二级建造师每日一练-2026年6月29日

1.【单选题】根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位在拆除工程施工15日前应当将相关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。下列资料中，应当报送备案的是（）。
A.拆除工程的施工合同
B.安全措施计划方案
C.工程监理单位人员名册
D.施工企业资质等级证明
参考答案：D
解析：教材页码：P150-152 建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；选项D正确（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的措施。其他选项如A（拆除工程的施工合同）、B（安全措施计划方案）和C（工程监理单位人员名册）虽然在某些情况下也需要提供或编制，但它们并不属于上述法规明确要求的备案资料范围。

2.【单选题】关于定金的说法，正确的是（）。
A.收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金
B.定金合同自合同订立之日起生效
C.既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
D.定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%
参考答案：C
解析：教材页码：P116-119 选项A错误，收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。选项B错误，定金合同自实际交付定金时成立。选项C正确，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。选项D错误，定金的数额由当事人约定；但是，不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。

3.【单选题】下列关于施工总承包单位和分包单位安全生产责任的说法中，错误的是（）
A.建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责
B.总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务
C.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任．
D.分包单位不服从总承包单位的安全生产管理导致生产安全事故的，总承包单位不承担责任
参考答案：D
解析：教材页码：P167 本题考查的知识点为建设工程总承包的安全责任工程总承包单位对承包范围内工程的安全生产负总责。A选项描述正确。《建设工程安全生产管理条例》规定，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。BC选项描述正确。分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包不免除工程总承包单位的安全责任，D选项描述错误。

4.【单选题】关于质权的说法，错误的是（）。
A.质权包括动产质权和权利质权
B.动产质权自出质人交付质权财产时设立
C.质权人无权收取质押财产的孳息
D.质权人负有妥善保管质押财产的义务
参考答案：C
解析：教材页码：P11-15 选项A正确，质权分为动产质权和权利质权。选项B正确，动产质权自出质人交付质押财产时设立。选项C错误，质权人有权收取质押财产的孳息，但是合同另有约定的除外。选项D正确，质权人负有妥善保管质押财产的义务；因保管不善致使质押财产毁损、灭失的，应当承担赔偿责任。

5.【多选题】根据《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，判断用人单位支付给劳动者的工资是否低于当地最低工资标准时，应当剔除的有（）。
A.延长工作时间工资
B.高温、低温津贴
C.井下工作津贴
D.有毒有害工作津贴
E.工龄工资
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P260 根据《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准：（1）延长工作时间工资；（2）中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；（3）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。

6.【单选题】根据《建设工程企业资质管理制度改革方案》，关于施工企业资质类别和等级的说法，正确的是（）。
A.施工总承包甲级资质可以承担各行业、各等级施工总承包业务
B.专业承包资质和专业作业资质不分等级
C.专业作业资质由审批制改为备案制
D.施工总承包乙级资质承包业务规模不受限制
参考答案：C
解析：教材页码：P54 《建设工程企业资质管理制度改革方案》将10类施工总承包企业特级资质调整为施工综合资质，可承担各行业、各等级施工总承包业务（选项A错误）：保留12类施工总承包资质，将民航工程的专业承包资质整合为施工总承包资质；将36类专业承包资质整合为18类；将施工劳务企业资质改为专业作业资质，由审批制改为备案制（选项C正确）。综合资质和专业作业资质不分等级（选项B错误）；施工总承包资质、专业承包资质等级原则上压减为甲、乙两级（部分专业承包资质不分等级），其中，施工总承包甲级资质在本行业内承揽业务规模不受限制（选项D错误）。

7.【单选题】施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（）。
A.继续按设计文件和图纸施工
B.及时提出意见和建议
C.对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工
D.对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后，按修改后的设计文件和图纸进行施工
参考答案：B
解析：教材页码：P220-222 施工单位不得擅自修改工程设计。施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。选项A，“继续按设计文件和图纸施工”是错误的，因为如果发现设计文件和图纸存在差错仍继续施工，可能会导致工程质量出现问题。选项B，“及时向建设单位或监理单位提出意见和建议”是正确的做法。这样做可以确保问题得到及时处理，并避免不必要的损失和质量问题。选项C和D提到施工单位直接对设计文件进行修改，这是不被允许的行为。根据《建筑法》规定，工程设计的修改应由原设计单位负责，施工单位不得擅自修改工程设计。因此，正确答案为B：及时向建设单位或监理单位提出意见和建议。

8.【单选题】投标人对开标投诉的，依法应当先向（）提出异议。
A.招标人
B.评标委员会
C.纪律检查委员会
D.有关行政监督部门
参考答案：A
解析：教材页码：P101-102 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的投诉，应当先向招标人提出异议。投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。

9.【单选题】关于仲裁庭的组成，以下说法中错误的是（）。
A.仲裁庭可以由三名仲裁员组成，仲裁员可以由当事人选定
B.当事人可以约定由一名仲裁员组成仲裁庭
C.由一名仲裁员组成仲裁庭的，仲裁员不能由当事人选定
D.仲裁庭由三名仲裁员组成的，设首席仲裁员
参考答案：C
解析：教材页码：P290-291 本题考查的知识点为仲裁庭的组成合议仲裁庭，是指由3名仲裁员组成的仲裁庭，即以集体合议的方式对当事人交付仲裁的争议事项进行审理并作出裁决。3名仲裁员组成的合议仲裁庭，设首席仲裁员。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3名仲裁员是首席仲裁员。独任仲裁庭，是指由1名仲裁员组成的仲裁庭，即由1名仲裁员组成仲裁庭对当事人交付仲裁的争议事项进行审理并作出裁决。

10.【多选题】关于法的效力层级的说法，正确的是( )。
A.行政法规的效力高于规章
B.部门规章之间具有同等效力
C.行政法规与地方性法规具有同等效力
D.地方性法规的效力高于同级地方政府规章
E.部门规章效力高于地方政府规章
参考答案：ABD
解析：教材页码：P5-7 A选项正确，C选项错误：行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。 B选项正确，E选项错误：部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。 D选项正确：地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。综上所述：ABD选项正确

1.【单选题】下列关于竞争性谈判的说法，正确的是( )。
A.采用招标所需时间不能满足用户需要的，可以采取竞争性谈判
B.竞争性谈判的采购标的可以是货物、工程和服务
C.谈判小组由采购人的代表和有关专家共5人以上的单数组成
D.为节省采购时间和费用，谈判小组成员可分别与单一供应商进行谈判
参考答案：B
解析：教材页码：P105-107 选项A错误，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的，可以采取竞争性谈判。选项C错误，谈判小组由采购人的代表和有关专家共3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2／3。选项D错误，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。故选B。

2.【单选题】根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）。
A.资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
B.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，可以直接承继原施工企业资质
C.资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
D.项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
参考答案：D
解析：教材页码：P55-57 选项A错误，资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定的，视为准予延续。选项B错误，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。选项C错误，资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质，并向社会公布其建筑业企业资质证书作废，企业应当及时将建筑业企业资质证书交回资质许可机关。选项D正确，未取得施工许可证擅自施工的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请。

3.【多选题】关于民事诉讼中的级别管辖，下列说法正确的有（）。
A.级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限
B.诉讼审判程序为两审终审，因此我国法院也只有两级
C.最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件
D.争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据
E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题
参考答案：DE
解析：教材页码：P293-294 本题考查的知识点为级别管辖级别管辖是确定各级人民法院之间审理第一审民事案件的分工和权限的管辖制度。选项A错误，选项E正确。我国法院有四级，分别是:基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院，每一级均受理一审民事案件。选项BC错误。在实践中，争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据，但各地人民法院确定的级别管辖争议标的数额标准不尽相同。选项D正确。正确答案为DE。

4.【多选题】下列关于我国工程承包制度的说法正确的有（）。
A.建设工程承包制度包括总承包、共同承包、分包等制度
B.建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责
C.共同承包是指施工总分包单位结成非法人共同体承包工程
D.施工分包只限于劳务作业分包
E.建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，钢结构工程除外
参考答案：ABE
解析：教材页码：P89-91 建设工程承包制度包括总承包、共同承包、分包等制度。A选项正确。建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责。B选项正确。共同承包系由两个或两个承包单位临时组成联合体，以同一承包人身份共同承揽项目的行为，在组织上具有合意性和临时性，对外责任上具有连带性。C选项不正确。建设工程施工分包可分为专业工程分包与劳务作业分包。D选项不正确。建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，钢结构工程除外，E选项正确。

5.【多选题】关于土地承包经营权的说法，正确的有（）。
A.土地承包经营权不得互换、转让
B.耕地的承包期为30年
C.林地的承包期为30年至60年
D.草地的承包期为30年至50年
E.土地承包经营权自登记时设立
参考答案：BD
解析：教材页码：P9-11 土地承包经营权人依法对其承包经营的耕地、林地、草地等享有占有、使用和收益的权利，有权从事种植业、林业、畜牧业等农业生产。耕地的承包期为30年（选项B正确）。草地的承包期为30年至50年（选项D正确）。林地的承包期为30年至70年（选项C错误）。承包期限届满，由土地承包经营权人依照农村土地承包的法律规定继续承包。土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立（选项E错误）。登记机构应当向土地承包经营权人发放土地承包经营权证、林权证等证书，并登记造册，确认土地承包经营权。土地承包经营权人依照法律规定，有权将土地承包经营权互换、转让（选项A错误）。未经依法批准，不得将承包地用于非农建设。

6.【单选题】关于劳动合同试用期的说法，正确的是（）。
A.初次订立劳动合同的，可以仅约定试用期，而不约定劳动合同期限
B.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期
C.试用期不包含在劳动合同期限之内
D.劳动合同期限不满1年的，不得约定试用期
参考答案：B
解析：教材页码：P257-258 AC选项错误：劳动合同仅约定试用期的，试用期不成立，该期限为劳动合同期限。 B选项正确：同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。 D选项错误：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月

7.【多选题】下列请求中，属于行政诉讼起诉时，有具体的诉讼请求的有（）。
A.请求判决撤销行政行为
B.请求判决行政机关履行特定法定职责
C.请求判决确认行政行为违法
D.请求一并解决相关民事争议
E.请求进行鉴定或勘验
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P313-314 “有具体的诉讼请求”是指：（1）请求判决撤销或者变更行政行为；（2）请求判决行政机关履行特定法定职责或者给付义务；（3）请求判决确认行政行为违法；（4）请求判决确认行政行为无效；（5）请求判决行政机关予以赔偿或者补偿；（6）请求解决行政协议争议；（7）请求一并审查规章以下规范性文件；（8）请求一并解决相关民事争议；（9）其他诉讼请求。

8.【多选题】根据《标准化法》，下列标准中，属于推荐性标准的有（）。
A.行业标准
B.国际标准
C.团体标准
D.地方标准
E.企业标准
参考答案：AD
解析：教材页码：P196-199 根据《标准化法》的规定，标准分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。强制性标准必须执行。国家鼓励采用推荐性标准。因此，选项A（行业标准）和D（地方标准）正确，它们都是推荐性标准。选项B，不属于《标准化法》中所规定的我国标准体系的分类。选项C和E，团体标准和企业标准由社会团体或企业自行制定，国家鼓励采用，并且这些标准的技术要求不得低于强制性国家标准的相关技术要求，但它们本身并不直接被定义为强制性或推荐性。

9.【单选题】施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费20万元，其拟将租赁费转移给开发商丙，依据《民法典》的规定，其转移债务的必要条件是（）。
A.通知设备租赁公司乙
B.须经设备租赁公司乙同意
C.与开发商达成转让协议
D.要为设备租赁公司提供担保
参考答案：B
解析：教材页码：P129-130 本题考查的是施工合同的变更，为一般考点，债务人将债务的全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债务人或者第三人可以催告债权人在合理期限内予以同意，债权人未作表示的，视为不同意。所以B正确。

