，不留后患是土路基雨期施工措施；不允许下层潮湿时施工，及时摊铺、及时完成碾压属于沥青混凝土面层的雨期施工措施；在施工现场搭可移动的罩棚，以便下雨时能继续完成属于水泥混凝土路面雨期施工措施。

4.【多选题】下列关于供热管道用蒸汽清(吹)洗应符合的要求说法错误的是（）。
A.蒸汽吹洗的排汽管应引出室外
B.必须划定安全区、设置标识，在整个吹洗过程中，应有专人值守
C.蒸汽吹洗前应缓慢升温进行暖管
D.吹洗出口管在有条件的情况下，以斜上方60°为宜
E.吹洗次数应为2～3次，每次吹洗20～30min
参考答案：DE
解析：此题考核供热管道用蒸汽吹洗应符合的要求 D选项的正确表述：吹洗出口管在有条件的情况下，以斜上方45°为宜。 E选项的正确表述：吹洗次数应为2～3次，每次的间隔时间宜为20～30min。故选择DE

5.【单选题】调节池的构造形式不包括（）
A.塑料模块
B.管组式
C.钢结构式
D.钢筋混凝土
参考答案：C
解析：调节池常用于雨水管渠中游，是解决下游现状雨水管渠过水能力不足的有效办法，主要包括塑料模块调节池、管组式调节池和钢筋混凝土调节池等。

6.【单选题】沥青降粘类温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的（）
A.3%～4%
B.1%～2%
C.5%～6%
D.0.5%～0.8%
参考答案：A
解析：教材页码：P19-24 沥青降粘类温拌添加剂的掺量一般为最佳沥青用量的3%～4%。故选择A B. 1%～2%：属于干扰项； C. 5%～6%：属于干法添加型表面活性剂的掺量 D. 0.5%～0.8%：属于湿法添加型表面活性剂的掺量

7.【单选题】城市主干道的水泥混凝土路面不宜选择的主要原材料是（）。
A.42.5级以上硅酸盐水泥
B.粒径小于19.00mm的砾石
C.粒径小于31.5mm碎石
D.细度模数在2.5以上的淡化海砂
参考答案：D
解析：教材页码：P6-8 宜采用质地坚硬，细度模数在2.5以上，符合级配规定的洁净粗砂、中砂，技术指标应符合规范要求。使用机制砂时，还应检验磨光值，其值宜大于35，不宜使用抗磨性较差的水成岩类机制砂。海砂不得直接用于混凝土面层。

8.【单选题】全断面法适用于地质条件好的地层、修建跨度不大于（）m的隧道。
A.6
B.8
C.10
D.12
参考答案：B
解析：考查喷锚暗挖（矿山)法开挖方式与选择条件。 <img src="/upload/paperimg/2023032911260916055642e-d4c4015075bd/1447538800.png" style="width:100%;"/>

9.【单选题】干线综合管廊用于容纳城市主干工程管线，采用（）方式建设的综合管廊。
A.独立分舱
B.同舱
C.双舱
D.浅埋沟道
参考答案：A
解析：教材页码：P197-199 干线综合管廊用于容纳城市主干工程管线，采用独立分舱方式建设。

10.【单选题】面层结构除满足设计要求外，应考虑地表水的排放，防止地表水渗入基层；其总厚度要满足防冻层厚度的要求，如果面层厚度不足，则应采用合适的材料设置（）
A.底基层
B.隔离层
C.垫层
D.过渡层
参考答案：C
解析：教材页码：P9-10 面层结构除满足设计要求外，应考虑地表水的排放，防止地表水渗入基层；且其总厚度要满足防冻层厚度的要求，避免路基出现较厚的聚冰带导致路面开裂和过大的不均匀冻胀。如果面层厚度不足，可用水稳定性好的砂砾料或隔温性好的材料设置垫层。故本题选C A. 底基层：主要用于承载扩散荷载，与防冻无关。 B. 隔离层：用于隔绝地下水或毛细水（如土工膜），非防冻措施。 D. 过渡层：通常用于结构层间应力过渡，与防冻无关。

1.【单选题】关于各种注浆法的适用范围，说法错误的是（）。
A.渗透注浆只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石
B.劈裂注浆适用于渗透系数k<10【sup|-4】cm／s、靠静压力难以注入的土层
C.压密注浆常用于中砂地基，黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用
D.压密注浆如遇地层排水困难时，就必须降低注浆速率
参考答案：B
解析：教材页码：P125-129 A选项正确：渗透注浆只适用于中砂以上的砂性土和有裂隙的岩石 B选项错误：劈裂注浆适用于低渗透性的土层；电动化学注浆适用于地基土的渗透系数k<10-4cm／s，只靠一般静压力难以使浆液注入土的孔隙的地层。 C,D选项正确：压密注浆常用于中砂地基，黏土地基中若有适宜的排水条件也可采用。如遇排水困难而可能在土体中引起高孔隙水压力时，就必须采用很低的注浆速率。压密注浆可用于非饱和的土体，以调整不均匀沉降以及在大开挖或隧道开挖时对邻近土进行加固

