二级建造师每日一练-2025年12月19日

1.【单选题】对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应负责返修，造成的损失及返修费用最终由( )负责。
A.监理单位
B.责任方
C.建设单位
D.施工单位
参考答案：B
解析：本题考查的是竣工结算、质量争议的规定。对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。

2.【单选题】关于违约金的说法，错误的有( )。
A.支付违约金是一种民事责任的承担方式
B.约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C.当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款和定金条款
D.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少
参考答案：C
解析：教材页码：P119-122 选项A正确，承担违约责任的种类主要有继续履行、采取补救措施、赔偿损失、违约金与定金等方式。选项BD正确，《民法典》规定，约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。选项C错误，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。

3.【单选题】根据最高人民法院(关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，属于承包人建设工程价款优先受偿权范围的是( )。
A .工程款利息
B .违约金
C .工程价款
D .损害赔偿金
参考答案：C
解析：《民法典》规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一)》规定，承包人根据民法典第807条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。

4.【多选题】下列选项中属于《安全生产法》规定的生产经营单位安全生产责任的有（）。
A .建立健全生产安全事故隐患排查治理制度
B .建立健全重大事故隐患治理督办制度
C .及时发现并消除事故隐患
D .如实记录事故隐患排查治理情况
E .如实向从业人员通报事故隐患排查治理情况
参考答案：ACDE
解析：《安全生产法》第41条规定：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当将重大事故隐患纳入相关信息系统，建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。。因此A、C、D、E选项是生产经营单位应该做的工作，B选项是政府安全生产监督管理部门应该作的工作。

5.【单选题】下列法规中，属于部门规章的是( )。
A.《建设工程质量管理条例》
B.《北京市建筑市场管理条例》
C.《重庆市建设工程造价管理规定》
D.《市政公用设施抗灾设防管理规定》
参考答案：D
解析：部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定”“办法”“实施细则”等。A项属于行政法规；B项属于地方性法规；C项属于地方政府规章；D项属于部门规章。

6.【单选题】甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。根据《建设工程安全生产管理条例》，负责将该事故向有关政府部门上报的单位是（）。
A.甲建设单位
B.乙施工单位
C.丙施工单位
D.项目经理部
参考答案：B
解析：《建设工程安全生产管理条例》第50条规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。所以，应选择B。

7.【单选题】下列关于建设工程总承包的说法，正确的是（）。
A.总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，不可以将自己承包的部分工作交由第三人完成
B.工程总承包单位应同时具有与工程规模相适应的设计和施工资质
C.总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当总承包单位承担责任
D.实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，可由分包单位完成。
参考答案：B
解析：选项A错误。总承包人或者勘察、设计、施工承包人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作交由第三人完成选项B正确。工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。选项C错误。总承包单位将建筑工程分包给其他单位的，应当对分包工程的质量与分包单位承担连带责任选项D错误。实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。

8.【多选题】下列选项中，符合中标及签订合同法定要求的有（）。
A.招标人应自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日
B.对于国有资金控股或占主导地位的项目，应确定评标排名第一的中标候选人为中标人
C.中标通知书只对中标人具有法律效力
D.招标人与中标人应按招标文件和中标人的投标文件订立书面合同
E.招标人和中标人可就所签合同中的价格问题再订立补充协议
参考答案：ABD
解析：教材页码：P103-104 本题考查的知识点为中标的法定要求《招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。故A选项正确。《招标投标法实施条例》还规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。故B选项正确中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。故C选项不正确招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。故D选项正确，E选项不正确

9.【单选题】下列法律文书中，不具有强制执行效力的是（）.
A.由行政主管部门主持达成的调解书
B.仲裁委员会在仲裁程序中形成的调解书
C.人民法院在民事案件审理中制作的调解书
D.由人民调解委员会调解达成的并经人民法院司法确认的调解协议
参考答案：A
解析：执行根据是当事人申请执行、人民法院移交执行以及人民法院采取强制措施的依据。执行根据主要有： (1) 人民法院制作的发生法律效力的民事判决书、裁定书以及生效的调解书等； (2) 人民法院作出的具有财产给付内容的发生法律效力的刑事判决书、裁定书； (3) 仲裁机构制作的依法由人民法院执行的生效仲裁裁决书、仲裁调解书; (4) 公证机关依法作出的赋予强制执行效力的公证债权文书； (5) 人民法院作出的先予执行的裁定、执行回转的裁定以及承认并协助执行外国判决、裁定或裁决的裁定； (6) 我国行政机关作出的法律明确规定由人民法院执行的行政决定； (7) 人民法院依督促程序发布的支付令等。

10.【单选题】关于工程承包活动相关连带责任，下列说法正确的是( )。
A.联合体承包工程其成员之间的连带责任属约定连带责任
B.如果分包单位是经业主认可的，总包单位对其过失不负连带责任
C.工程总分包单位之间的连带责任是法定连带责任
D.负有连带义务的每个承包人，都负有清偿部分债务的义务
参考答案：C
解析：本题考查的知识点为分包单位的责任选项A错误、C正确，我国有关工程总分包、联合承包的连带责任，均属法定连带责任。选项B错误，总承包单位如果要将所承包的工程再分包给他人，应当依法告知建设单位并取得认可。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。选项D错误，《民法典》规定，二人以上依法承担连带责任的，权利人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。连带责任人的责任份额根据各自责任大小确定；难以确定责任大小的，平均承担责任。实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有权向其他连带责任人追偿。