10.【单选题】关于团体标准的说法，正确的是( )。
A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准
B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求
C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定
D.团体标准对本团体成员强制通用
参考答案：C
解析：教材页码：P199 本题考查的是工程建设团体标准的制定，为一般考点。A错误，国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准；B错误，国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；C正确，团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要，协调相关市场主体共同制定的标准。D错误，团体标准由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。

11.【单选题】关于建设工程施工合同变更的说法，正确的是（）。
A.发包人可以依据单方意思表示变更合同
B.对于合同变更的内容约定不明确的推定为未变更
C.合同变更与工程变更范围一致
D.合同变更协议自实际履行之日起生效
参考答案：B
解析：教材页码：P129-130 选项A错误，根据《民法典》及相关法律规定，合同的变更需要双方当事人协商一致。发包人不能单方面依据自己的意思表示变更合同。选项B正确，如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，则推定为未变更。这是为了保护当事人的合法权益，避免因约定不明而产生争议。选项C错误，合同变更与工程变更虽然有联系，但范围并不完全一致。合同变更是指对合同内容的修改或补充，而工程变更通常是指设计、施工过程中对工程项目的调整。选项D错误，合同变更协议自双方当事人达成一致意见时生效，而不是从实际履行之日起生效。实际履行可以作为合同变更已经生效的一种证据，但不是合同变更生效的必要条件。

1.【单选题】施工定额的平均先进水平是指在正常的生产条件下（）的水平。
A.个别班组可以接近
B.少数班组经过努力可以达到
C.多数施工班组可以接近
D.多数班组经过努力可以达到
参考答案：D
解析：教材页码：P205-206 施工定额水平必须遵循平均先进的原则。所谓平均先进水平，是指在正常的生产条件下，多数施工班组或生产者经过努力可以达到，少数班组或劳动者可以接近，个别班组或劳动者可以超过的水平。通常这种水平低于先进水平，略高于平均水平。

2.【多选题】下列选项中，属于分部工程质量验收合格条件的有( )。
A.所含分项工程的质量应验收合格
B.质量控制资料应完整、真实
C.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求
D.观感质量应符合要求
E.主要功能项目得抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P191-192 ABCD选项正确，分部工程质量验收合格应符合下列规定： ①所含分项工程的质量应验收合格； ②质量控制资料应完整、真实； ③有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合要求; ④观感质量应符合要求。 E选项是单位工程质量验收的要求之一，而不是分部工程质量验收的要求。

3.【单选题】工程质量的形成过程包括建设工程投资决策和建设实施过程，其中，工程质量形成的关键阶段是（）。
A.工程施工阶段
B.工程投资决策阶段
C.工程勘察设计阶段
D.工程竣工验收阶段
参考答案：A
解析：教材页码：P148-149 工程质量的形成过程包括建设工程投资决策和建设实施过程。在这两个阶段中，关键阶段是工程勘察设计阶段。工程施工阶段是根据合同约定、设计文件和图纸要求，通过施工形成工程实体。这一阶段直接影响工程的最终质量。因此，工程施工阶段是工程质量控制的关键阶段。

4.【单选题】在一定期间和工程量范围内不受工程量变动影响的施工成本，称为( )。
A.直接成本
B.变动成本
C.固定成本
D.间接成本
参考答案：C
解析：教材页码：P201-203 固定成本是指在-定期间和工程量范围内不受工程量变动影响的成本，如办公费、管理人员工资和按直线法计提的固定资产折旧等。

5.【单选题】根据流水施工组织方式的概念，区别流水施工组织方式的特征参数是（）。
A.流水节拍
B.流水步距
C.施工段数
D.施工工期
参考答案：A
解析：教材页码：P117-119 流水节拍是指某一个专业工作队在一个施工段上的施工时间。流水节拍表明流水施工的速度和节奏性。流水节拍小，其流水速度快，节奏感强;反之则相反。流水节拍决定着单位时间的资源供应量，同时，流水节拍也是区别流水施工组织方式的特征参数。

6.【单选题】下列实际进度与计划进度比较分析方法中，既可以进行工作实际进度与计划进度的局部比较，又可用来分析预测工程项目整体进度状况的是（）。
A.横道图比较法
B.S曲线比较法
C.垂直图比较法
D.前锋线比较法
参考答案：D
解析：教材页码：P145-146 A选项错误，横道图比较法成为最常用的实际进度与计划进度比较方法。 B选项错误，S曲线比较法，可在同一坐标系中表示整个工程在不同时点计划累计任务量、实际累计完成任务量及其偏差情况。 C选项错误，使用垂直图不仅时间和空间状况形象直观，而且斜向进度线的斜率还可直观反映各施工过程的进展速度。 D选项正确，前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析预测工程项目整体进度状况。

7.【多选题】按照《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》，需要试行资本金的项目是（）。
A.国有单位的基本建设
B.房地产开发项目
C.国有单位的技术改造项目
D.集体投资项目
E.公益性投资项目
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P1-2 从1996年开始，各种经营性固定资产投资项目，包括国有单位的基本建设、技术改造、房地产开发项目和集体投资项目，试行资本金制度，投资项目必须首先落实资本金才能进行建设。个体和私营企业的经营性投资项目参照该通知的规定执行。公益性投资项目不实行资本金制度。

8.【单选题】当采用不平衡报价法时，招标文件要求投标人对工程量大的项目报"综合单价分析表”投标时，可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得（）一些，而材料费报得（）一些。
A.高，低
B.低，低
C.高，高
D.低，高
参考答案：A
解析：教材页码：P60-62 有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报"综合单价分析表”，投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些。这主要是为了在今后补充项目报价时，可以参考选用"综合单价分析表"中较高的人工费和机械使用费，而材料则往往采用市场价，因而可获得较高收益。

9.【单选题】某工程施工进度计划如下图所示(时间单位：天)，则该计划的计算工期是（）天。 <img src="/upload/paperimg/202510211650437143354f9-a8a3d06bf389/20251020191527f88a.png" style="width:100%;"/>
A.11
B.12
C.13
D.14
参考答案：C
解析：教材页码：P129-132 本题考核的是计算工期的计算。计算工期等于以网络计划的终点节点为箭头节点的各个工作的最早完成时间的最大值。本题中关键线路是：A→B→D→F,计算工期=2+3+4+4=13天。

10.【单选题】关于非节奏流水施工特点的说法，正确的是( )。
A.各专业施工队能够在施工段上连续作业
B.相邻施工过程的流水步距相等
C.施工段之间没有空闲时间
D.专业施工队数大于施工过程数
参考答案：A
解析：教材页码：P123-124 非节奏流水施工具有以下特点： ①各施工过程在各施工段上的流水节拍不全相等; ②相邻施工过程的流水步距不尽相等; ③专业工作队数等于施工过程数; ④各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有的施工段之间可能有空闲时间。

1.【单选题】下列施工质量控制点中，属于从施工技术参数角度进行重点控制的是（）。
A.预应力钢筋的张拉力控制
B.大体积混凝土内外温差控制
C.大模板施工时的模板稳定控制
D.装配式构件吊装中的稳定控制
参考答案：B
解析：教材页码：P184-188 质量控制点中重点控制的对象中施工技术参数，如混凝土的外加剂掺量、水胶比、坍落度、抗压强度、回填土含水量、防水混凝土抗渗等级、大体积混凝土内外温差及混凝土冬期施工受冻临界强度、装配式混凝土预制构件出厂时的强度等技术参数，都属于应重点控制的质量数与指标。选项B正确。选项A属于施工方法与关键操作；选项C属于人的行为；选项D属于施工方法与关键操作。

2.【单选题】企业质量管理体系获准认证的有效期为( )。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年
参考答案：C
解析：教材页码：P157-159 企业质量管理体系获准认证的有效期为3年。获准认证后，企业应通过经常性的内部审核，维持质量管理体系的有效性，并接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。

3.【单选题】《建设工程文件归档规范》，对建设工程文件的基本要求是( )。
A.可以滞后工程建设进度1个月形成，不得事后补编
B.可以事后补编，但须在竣工验收后3个月内完成
C.应在竣工验收时由施工总承包单位组织完成
D.应随工程建设进度同步形成，不得事后补编
参考答案：D
解析：教材页码：P314-316 AB选项错误，D选项正确，建设工程文件应随工程建设进度同步形成，不得事后补编。 C选项错误，建设单位在工程招标及与勘察、设计、施工、监理等单位签订协议、合同时，应明确竣工图的编制单位、工程档案的编制套数、编制费用及承担单位、工程档案的质量要求和移交时间等内容。

4.【单选题】浇筑混凝土施工过程的流水强度是指（）。
A.每工作班浇筑的混凝土立方数
B.浇筑施工队一天浇筑的混凝土立方数
C.投入浇筑工作的施工队数
D.相邻浇筑工程相继开始施工的最小时间间隔
参考答案：A
解析：教材页码：P117-119 流水强度也称为流水能力或生产能力，是指流水施工的某施工过程(或专业工作队)在单位时间内所完成的工程量。例如，浇筑混凝土施工过程的流水强度是指每工作班浇筑的混凝土立方数。

5.【单选题】某双代号网络计划中，工作N的持续时间为6天，最迟完成时间为第25天，该工作三项紧前工作的最早完成时间分为第10天，第12天和第13天，则工作N的总时差是（）天。
A.12
B.8
C.6
D.4
参考答案：C
解析：教材页码：P129-132 本题考查的是双代号网络计划时间参数的计算。工作N的最早开始时间为，其3项紧前工作的最早完成时间的最大值，为第13天。最迟完成时间为第25天，持续时间为6天，则工作N的最迟开始时间，为19天。工作的总时差=最迟开始时间-最早开始时间=6天。

6.【单选题】某网络计划中，工作M的最早完成时间是8天，最迟完成是13天，工作M有两个紧后工作，最早开始时间分别为10天和11天，则工作M的总时差和自由时差分别为（）。
A.5天和2天
B.5天和1天
C.4天和2天
D.4天和1天
参考答案：A
解析：教材页码：P129-132 工作M的总时差=本工作的最迟完成-本工作的最早完成时间=13-8=5天；自由时差=min{紧后工作的最早开始时间-本工作的最早完成时间}=min{10-8，11-8}=2天。

7.【多选题】建设工程施工组织设计的编制依据有( )。
A.工程设计文件
B.施工合同文件
C.监理实施细则
D.工程地质条件
E.施工平面布置图
参考答案：ABD
解析：教材页码：P31-39 施工组织设计的编制依据有： ①工程建设有关法律法规及政策； ②工程建设标准和技术经济指标； ③工程设计文件（A选项正确）； ④工程招标投标文件或施工合同文件（B选项正确）； ⑤工程现场条件，工程地质及水文地质、气象等自然条件（D选项正确）； ⑥与工程有关的资源供应情况； ⑦施工单位的生产能力、机具设备状况及技术水平等。 C选项错误，监理实施细则不是施工组织设计的依据； E选项错误，属于施工组织设计的内容，但不是其依据。

8.【单选题】某工程招标文件中清单工程量为2万m³，合同约定：土方工程综给单价为83元/m³,实际工程增加超过15%时，超过15%以上部分的工程量综合单价调整为80元/m³。经监理人确认的实际工程量为2.7万m³,该土方工程结算金额为（）万元。
A.216.0
B.222.9
C.222.0
D.224.1
参考答案：B
解析：教材页码：P74-76 结算金额=2×（1+15%）×83+[2.7-2×（1+15%）]×80=222.9万元

9.【单选题】施工质量事故等级划分正确的是( )。
A.特别重大事故，重大事故，较大事故，一般事故四个等级
B.特别重大事故，重大事故，一般事故，三个等级
C.重大事故，较大事故，较小事故，三个等级
D.特别重大事故，重大事故，一般事故，较小事故四个等级
参考答案：A
解析：教材页码：P194-195 A选项正确，施工质量事故分为以下4个等级： (1)特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤，或者1亿元及以上直接经济损失的事故。 (2)重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。 (3)较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。 (4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元及以上1000万元以下直接经济损失的事故。