2.【单选题】有关城镇排水和污水管道建设原则，以下说法存在错误的是（）
A.在雨污分流区，不得雨污水管混接
B.城市绿化，车辆冲扫之类的用水，应优先采用雨水
C.建筑单位向城镇排水设置排污水的，应申请领取相应的许可证
D.除干旱地区外，新区建设应当实行雨水、污水分流
参考答案：B
解析：教材页码：P254 A,C,D选项说法正确 B选项说法有误；国家鼓励城镇污水处理再生利用，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等，应当优先使用再生水。

3.【多选题】经批准临时占用城市道路的单位，应该（）。
A.不损坏所用道路
B.交纳占路费
C.用后恢复道路原状
D.尽量缩短占用期
E.修复或赔偿所损坏的道路
参考答案：ACE
解析：本题考查的是城市道路管理的有关规定。经批准临时占用城市道路的，不得损坏城市道路；占用期满后，应当及时清理占用现场，恢复城市道路原状；损坏城市道路的，应当修复或者给予赔偿。

4.【单选题】安装格栅拱架时，在拱脚处打设锁脚锚管的目的是（）
A.固定拱架的安装位置
B.防止拱架下沉
C.便于拱架与钢筋网连接
D.防止钢筋网脱落
参考答案：B
解析：教材页码：P137-138 A,C,D选项不符合题意在自稳能力较差的土层中安装格栅拱架时，应按设计要求在拱脚处打设锁脚锚管，以防止拱架下沉。正确答案：B

5.【单选题】下列场站构筑物组成中，属于污水构筑物的是（）。
A.吸水井
B.污泥脱水机房
C.管廊桥架
D.进水泵房
参考答案：D
解析：水处理(含调蓄)构筑物，指按水处理工艺设计的构筑物。给水处理构筑物包括配水井、药剂间、混凝沉淀池、澄清池、过滤池、反应池、吸滤池、清水池、二级泵站等。污水处理构筑物包括进水闸井、进水泵房、格筛间、沉砂池、初沉淀池、二次沉淀池、曝气池、氧化沟、生物塘、消化池、沼气储罐等。 AC属于工艺辅助构筑物 B属于辅助建筑物

6.【多选题】关于模板搭设、拆除要求，正确的有（）。
A.安装模板应与钢筋工序配合进行
B.安装墩台模板时，其底部应与基础预埋件连接牢固，上部应采用拉杆固定
C.模板在安装过程中，必须设置防倾覆设施
D.预应力混凝土结构的底模应在结构建立预应力后拆除
E.拆除非承重侧模应在混凝土强度达到2MPa以上
参考答案：ABCD
解析：D选项错误：非承重侧模应在混凝土强度能保证结构棱角不损坏时方可拆除，混凝土强度宜为2.5MPa及以上

7.【单选题】关于热拌沥青混合料面层施工的说法，正确的是（）。
A.铺筑高等级道路沥青混合料时，1台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6m
B.摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，可随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少沥青混合料的离析
C.摊铺的混合料，使用人工反复修整
D.摊铺机开工前应提前0.5～1h预热熨平板使其不低于120℃
参考答案：A
解析：此题考核沥青混合料面层机械摊铺施工铺筑高等级道路沥青混合料时，1台摊铺机的铺筑宽度不宜超过6m; 摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺，不得随意变换速度或中途停顿，以提高平整度，减少沥青混合料的离析;B选项表述错误摊铺机的螺旋布料器转动速度与摊铺速度应保持均衡，摊铺的混合料，不宜用人工反复修整;C选项表述错误摊铺机开工前应提前0.5～1h预热熨平板使其不低于100℃。D选项表述错误故选择A

8.【单选题】采用三辊轴机组铺筑水泥混凝土面层时，在一个作业单元长度内，应采用（）。
A.前进静滚、后退静滚方式作业
B.前进静滚、后退振动方式作业
C.前进振动、后退振动方式作业
D.前进振动、后退静滚方式作业
参考答案：D
解析：教材页码：P23-26 振捣机振实与三辊轴整平工序之间的时间间隔不宜超过15min;在一个作业单元长度内，应采用前进振动、后退静滚方式作业，最佳滚压遍数应经过试验段确定