1.【多选题】根据《建设工程监理规范》，项目监理机构对施工单位报送的施工组织设计审查的基本内容有（）。
A.编审程序是否符合相关规定
B.资源供应计划是否满足工程施工需要
C.工程质量保证措施是否符合施工合同要求
D.工程材料质量证明文件是否齐全有效
E.施工总平面布置是否科学合理
参考答案：ABCE
解析：项目监理机构对施工组织设计的审查包括以下基本内容： ①编审程序是否符合相关规定； ②施工进度、施工方案及工程质量保证措施是否符合施工合同要求； ③资源（资金、劳动力、材料、设备）供应计划是否满足工程施工需要； ④安全技术措施是否符合工程建设强制性标准； ⑤施工总平面布置是否科学合理。

2.【多选题】施工成本分析的基本方法有（）。
A.比较法
B.比率法
C.平衡法
D.因素分析法
E.差额计算法
参考答案：ABDE
解析：施工成本的基本方法包括比较法、因素分析法、比率法、差额计算法。

3.【单选题】建设工程固有特性满足要求的程度反映了工程质量的优劣，其中属于隐含特性要求的是（）。
A.标准规定
B.工程合同
C.法律
D.采光良好
参考答案：D
解析：建设工程固有特性包括明示特性和隐含特性。 A、B选项错误，明示特性是指由相关标准规定和合同约定的明确要求； D选项正确，隐含特性则是指客体隐含的内在要求，如住宅建筑应采光良好就是一种隐含特性。 C选项属于干扰选项。

4.【单选题】初始施工进度计划编制完成后，需要检查是否满足要求，下列检查内容中首要检查的是( )。
A.主要施工机具的利用是否均衡
B.主要建筑材料的利用是否均衡
C.总工期是否满足合同约定
D.主要工种的工人是否满足连续施工要求
参考答案：C
解析：教材页码：P31-39 施工进度计划的调整和优化。要检查初始施工进度计划是否满足要求。检查内容包括： ①各工作项目的施工顺序和搭接关系是否合理； ②总工期是否满足合同约定，C选项正确； ③主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求，D选项错误； ④主要施工机具、材料等的利用是否均衡和充分，AB选项错误。

5.【单选题】施工方视项目特点和施工进度控制的需要，编制( )。
A.施工进度计划
B.项目动用前准备工作计划
C.设计进度计划
D.主要设备采购工作计划
参考答案：A
解析：本题考核的是施工方进度控制的任务。施工方进度控制的任务是依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工工作进度，这是施工方履行合同的义务。在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性和直接指导项目施工的进度计划，以及按不同计划周期编制的计划，如年度、季度、月度和旬计划等。

6.【多选题】施工企业投标报价时,企业管理费的计算基础可以为（）
A.分部分项工程费
B.材料费
C.人工费和机械费合计
D.人工费
E.规费
参考答案：ACD
解析：企业管理费费率： 1. 以分部分项工程费为计算基础； 2. 以人工费和机械费合计为计算基础； 3. 以人工费为计算基础

7.【单选题】工程项目质量保证体系中，工作保证体系的目的是( )。
A.建立质量信息系统和明确工作任务
B.建立健全各级组织和工作制度
C.明确工作任务和建立工作制度
D.建立健全各级组织和明确工作任务
参考答案：C
解析：本题考核的是工程项目质量保证体系。工程项目质量保证体系中的工作保证体系主要是明确工作任务和建立工作制度。

8.【单选题】当网络图中某一非关键工作的持续时间拖延δ，且大于该工作的总时差TF时，网络计划总工期将（）。
A.拖延δ
B.拖延δ-TF
C.拖延TF+δ
D.拖延TF-δ
参考答案：B
解析：教材页码：P129-132 本题主要考查总时差的概念。总时差指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间，即工作最迟开始时间与最早开始时间之差，或是最迟完成时间与最早完成时间之差。若非关键工作拖延时间δ小于或等于TF，则总工期不会推延；若大于TF则拖延的时间为δ-TF。

9.【单选题】某分部工程有甲、乙、丙3个施工过程，流水节拍分别为4d、6d、2d，施工段数为6，且甲乙间工艺间歇为1d，乙丙间提前插入时间为2d，现组织等步距的成倍节拍流水施工，则计算工期为( )d。
A.23
B.22
C.21
D.19
参考答案：C
解析：教材页码：P120-123 本题考核的是流水施工工期的计算。流水步距等于流水节拍的最大公约数，K=（4，6，2）=2 在该计划中，施工过程数目为3；专业工作队数目6；施工段数目6；流水步距K=2；工艺间歇为1；提前插入时间为2。因此，其流水施工工期为: T=(m+N-1)K+ΣZ-ΣC=(6+6-1)×2+0+1-2=21d。

10.【单选题】作为施工企业所有安全生产管理制度的核心制度是（）。
A.全员安全生产责任制度
B.安全生产许可证制度
C.政府安全生产监督检查制度
D.安全生产教育培训制度
参考答案：A
解析：全员安全生产责任制是企业所有安全生产管理制度的核心，是企业最基本的安全管理制度，其他安全生产管理制度的建立、执行、修订完善，离不开各岗位相关责任的支持。

1.【单选题】下列混凝土构件尺寸说法正确的是（）
A.矩形截面框架柱的边长不应小于250mm，圆形截面柱的直径不应小于300mm。
B.高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于180mm，多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于150mm。
C.现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于100mm，现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于60mm。
D.预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小于50mm
参考答案：D
解析：教材页码：P18-20 A选项：矩形截面框架柱的边长不应小于300mm，圆形截面柱的直径不应小于350mm。 B选项：高层建筑剪力墙的截面厚度不应小于160mm，多层建筑剪力墙的截面厚度不应小于140mm。 C选项：现浇钢筋混凝土实心楼板的厚度不应小于80mm，现浇空心楼板的顶板、底板厚度均不应小于50mm。 D选项：预制钢筋混凝土实心叠合楼板的预制底板及后浇混凝土厚度均不应小于50mm。