10.【单选题】根据《标准施工招标文件》，征得发包人同意后监理人应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。
A.14
B.21
C.7
D.28
参考答案：C
解析：教材页码：P64-66 发包人应委托监理人发出开工通知，监理人应在开工日期7天前向承包人发出开工通知。

11.【单选题】采用施工总承包招标的工程，投标人投标报价的基础通常是（）。
A.施工图设计
B.技术设计
C.初步设计
D.方案设计
参考答案：A
解析：教材页码：P7 采用施工总承包模式，投标人通常以施工图设计为基础进行投标报价，在工程开工前即有较为明确的合同价。

1.【多选题】下列钢筋性能指标中，属于钢筋力学性能指标的有( )。
A.拉伸性能
B.弯曲性能
C.冲击性能
D.焊接性能
E.疲劳性能
参考答案：ACE
解析：教材页码：P25-26 ACE选项：力学性能是钢材最重要的使用性能，包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 BD选项：工艺性能表示钢材在各种加工过程中的行为，包括弯曲性能和焊接性能等。

2.【单选题】冬期施工混凝土搅拌前，可以直接加热的原材料是（）。
A.水泥
B.外加剂
C.矿物掺合料
D.水
参考答案：D
解析：教材页码：P115-116 冬期施工混凝土搅拌前，原材料的预热应符合下列规定： 1）宜加热拌合水。（D选项） 2）水泥、外加剂、矿物掺合料不得直接加热，应事先贮于暖棚内预热。（ABC选项）

3.【多选题】关于混凝土工程高温天气施工的说法，正确的有（）。
A.混凝土坍落度不宜小于70mm
B.混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃
C.普通混凝土浇筑入模温度不应高于30℃
D.混凝土浇筑宜在早间或晚间进行，宜连续浇筑
E.宜采用低水泥用量的原则，并可采用粉煤灰取代部分水泥
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P120-121 A选项，混凝土坍落度不宜小于70mm。 B选项，混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃。必要时，可采取掺加干冰等附加控温措施。 C选项，混凝土浇筑入模温度不应高于35℃。 D选项，混凝土浇筑宜在早间或晚间进行，宜连续浇筑。 E选项，宜采用低水泥用量的原则，并可采用粉煤灰取代部分水泥。宜选用水化热较低的水泥。

4.【单选题】（）适用于测设点靠近控制点，便于量距的地方。
A.极坐标法
B.角度前方交会法
C.直角坐标法
D.方向线交会法
参考答案：A
解析：教材页码：P45-46 A选项：极坐标法适用于测设点靠近控制点，便于量距的地方。 B选项：角度前方交会法，适用于不便量距或测设点远离控制点的地方。 C选项：当建筑场地的施工控制网为方格网或轴线形式时，采用直角坐标法放线最为方便。 D选项：方向线交会法，这种方法的特点是：测定点由相对应的两已知点或两定向点的方向线交会而得。方向线的设立可以用经纬仪，也可以用细线绳。

5.【单选题】关于建筑外墙防水设计的说法，正确的是（　　）。
A.采用涂料或块材饰面时，防水层可采用聚合物水泥防水砂浆
B.当外墙保温层选用矿物棉保温材料时，防水层宜采用防水隔气膜
C.外墙防水层应止于门窗洞口边
D.穿过外墙的管道宜采用套管，套管应外高内低
参考答案：A
解析：教材页码：P92-94 A选项正确：采用涂料或块材饰面时，防水层可采用聚合物水泥防水砂浆。 B选项错误：当外墙保温层选用矿物棉保温材料时，防水层宜采用防水透气膜，以允许内部潮气散发，而非防水隔气膜。 C选项错误：外墙防水层应延伸至门窗洞口边，形成连续封闭的防水体系。 D选项错误：穿过外墙的管道宜采用套管，套管应内高外低，防止雨水倒灌。

6.【多选题】大体积混凝土采用60d强度作为指标时，应将其作为混凝土配合比的设计依据。下列关于配合比的说法，正确的是（）。
A.坍落度不宜大于160mm
B.拌合水用量不宜大于170kg/m【sup|3】
C.水胶比不宜大于0.45
D.砂率宜为38%～45%
E.水泥用量不少于320kg/m3
参考答案：BCD
解析：教材页码：P56-57 大体积混凝土采用60d或90d强度作为指标时，应将其作为混凝土配合比的设计依据。所配制的混凝土拌合物的坍落度不宜大于180mm。拌合水用量不宜大于170kg/m³;水胶比不宜大于0.45;砂率宜为38%～45%。

7.【单选题】公共建筑屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的（）。
A.30%
B.10%
C.20%
D.35%
参考答案：C
解析：教材页码：P5-6 公共建筑外窗的可开启面积不小于外窗总面积的30%;透明幕墙应具有可开启部分或设有通风换气装置；屋顶透明部分的面积不大于屋顶总面积的20%。

8.【多选题】建筑结构的可靠性包括( )。【过期考点】
A.安全性
B.适用性
C.经济性
D.耐久性
E.美观性
参考答案：ABD
解析：教材页码：P13-17 结构的可靠性包括结构的安全性、适用性、耐久性。 A选项正确，是结构可靠性的关键组成部分。 B选项正确，也是结构可靠性的关键组成部分。 C选项错误，虽然经济性是一个重要的设计考虑因素，但它不属于结构可靠性的范畴。 D选项正确，是结构可靠性的关键组成部分。 E选项错误，虽然美观性是建筑设计的一个重要方面，但它不属于结构可靠性的范畴。

9.【多选题】关于外用电梯安全控制要点的说法，正确的有( )。
A.外用电梯梯笼乘人、载物时，严禁超载使用
B.外用电梯的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行
C.暴风雨过后，应组织对电梯各有关安全装置进行一次全面检查
D.外用电梯底笼周围2.0m范围内必须设置牢固的防护栏杆
E.外用电梯与各层站过桥和运输通道，进出口处尚应设置常闭型的防护门
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P285 A选项：外用电梯梯笼乘人、载物时，应使载荷均匀分布，防止偏重，严禁超载使用。 B选项：外用电梯的安装和拆卸作业必须由取得相应资质的专业队伍进行，安装完毕经验收合格之日起30日内，由使用单位向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记。 C选项：外用电梯在大雨、大雾和六级及六级以上大风天气时，应停止使用。暴风雨过后，应组织对电梯各有关安全装置进行一次全面检查。 D选项：外用电梯底笼周围2.5m范围内必须设置牢固的防护栏杆，进出口处的上部应根据电梯高度搭设足够尺寸和强度的防护棚。 E选项：外用电梯与各层站过桥和运输通道，除应在两侧设置安全防护栏杆、挡脚板并用安全立网封闭外，进出口处尚应设置常闭型的防护门。

10.【多选题】基坑（槽）验槽时，应重点观察的部位有（）。
A.承重墙下
B.柱基
C.非承重墙下
D.墙角
E.其他受力较大部位
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P55-56 ABDE选项正确：验槽时应重点观察柱基、墙角、承重墙下或其他受力较大部位，如有异常部位，要会同勘察、设计等有关单位进行处理。 C选项错误：非承重墙没那么重要。

1.【多选题】地面节能工程保温材料进场时，应进行性能指标的复验项目有( )。
A.厚度
B.密度
C.导热系数
D.抗拉强度
E.压缩强度
参考答案：BCE
解析：教材页码：P169-172 AC选项错误：不属于。 BDE选项正确：地面节能工程使用的保温材料进场时，应对其导热系数或热阻、密度、压缩强度或抗压强度、吸水率、燃烧性能(不燃材料除外)等进行复验，复验应为见证取样检验。

2.【单选题】水泥强度等级是根据胶砂法测定水泥（）的抗压强度和抗折强度来判定。
A.3d和7d
B.3d和28d
C.7d和14d
D.7d和28d
参考答案：B
解析：教材页码：P26-27 国家标准规定，采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度，根据测定结果来确定该水泥的强度等级。

3.【单选题】框架结构的主要缺点是（）。
A.建筑平面布置不灵活
B.很难形成较大的建筑空间
C.立面处理比较方便
D.侧向刚度较小
参考答案：D
解析：教材页码：P12-13 ABC选项：优点是建筑平面布置灵活，可形成较大的建筑空间，建筑立面处理也比较方便。 D选项：缺点是侧向刚度较小，当层数较多时，会产生过大的侧移，易引起非结构性构件(如隔墙、装饰等）破坏进而影响使用。

4.【单选题】砂浆强度等级立方体试件的边长是( )mm。
A.70
B.70.2
C.70.5
D.70.7
参考答案：D
解析：教材页码：P30-32 砌筑砂浆的强度用强度等级来表示。砂浆强度等级是以边长为70.7mm 的立方体试件，在标准养护条件下，用标准试验方法测得28d龄期的抗压强度值(单位为MPa) 确定。

5.【多选题】关于屋面涂膜防水层施工的说法，正确的有（）。
A.采用溶剂型涂料时，屋面基层应干燥
B.最上面的涂膜厚度不应小于1.0mm
C.防水涂料应多遍均匀涂布，涂膜总厚度应符合设计要求
D.涂膜间夹铺胎体增强材料时，宜边涂布边铺胎体
E.涂膜施工应先进行大面积涂布，再做好细部处理
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P83 A选项：当采用溶剂型、热熔型和反应固化型防水涂料时，基层应干燥。 B选项：最上面的涂膜厚度不应小于1.0mm。 C选项：防水涂料应多遍均匀涂布，涂膜总厚度应符合设计要求。 D选项：涂膜间夹铺胎体增强材料时，宜边涂布边铺胎体。 E选项：涂膜施工应先做好细部处理，再进行大面积涂布。

6.【多选题】关于柱钢筋绑扎的说法，正确的是（）。
A.框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在柱子纵向钢筋外侧
B.柱中的竖向钢筋搭接时，中间钢筋的弯钩应与模板呈45°
C.多边形柱为模板内角的平分角，圆形柱应与模板切线垂直
D.角部的竖向钢筋搭接时，角部钢筋的弯钩应与模板呈90°
E.柱钢筋的绑扎应在柱模板安装前进行
参考答案：CE
解析：教材页码：P63-65 A选项：框架梁、牛腿及柱帽等钢筋，应放在柱子纵向钢筋的内侧。 BCD选项：柱中的竖向钢筋搭接时，角部箍筋的弯钩应与模板成45°(多边形柱为模板内角的平分角，圆形柱应与模板切线垂直），中间箍筋的弯钩应与模板成90°。 E选项：柱钢筋的绑扎应在柱模板安装前进行。

7.【多选题】钢材应进行抽样复验的情况有( )。
A.设计有复验要求的钢材
B.钢材混批
C.国外进口钢材
D.大跨度钢结构所用钢材
E.对质量有疑义的钢材
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P238 对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验: ①国外进口钢材;（C选项） ②钢材混批；（B选项） ③板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板； ④建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材；（D选项） ⑤设计有复验要求的钢材；（A选项） ⑥对质量有疑义的钢材。（E选项）钢材复验内容应包括力学性能试验和化学成分分析，其取样、制样及试验方法可按相关试验标准或其他现行标准执行。

8.【多选题】围护结构保温层的隔热方法有（）。
A.外表面采用浅色处理
B.增设墙面遮阳
C.增设墙面绿化
D.设置通风间层
E.外设铝箔隔热层
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P5-6 围护结构保温层隔热的方法：外表面采用浅色处理，增设墙面遮阳以及绿化；设置通风间层，内设铝箔隔热层。