9.【多选题】以下各项中，属于施工组织设计主要内容的是（）
A.工程概况
B.施工现场平面布置
C.施工技术方案
D.施工准备
E.人员授权委托书
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P276-282 E. 人员授权委托书：属于项目管理文件，非施工组织设计的组成部分施工组织设计主要内容 1）工程概况 2）施工总体部署：施工总体部署应包括主要工程目标、总体组织安排、总体施工安排、施工进度计划及总体资源配置等。 3）施工现场平面布置 4）施工准备（包括技术准备、现场准备、资金准备） 5）施工技术方案 6）主要施工保证措施故本题选ABCD

10.【单选题】钢围堰浮运定位时，应对浮运、就位和灌水着床时的围堰（）进行验算
A.承载力
B.稳定性
C.密封性
D.抗浮性
参考答案：B
解析：教材页码：P60 钢围堰浮运定位时，应对浮运、就位和灌水着床时的围堰稳定性进行验算。正确答案：B A. 承载力：属于围堰设计阶段的验算内容，而非浮运定位阶段的重点。 C. 密封性：已在工厂制作时通过水密性试验检验，非浮运阶段的验算目标。 D. 抗浮性：是围堰下沉后的验算内容（如封底混凝土施工时），而非浮运阶段的核心问题。

11.【单选题】关于生活垃圾填埋场HDPE膜施工说法，错误的是（）。
A .展开后可通过拖动以保证充分搭接
B .冬期严禁铺设
C .车辆不得在HDPE膜上碾压
D .大风天气应临时铺固，停止铺设
参考答案：A
解析：选项A错误，铺设应一次展开到位，不宜展开后再拖动。选项B正确，冬期严禁铺设。选项C正确，施工中应注意保护HDPE膜不受破坏，车辆不得直接在HDPE膜上碾压。选项D正确，施工中需要足够的临时压载物或地锚（沙袋或土工织物卷材）以防止铺设的HDPE膜被大风吹起，避免采用会对HDPE膜产生损坏的物品，在有大风的情况下，HDPE膜须临时锚固，安装工作应停止进行。

1.【多选题】下列关于注浆堵水的说法正确的是（）。
A.注浆堵水有两种方法，一种是预注浆，另一种是壁前注浆
B.预注浆是为了打干井而在井筒掘进前向围岩含水层注浆堵水
C.壁后注浆是为了封住井璧渗水而在井筒掘砌完成后向含水层段的井壁注浆
D.预注浆分成地面预注浆和工作面预注浆两种
E.在预测井简涌水量超过15m³/ h 时，就要采取工作面注浆措施
参考答案：BCD
解析：教材页码：P89-91 A选项错误，BC选项正确：注浆堵水有两种方法：一种是为了打干井而在井筒掘进前向围岩含水层注浆堵水，这种注浆方法称为预注浆，另一种是为了封住井璧渗水而在井筒掘砌完成后向含水层段的井壁注浆，这种注浆方法称为壁后注浆。 D选项正确：预注浆分成地面预注浆和工作面预注浆两种。 E选项错误：一般情况下，在预测井简涌水量超过10m³/ h时，就要采取工作面注浆措施。

2.【单选题】目前在矿山井下巷道中，常用超声波技术测试巷道围岩状态的是（）。
A.断层
B.松动圈
C.应力
D.变形
参考答案：B
解析：判别围岩松动圈大小、分布及其状态，主要通过破裂围岩的物理性质(如声速、电阻、渗透性、电磁波等)变化或是通过直接观测(钻孔取芯、钻孔潜望、钻孔电视或摄影、多点位移测量分析)围岩的破裂与裂隙发育状况来确定。目前应用较多的是用超声波波速和电磁雷达的方法。

3.【单选题】对降水深度要求为16m、土的渗透性又较差的基坑施工，采用( )降水方式较经济。
A.喷射井点
B.多级轻型井点
C.管井井点
D.深井井点
参考答案：A
解析：<img src="/upload/paperimg/202404261933185662301be-a745d08018ed/20240424102331eb9e.png" style="width:100%;"/>

4.【多选题】矿业工程二级注册建造师可以担任施工项目负责人的工程项目有( )
A.合同额1500万元的露天矿山剥离工程
B.年产50万t的高瓦斯矿井工程
C.年产80万t的低瓦斯矿井工程
D.合同额1000万元的选煤厂主厂房工程
E.年产100万t的矿井工程
参考答案：ABCD
解析：二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。中型矿建工程包括: (1)年产45万~90万t/年; (2）单项工程合同额1000万~2000万元。小型矿建工程包括: (1）年产≤30万t /年; ( 2）单项工程合同额<1000万元;等等。

5.【多选题】关于招标投标工作，正确的有（）。
A .开标由招标人主持进行
B .评标过程中可适当调整中标条件
C .中标前不允许投标人彼此商量投标报价
D .招标人应根据评标结果确定中标人
E .招标人可委托评标委员会确定中标人
参考答案：ACDE
解析：评标方法在招标文件中应明确，评标过程中不能改变中标条件。