2.【单选题】在墙上留置临时施工洞口，洞口净宽度最大限值为（）cm。
A.80
B.100
C.150
D.200
参考答案：B
解析：教材页码：P151-152 在墙上留置临时施工洞口，其侧边离交接处墙面不应小于500mm，洞口净宽度不应超过1m。

3.【单选题】下列关于脚手架安全控制要点说法不正确的是（）。
A.在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于200mm
B.脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上
C.横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上
D.双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m，高度超过50m的双排脚手架，应采用分段搭设的措施
参考答案：A
解析：教材页码：P269-271 A选项：在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。 B选项：脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端不大于200mm处的立杆上。 C选项：横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 D选项：双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m，高度超过50m的双排脚手架，应采用分段搭设的措施。本题要求选择不正确的选项，所以本题应选A选项。

4.【单选题】某民用建筑工程房间使用面积280m【sup|2】验收时，室内环境污染物浓度检测点数最少应设置（）点。
A.1
B.2
C.3
D.5
参考答案：C
解析：教材页码：P174-175 <img src="/upload/paperimg/20251022142010698383718-4f82a497d3b8/20251021122158b123.png" style="width:100%;"/>

5.【单选题】根据《住宅项目规范》，上层卫生间排水时，在卧室内测得的排水噪声等效声级不应大于（）。
A.30dB
B.33dB
C.35dB
D.37dB
参考答案：B
解析：教材页码：P4-5 根据《住宅项目规范》中的规定，上层卫生间排水时，在卧室内测得的排水噪声等效声级不应大于33dB。这一标准旨在确保住宅建筑内的声环境质量，减少对居民生活的影响。通过合理的管道设计和隔声措施，可以有效控制排水噪声，提高居住舒适度。此外，规范还要求与卧室相邻的卫生间内，排水立管不应贴邻与卧室共用的墙体，并且应采取隔声包覆处理措施，以进一步降低噪声影响。

6.【单选题】填写三级动火申请表的是（）。
A.项目负责人
B.项目责任工程师
C.项目安全负责人
D.班组长
参考答案：D
解析：本题考核知识点为施工现场动火审批程序。 A选项错误，一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部门审查批准后，方可动火。 B选项错误，二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施，填写动火申请表，报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后，方可动火。 C选项错误，为迷惑正确选项，无实际意义。 D选项正确，三级动火作业由所在班组填写动火申请表，经项目责任工程师和项目安全管理部门审查批准后，方可动火。

7.【单选题】下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。
A.施工过程
B.流水强度
C.施工段
D.流水节拍
参考答案：C
解析：教材页码：P218 AB选项错误，属于工艺参数 C选项正确，属于空间参数 D选项错误，属于时间参数

8.【单选题】保温粘结材料复验项目是（）。
A.厚度
B.导热系数
C.冻融循环
D.压缩强度
参考答案：C
解析：教材页码：P159-160 <img src="/upload/paperimg/202406041418172150770f5-7346ec913a9e/20240604134345ff03.png" style="width:100%;"/>

9.【单选题】吊顶工程施工技术要求中，当吊杆长度大于（）时，应设置反支撑。
A.1.5m
B.1.8m
C.2.0m
D.2.5m
参考答案：A
解析：教材页码：P99 当吊杆长度大于1.5m时，应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时，应调整增设吊杆。

10.【多选题】施工部署应包括的内容有（）。
A.工程目标
B.拟投入的最低人数和平均人数
C.资源配置计划
D.工程管理的组织
E.项目管理总体安排
参考答案：ACDE
解析：施工部署应包括的内容有：工程目标、重点和难点分析、工程管理的组织、进度安排和空间组织、“四新”技术、资源配置计划、项目管理总体安排。

1.【单选题】招投标阶段，负责编制工程量清单及数量的单位是（）
A.设计单位
B.监理单位
C.投标人
D.招标人
参考答案：D
解析：我国的公路工程项目招标，一般均由招标单位提供工程量清单。招标单位在编制工程量清单时可参考最新《公路工程标准施工招标文件~ (2018 年版) ，其中有对工程量清单的专门介绍。

2.【单选题】下列措施中，（）不是石灰稳定土底基层裂缝的防治措施。
A.选用塑性指数合适的土
B.控制压实含水量
C.养护结束后应及时铺筑下封层
D.保证拌合遍数
参考答案：C
解析：教材页码：P106-107 本题考查的是无机结合料基层裂缝的防治。石灰稳定土底基层裂缝的预防措施： (1)石灰土成型后应及时洒水或覆盖塑料薄膜养护，或铺上一层素土覆盖。 (2)选用塑性指数合适的土，或适量掺入砂性土、粉煤灰和其他粒料，改善施工用土的土质。 (3)加强剂量控制，使石灰剂量准确，保证拌合遍数和石灰土的均匀性。 (4)控制压实含水量，在较大含水量下压实的石灰土，具有较大的干裂，宜在最佳含水量±1%时压实。 (5)尽量避免在不利季节施工，最好在第一次冰冻来临一个半月前结束施工。选项C，养护结束后应及时铺筑下封层是水泥稳定碎石基层裂缝的防治措施。

3.【单选题】根据公路工程质量事故等级标准，下列所述为重大质量事故的是（）。
A.死亡10人以上，29人以下
B.直接经济损失300万元以上，不满500万元
C.中型水运工程主体结构垮塌、报废的事故
D.特大型桥梁主体结构垮塌
参考答案：D
解析：教材页码：P270 本题考查的是公路工程质量事故管理相关规定。公路水运建设工程质量事故分为特别重大质量事故、重大质量事故、较大质量事故和一般质量事故四个等级；直接经济损失在一般质量事故以下的为质量问题。 1.特别重大质量事故，是指造成直接经济损失1亿元以上的事故。 2.重大质量事故，是指造成直接经济损失5000万元以上1亿元以下，或者特大桥主体结构垮塌、特长隧道结构坍塌，或者大型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。 3.较大质量事故，是指造成直接经济损失1000万元以上5000万元以下，或者高速公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌、路基(行车道宽度)整体滑移，或者中型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。 4.一般质量事故，是指造成直接经济损失100万元以上1000万元以下，或者除高速公路以外的公路项目中桥或大桥主体结构垮塌、中隧道或长隧道结构坍塌，或者小型水运工程主体结构垮塌、报废的事故。