9.【单选题】单位工程的验收应由( )来组织。
A.建设单位项目负责人
B.施工单位项目负责人
C.监理单位项目负责人
D.当地建设行政主管部门项目负责人
参考答案：A
解析：教材页码：P260-261 建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。

10.【多选题】关于地基处理中，水泥土搅拌法的说法正确的有（）。
A.搅拌桩施工时，停浆(灰)面应高于桩顶设计标高300mm
B.搅拌桩施工时，停浆(灰)面应高于桩顶设计标高500mm
C.在开挖基坑时，应将搅拌桩顶端施工质量较差的桩段用人工挖除
D.在开挖基坑时，应将搅拌桩顶端施工质量较差的桩段用机械挖除
E.在开挖基坑时，应将搅拌桩顶端施工质量较差的桩段用人工和机械配合挖除
参考答案：BC
解析：教材页码：P148-149 AB选项：搅拌桩施工时，停浆（灰）面应高于桩顶设计标高500mm。 CDE选项：在开挖基坑时，应将搅拌桩顶端施工质量较差的桩段用人工挖除。

11.【单选题】多层砖砌体房屋构造柱与墙连接处的构造要求正确的是( )。
A.应砌成马牙槎，沿墙高每隔500mm设拉结钢筋
B.应砌成直槎，沿墙高每隔500mm设拉结钢筋
C.应砌成马牙槎，沿墙高每隔1000mm设拉结钢筋
D.应砌成直槎，沿墙高每隔1000mm设拉结钢筋
参考答案：A
解析：教材页码：P69-70 设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房，应先绑扎钢筋，然后砌砖墙，最后浇筑混凝土。墙与柱应沿高度方向每500mm设2∅6拉筋（一砖墙），每边伸入墙内不应少于1m;构造柱应与圈梁连接；砖墙应砌成马牙槎，每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm，马牙槎从每层柱脚开始，先退后进。该层构造柱混凝土浇筑完以后，才能进行上一层施工。

1.【单选题】评价沥青混合料抗塑性变形能力的指标是( )。
A.稳定度
B.沥青饱和度
C.流值
D.空隙率
参考答案：C
解析：教材页码：P104 本题考查的是马歇尔试验检测。流值是评价沥青混合料抗塑性变形能力的指标；稳定度是指沥青混合料在外力作用下抵抗变形的能力；沥青饱和度指压实沥青混合料试件中沥青实体体积占矿料骨架实体以外的空间体积的百分率，又称沥青填隙率。空隙率是评价混合料压实程度的指标。

2.【单选题】梁式桥现浇支架的预拱度一般按（）设置。
A.圆曲线
B.高次抛物线
C.二次抛物线
D.双扭曲线
参考答案：C
解析：教材页码：P166-167 本题考查的是桥梁上部结构施工。支架应根据技术规范的要求确定是否采取预压措施，以收集支架、地基的变形数据，作为设置预拱度的依据。预拱度设置时要考虑张拉上拱的影响，预拱度一般按二次抛物线设置。

3.【多选题】SMA结构路面碾压应遵循（）。
A.紧跟
B.慢压
C.高频
D.低幅
E.快压
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P87-88 本题考查的是沥青路面面层施工。SMA的碾压遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则。碾压温度越高越好，摊铺后应立即压实，不得等候。

4.【单选题】为排除滑体坡面上的径流，应设置（）。
A.环形截水沟
B.树枝状排水沟
C.支撑渗沟
D.边坡渗沟
参考答案：B
解析：教材页码：P29-32 B选项正确，本题考查的是特殊路基施工技术。树枝状排水沟的主要作用是排除滑体坡面上的径流。

5.【单选题】标线施工时，喷涂施工应在白天进行，雨天、风天、温度低于（）℃时应暂时停止施工。
A.-5℃
B.0℃
C.5℃
D.10℃
参考答案：D
解析：教材页码：P244 本题考查的是交通安全设施的施工技术要求。喷涂施工应在白天进行，雨天、风天、温度低于10℃时应暂时停止施工。

6.【单选题】工程施工组织设计核心内容是( )。
A.工程设备
B.工程主要材料
C.工程工期要求
D.施工方案
参考答案：D
解析：教材页码：P392 施工方案是施工组织设计的核心，方案一经确定，整个工程施工的进程、资源配置、质量与安全、成本等现场组织管理随之就被确定。

7.【单选题】塑料排水板不得搭接，预留长度应不小于（）mm，并及时弯折埋设于砂垫层中
A.300
B.500
C.800
D.1000
参考答案：B
解析：教材页码：P21-29 B选项正确，本题考查的是特殊路基施工技术。塑料排水板不得搭接，预留长度应不小于500mm，并及时弯折埋设于砂垫层中。注意区分：袋装砂井砂袋在孔口外的长度应不小于300mm，并顺直伸入砂砾垫层。

8.【多选题】在无机结合料稳定材料层之间的处理中，上层施工前1～2h，宜撒布（）。
A.水泥
B.石灰
C.粉煤灰
D.粗集料
E.水泥净浆
参考答案：AE
解析：教材页码：P64-67 AE选项正确，本题考查的是无机结合料基层（底基层）施工。无机结合料稳定材料层之间的处理，下承层清理后应封闭交通。在上层施工前1～2h，宜撒布水泥或洒铺水泥净浆。 B选项错误，石灰虽然也是一种常见的无机结合料，但在这种情况下，它不如水泥和水泥净浆的效果好，因为石灰的粘结性能相对较弱。 C选项错误，粉煤灰主要用于改善混凝土的性能，但它本身并不具备很强的粘结能力，因此不适合用于层间的粘结处理。 D选项错误，粗集料主要是用于提供结构强度，而不是粘结作用。在层间撒布粗集料并不能有效提高层间的粘结力。

9.【单选题】关于公路施工企业信用评价等级的说法不正确的有（）。
A.公路施工企业信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级
B.D级为最低信用等级
C.A级为信用好
D.C级为信用较差
参考答案：C
解析：教材页码：P254-255 本题考查的是公路建设信用信息管理相关规定。公路施工企业信用评价等级分为AA、A、B、C、D五个等级，各信用等级对应的企业评分X分别为： AA级：95分≤X≤100分，信用好； A级：85分≤X＜95分，信用较好； B级：75分≤X＜85分，信用一般； C级：60分≤X＜75分，信用较差； D级：X＜60分，信用差。

10.【单选题】SMA混合料摊铺前必须洒一层粘层油，用量为（）kg/m【sup|2】。
A.0.1～0.15
B.0.15～0.35
C.0.25～0.4
D.0.35～0.55
参考答案：C
解析：教材页码：P87-88 本题考查的是沥青路面面层施工。SMA混合料的摊铺，摊铺前必须洒一层粘层油，粘层油可使用改性沥青(丁苯胶乳改性沥青或其他)，用量为0.25~0.4kg/m【sup|2】。

1.【单选题】防止路基边坡发生病害，设计时可不考虑（）使用年限内对路基带来的影响。
A.气候气象
B.水位变化
C.洪水
D.地震
参考答案：A
解析：教材页码：P46 A选项符合题意，路基边坡病害原因：设计对地震、洪水和水位变化影响考虑不充分。

2.【多选题】控制填石路堤的压实质量宜采用的施工参数有（）。
A.压实功率
B.碾压速度
C.压实遍数
D.压实度
E.铺筑层厚
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P11-13 本题考查的是填方路基施工。选项ABCE正确，填石路堤的压实质量宜采用施工参数(压实功率、碾压速度、压实遍数、铺筑层厚等)与压实质量检测联合控制。选项D错误，压实度是检查指标，不是施工工艺参数。

3.【单选题】关于击实试验法的说法，错误的是（）。
A.击实试验可分为重型和轻型击实，采用大小两种试筒
B.击实试验法适用于粒径不大于25mm的土
C.应制备一组不同含水量的试样(不少于五个)
D.击实试验法可用于测最佳含水率
参考答案：B
解析：教材页码：P39-40 本题考查的是最佳含水量测定。 A选项正确，击实试验法，由于击实功的不同，击实试验可分为重型和轻型击实， B选项错误，采用大小两种试筒，分别适用于粒径不大于20mm的土和粒径不大于40mm的土，两个试验的原理和基本规律相似，但重型击实试验的击实功提高了4.5倍。最佳含水量测定试验方法有击实试验法、振动台法和表面振动压实仪法。 C选项正确，击实试验法用干法或湿法制备一组不同含水量(的试样(不少于5个)。 D选项正确，击实试验法可用于测最佳含水率 <img src="/upload/paperimg/2025102710115608343966d-488ef64ea7cc/20251024161142f778.png" style="width:100%;"/>

4.【多选题】按技术品质和使用情况分类，沥青路面可分为( )。
A.沥青表面处治
B.沥青碎石路面
C.沥青混凝土路面
D.沥青贯入式
E.沥青玛蹄脂路面
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P77-79 本题考查的是沥青路面面层施工。按技术品质和使用情况分类，沥青路面可分为沥青混凝土路面、沥青碎石路面、沥青贯入式、沥青表面处治。

5.【单选题】每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离称为该桥的（）。
A.净跨径
B.单跨跨径
C.计算跨径
D.桥梁全长
参考答案：A
解析：教材页码：P111-113 本题考查的是桥梁的组成和分类。净跨径：对于梁式桥是设计洪水位上相邻两个桥墩(或桥台)之间的净距，用l【sub|0】表示；对于拱式桥则是每孔拱跨两个拱脚截面最低点之间的水平距离。

6.【多选题】关于填隙碎石施工的说法，错误的有（）。
A.填隙料应干燥
B.填隙碎石施工，应采用轮胎压路机
C.单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的2.0～2.5倍
D.填隙碎石碾压后，表面集料间的空隙应填满，但表面应看得见集料
E.填隙碎石基层未洒透层沥青或未铺封层时，不得开放交通
参考答案：BC
解析：教材页码：P51-52 本题考查的是粒料基层（底基层）施工。填隙碎石可采用干法或湿法施工。干旱缺水地区宜采用干法施工。 C选项满足题意，单层填隙碎石的压实厚度宜为公称最大粒径的1.5~2.0倍。填隙碎石施工时，应符合下列规定： (1)填隙料应干燥。 (2)B选项满足题意，宜采用振动压路机碾压，碾压后，表面骨料间的空隙应填满，但表面应看得见骨料。填隙碎石层上为薄沥青面层时，宜使骨料的棱角外露3~5mm。 (3)碾压后基层的固体体积率宜不小于85%，底基层的固体体积率宜不小于83%。 (4)填隙碎石基层未洒透层沥青或未铺封层时，不得开放交通。题干是选择错误选项，故选项BC符合题意。

7.【单选题】[2025年真题]在共同延误的责任归属处理中,根据初始事件原则,如果初始延误是发包人原因,则在发包人原因造成的延误期内，承包人可获得的补偿权益是（）。
A.仅可获得工期延长
B.仅可获得经济补偿
C.可获得工期延长和经济补偿
D.不可获得工期延长和经济补偿
参考答案：C
解析：初始事件原则：如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。【考点来源】9.2.7公路工程施工索赔管理P310

8.【多选题】材料的预算价格包括（）。
A.材料原价与运杂费
B.场内运输损耗
C.采购及仓库保管费
D.场内二次运费
E.场外运输损耗
参考答案：ACE
解析：教材页码：P345-346 材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成。

9.【单选题】适用于挖掘浅且短的路堑的施工方法是（）。
A.单层横向全宽挖掘法
B.多层横向全宽挖掘法
C.分层纵挖法
D.通道纵挖法
参考答案：A
解析：教材页码：P5-6 A选项正确，B选项错误，本题考查的是挖方路基施工。横向挖掘法包括适用于挖掘浅且短的路堑的单层横向全宽挖掘法和挖掘深且短的路堑的多层横向全宽挖掘法； C选项错误，纵向挖掘法分为分层纵挖法、通道纵挖法、分段纵挖法； D选项错误，混合式挖掘法为多层横向全宽挖掘法和通道纵挖法混合使用。 <img src="/upload/paperimg/20251027101155676546099-f67c144ecc98/202510241556578b4d.png" style="width:100%;"/>