6.【多选题】预应力钢筋混凝土筒仓的施工主要包括（）。
A.基础的施工
B.筒体的施工
C.仓斗的施工
D.主体的施工
E.仓顶结构的施工
参考答案：ABCE
解析：本题考核的是筒仓的施工。预应力钢筋混凝土筒仓的施工主要包括基础的施工、筒体的施工、仓斗的施工以及仓顶结构的施工。

7.【单选题】立井井筒采用冻结法施工，钻井井筒进入不透水稳定岩层深度不应小于（）。
A.8m
B.10m
C.12m
D.15m
参考答案：B
解析：教材页码：P132-133 立井井筒采用冻结法施工，钻井井筒进入不透水稳定岩层深度不应小于10m。

8.【单选题】基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于（）。
A.0.5m
B.1.0m
C.1.5m
D.2.0m
参考答案：A
解析：教材页码：P51-52 基坑内地下水位应降至拟开挖下层土方的底面以下不小于0.5m。选项A正确。

9.【单选题】施工单位发现井筒施工的质量事故后，正确的做法是( )。
A.立即进行该部位的后续隐蔽工作
B.立即停止该部位施工
C.要求建设单位提出事故处理办法
D.监理工程师独立确定质量问题的原因和性质
参考答案：B
解析：教材页码：P226 选项A：继续进行隐蔽工作会掩盖问题，不利于事故原因的查明及处理；选项B：施工单位发现发生质量事故时，应立即停止有关部位的施工，并及时报告监理工程师（建设单位）和质量主管部门。选项C：施工单位应当先自行分析事故原因并提出初步处理意见后再与建设单位沟通，而不是直接要求建设单位提出处理办法；选项D：虽然监理工程师确实参与了事故原因分析过程，但这通常是在组织设计、施工等多方共同参与的情况下完成的，并非由监理工程师单独决定。工程质量事故发生后，一般可按照下列程序进行处理： (1)当发现工程出现质量缺陷或事故后，监理工程师或质量管理部门首先应以“质量通知单”的形式通知施工单位，并要求停止有质量缺陷部位和预期有关联部位及下道工序施工，需要时还应要求施工单位采取防护措施。同时，要及时上报主管部门。 (2)当施工单位自己发现发生质量事故时，要立即停止有关部位施工，立即报告监理工程师(建设单位)和质量主管部门。 (3)施工单位接到“质量通知单”后在监理工程师的组织与参与下，尽快进行质量事故的调查，写出质量事故的报告。 (4)在事故调查的基础上进行事故原因分析，正确判断事故原因。事故原因分析是事故处理措施方案的基础，监理工程师应组织设计、施工、建设单位等各方参加事故原因分析。 (5)在事故原因分析的基础上，研究制定事故处理方案。 (6)确定处理方案后，由监理工程师指令施工单位按既定的处理方案实施对质量缺陷的处理。 (7)在质量缺陷处理完毕后，监理工程师应组织有关人员对处理的结果进行严格的检查、鉴定和验收，写出“质量事故处理报告”，提交业主或建设单位，并上报有关主管部门。答案应为B。

10.【单选题】施工单位向建设单位提出的费用素赔，不合理的是( )。
A.地质条件变化造成的损失
B.建设单位指令性赶工增加的费用
C.不可抗力导致增加的井巷工程费用
D.施工机械故障造成的损失
参考答案：D
解析：施工机械故障属于施工单位自身原因导致的损失，由施工单位承担费用。

1.【单选题】某立井井筒施工通风系统采用2台型号相同的风机配1趟风筒，风机进行自动切换试验的周期是（）。
A.每班
B.每日
C.每周
D.每旬
参考答案：B
解析：教材页码：P91-94 立井掘进的通风系统设备是由设置在地面的通风机和井内的风筒组成的，通风机一般采用轴流式局部通风机，也可采用离心式通风机。通常布置2台型号相同的风机配1趟风筒，每天需要切换，进行风电闭锁试验。

2.【单选题】根据《煤矿安全规程》（2025年版），关于炮眼的填塞，下列说法正确的是（）。
A.用锚杆将药卷轻轻推入
B.水泡泥剩余部分用煤粉作炮眼封泥
C.炮孔深度超过1m 时，封泥长度不得小于0.6m
D.光面爆破时，周边光爆炮孔应当用炮泥封实 ,且封泥长度不得小于0.3m
参考答案：D
解析：教材页码：P62-67 A选项错误：在装药之前必须清除炮眼内的岩粉或煤粉，再用木质或竹质炮棍将药卷轻轻推入，完成炸药装填后，应按有关规定对炮眼进行填塞。 B选项错误：炮眼封泥必须使用水炮泥，水炮泥剩余的部分应当使用黏土炮泥或者用不燃性、可塑性材料制成的炮泥封实，严禁使用煤粉、块状材料或者其他可燃性材料作炮眼封泥。不允许只装水炮泥而不装黏土炮泥。 C选项错误：炮孔深度超过1m 时，封泥长度不得小于0.5m D选项正确：光面爆破时，周边光爆炮孔应当用炮泥封实 ,且封泥长度不得小于0.3m