4.【多选题】公路设计变更分为（）。
A.重大设计变更
B.较大设计变更
C.一般设计变更
D.特大设计变更
E.专项设计变更
参考答案：ABC
解析：教材页码：P256 公路工程设计变更分为重大设计变更、较大设计变更和一般设计变更。

5.【多选题】路基技术准备工作的内容主要包括（）。
A.熟悉设计文件
B.现场调查核对
C.设计交桩
D.确定施工方法
E.试验及试验路段施工
参考答案：ABCE
解析：ABCE选项正确，本题考查的是路基施工准备。路基施工前应做好组织、物资和技术三大准备。技术准备工作的内容主要包括熟悉设计文件、现场调查核对、设计交桩、复测与放样、试验及试验路段施工等。

6.【单选题】坐标法放样目前主要采用的仪器是( )。
A.经纬仪
B.红外线测距仪
C.全站仪
D.GPS
参考答案：C
解析：C选项正确，本题考查的是公路工程施工测量方法。坐标法放样根据设计单位布设的导线点和设计单位提供的逐桩坐标表进行放样的一种方法。利用全站仪进行放样。 <img src="/upload/paperimg/202406061451091243316c8-fc0442ceda44/2024020409592525da.png" style="width:100%;"/>

7.【多选题】沥青路面按矿料级配分（）。
A.半开级配沥青混合料
B.开级配沥青混合料
C.密级配沥青混凝土混合料
D.间断级配沥青混合料
E.砂粒式沥青混合料
参考答案：ABCD
解析：本题考查的是沥青路面面层施工。按矿料级配分类： (1)密级配沥青混凝土混合料，代表类型有沥青混凝土、沥青稳定碎石。 (2)半开级配沥青混合料，代表类型有改性沥青稳定碎石，用AM表示。 (3)开级配沥青混合料，代表类型有排水式沥青磨耗层混合料，以OGFC表示；另有排水式沥青稳定碎石基层，以ATPB表示。 (4)间断级配沥青混合料，代表类型有沥青玛蹄脂碎石(SMA)。

8.【单选题】可承担各类桥梁工程的施工企业是（）。
A.桥梁工程专业承包特级企业
B.桥梁工程专业承包一级企业
C.桥梁工程专业承包二级企业
D.桥梁工程专业承包三级企业
参考答案：B
解析：教材页码：P275-276 本题考查的是公路工程施工企业资质管理。桥梁工程专业承包企业分为一级企业、二级企业、三级企业。

9.【单选题】混凝土板养护初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度( )后，行人方可通行。
A.40％
B.50％
C.75％
D.100％
参考答案：A
解析：本题考查的是水泥混凝土路面的施工。混凝土板养护初期，严禁人、畜、车辆通行，在达到设计强度40％后，行人方可通行。在路面养护期间，平交道口应搭建临时便桥，面板达到设计弯拉强度后，方可开放交通。

10.【多选题】关于安全带使用说法，正确的有（）。
A.安全带应低挂高用
B.安全带的安全绳与悬吊绳应共用连接器
C.安全带的安全绳可作为悬吊绳
D.安全带的安全绳不得打结使用
E.安全带的安全绳上不得挂钩
参考答案：DE
解析：本题考查的是公路工程项目安全管理措施。安全带使用除应符合现行《安全带》GB 6095的规定外，还应符合下列规定： ①安全带除应定期检验外，使用前还应进行检查。织带磨损、灼伤、酸碱腐蚀或出现明显变硬、发脆以及金属部件磨损出现明显缺陷或受到冲击后发生明显变形的，应及时报废。 ②安全带应高挂低用，并应扣牢在牢固的物体上。 ③安全带的安全绳不得打结使用，安全绳上不得挂钩。 ④缺少或不易设置安全带吊点的工作场所宜设置安全带母索。 ⑤安全带的各部件不得随意更换或拆除。 ⑥安全绳有效长度不应大于2m，有两根安全绳的安全带，单根绳的有效长度不应大于1.2m。 ⑦严禁安全绳用作悬吊绳。严禁安全绳与悬吊绳共用连接器。新更换安全绳的规格及力学性能必须符合规定，并加设绳套。

1.【多选题】建筑材料按其功能用途分类可分为( )等。
A.结构材料
B.防水材料
C.粘合材料
D.防护材料
E.隔热保温材料
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是建筑材料的类型和特性。按材料功能用途分类：结构材料、防水材料、胶凝材料、装饰材料、防护材料、隔热保温材料。 C选项属于迷惑干扰选项，结合上述内容可知，故本题答案为ABDE。

2.【单选题】根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》（SL 378-2007），采用电力起爆方法开挖隧洞，装炮时，可在30m以外用（）照明。
A.投光灯
B.白炽灯
C.防爆灯
D.节能灯
参考答案：A
解析：采用电力起爆方法，装炮时距工作面30m以内应断开电源，可在30m以外用投光灯或矿灯照明。

3.【单选题】为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中招标人要求计列的费用项目为（）。
A.措施项目
B.零星工作项目
C.分类分项工程项目
D.其他项目
参考答案：D
解析：教材页码：P406-407 其他项目指为完成工程项目施工，发生于该工程施工过程中招标人要求计列的费用项目。其他项目清单中的暂列金额和暂估价两项，指招标人为可能发生的合同变更而预留的金额和暂定项目。