10.【单选题】填土路堤施工过程中，每填高（）m宜检测路基中线和宽度。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：B
解析：教材页码：P9-11 B选项正确，填土路堤施工过程中，每填筑2m高宜检测路线中线和宽度。

11.【多选题】公路工程变更包括（）。
A.设计变更
B.进度计划变更
C.施工条件变更
D.工程质量变更
E.原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P311 工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程”。

1.【单选题】根据开发建设项目所处地理位置可将其水土流失防治标准分为（）级。
A.二
B.三
C.四
D.五
参考答案：B
解析：教材页码：P172-174 根据开发建设项目所处地理位置可将其水土流失防治标准分为三级(一级标准、二级标准、三级标准)。

2.【单选题】当日平均气温低于0°C时，黏性土料应按低温季节进行施工管理。当日平均气温低于-10°C时，不宜填筑土料，关于负温施工需要注意的事项，下列说法正确的是（）。
A.黏性土含水量略低于塑性，防渗体土料含水量不大于塑性的85%
B.砂砾料的含水量应小于8%，不得加水
C.当日最低气温低于-10°C时，可以采用搭建暖棚进行施工
D.填筑时应基本保持正温，冻料含量控制在12%以下，冻块粒径不超过12cm
参考答案：C
解析：教材页码：P99-101 本题考查的是石方填筑技术。当日平均气温低于0°C时，黏性土料应按低温季节进行施工管理。当日平均气温低于-10°C时，不宜填筑土料。负温施工注意以下: (1)A选项错误，黏性土含水量略低于塑性，防渗体土料含水量不大于塑性的90%。压实土料温度应在-1°C以上。宜采用重型碾压机械。坝体分段结合处不得存在冻土层、冰块。 (2)BD选项错误，砂砾料的含水量应小于4%，不得加水。填筑时应基本保持正温，冻料含量控制在10%以下，冻块粒径不超过10cm，且均匀分布。 (3)当日最低气温低于-10°C时，可以采用搭建暖棚进行施工。

3.【多选题】土石方挖填及装卸作业时，可采取的降低粉尘污染的措施有( )。
A.挖填和装卸作业应避免随意甩渣，大风天气应抑尘施工
B.干燥区域作业，应洒水降尘
C.堆渣宜采取挡护措施
D.永久开挖坡面宜及时封闭
E.散装水泥、粉煤灰应密闭输送
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P453 ABCD选项正确，E属于混凝土拌制可采取降低粉尘污染的措施。（1）钻爆作业可采取的降低粉尘污染措施有：宜优先采用带捕尘装置的钻孔设备。使用不具备捕尘装置的设备，应采用湿钻或孔口喷水雾措施；露天爆破作业宜采用松动爆破、喷水降尘等措施；地下工程应采用洒水喷雾等措施。（2）主要施工交通运输道路路面应硬化；运输车辆应采取措施，减少落土、落渣；路面应及时清理泥、渣，进行湿润，降低扬尘。（3）土石方挖填及装卸作业可采取降低粉尘污染的措施有：挖填和装卸作业应避免随意甩渣，大风天气应抑尘施工；干燥区域作业，应洒水降尘；堆渣宜采取挡护措施；永久开挖坡面宜及时封闭。（4）骨料生产宜优先采用湿式或半干式生产工艺。（5）混凝土拌制可采取降低粉尘污染的措施有：散装水泥、粉煤灰应密闭输送；应选用带有集尘装置的拌和楼；袋装水泥、粉煤灰、硅粉等转运应遮盖。（6）金属防腐除锈处理应采取封闭作业。

4.【多选题】地质构造是指地壳运动变化残留在岩土中的（）。
A.变形
B.变位
C.裂缝
D.行迹
E.地坑
参考答案：ABD
解析：教材页码：P29-31 本题考查的是工程地质与水文地质条件分析。地质构造是指地壳在内力地质作用下，不断运动演变，残留在岩层中的变形或变位现象(又称为构造行迹)。

5.【单选题】根据《安全生产管理规定》，项目法人应当将水利工程中的拆除工程和爆破工程发包给具有相应水利水电工程施工资质等级的施工单位。项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工( )日前，将下列资料报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。
A.7
B.14
C.15
D.30
参考答案：C
解析：教材页码：P419-420 项目法人应当将水利工程中的拆除工程和爆破工程发包给具有相应水利水电工程施工资质等级的施工单位。项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工 15 日前，将相关资料报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。

6.【多选题】下列浆砌石防渗结构中，可先砌侧墙和渠底，后砌顶拱或加盖板的是（）。
A.弧形底梯形
B.梯形明渠
C.矩形明渠
D.拱形暗渠
E.箱形暗渠
参考答案：DE
解析：教材页码：P17-20 A选项错误，U型、弧形底梯形和弧形坡脚梯形明渠，从渠底中线开始，向两边对称砌筑。 C选项错误，矩形明渠，宜先砌两边侧墙，后砌渠底； B选项错误，梯形明渠，宜先砌筑渠底后砌渠坡。 DE选项正确，拱形和箱形暗渠，可先砌侧墙和渠底，后砌顶拱或加盖板。

7.【多选题】[2025年真题]下列措施中，属于防止风力侵蚀的有（　　）。
A.轮封轮牧
B.植树种草
C.设置人工沙障
D.设置网格林带
E.设置挡土墙
参考答案：ABCD
解析：在风力侵蚀地区，地方各级人民政府及其有关部门应当组织单位和个人，因地制宜地采取轮封轮牧、植树种草、设置人工沙障和网格林带等措施，建立防风固沙防护体系。

8.【多选题】水泥按照主要的水硬性物质不同可分为( )。
A.硅酸盐水泥
B.铝酸盐水泥
C.硫铝酸盐水泥
D.铁铝酸盐水泥
E.通用水泥
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P47-48 本题考查的是胶凝材料的分类和用途。 ABCD选项正确，水泥种类很多，按照主要的水硬性物质不同可分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥等系列。 E选项，属于按照用途和性能的分类。

9.【单选题】浆砌石、干砌石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的( )为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。
A.实际砌筑体积以立方米
B.有效砌筑面积以平方米
C.有效砌筑体积以立方米
D.实际砌筑面积以平方米
参考答案：C
解析：教材页码：P414 浆砌石、干砌石、混凝土预制块和砖砌体按施工图纸所示尺寸计算的有效砌筑体积以立方米为单位计量，按《工程量清单》相应项目有效工程量的每立方米工程单价支付。

10.【多选题】下列属于天然建筑材料的有( )。
A.土料
B.石灰
C.水泥
D.沥青
E.砂石料
参考答案：AE
解析：教材页码：P40 本题考查的是建筑材料的类型和特性。天然建筑材料，如土料、砂石料、木材等。 BCD选项属于人工材料。

1.【多选题】根据《防洪法》规定，有关县级以上人民政府防汛指挥机构可以宣布进入紧急防汛期的情况有( )。
A.当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量
B.水库水位接近设计洪水位
C.河道、湖泊范围内障碍物阻碍行洪
D.防洪工程设施发生重大险情时
E.水情预报接近历史最高洪水位
参考答案：ABD
解析：教材页码：P160-161 本题考查的是防汛抗洪的组织要求。紧急防汛期是指当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量，水库水位接近设计洪水位，或者防洪工程设施发生重大险情时，有关县级以上人民政府防汛指挥机构可以宣布进入紧急防汛期。

2.【多选题】导流时段的确定，与（）有关。
A.导流方案
B.施工进度
C.河流的水文特征
D.主体建筑物的布置
E.主体建筑物的施工方法
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P66-67 ABCD选项正确，导流时段就是按照导流的各个施工阶段划分的延续时间。导流时段的划分，实际上就是解决主体建筑物在整个施工过程中各个时段的水流控制问题，也就是确定工程施工顺序、施工期间不同时段宣泄不同导流流量的方式。因此，导流时段的确定，与河流的水文特征、主体建筑物的布置与形式、导流方案、施工进度有关。 E选项错误，它更多地影响具体的施工步骤和技术细节，而不是直接决定导流时段的划分。

3.【多选题】取得水利安全生产标准化等级证书的单位，在证书有效期内发生下列( )行为后，水利部可撤销其安全生产标准化等级。
A.在评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的
B.不接受检查的
C.迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的
D.项目法人所管辖建设项目、水利水电施工企业发生较大及以上生产安全事故后，在3个月内申请复评不合格的
E.水利工程管理单位发生造成经济损失超过10万元以上的生产安全事故后，在半年内申请复评不合格的
参考答案：ABC
解析：教材页码：P449 取得水利安全生产标准化等级证书的单位，在证书有效期内发生下列行为之一的，由水利部撤销其安全生产标准化等级，并予以公告: ①在评审过程中弄虚作假、申请材料不真实的。 ②不接受检查的。 ③迟报、漏报、谎报、瞒报生产安全事故的。 ④水利工程项目法人所管辖建设项目、水利水电施工企业发生较大及以上生产安全事故后，水利工程管理单位发生造成人员死亡、重伤3人以上或经济损失超过100万元以上的生产安全事故后，在半年内申请复评不合格的。 ⑤水利工程项目法人所管辖建设项目、水利水电施工企业复评合格后再次发生较大及以上生产安全事故的;水利工程管理单位复评合格后再次发生造成人员死亡、重伤3人以上或经济损失超过100万元以上的生产安全事故的。

4.【单选题】材料长期在饱和水作用下不破坏，其强度也不显著降低的性质称为( )。
A.亲水性
B.吸水性
C.吸湿性
D.耐水性
参考答案：D
解析：教材页码：P40-41 D选项正确，材料长期在饱和水作用下不被破坏，其强度也不显著降低的性质称为耐水性，但材料因含水会减弱其内部的结合力，因此其强度都会有不同程度的降低。 A选项错误，亲水性：指材料能被水润湿的性质，如砖、混凝土等。这不是描述材料在水中的耐久性或强度变化。 B选项错误，吸水性：指材料在水中吸收水分的性质，用吸水率表示。这描述的是材料吸收水分的能力，而不是在水中的耐久性。 C选项错误，吸湿性：指材料在潮湿空气中吸收空气中水分的性质，用含水率表示。这描述的是材料在潮湿空气中的吸水能力，而不是在水中的耐久性。

5.【单选题】选择截流方法时，应需要综合考虑的因素不包括( )。
A.分析水力学参数(计算)
B.分析施工条件和截流难度
C.考虑抛投材料数量和性质
D.截流的进占方式
参考答案：D
解析：教材页码：P76-77 本题考查的是截流方式。截流方式应综合分析水力学参数、施工条件和截流难度、抛投材料数量和性质、抛投强度等因素，进行技术经济比较后选择。

6.【单选题】重大质量事故，是指造成特别重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后( )正常使用但对工程使用寿命有( )的事故。
A.不影响，重大影响
B.一般不影响，一定影响
C.不影响，较大影响
D.不影响，一定影响
参考答案：C
解析：教材页码：P358-359 重大质量事故，是指造成特别重大经济损失或较长时间延误工期，经处理后不影响正常使用但对工程使用寿命有较大影响的事故。 <img src="/upload/paperimg/20251027111743475770376-5ae2d76b0885/202510270933020bf2.png" style="width:100%;"/>

7.【多选题】模板设计中，基本荷载包括( )。
A.钢筋重量
B.风荷载
C.振捣混凝土产生的荷载
D.新浇混凝土重量
E.模板及其支架的自重
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P102-103 风荷载属于特殊荷载，其余选项均为基本荷载。