3.【单选题】矿区总体设计所依据的资源勘探报告是（）。
A.普查地质报告
B.详查地质报告
C.精查地质报告
D.补充地质报告
参考答案：B
解析：矿业工程项目规划和各种设计均应依据相应的勘查报告来进行。经批准的普查地质报告可作为矿业工程基本建设长远规划的编制依据;详查地质报告可作为矿区总体设计的依据;符合设计要求的精查地质报告可作为矿井初步设计的依据。

4.【单选题】下列关于喷射混凝土支护的说法，错误的是（）。
A.水泥强度等级不应低于42.5级
B.粗骨料粒径不宜大于15mm
C.水泥和速凝剂称量的允许偏差为±3%
D.回弹率边墙不应大于15%
参考答案：C
解析：教材页码：P141-143 C选项错误，为2±%

5.【单选题】下列巷道支护形式,属于积极支护的是（）。
A.可缩性金属支架
B.锚注支护
C.砌碹支护
D.现浇混凝土支护
参考答案：B
解析：巷道支护形式包括支架支护、锚喷支护、衬砌支护和联合支护四类。支架支护是在巷道开挖后进行的，属于被动支护。锚喷支护包括锚杆、锚索、喷混凝土、壁后注浆等几种方式的单一或组合形式，其中在围岩中打入锚杆、锚索实施的是主动积极的支护方法，可以在巷道开挖前进行，尤其是围岩不稳定的情况，实施联合支护和超前支护，有利于巷道围岩的稳定。衬砌支护是在看到开挖后进行砌筑料石或混凝土，属于被动支护。本题的选择项中，巷道采用可缩性金属支架进行支护、砌碹支护、现浇混凝土支护，都是在开挖后进行的，不能发挥围岩的承载性能，而锚注支护是锚杆支护和壁后注浆的组合形式，有利于发挥围岩的自身承载性能，因此，属于积极支护的只有B。

6.【单选题】下列关于巷道炮孔位置的说法中，错误的是（）。
A.布置炮孔时，首先应选择适当的掏槽方式和掏槽位置
B.掏槽孔通常布置在断面的中央偏下，并考虑崩落孔的分布应较为均匀
C.周边孔一般布置在断面轮廓线之内1mm处
D.崩落孔以槽腔为自由面逐层布置，均匀分布在被爆岩体上
参考答案：C
解析：周边孔一般布置在断面轮廓上。故选项C错误。

7.【单选题】生产安全事故发生后各级上报时限正确的是( )。
A.现场人员1h内报告企业负责人
B.企业负责人接报后2h内报告县级及以上人民政府矿山安全监管部门
C.县级及以上地方人民政府矿山安全监管部门接到事故报告后2h内向上一级政府报告
D.国家矿山安全监察局省级局接到事故报告后，应当于48h内在矿山安全生产综合信息系统事故调查子系统现报事故信息
参考答案：D
解析：教材页码：P267-269 矿山发生事故(包括涉险非故)后，事故现场有关人员应当立即报告矿山负责人（选项A错误）；矿山负责人接到报告后，应当于1h内报告事故发生地县级及以上人民政府矿山安全监管部门（选项B错误），同时报告国家矿山安全监察局省级局。发生较大及以上等级事故的，可直接向省级人民政府矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局省级局报告。县级及以上地方人民政府矿山安全监管部门接到事故报告后应当逐级上报，每级上报时间不得超过1h（选项C错误）。其中，接到较大及以上等级事故报告后，应当于1h内快报省级人民政府矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局省级局；接到重大及以上等级事故报告后，在报告省级人民政府矿山安全监管部门和同家矿山安全监察局省级局的同时，可以立即报告国家矿山安全监察局。国家矿山安全监察局省级局接到事故报告后，应当于48h内在矿山安全生产综合信息系统事故调查子系统现报事故信息（选项D正确）。

8.【单选题】材料送检的质量检测方法通常不采用（）。
A.外观检测
B.理化检测
C.无损检测
D.抽样检测
参考答案：D
解析：材料质量检验的方法包括书面检验、外观检验、理化检验和无损检验。

9.【单选题】筒仓的仓顶结构通常为（）。
A.钢筋混凝土结构或钢结构
B.混凝土结构
C.非预应力钢筋混凝土结构
D.混凝土砌块结构
参考答案：A
解析：教材页码：P36-37 筒仓的仓顶结构与筒身的预应力无关，通常为钢筋混凝土结构或钢结构。施工中，首先应进行网架的组装与就位，并做好仓顶结构的防锈蚀和防火处理。选项A正确。选项B、C和D描述的结构形式不符合题目中对于仓顶结构的具体要求。