4.【多选题】根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223-2008的有关规定，合同工程完工验收应具备以下条件( )。
A.观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值
B.工程质量缺陷已基本处理并已妥善安排
C.施工现场已经进行清理
D.工程完工结算已完成
E.合同范围内的工程项目已按合同约定完成
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P319-321 合同工程验收需具备的条件： ①合同范围内的工程项目和工作已完成。 ②合同范围内的工程施工质量验收已完成。 ③观测仪器和设备已测得初始值及施工期各项观测值(如有时)。 ④质量缺陷已按要求进行处理。 ⑤工程完工结算已完成或工程计量已确认。 ⑥施工现场具备验收条件。 ⑦应归档文件(资料)已收集、整理。 ⑧历次验收遗留问题已处理，未处理的遗留问题有具体处理意见且不影响合同工程验收。 ⑨合同约定的其他条件。

5.【多选题】施工放样的原则是（）。
A.由整体到局部
B.先控制、后碎部
C.先细部、后控制
D.由整体到控制
E.由细部到局部
参考答案：AB
解析：教材页码：P38-40 本题考查的是水利水电工程施工放样。施工放样的原则是“由整体到局部”“先控制、后碎部”，即由施工控制网测设工程建筑物的主轴线，用以控制工程建筑物的整个位置。根据主轴线来测设工程建筑物细部，保证各部分设计的相对位置。

6.【多选题】坝面作业可分为( )等工序。
A.覆盖层清除
B.铺土
C.修整边坡
D.质量检验
E.压实
参考答案：BCE
解析：坝面作业包括铺土、平土、洒水或晾晒(控制含水量) 、土料压实、修整边坡、铺筑反滤层、排水体及护坡、质量检查等工序。

7.【单选题】根据《水利工程建设项目管理规定（试行）》（2016年修订），下列阶段中，不属于水利工程建设程序的是( )。
A.初步设计
B.项目建议书
C.可行性研究报告
D.预可行性研究
参考答案：D
解析：水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段，各阶段工作实际开展时间可以重叠。

8.【多选题】单位工程验收工作包括的主要内容有( )。
A.检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录
B.检查工程投资控制和资金使用情况
C.检查工程是否按批准的设计内容完成
D.对验收中发现的问题提出处理意见
E.评定工程施工质量等级
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P318-319 单位工程验收主要内容包括：现场检查工程完成情况和工程质量；检查工程是否按批准的设计内容完成；检查分部工程验收有关文件及相关档案资料；评定工程施工质量；检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录；对验收中发现的问题提出处理意见；讨论并通过单位工程验收鉴定书。

9.【单选题】在坝体填筑中，关于结合部位的处理，说法错误的是（）。
A.无论何种坝基，只有填筑厚度达到3m以上时，才可以使用重型压实机械
B.对于基础部位的填土，宜采用薄层、轻碾的方法
C.若岩基干燥可适当洒水，并使用含水量略高的土料
D.靠近混凝土结构物两侧及顶部0.5m范围内填土，不能采用大型机械压实时，可采用小型机械夯实或人工夯实
参考答案：A
解析：本题考查的是土方填筑技术。无论何种坝基，只有填筑厚度达到2m以上时，才可以使用重型压实机械。A选项错。对于基础部位的填土，宜采用薄层、轻碾的方法。B选项正确。若岩基干燥可适当洒水，并使用含水量略高的土料。C选项正确。靠近混凝土结构物两侧及顶部0.5m范围内填土，不能采用大型机械压实时，可采用小型机械夯实或人工夯实。D选项正确。

10.【单选题】采购及保管费指材料采购和保管过程中所发生的各项费用，依材料运到工地仓库价格不包括运输保险费为基准计算。水泥材料采购及保管费费率为( )。
A.3.5%
B.2.2%
C.2.75%
D.3.3%
参考答案：D
解析：水泥、碎石、砂、块石的采购及保管费费率为3.3%。

1.【单选题】城市主干道的水泥混凝土面层不宜选择的主要原材料是( )。
A.42．5级以上硅酸盐水泥
B.粒径小于19．0mm砾石
C.粒径小于31．5mm碎石
D.细度模数在2．5以上的淡化海砂
参考答案：D
解析：教材页码：P6-8 宜采用质地坚硬，细度模数在2.5 以上，符合级配规定的洁净粗砂、中砂，技术指标应符合规范要求。淡化海砂不得用于城镇快速路、主干路、次干路，可用于支路。故选择D 水泥要求：主干路应采用42.5级及以上的道路硅酸盐水泥或硅酸盐水泥（选项A符合要求）。粗集料要求：碎石最大粒径不得大于31.5mm（选项C符合要求）；砾石不宜大于19.0mm（选项B符合要求）。细集料要求：海砂不得直接用于混凝土面层，必须使用淡化海砂且经过净化处理（选项D中"淡化海砂"虽经处理，但不能用在城市主干道）

2.【多选题】深基坑施工时，稳定坑底的措施有( ）。
A.加深围护结构入土深度
B.坑底土体加固
C.坑内井点降水
D.适时施工底板结构
E.加快土方开挖进度
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P125-129 坑底稳定控制： ①保证深基坑坑底稳定的措施有加深围护结构入土深度（A选项）、坑底土体加固（B选项）、坑内井点降水（C选项）等。 ②适时施作底板结构（D选项）。 E选项加快土方开挖进度会导致坑底不稳定，属于错误选项

3.【单选题】在混凝土生产过程中，对砂石料的含水率的检测，每一工作班不应少于( )次。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：A
解析：此题考核混凝土施工原材料计量各种计量器具应按计量法的规定定期检定，保持计量准确。在混凝土生产过程中，应注意控制原材料的计量偏差。对砂石料的含水率的检测，每一工作班不应少于一次。雨期施工应增加测定次数，根据砂石料实际含水量调整砂石料和水的用量。（故选择A）