8.【多选题】混凝土生产系统的规模应满足( )的要求。
A.质量
B.品种
C.出机口温度
D.浇筑时间
E.浇筑强度
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P238-240 混凝土生产系统的规模应满足质量、品种、出机口温度和浇筑强度的要求，单位小时生产能力可按月高峰强度计算，月有效生产时间可按500h计，不均匀系数按1.5考虑，并按充分发挥浇筑设备的能力校核。

9.【单选题】根据开发建设项目所处地理位置可将其水土流失防治标准分为（）级。
A.二
B.三
C.四
D.五
参考答案：B
解析：教材页码：P172-174 根据开发建设项目所处地理位置可将其水土流失防治标准分为三级(一级标准、二级标准、三级标准)。

10.【单选题】根据《水利工程施工安全管理导则》SL 721 —2015，安全生产管理制度基本内容不包括( )。
A.工作内容
B.责任人(部门)的职责与权限
C.基本工作程序及标准
D.安全生产监督
参考答案：D
解析：教材页码：P421 根据《水利水电工程施工安全管理导则》SL721-2015，安全生产管理制度基本内容包括以下: (1) 工作内容。 (2) 责任人 (部门)的职责与权限。 (3) 基本工作程序及标准。

11.【多选题】根据《水利工程建设项目管理规定》(试行)(2016年修订)(水建[1995]128号)，属于水利工程建设程序的是（）。
A.生产准备
B.施工准备
C.竣工验收
D.招标投标
E.建设实施
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P307 本题考查的是水利工程建设项目的类型和建设阶段划分。水利工程建设程序一般分为：项目建议书、可行性研究报告、施工准备、初步设计、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价等阶段，各阶段工作实际开展时间可以重叠。

1.【多选题】明挖基坑采用钻孔灌注桩围护结构时，围护施工常采用的成孔设备有（）。
A.水平钻机
B.螺旋钻机
C.夯管机
D.冲击式钻机
E.正反循环钻机
参考答案：BDE
解析：本题考查的是基坑支护施工。钻孔灌注桩围护结构的钻孔灌注桩一般采用机械成孔。明挖基坑中多采用螺旋钻机、冲击式钻机和正反循环钻机、旋挖钻等。

2.【单选题】依据相关规定：结构物实体最小尺寸不小于（）的大体量混凝土为大体积混凝土
A.0.5m
B.1m
C.1.5m
D.2m
参考答案：B
解析：教材页码：P98-101 大体积混凝土是指结构物实体最小尺寸不小于1m的大体量混凝土

3.【单选题】进行桥梁增大截面加固时，原受弯构件的强度最低要求为（）
A.C30
B.C20
C.C25
D.C40
参考答案：B
解析：加固之前，应对原结构构件的混凝土进行现场强度检测，原构件混凝土强度:受弯构件不应低于 C20，受压构件不应低于 C15。

4.【多选题】路基出现翻浆、沉陷病害时，可以采取的处置方法有（）
A.加筋
B.换土回填
C.铣刨
D.挤密
E.化学加固
参考答案：BDE
解析：教材页码：P219-221 路基翻浆、沉陷应根据交通状况、含水情况、道路变形破坏程度采取换土回填、挤密、化学加固等方法对病害进行处治

5.【多选题】明挖基坑放坡施工时，常用的护坡措施有（）。
A.水泥抹面
B.挂网喷射混凝土
C.锚杆喷射混凝土护面
D.坡顶2m范围内堆放土袋
E.土工织物覆盖坡面
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P114-117 A,B,C,E符合题意放坡开挖时应及时作好坡脚、坡面的防护措施。常用的防护措施有: 1)叠放砂包或土袋：用草袋、纤维袋或土工织物袋装砂(或土)，沿坡脚叠放一层或数层，沿坡面叠放一层。 2)水泥砂浆或细石混凝土抹面：在人工修平坡面后，用水泥砂浆或细石混凝土抹面，厚度宜为30-50mm ，并用水泥砂浆砌筑砖石护坡脚，同时，将坡面水引入基坑排水沟。抹面应预留泄水孔。 3)挂网喷浆或混凝土：在人工修平坡面后，沿坡面挂钢筋网或钢丝网，然后喷射水泥砂浆或细石混凝土，厚度宜为50~60mm ，坡脚同样需要处理。 4)其他措施：包括锚杆喷射混凝土护面、塑料膜或土工织物覆盖坡面等。 D选项；坡顶2m范围内堆放土袋：违反规范要求（禁止在坡顶堆放重物）

6.【单选题】机械挖基时，土围堰堰顶的宽度不宜小于（）。
A.3．5m
B.3．0m
C.2．5m
D.2．0m
参考答案：B
解析：教材页码：P59 此题考核土围堰施工要求土围堰施工要求：堰顶宽度可为1~2m 。机械挖基时不宜小于3m。故选择B

7.【单选题】液性指数IL=0.8的土，软硬状态是（）。
A.坚硬
B.硬塑
C.软塑
D.流塑
参考答案：C
解析：教材页码：P10-11 液性指数IL：土的天然含水量与塑限之差值对塑性指数之比值，IL= (ω-ωp）/IP，IL可用以判别土的软硬程度；IL＜0为坚硬、半坚硬状态，0≤IL＜0.5为硬塑状态，0.5≤IL＜1.0为软塑状态，IL≥1.0流塑状态。

8.【多选题】下列区域中，宜采用渗透塘作为渗透设施的是（）
A.汇水面积大于一公顷
B.水深达0.5米
C.年降水量超400mm
D.地势较低的低洼地带
E.不便于铺设透水砖区域
参考答案：AD
解析：汇水面积大于1公顷、地势较低的低洼地带等具有一定空间条件的区域，宜采用渗透塘。

9.【多选题】钢制燃气管道、热力管道采用法兰连接时，主控项目包括有（）
A.法兰型号、规格、压力等级和材质符合要求
B.法兰密封面平整光洁
C.阴极保护系统安装符合要求
D.螺栓和螺母的螺纹完整
E.法兰垫片不重复使用，不得使用双垫片
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P193-194 C选项阴极保护系统安装符合要求，属于埋地钢制管道防腐和阴极保护的主控项目钢制管道法兰连接的主要控制项目：法兰型号、规格、压力等级和材质符合要求，法兰密封面平整光洁，螺栓和螺母的螺纹完整，法兰垫片不重复使用，不得使用双垫片。正确答案为：A、B、D、E

10.【单选题】根据道路在道路网的地位、交通功能、对沿线的服务功能划分，不属于城镇道路的是（）
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.高速路
参考答案：D
解析：教材页码：P1-2 选项ABC,属于城镇道路，根据道路在道路网的地位、交通功能、对沿线的服务功能划分可分为快速路、主干路、次干路及支路。选项D,不属于城镇道路，通常指连接城市与城市之间或城市远郊地区的高等级公路，它并不直接归类于城镇道路体系之中；

1.【多选题】路基开工前，施工项目技术负责人应向施工人员进行技术安全交底，交底强调的方面包括（）
A.工程难点
B.进度节点
C.技术要点
D.安全措施
E.岗位职责
参考答案：ACD
解析：教材页码：P12-13 开工前，施工项目技术负责人应依据批准的施工方案向施工人员进行技术安全交底，强调工程难点、技术要点、安全措施。

2.【单选题】护栏设施安装的砂浆强度应符合设计要求，当设计无要求时，宜采用（）水泥砂浆
A.M7.5
B.M10
C.M15
D.M20
参考答案：D
解析：教材页码：P84 防护设施采用混凝土预制构件时，在搬运和安装过程中应对棱角处混凝土采取适当保护措施；安装的砂浆强度应符合设计要求，当设计无要求时，宜采用M20水泥砂浆。

3.【单选题】以下有关桥梁防水卷材施工要求，说法错误的是（）
A.接头处卷材的搭接宽度沿卷材的长度方向应为150mm,沿卷材的宽度方向应为100mm。
B.铺设防水卷材时，任何区域的卷材不得多于3层
C.当铺设防水卷材时，环境气温和卷材的温度应高于10℃
D.当采用热熔法铺设防水卷材时，应防止烧熔胎体
参考答案：C
解析：教材页码：P78-80 A,B,D选项说法正确 C选项错误：当铺设防水卷材时，环境气温和卷材的温度应高于5℃

4.【多选题】无机结合料稳定基层的材料一般具有（）特点。
A.结构较密实
B.孔隙率较小
C.结构较松散
D.水稳定性较好
E.透水性较小
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P15-16 结构较密实、孔隙率较小、透水性较小、水稳性较好、适宜于机械化施工、技术经济较合理的水泥、石灰及工业废渣稳定材料施工基层，这类基层通常被称为无机结合料稳定基层

5.【单选题】关于燃气管道放散管的说法，错误的是（）。
A.用于排放管道内部空气
B.用于排放管道内部燃气
C.应安装在阀门之前（按燃气流动方向)
D.放散管上的球阀在管道正常运行时应开启
参考答案：D
解析：教材页码：P173-175 选项A、B正确，放散管是一种专门用来排放管道内部的空气或燃气的装置。选项C正确，放散管应装在最高点和每个阀门之前（按燃气流动方向）。选项D错误，放散管上安装球阀，燃气管道正常运行中必须关闭。

6.【多选题】地下连续墙在开挖过程中，为保证槽壁的稳定，采用特制的泥浆护壁，泥浆需要进行检验和控制的指标包括（）
A.胶体率
B.相对密度
C.黏度
D.含砂率
E.pH值
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P117-123 在开挖过程中，为保证槽壁的稳定，采用特制的泥浆护壁。泥浆应根据地质和地面沉降控制要求经试配确定，并在泥浆配制和挖槽施工中对泥浆的相对密度、黏度、含砂率和pH值等主要技术性能指标进行检验和控制。正确答案：B、C、D、E

7.【单选题】（）是目前管道清洗的主要方法，作业效率高，可去除硬垢、难溶垢。
A.高压水射流清洗
B.绞车清洗
C.清管器清洗
D.化学清洗
参考答案：A
解析：教材页码：P232 A选项符合题意；高压水射流清洗方法是目前管道清洗的主要方法，清洗装置主要由高压泵及其配套设施、高压管、喷枪等组成，作业效率高，可去除硬垢、难溶垢。 B. 绞车清洗：通过绞车刮除淤泥适用于一般沉积物、软质淤泥不能有效去除硬垢 C. 清管器清洗：利用清管器物理清除主要用于供水和供气管道对硬垢清除效果有限 D. 化学清洗：使用化学药剂溶解适用于特定化学污垢需配合水或蒸汽清洗，效率较低

8.【单选题】体积混凝土表层布设钢筋网的作用是（）。
A.提高混凝土抗压强度
B.防止混凝土出现沉陷裂缝
C.控制混凝土内外温差
D.防止混凝土收缩干裂
参考答案：D
解析：教材页码：P98-101 在设计上为混凝土表层布设抗裂钢筋网片，可有效地避免混凝土收缩时产生干裂。故本题选D A. 提高混凝土抗压强度（错误）：抗裂钢筋网片的主要作用是限制裂缝发展，对混凝土抗压强度无显著提升。 B. 防止混凝土出现沉陷裂缝（错误）：沉陷裂缝由支架变形或过早拆模引起，与钢筋网无关。 C. 控制混凝土内外温差（错误）：温差控制需通过温度监测、内部降温法等实现，钢筋网无降温作用。

9.【多选题】以下关于桥梁结构物施工缝的设置要求，存在错误的是（）
A.施工缝处理后，应待下层混凝土强度达到2.5MPa后，方可浇筑后续混凝土
B.施工缝宜呈斜面
C.有抗渗要求的施工缝宜做成凹形、凸形或设止水带
D.凿除时的混凝土强度，水冲法应达到2.5MPa
E.先浇混凝土表面的水泥砂浆和松弱层应及时凿除
参考答案：BD
解析：教材页码：P49-52 A,C,E选项说法正确 B选项错误：施工缝不得呈斜面 D选项错误：凿除时的混凝土强度，水冲法应达到0.5MPa;