10.【单选题】施工期间沉陷完成且不受冻害影响的换填地基是（）。
A.灰土桩地基
B.砂和砂石地基
C.强夯地基
D.粉喷桩地基
参考答案：B
解析：教材页码：P49-50 砂和砂石地基防止地下水因毛细作用上升，地基不受冻结影响；用机械或人工都可使地基密实，施工工艺简单，可缩短工期，降低造价等特点。

11.【单选题】预算定额是完成规定计量单位合格分项工程所需的人工、材料、施工机械台班消耗量的标准，是编制地区单位计价表，确定工程价格，编制（）的依据。
A.施工图预算
B.投资估算
C.施工预算
D.设计概算
参考答案：A
解析：教材页码：P251-253 A选项正确：施工图预算是指在施工图设计完成后，按照施工图纸计算的工程量和有关定额规定的各项费用标准等资料，预先计算和确定单项或单位工程造价的文件。预算定额正是编制施工图预算的主要依据之一。 B选项错误：投资估算一般发生在项目的初期阶段，通常基于类似项目的经验数据来进行大致的成本估计，而不会直接使用预算定额作为其主要依据。 C选项错误：施工预算是施工单位内部为组织生产和加强管理，在施工前编制的一种预算，它比施工图预算更详细，但不是预算定额的主要应用范围。 D选项错误：设计概算是在初步设计阶段根据设计意图，通过编制工程概算文件来预测整个工程项目造价的过程。概算定额或指标才是设计概算的主要依据。

1.【单选题】下列橡胶中，属于特种橡胶的是（）
A.丁苯橡胶
B.顺丁橡胶
C.丁腈橡胶
D.氯丁橡胶
参考答案：C
解析：教材页码：P5-7 特种橡胶指具有特殊性能，专供耐热、耐寒、耐化学腐蚀、耐油、耐溶剂、耐辐射等特殊性能要求使用的橡胶，如硅橡胶、氟橡胶、聚氨酯橡胶、丁腈橡胶等。

2.【单选题】试运行中，轧机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于（）次。
A.2
B.3
C.4
D.5
参考答案：D
解析：轧机低速压下装置、高速压下装置往返运转均不应少于5次，高低极限位置准确。

3.【单选题】阀门的壳体试验压力为阀门在20℃时最大允许工作压力的( )倍，密封试验为阀门在20℃时最大允许工作压力的( )倍。
A.1.1，1.1
B.1.1，1.5
C.1.5，1.1
D.1.5，1.5
参考答案：C
解析：教材页码：P118 本题考查的是工业管道施工的技术要求。阀门的壳体试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.5倍，密封试验压力应为阀门在20℃时最大允许工作压力的1.1倍，试验持续时间不得少于5min。无特殊规定时，试验介质温度应为5 ~ 40℃，当低于5℃时，应采取升温措施。

4.【单选题】对于大型浮顶罐的安装组焊方法应选( )。
A.正装法
B.倒装法
C.气顶法
D.水浮法
参考答案：A
解析：教材页码：P156 正装法较适用于大型浮顶罐。包括：架设正装法(包括外搭脚手架正装法、内挂脚手架正装法)、水浮正装法等。

5.【多选题】高压电气设备交接试验时注意的事项有（）。
A.在高压试验设备周围应装设遮拦并悬挂警示牌
B.高压试验结束后，应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电
C.断路器的交流耐压试验应在分闸状态下进行
D.成套设备进行耐压试验时，宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行
E.直流耐压试验电压分阶段升高
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是电气设备的施工技术要求。电气设备交接试验注意事项有： ①在高压试验设备和高电压引出线周围，均应装设遮拦并悬挂警示牌； ②进行高电压试验时，操作人员与高电压回路间应具有足够的安全距离；例如，电压等级6~10KV，不设防护栏时，最小安全距离为0.7m。 ③高压试验结束后，应对直流试验设备及大电容的被测试设备多次放电，放电时间至少1min以上； ④断路器的交流耐压试验应在分、合闸状态下分别进行； ⑤成套设备进行耐压试验时，宜将连接在一起的各种设备分离开来单独进行； ⑥做直流耐压试验时，试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高，每阶段停留1min，并记录泄漏电流。