4.【单选题】某市政工程网络计划如图1所示，其关键线路是（）。 <img src="/upload/paperimg/202104281039221807847d2-bddca9602733/1036312300.jpg" style="width:100%;"/>
A.①→②→③→⑤→⑦→⑧
B.①→②→③→④→⑥→⑦→⑧
C.①→②→③→⑤→⑥→⑦→⑧
D.①→②→④→⑥→⑦→⑧
参考答案：C
解析：计算总工期用“大数相加法”。有四句口诀：“从小往大加，留大将小划，一箭一个数，工期数最大”。起始点①肯定是0。①→②之间是3，在②节点标注3。②→③延续时间是6，③节点就是3+6=9。②→④延续时间是8，④节点是3+8=11；而④节点有两个箭线，要有两个计算结果，③→④是虚工序，9+0=9；④节的两个计算结果11与9相比11大，留11。③→⑤延续时间是12，⑤节点是94-12=21。⑤→⑥是虚工序，21+0=21；④→⑥延续时间是5，11+5=16；⑥节点的数值留大去小，是21。以此类推⑦节点是30，⑧节点即总工期为34。用“相等双线法”计算关键线路。四句口诀是“从大往小减，相等画双线，不等画叉子，双线是关键”。“从大往小减”，即从大的节点号逆着箭线的方向往小的节点号减。⑧节点即总工期是34。⑦→⑧延续时间是4，34-4=30，与⑦节点30相等，⑦→⑧画双线。⑦节点是30，⑥→⑦延续时间是9，30-9=21，与⑥节点21相等，⑥→⑦之间画双线。⑦→⑤延续时间是5，30-5=25，而⑤节点21，与25不相等，所以⑤→⑦画叉子。同理④节点计算结果为21-5=16，不等于11，④→⑥画叉子。⑤→⑥为21-0=21，与⑤节点21相等，⑤→⑥画双线，以此类推，得到⑦→⑧、⑥→⑦、⑤→⑥、③→④、②→③、①→②连续的双线(关键线路)。双线上的节点就是关键线路的节点，即答案C。

5.【单选题】用于沥青路面压实度检测的方法是（）。
A.钻芯法
B.环刀法
C.灌砂法
D.灌水法
参考答案：A
解析：此题考核压实度的测定沥青路面检测方法有两种 1.钻芯法检测 2.核子密度仪检测。 BCD均是路基压实度检测方法。故选择A

6.【单选题】桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。
A.丙酮
B.硅脂
C.清机油
D.脱模剂
参考答案：B
解析：活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦净后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注硅脂。故选择B

7.【单选题】关于下沉式绿地施工，以下说法正确的一项是（）
A.在地下水位较高的地区，应在绿地高处设置出流口
B.道路红线内外绿地的高程一般高于路面并与道路景观相结合
C.绿地内表层土壤入渗能力不够时，可另设置渗透设施
D.应尽量采用本地的、耐淹、耐旱、耐污种类的植物，宜采用木本植物
参考答案：C
解析：A选项错误；在地下水位较高的地区，应在绿地低洼处设置出流口B选项错误；道路红线内外绿地的低于程一般高于路面并与道路景观相结合D选项错误；应尽量采用本地的、耐淹、耐旱、耐污种类的植物，宜采用草本植物

8.【单选题】为避免孔径误差，应认真校核原始水准点和各孔口绝对高程，每根桩开孔前（）。
A.实行签证手续
B.测量钻机平台高程
C.复测桩位孔口高程
D.测量护筒上口高程
参考答案：C
解析：教材页码：P96-98 施工前认真校核原始水准点和各孔口的绝对高程，每根桩开孔前复测一次桩位孔口高程。每根桩孔开孔时，应验证钻头规格，避免因作业人员疏忽错用其他规格的钻头，或因钻头陈旧，磨损导致孔径误差。故选择C

9.【单选题】钻孔埋桩宜用于（）。
A.砂类土、黏性土
B.密实的黏性土、砾石、风化岩
C.软黏土(标准贯入度N＜20)、淤泥质土
D.黏土、砂土、碎石土且河床覆土较厚的情况
参考答案：D
解析：教材页码：P60-62 A选项（砂类土、黏性土）是锤击沉桩的适用条件 B选项（密实的黏性土、砾石、风化岩）是振动沉桩的适用条件 C选项（软黏土、淤泥质土）是静力压桩的适用条件钻孔埋桩宜用于黏土、砂土、碎石土且河床覆土较厚的情况。故选择D

10.【多选题】土工合成材料可置于岩土或其他工程结构内部、表面或各结构层之间，具有（）、隔离等功能。
A.加筋
B.防护
C.过滤
D.排水
E.衬垫
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P18-19 土工合成材料是以人工合成的聚合物为原料制成的各类型产品，是城镇道路岩土工程中应用的合成材料的总称。它可置于岩土或其他工程结构内部、表面或各结构层之间，具有加筋、防护、过滤、排水、隔离等功能。应用时按照其在结构中发挥的主要功能进行选型和设计。故本题选A,B,C,D E. 衬垫：属于土工膜的特殊应用，非基本功能