10.【单选题】改性沥青混合料面层应采取( )方式振动压实。
A.高频率，高振幅
B.高频率，低振幅
C.低频率，低振幅
D.低频率，高振幅
参考答案：B
解析：教材页码：P19-24 改性沥青混合料的压实与成型应遵循"紧跟、慢压、高频、低幅"的原则，即紧跟在摊铺机后面，采取高频率、低振幅的方式慢速碾压，这是保证平整度和密实度的关键。

11.【单选题】地下结构工程和混凝土构件比较集中的工程适宜采用的养护方法是（）
A.蒸汽法
B.电加热法
C.暖棚法
D.负温养护法
参考答案：C
解析：教材页码：P103-104 暖棚法指混凝土在暖棚内施工和养护的方法。暖棚可以是小而可移动的，在同一时间只加热几个构件；也可以很大，足以覆盖整个工程或者大部分。暖棚法施工适用于地下结构工程和混凝土构件比较集中的工程。正确答案：C A. 蒸汽法：主要用于预制构件或小规模养护，需搭设管道系统，不适合大体积地下工程。 B. 电加热法：适用于特殊结构或严寒条件（-20℃以下），能耗高且需专业设备。 D. 负温养护法：仅用于“强度增长要求不高的一般结构”，且需添加防冻剂，不适用于重要地下工程

1.【单选题】关于井筒支护，说法不正确的是（）。
A.目前多数井筒采用整体式混凝土井壁
B.浇筑井壁的混凝土必须经有资质的单位试验确定，其强度必须经现场预留试块进行试压确认
C.在地面搅拌站搅拌好混凝土，经溜灰管或吊桶输送到井下注入模板内
D.混凝土强度等级大于C40或者输送深度大于400m时，必须采用溜灰管输送
参考答案：D
解析：教材页码：P86-87 D选项错误：向井下输送混凝土时，必须制定安全技术措施，混凝土强度等级大于C40或者输送深度大于400m时，严禁采用溜灰管输送。

2.【多选题】采用冻结法施工时，应在地表标定（）。
A.冻结孔
B.温度检查孔
C.冻结孔的测斜工作
D.冻结深度测量工作
E.水文检查孔
参考答案：ABE
解析：教材页码：P6-7 ABE选项正确：采用冻结法施工时，应在地表标定冻结孔、温度检查孔、水文检查孔及声波或超声波检查孔的位置。选项C错误：虽然在冻结法施工中很重要，但题目问的是在地表需要标定哪些孔位，而不是具体的测量工作。选项D错误：也不符合题意，因为这不是一种孔位，而是测量工作的一部分。

3.【单选题】关于矿山工程施工总平面布置的说法，正确的是（）。
A.井筒应布置在工业广场的中心位置
B.临时建筑不得占用永久建筑的位置
C.井筒施工提绞布置要兼顾各施工阶段提升要求
D.所有临时施工设施均应靠近井筒集中布置
参考答案：C
解析：教材页码：P174-176 A选项错误：总平面的布置要以井筒（井口）为中心，力求布置紧凑、联系方便。 B选项错误：说法过于绝对。 C选项正确： D选项错误：说法过于绝对。

4.【单选题】当井下工作面噪声大于( )dB(A)时，应采取降低噪声的措施。
A.75
B.80
C.85
D.90
参考答案：D
解析：教材页码：P298-300 作业人员每天连续接触噪声时间达到或超过8h的，噪声声级限值为B5dB(A)。超过85dB(A)时，应使用个体防护用具。当噪声大于90dB(A)时，应采取降低噪声的措施。

5.【单选题】回填土料应符合设计要求，土料不得采用淤泥和淤泥质士，有机质含量不大于（）%。
A.1
B.2
C.5
D.8
参考答案：C
解析：教材页码：P52 回填土料应符合设计要求，土料不得采用淤泥和淤泥质士，有机质含量不大于5%，土料含水量应满足压实要求。选项C正确。

6.【单选题】在常规设备条件下，全断面一次掘进硐室的高度，一般不得超过( )。
A.2~3m
B.4~5m
C.5~6m
D.7~8m
参考答案：B
解析：教材页码：P109-110 在常规设备条件下，全断面一次掘进硐室的高度，一般不得超过4~5m。

7.【多选题】有关煤炭矿山生态修复的规定，正确的有( )。
A.废弃立井可采用废石渣土等填实
B.废弃斜井应采用废石渣土等填实，并在井口用浆砌砖石或混凝土封墙
C.废弃平硐应采用废石渣土等填实至少15m，并在平硐口浆砌砖石或混凝土封墙
D.深部地下采空区可采取采空区注浆充填、覆岩离层带注浆充填或强夯法压实等工程措施进行采空区治理
E.地下采空区治理前，应编制单独的采空区治理设计
参考答案：ABE
解析：教材页码：P296 根据《矿山生态修复技术规范第2部分：煤炭矿山》TD／T1070．2—2022的有关规定： (1)对于废弃立井可采用废石渣土等填实（A选项正确），或在井口一定深度下浇筑强度和稳定性满足设计要求的钢筋混凝土盖板，盖板上覆土并设置栅栏和标志； (2)废弃斜井应采用废石渣土等填实，并在井口用浆砌砖石或混凝土封墙（B选项正确）； (3)废弃平硐应采用废石渣土等填实至少20m，并在平硐口浆砌砖石或混凝土封墙（C选项正确）； (4)对存在潜在地质安全隐患的地下采空区，应采取采空区注浆充填、覆岩离层带注浆充填、浅部采空区开挖回填或强夯法压实等工程措施进行采空区治理（D选项错误）； (5)地下采空区治理前，应编制单独的地下采空区治理设计（E选项正确）。

8.【单选题】矿业权出让权限划分由（）规定。
A.县级以上人民政府自然资源主管部门
B.市级以上人民政府自然资源主管部门
C.省级以上人民政府自然资源主管部门
D.国务院
参考答案：D
解析：教材页码：P112-113 矿业权出让权限划分由国务院规定。县级以上人民政府自然资源主管部门按照规定权限组织矿业权出让。

9.【单选题】井工煤矿施工时，井下作业地点的总粉尘浓度应（）。
A.每月测定2次
B.每月测定1次
C.每2个月测定1次
D.每6个月测定1次
参考答案：A
解析：教材页码：P298-300

10.【多选题】在排列图法中，通常将影响因素分为三类，属于三类影响因素的有( )。
A.重要因素
B.主要因素
C.次要因素
D.一般因素
E.相关因素
参考答案：BCD
解析：教材页码：P243-248 绘制排列图的目的，主要是要找出影响质量的主要因素。因此，习惯上通常将影响因素分为三类： (1)将累计频率0～80％范围内的有关因素视为A类，这是影响质量的主要因素。 (2)累计频率在80％～90％范围内的因素视为B类，是次要因素。 (3)累计频率在90％100％范围内的因素视为C类，是一般因素。 AE选项错误：干扰项。因而，本题的正确答案选项是B、C、D。

1.【单选题】关于井筒支护，说法不正确的是（）。
A.目前多数井筒采用整体式混凝土井壁
B.浇筑井壁的混凝土必须经有资质的单位试验确定，其强度必须经现场预留试块进行试压确认
C.在地面搅拌站搅拌好混凝土，经溜灰管或吊桶输送到井下注入模板内
D.混凝土强度等级大于C40或者输送深度大于400m时，必须采用溜灰管输送
参考答案：D
解析：教材页码：P86-87 D选项错误：向井下输送混凝土时，必须制定安全技术措施，混凝土强度等级大于C40或者输送深度大于400m时，严禁采用溜灰管输送。

2.【单选题】某煤矿一立井井筒深度1200m,直径8.5m,采用普通法施工，该井筒施工完毕后总漏水量的合格标准是（）m³/h。
A.6
B.10
C.12
D.15
参考答案：C
解析：教材页码：P144 采用普通法施工的井筒，建成后的总漏水量：井筒深度不大于600m,总漏水量不得大于6m³/h；井筒深度大于600m时，深度每增加100m，总漏水量允许增加1m³/h。井壁不得有0.5m³/h以上的集中漏水孔。（1200-600）×1+6=12m³/h

3.【多选题】钢材根据成型方法可分为（）。
A.锻钢
B.铸钢
C.热轧钢
D.碳素钢
E.合金钢
参考答案：ABC
解析：教材页码：P27-28 根据成型方法，钢材可分为锻钢、铸钢、热轧钢、冷拉钢；选项A、B、C正确。锻钢：通过锻造工艺加工而成的钢材。铸钢：通过铸造工艺加工而成的钢材。热轧钢：在高温下通过轧制工艺加工而成的钢材。而D选项“碳素钢”和E选项“合金钢”则是根据化学成分对钢材进行的分类，并非基于成型方法的分类。碳素钢是指主要由铁和碳组成的钢材，不含或含有很少量的其他合金元素；合金钢则是在碳素钢的基础上加入了其他合金元素以改善其性能的钢材。因此，D和E不符合题目的要求。综上所述，本题的正确答案是A、B、C。

4.【单选题】企业法定代表人发生变更时，应当在工商部门办理变更手续后( )办理资质证书变更手续。
A.3个月内
B.2个月内
C.1个月内
D.1周以内
参考答案：C
解析：教材页码：P154 《建筑业企业资质管理规定》要求，企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。因此，答案为C。

5.【单选题】注浆段壁后为含水岩层时，注浆孔宜进入岩层（）m以上。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
参考答案：B
解析：教材页码：P74-75 注浆段壁后为冲积层时，注浆孔的深度应小于井壁厚度200mm;双层井壁，注浆孔应穿过内层井壁进入外层井壁，进入外层井壁深度不应大于100mm;当注浆孔穿透井壁注浆时，应制定专项安全措施。注浆段壁后为含水岩层时，注浆孔宜进入岩层1.0m以上。壁后注浆的压力宜大于静水压力0.5~1.5MPa,在岩石裂隙中的注浆压力可适当提高。

6.【单选题】水泥安定性不良的原因可以是水泥中掺入了过量的（）。
A.粉煤灰
B.游离石灰
C.火山灰
D.矿渣
参考答案：B
解析：教材页码：P23 B选项正确：水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化的过程中，体积变化的均匀性。水泥中如含有过量的游离石灰、氧化镁或三氧化硫，在凝结硬化时会出现龟裂、弯曲、松脆和崩溃等不安定现象。 A选项错误：粉煤灰通常用作矿物掺合料，可以改善混凝土的工作性和耐久性，不会导致安定性不良。 C选项错误：火山灰质材料也是一种常见的矿物掺合料，适量使用可以提高混凝土的性能，但过量使用可能会影响早期强度，但不会直接导致安定性不良。 D选项错误：矿渣硅酸盐水泥是一种常用的水泥品种，适量的矿渣可以提高水泥的耐久性和抗侵蚀性，也不会导致安定性不良。

7.【多选题】目前我国矿业工程施工进度计划的种类主要有( )。
A.横道图进度计划
B.网络图进度计划
C.计划形象图
D.时标图
E.因素分析图
参考答案：AB
解析：教材页码：P203-204 目前我国矿业工程施工进度计划的种类主要有横道图进度计划和网络图进度计划。选项A、B正确。 CDE选项：干扰项。

8.【单选题】井巷掘进爆破时，炮眼的起爆顺序是（）。
A.先周边眼，再掏槽眼，最后辅助眼
B.先辅助眼，再掏槽眼，最后周边眼
C.先掏槽眼，再周边眼，最后辅助眼
D.先掏槽眼，再辅助眼，最后周边眼
参考答案：D
解析：教材页码：P63-64 工作面上的炮眼应按掏槽眼、辅助眼、周边眼(帮眼、顶眼、底眼）的先后顺序起燥，以使先起爆炮眼所形成的槽腔作为后起爆炮眼的自由面。选项D正确。