6.【多选题】流动式起重机的选用步骤中，第一步是根据( )确定起重机的站位位置。
A.现场环境
B.就位位置
C.现场具体情况
D.吊装幅度
E.额定起重量图表
参考答案：BC
解析：3)流动式起重机的选用步骤流动式起重机的选用必须依照其特性曲线图、表进行，选择步骤如下: (1)根据被吊装设备或构件的就位位置、现场具体情况等确定起重机的站车位置，车位置一旦确定，其幅度也就确定了 (2)根据被吊装设备或构件的就位高度、设备尺寸、吊索高度等和站车位置(幅度)，由起重机的起重特性曲线，确定其臂长 (3)根据上述已确定的幅度(回转半径)、臂长，由起重机的起重性能表或起重特性曲线，确定起重机的额定起重量 (4)如果起重机的额定起重量大于计算载荷，则起重机选择合格，否则重新选 (5)计算吊臂与设备之间、吊钩与设备及吊臂之间的安全距离，若符合规范要求，则选择合格，否则重选

7.【多选题】关于地下管道放线测量说法正确的有（）
A.施工控制桩分为中线控制桩和附属构筑物控制桩两种
B.施测时，一般以管道中心线桩为准
C.在恢复中线同时，一般均将管道附属构筑物、涵洞、检查井的位置同时测出
D.以定位时标定的附属构筑物位置为准，在垂直于中线的方向上钉一个控制桩
E.施测时，一般以管道中心线桩为准。在各段中线的延长线上钉设控制桩。若管道直线段较长，也可在中线一侧的管槽边线外测设一条与中线平行的轴线桩，各桩间距以20m为宜，作为恢复中线和控制中线的依据
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P21 本题考查的是地下管道放线测量。以定位时标定的附属构筑物位置为准，在垂直于中线的方向上钉两个控制桩。D错误。 ABCE正确：选项为教材原文。

8.【多选题】汽轮机设备本体安装的主要内容包括（）。
A.检查汽缸、转子、主汽阀等零部件
B.轴承找中
C.汽缸的就位和找中
D.转子就位、通流间隙调整、上下汽缸闭合安装
E.蒸汽管道吹扫液压油系统冲洗
参考答案：BCD
解析：教材页码：P163-168 本题考查的是汽轮机的安装技术要求。汽轮机本体安装：包括汽轮机本体的汽缸、台板和轴承座的就位，汽缸的就位和找中，隔板的就位和找中，轴承找中，转子就位，联轴器找中心，滑销系统检查及安装，通流间隙调整，上下汽缸闭合安装，对汽缸几何尺寸、轴系中心、通流间隙、轴封间隙有影响的热力管道安装等。

9.【单选题】中压管道的范围是( )。
A.0.1MPa ＜ P ＜1.6MPa
B.1.6MPa ＜ P ＜10MPa
C.1.6MPa ≤P ＜10MPa
D.1.6MPa ＜ P ≤ 10MPa
参考答案：D
解析：教材页码：P116-117 本题考查的是工业管道的分类。 <img src="/upload/paperimg/20251024164523757077108-52b47b7f55dd/202510241210203a97.png" style="width:100%;"/>

10.【多选题】根据材料储存与保管要求，针对不同要求的材料库房要采取（）措施。
A.防雨
B.防碰
C.防火
D.防变质
E.防错拿错用
参考答案：ABC
解析：教材页码：P343-344 材料保管要求：专人管理，建立台账，标志清楚，安全防护（对于易燃、易爆、有毒、有害危险品储存要在远离人员密集区的门库房存放，并设专人管理，制定安全操作规程并详细说明该物质的性质、使用注意事项、可能发生的伤害及应采取的救护措施，严格出、入库管理。针对不同要求的材料库房要有防雨、防洪、防碰、防火、防腐、防热、防潮、防冻、防爆、防有害气体泄漏的技术措施。对危险品存放的专用库，应有明显的标识，并配备相应的安全及消防设施和应急器材），分类存放，定期盘点。

1.【单选题】自动人行道进场验收时，必须有型式试验报告复印件的部件是（）。
A.踏板
B.护壁板
C.盖板
D.围裙板
参考答案：A
解析：自动扶梯设备进场验收：设备技术资料必须提供梯级或踏板的型式试验报告复印件。

2.【单选题】部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓安装应满足的要求不包括（）
A.胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于5倍的胀锚地脚螺栓直径
B.安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa
C.钻孔处不得有裂缝，钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰
D.钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配
参考答案：A
解析：教材页码：P108-109 部分静置的简单设备或辅助设备有时采用胀锚地脚螺栓的连接方式。胀锚地脚螺栓安装应满足下列要求: 1)A选项符合题意，胀锚地脚螺栓中心到基础边缘的距离不小于7倍的胀锚地脚螺栓直径。 2)安装胀锚地脚螺栓的基础强度不得小于10MPa。 3)钻孔处不得有裂缝，钻孔时应防止钻头与基础中的钢筋、埋管等相碰。 4)钻孔直径和深度应与胀锚地脚螺栓相匹配。