1.【多选题】矿井施工优选施工方案的具体措施有( )。
A.合理安排，缩短井巷工程关键线路的工程量
B.副井尽量先开工，提前形成提升、排水和供电系统
C.提前形成通风系统，加大通风能力，适应多头掘进需要
D.加大投入，采用先进施工方法，力争加快施工进度
E.全面分析和制定技术安全措施，并组织实施，避免发生重大安全事故
参考答案：ACE
解析：教材页码：P208 ACE选项正确：矿井建设施工优选施工方案的具体措施包括： (1)根据实际情况，综合分析，全面衡量，缩短井巷工程关键线路的工程量。 (2)井巷工程关键路线贯通掘进，由主、副井开拓井底车场、硐室，提前形成永久排水、供电系统，加快主、副井永久提升系统的装备，以适应为矿井加快建设而在提升能力方面的需要，由风井提前开拓巷道，提前形成通风系统，加大通风能力，适应多头掘进需要。 (3)制定单位工程施工技术方案时，必须充分考虑自然条件，全面分析和制定技术安全措施，并组织实施，做到灾害预防措施有力，避免发生重大安全事故。 (4)采用的施工工艺、施工装备，要经方案讨论对比，选择经济合理的工艺和方案。 B选项错误：这一说法并不完全准确。虽然尽早形成提升、排水和供电系统是有益的，但副井是否应先于主井或风井开工需视具体情况而定。 D选项错误：虽然采用先进施工方法确实可以提高施工效率，但单纯强调“加大投入”并不是一个经济合理的措施。优选施工方案应注重经济效益和技术合理性的平衡。因此，答案选A、C、E。

2.【单选题】根据《煤炭建设工程资料管理标准》NB／T51051—2016，属于井巷工程竣工验收资料中技术资料的是（）。
A.开工报告
B.单位工程质量认证书
C.施工组织设计
D.隐蔽工程检查验收记录
参考答案：C
解析：井巷工程项目竣工验收资料的组成由管理资料、技术资料和质量控制资料三大部分组成。按照《煤炭建设工程资料管理标准》，开工报告、单位工程质量认证书属于管理资料；工程技术资料包括(1)施工组织设计及施工方案1)施工组织设计(施工方案)内部审核表2)危险性较大的分部分项工程施工方案专家论证评审表(2)设计变更文件1)设计交底、图纸会审记录2)设计变更通知单3)工程洽商记录；隐蔽工程检查验收记录属于质量控制资料。故答案应选C。

3.【多选题】井筒穿过煤层发生事故，应当尽快做好的工作有（）。
A.立即组织抢险
B.对相关责任人处罚
C.尽快恢复生产
D.尽快消除现场危险
E.上报有关管理部门
参考答案：ADE
解析：事故的应急处理要求：1.发生事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人;负责人接到报告后，应当于1h内报告事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2 .事故发生单位负责人接到事故报告后，应立即启动事故相应应急预案，或者采取:有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。3 .事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭证据。因事故抢险救援必须改变事故现场状况的，应当绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。

4.【多选题】矿业工程二级建造师可以承担的项目有（）。
A.单项工程合同额2000万元的巷道工程
B.瓦斯涌出量为15m³/t，长度1500m的煤巷工程
C.年产90万吨的低瓦斯煤矿建设工程
D.合同额1000万元的隧道工程
E.年产15万吨的铀矿建设工程
参考答案：CDE
解析：教材页码：P165-166 一级注册建造师可担任大、中、小型工程施工项目负责人。二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人。

5.【多选题】关于立井施工机械化配套的内容，说法正确的（）。
A.提升能力与装岩能力配套
B.炮眼深度与一次爆破矸石量配套
C.地面排矸能力与矿车运输能力配套
D.支护能力与掘进能力配套
E.辅助设备与掘砌设备配套
参考答案：ADE
解析：立井井筒施工机械化作业线的配套主要根据设备条件、井筒条件和综合经济效益等方面进行考虑，通常： (1)根据工程的条件、施工队伍的素质和已具有的设备条件等因素，合理选定配套类型； (2)要保证各设备之间的能力匹配，主要应保证提升能力与装岩能力、一次爆破矸石量与装岩能力、地面排矸与提升能力、支护能力与掘进能力以及辅助设备与掘砌能力的匹配； (3)配套方式应与作业方式相适应； (4)配套方式应与设备技术性能相适应； (5)配套方式应与施工队伍的素质相适应； (6)配套方式应尽可能先进、合理； (7)提升能力应适当提高，以提高系统的可靠性。因此，说法正确的是A、D、E。

6.【单选题】井下巷道掘进施工发现有出水征兆时，必须（）。
A.设置防水闸门
B.注浆加固
C.探水前进
D.安设排水设备
参考答案：C
解析：井下采掘作业遇到下列情况时，必须探水前进：①接近含水的断层、流沙层、砾石层、溶洞或陷落柱时；②接近与地表水体或与钻孔相通的地质破碎带时；③接近积水的老窑、旧巷或灌过泥浆的采空区时；④发现有出水征兆时；⑤掘开隔离矿柱或岩柱放水时。

7.【单选题】《企业安全生产标准化基本规范》内容中不属于核心要求的是（　　）。
A.安全投入
B.安全管理制度
C.作业安全管理
D.安全生产方针
参考答案：D
解析：《企业安全生产标准化基本规范》GB／T 33000-2016的内容包括：范围、规范性引用文件、术语和定义、一般要求、核心要求等五章。在核心要求这一章中，对企业安全生产的目标、组织机构、安全投入、安全管理制度、人员教育培训、设备设施运行管理、作业安全管理、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、事故的报告和调查处理、绩效评定和持续改进等方面的内容作了具体规定。其中安全方针不属于核心要求。因此本题答案为D。

8.【单选题】用于地下水位以上，深度5～15m湿陷性黄土或人工填土的地基是（　　）。
A.灰土桩
B.水泥粉煤灰碎石桩
C.深层搅拌法施工
D.碎石桩
参考答案：A
解析：土桩和灰土桩挤密地基是由桩间挤密土和填夯的桩体组成的人工“复合地基”。适用于处理地下水位以上，深度5～15m的湿陷性黄土或人工填土地基。

9.【多选题】下列属于生产安全事故报告内容的是（）。
A.事故发生的时间
B.已采取的措施
C.事故调查组成员组成
D.事故的类别
E.事故初步估计的经济损失
参考答案：ABD
解析：教材页码：P283-285 生产安全事故报告内容事故发生单位概况(单位全称、所有制形式和隶属关系、生产能力、生产状态、证照情况等); 事故发生的时间、地点以及事故现场情况；事故类别(顶板、冲击地压、瓦斯、煤尘、机电、运输、爆破、水害、火灾、其他); 事故的简要经过，入井人数、安全升井人数，事故已经造成伤亡人数、涉险人数、失踪人数和初步估计的直接经济损失；已经采取的措施；其他应当报告的情况。

10.【多选题】矿山地质环境保护的原则有( )。
A.预防为主
B.科学保护
C.谁开发谁保护
D.谁破坏谁治理
E.谁投资谁收益
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P295-296 矿山地质环境保护，坚持预防为主、防治结合，谁开发谁保护、谁破坏谁治理、谁投资谁受益的原则。 A选项：这是矿山地质环境保护的一项基本原则，强调在开发过程中要提前采取措施防止环境问题的发生。 C选项：这条原则明确了开发者的责任，即开发矿产资源的企业或个人应当负责保护因开发活动受到影响的地质环境。 D选项：该原则强调了责任主体对造成的环境破坏有义务进行修复或治理，确保不留下遗留问题给社会。 E选项：这条原则鼓励通过投资于矿山地质环境治理项目来获取相应的经济回报或其他形式的好处，旨在激励更多的资金投入到环境保护中。 B选项：虽然听起来合理，但并不是文中明确提到的原则之一。因此，正确答案为A、C、D、E。

1.【多选题】管道工程施工测量的准备工作包括( )。
A.熟悉设计图纸资料
B.勘察施工现场
C.绘制施测草图
D.编制测量报告
E.确定施测精度
参考答案：ABCE
解析：管道工程施工测量的准备工作 1)熟悉设计图纸资料：包括管道平面图、纵横断面图、标准横断面和附属构筑物图，弄清管线布置及工艺设计和施工安装要求。 2)勘察施工现场：了解设计管线走向，以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。 3)绘制施测草图：根据管道平面图和已有控制点，并结合实际地形，找出有关的施测数据及其相互关系，并绘制施测草图。 4)确定施测精度：根据管道在生产上的不同要求、工程性质、所在位置和管道种类等因素，以确定施测精度。如厂区内部管道比外部要求精度高，不开槽施工比开槽施工测量精度要求高，有压力的管道比无压力管道要求精度高。

2.【多选题】塑料导管穿线施工程序中，包括的工序有( )。
A.选择导线
B.管内穿引线
C.放护圈
D.穿导线
E.绝缘测试
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是建筑电气工程施工程序。管内穿线施工程序：选择导线→管内穿引线→放护圈（金属导管敷设时）→穿导线→导线并头绝缘→线路检查→绝缘测试。

3.【单选题】离心式压缩机试运行中，轴承壳振动速度有效值应小于等于（）mm/s。
A.1.6
B.3.6
C.6.3
D.11.2
参考答案：C
解析：教材页码：P114-116 离心式压缩机试运行中，轴承壳振动速度有效值应小于等于6.3mm/s

4.【多选题】下列石油化工专用设备中，属于分离设备的有（）。
A.分解锅
B.集油器
C.蒸发器
D.洗涤器
E.冷凝器
参考答案：BD
解析：本题重点考查专用设备的分类。主要用于完成介质的流体压力平衡和气体净化分离等的压力容器称为分离设备。如分离器、过滤器、集油器、缓冲器、洗涤器等。A属于反应设备，C、E属于换热设备。

5.【单选题】定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为（）。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
参考答案：D
解析：教材页码：P75-76 定流量系统的各空气处理机组的水流量允许偏差应为 15%。

6.【单选题】室内塑料给水系统在进行压力试验时，正确的是（）。
A.在试验压力下观测10min，压力降不应大于0.02MPa
B.在试验压力下稳压1h，压力降不得超过0.05MPa
C.在工作压力的1.15倍状态下稳压2h，压力降不得超过0.02MPa
D.在试验压力下稳压10min，压力降不得超过0.05MPa
参考答案：B
解析：教材页码：P55-57 室内给水系统：塑料管道系统在试验压力下稳压1h压力降不超过0.05MPa ，然后在工作压力1.15倍状态下稳压2h，压力降不超过0.03MPa ，连接处不得渗漏。

7.【多选题】轧机属于按用途分类的是（）。
A.焊管轧机
B.板带轧机
C.型钢轧机
D.平整机
E.钢管轧机
参考答案：BCE
解析：教材页码：P174-175 BCE属于。按用途可分为开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机(如横轧机、轮箍轧机等)。 AD是按照安装精度等级进行分类的。

8.【单选题】建筑管道施工要求中，热水管道安装要求的说法，正确的有（）。
A.平行安装时热水管道应在冷水管道的下方
B.垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧
C.转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧
D.有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道
参考答案：B
解析：本题考查的是建筑管道施工技术要点。冷热水管道上下平行安装时热水管道应在冷水管道上方，垂直安装时热水管道应在冷水管道左侧。

9.【单选题】工程施工前，应向施工作业人员做施工方案技术交底的人员是（）。
A.施工方案的编制人员
B.项目经理
C.项目技术负责人
D.公司总工程师
参考答案：A
解析：教材页码：P235 本题考查的是施工方案实施。施工方案的编制人员应向施工作业人员做施工方案的技术交底。

10.【多选题】下列工程项目索赔中，属于按索赔目的和要求分类的有（）。
A.工期索赔
B.费用索赔
C.延期索赔
D.工程加速索赔
E.不可抗力事件引起的索赔
参考答案：AB
解析：教材页码：P257-259 AB选项正确，按照索赔目的和要求分类：工期索赔；费用索赔。

二级建造师每日一练(2025年12月19日)

2026年建设工程法规及相关知识教材精讲班