3.【单选题】垂直管道金属保护层的敷设方法和要求是 ( )
A.由下而上施工，接缝应顺水搭接
B.由上而下施工，接缝应逆水搭接
C.由下而上施工，接缝应逆水搭接
D.由上而下施工，接缝应顺水搭接
参考答案：A
解析：教材页码：P151-153 本题考查的是保护层施工技术要求。在已安装的金属护壳上，严禁踩踏和堆放物品。对于不可避免的踩踏部位，应采取临时防护措施。垂直管道或设备金属保护层的敷设，应由下而上进行施工，接缝应顺水搭接。

4.【单选题】某工业管道的介质温度为320℃，则如果按介质设计温度分类，该管道属于（）。
A.低温管道
B.常温管道
C.中温管道
D.高温管道
参考答案：C
解析：教材页码：P116-117 本题考查的是工业管道的分类。按管道输送介质的设计温度可分为:低温管道、常温管道、中温管道和高温管道。工业管道输送介质的温度范围很大，可作为工业管道分类、分级的重要参数。各行业按设计温度分类的界限存在差异，表4.2-2 为一种较为常见的分类方法。 <img src="/upload/paperimg/20251024164523757077108-52b47b7f55dd/20251024121021d152.png" style="width:100%;"/>

5.【多选题】工程项目索赔发生的原因中，属于不可抗力因素的有（）。
A.台风
B.物价变化
C.地震
D.洪水
E.战争
参考答案：ACDE
解析：本题考查的是机电工程项目索赔。不可抗力因素：如恶劣气候条件、地震、疫情、洪水、战争状态等。

6.【单选题】施工机具按类型和性能参数的选择原则不包括( ).
A.满足工程需要
B.保证质量要求
C.施工方案需要
D.装备规划要求
参考答案：D
解析：施工机具的选择主要按类型、主要性能参数、操作性能来进行，要切合需要、实际可行、经济合理。其选择原则是: 1.施工机具的类型，应满足施工部署中的机械设备供应计划和施工方案的需要。 2.施工机具的主要性能参数，要能满足工程需要和保证质量要求。 3.施工机具的操作性能，要适合工程的具体特点和使用场所的环境条件。 4.能兼顾施工企业近几年的技术进步和市场拓展的需要。 5.尽可能选择操作上安全、简单、可靠，品牌优良且同类设备同一型号的产品。 6.综合考虑机械设备的选择特性。如果有多种机械的技术性能可以满足施工要求，还应综合考虑: (1)各种机械的工作效率、工作质量、使用费和维修费、能源耗费量; (2)占用的操作人员和辅助工作人员; (3)安全性，稳定性，运输、安装、拆卸及操作的难易程度，灵活性; (4)在同--现场服务项目的多少，机械的完好性，维修难易程度; (5)对气候条件的适应性，对环境保护的影响程度等特性进行综合考虑。

7.【多选题】机电工程项目施工单位需要归档的竣工档案中一般施工记录包括（）
A.施工组织设计
B.专项施工方案
C.技术交底
D.施工日志
E.设计变更记录
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P239 一般施工记录。包括:施工组织设计、施工方案、技术交底、施工日志。E选项属于图纸变更记录。

8.【多选题】关于自动化仪表设备安装要求，下列说法中正确的有 ( )
A.显示仪表应安装在便于观察示值的位置
B.仪表不应安装在有振动、潮湿、易受机械损伤的位置
C.直接安装在管道上的仪表，应在设备或管道系统压力试验前拆下
D.仪表接线箱(盒)应采取密封措施，引入口不宜朝上
E.对仪表和仪表电源设备进行绝缘电阻测量时，应有防止弱电设备及电子元件被损坏的措施
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P138-143 本题考查的是自动化仪表设备的安装要求。直接安装在管道上的仪表，宜在管道吹扫后安装，当必须与管道同时安装时，在管道吹扫前应将仪表拆下。选项C错误。

9.【多选题】信息传递方式回访，一般可采用（）等方式。
A.邮件
B.座谈会
C.电话
D.巡回
E.传真
参考答案：ACE
解析：教材页码：P385-386 信息传递方式回访。采用邮件、电话、传真或电子信箱等。

10.【多选题】下列保护控制措施中，属于施工现场环境保护的有（）。
A.水污染控制
B.安全健康保护
C.风险控制
D.土壤保护
E.地下设施保护
参考答案：ADE
解析：教材页码：P316-317 施工现场环境保护：扬尘控制、噪声与振动控制、光污染控制、水污染控制、土壤保护、垃圾控制、地下设施、文物和资源保护。

11.【单选题】建筑管道施工要求中，热水管道安装要求的说法，正确的有（）。
A.平行安装时热水管道应在冷水管道的下方
B.垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧
C.转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧
D.有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道
参考答案：B
解析：本题考查的是建筑管道施工技术要点。冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方，垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。

二级建造师每日一练(2025年12月26日)

二建机电VIP题库三科套餐【法规+管理+机电实务】