9.【单选题】下列关于巷道贯通偏差的要求说法正确的是（）。
A.纵向贯通误差对贯通距离和巷道质量都有影响
B.横向和高程贯通误差对巷道的质量没有影响
C.煤矿主要巷道的横向贯通误差应小于300mm
D.煤矿主要巷道的高程贯通误差应小于20mm
参考答案：C
解析：教材页码：P1-2 A选项错误：纵向贯通误差只对贯通距离有影响，对巷道质量没有影响。 B选项错误：横向和高程贯通误差对巷道的质量有直接影响，故称之为贯通重要方向的偏差。 C选项正确，D选项错误：针对煤矿井巷工程，主要巷道的横向贯通误差应小于300mm，高程贯通误差应小于200mm；对于立井贯通来说，影响贯通质量的是平面位置的偏差，其平面误差应小于20mm。

10.【单选题】巷道采用压入式通风，局部扇风机必须安设在有新鲜风流过的巷道内，并距掘进巷道口不得小于（）。
A.5m
B.10m
C.15m
D.20m
参考答案：B
解析：教材页码：P102-104 压入式通风是局部扇风机把新鲜空气用风筒压入工作面，污浊空气沿巷道流出。为了保证通风效果，局部扇风机必须安设在有新鲜风流流过的巷道内，并距掘进巷道口不得小于10m，以免产生循环风流。为了尽快而有效地排除工作面的炮烟，风筒口距工作面的距离一般以不大于10m为宜。因此，答案为B。

11.【多选题】下列矿井井下单班作业人数符合规定的是（）。
A.瓦斯煤矿井，综掘工作面人数为17人
B.高瓦斯煤矿井，综掘工作面人数为18人
C.水文地质类型复杂的煤矿井，炮掘工作面人数为16人
D.煤与瓦斯突出的铁矿井，炮掘工作面人数为15人
E.水文地质类型简单的矿井，炮掘工作面人数12人
参考答案：BDE
解析：教材页码：P320-322 A选项错误，≤16人 B选项正确，≤18人 C选项错误，≤15人 D选项正确，≤15人 E选项正确，≤12人项目部应监督检查矿井井下单班作业人数是否超过规定。对于灾害严重矿井：高瓦斯、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出、水文地质类型复杂、极复杂、冲击地压矿井，综掘工作面人数≤18人，炮掘工作面人数≤15人；对于其他矿井，综掘工作面人数≤16人，炮掘工作面人数≤12人。

1.【多选题】风管系统安装完后，必须进行严密性检验，主要检验风管、部件制作加工后( )的严密性。
A.阀门面
B.咬口缝
C.风管法兰翻边
D.风管管段之间
E.铆接孔
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P71-73 本题考查的是风管的检验与试验。风管系统安装完成后，应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检验，主要检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间的连接严密性，检验合格后方能交付下道工序。

2.【单选题】室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于（）mm。
A.6
B.8
C.10
D.12
参考答案：A
解析：教材页码：P63-64 室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于 6mm。

3.【单选题】下列关于起重机选用的基本参数说法错误的是（）。
A.多台起重机联合起吊时，不均衡载荷系数一般取1.1~1.25
B.吊装载荷的组成:被吊物在吊装状态下的重量和吊、索具重量、吊钩重量以及从臂架头部垂下至吊钩的起升钢丝绳重量
C.采用多台起重机抬吊时，多台起重机抬吊所受合力不应超过各台起重机单独操作的额定载荷
D.一般双主吊抬吊时，每台起重机的负载率不得超过其额定起重量的 90%
参考答案：D
解析：教材页码：P29-30 D错误，一般双主吊抬吊时，每台起重机的负载率不得超过其额定起重量的 80%。其余选项为教材原文，故ABC正确，

4.【单选题】安装点型感烟(感温)火灾探测器时，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于（）m，周围（）m内不应有遮挡物。
A.0.5；0.5
B.0.5；1
C.1；0.5
D.1；1
参考答案：A
解析：教材页码：P99-100 安装点型感烟(感温)火灾探测器时，探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m，周围0.5m内不应有遮挡物。

5.【单选题】热力发电厂中，汽轮机是将（）的旋转式原动机。
A.热能转变为电能
B.热能转变为机械能
C.机械能转变为电能
D.机械能转变为热能
参考答案：B
解析：教材页码：P163-168 本题考查的是汽轮发电机系统主要设备。汽轮机是以蒸汽为工质的将热能转化为机械能的旋转式原动机，其主要用来驱动发电机生产电能。

6.【多选题】建筑管道材料设备管理中规定，散热器进场时，应对其（）等性能进行复验。
A.热阻
B.吸水率
C.导热系数
D.单位散热量
E.金属热强度
参考答案：DE
解析：教材页码：P51-54 本题考查的是建筑管道施工技术要点。散热器进场时，应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验;

7.【多选题】下列关于防静电接地装置的说法中，正确的有( )
A.防静电的接地装置应单独设置
B.设备的防静电接地线应单独与接地干线相连
C.设备储罐等固定接地端子的连接螺栓不应小于M10，并有防松装置
D.防静电的接地装置可共同设置
E.并列管道的防静电接地可以串联连接
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P138 防静电接地装置的要求： (1)防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置（A错误）。只做防静电的接地装置，每一处接地体的接地电阻应符合设计规定。 (2)设备、储罐、管道等的防静电接地线，应单独与接地体或接地干线相连，除并列管道外不得互相串联接地。 (3)设备、储罐等固定接地端子的连接螺栓不应小于M10, 并有防松装置。 (4)容量为50m【sup|3】及以上的储罐，其接地点不应少于两处，且接地点的间距不应大于30m，并应在罐体底部周围对称与接地体相连，接地体应连接成环形的闭合回路。

8.【单选题】下列关于焊接工艺评定的说法中，错误的是（）。
A.一个焊接工艺评定报告可用于编制多个焊接作业指导书
B.一个焊接作业指导书可以依据一个或多个焊接工艺评定报告编制
C.锅炉焊接前，根据产品焊接接头形式进行焊接工艺评定后即可施焊
D.焊接工艺评定应在本单位进行
参考答案：C
解析：教材页码：P45-46 本题考查的是焊接工艺评定。 AB正确；依据焊接工艺评定报告编制焊接作业指导书，用于指导焊工施焊和焊后热处理工作，一个焊接工艺评定报告可用于编制多个焊接作业指导书，一个焊接作业指导书可以依据一个或多个焊接工艺评定报告编制。 C错误；锅炉焊接前，应根据产品焊接接头形式进行焊接工艺评定，并编制焊接作业指导书。 D正确；焊接工艺评定应在本单位进行，焊接工艺评定所用设备、仪表应处于正常状态，金属材料、焊接材料应符合相应标准，由本单位操作技能熟练的焊接人员使用本单位设备焊接试件

9.【单选题】油浸电力变压器安装程序中，吊芯检查工作应在（）后进行。
A.设备就位
B.器身检查
C.附件安装
D.本体密封检验
参考答案：A
解析：教材页码：P125-126 本题考查的是电气安装程序。油浸式电力变压器的施工程序：开箱检查→二次搬运→ 设备就位→ 吊芯检查→附件安装→滤油、注油→交接试验→验收。

10.【单选题】在大型建筑施工，沟渠、隧道开挖，大型机器安装，以及变形观测等工程测量中应用甚广的是（）
A.激光测量仪
B.光电测距仪
C.电磁波测距仪
D.管道检测机器人
参考答案：A
解析：教材页码：P27-28 激光测量仪器，在大型建筑施工，沟渠、隧道开挖，大型机器安装，以及变形观测等工程测量中应用甚广。用激光准直仪找正高层钢塔架采用的操作方法与光学经纬仪完全相同。故A正确，BCD错误。

1.【多选题】[2025年真题]下列轧机中属于特殊轧机的是( )。
A.横轧机
B.开坯榨机
C.穿孔机
D.轮箍轧机
E.横列式轧机
参考答案：AD
解析：教材页码：P168-169 按用途可分为：开坯轧机、型钢轧机、板带轧机、钢管轧机和特殊轧机(如横轧机、轮箍轧机等)。

2.【单选题】[2025年真题]关于电梯轿厢导轨的要求、正确的是( )。
A.导轨的下端应安装在井道墙面的导轨座上
B.导轨与支架之间的垫片厚度不宜超过5mm
C.导轨面与基准线允许偏差不应大于1mm/5m
D.轿厢导轨的工作面接头处不应有连续缝隙
参考答案：D
解析：教材页码：P84-87 A. 导轨的下端应安装在井道墙面的导轨座上解析：根据教材，导轨的下端应安装在井道地面的导轨座上，而不是井道墙面。因此，这个选项是不正确的。 B. 导轨与支架之间的垫片厚度不宜超过5mm 解析：教材中提到，导轨与支架之间的垫片厚度不宜超过3mm，且垫片不宜超过3片。当垫片厚度大于3mm、小于7mm时，垫片之间要点焊；若超过7mm时，应先用与导轨宽度相同的钢板垫入，再用垫片进行调整。因此，这个选项是不正确的。 C. 导轨面与基准线允许偏差不应大于1mm/5m 解析：教材中规定，每列导轨的工作面（包括侧面和顶面）与安装基准线的允许偏差：轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨不应大于0.6mm/5m；不设安全钳的对重导轨不应大于1.0mm/5m。因此，这个选项是不正确的。 D. 轿厢导轨的工作面接头处不应有连续缝隙解析：教材中明确指出，轿厢导轨和设有安全钳的对重导轨工作面接头处不应有连续缝隙，导轨接头处台阶不应大于0.05mm。因此，这个选项是正确的。

3.【多选题】针对施工合同实施中的风险和对策应重点分析的内容有（）。
A.机电工程保修和回访责任
B.钢材电缆价款调整的规则
C.环境保护和文明施工变化
D.深化设计图纸的审批机制
E.通电节点延误的违约责任
参考答案：ABE
解析：教材页码：P240-241 合同分析的重点内容如下： ①合同的法律基础，承包人的主要责任，工程范围，发包人的责任。 ②合同价格、计价方法和价格补偿条件。 ③工期要求和顺延及其惩罚条款，工程受干扰的法律后果，合同双方的违约责任。 ④合同变更方式、工程验收方法、索赔程序和争执的解决等。 A是属于承包人的主要责任，E属于合同双方的违约责任，B属于合同价格、计价方法。因此ABE属于重点分析的内容。 CD选项根据教材的描述并不属于重点分析内容。

4.【单选题】建筑管道施工要求中，热水管道安装要求的说法，正确的有（）。
A.平行安装时热水管道应在冷水管道的下方
B.垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧
C.转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧
D.有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道
参考答案：B
解析：教材页码：P51-54 A. 平行安装时热水管道应在冷水管道的下方解析：根据教材内容，当热水管道和冷水管道平行安装时，热水管道应安装在冷水管道的上方。这是因为热水管道在上方可以减少热量损失，并且便于维护和检修。因此，选项A的说法是错误的。 B. 垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧解析：根据教材内容，当热水管道和冷水管道垂直安装时，热水管道应安装在冷水管道的左侧。这样可以方便标识和区分，同时符合施工规范。因此，选项B的说法是正确的。 C. 转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧解析：教材中没有特别提到转弯安装时热水管道和冷水管道的具体位置关系。通常情况下，转弯安装时应遵循一般安装原则，即热水管道在上方或左侧。因此，选项C的说法没有明确依据，不能确定其正确性。 D. 有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道解析：根据教材内容，热水管道和冷水管道的坡度要求主要取决于设计和规范的规定。热水管道的坡度应有利于排气和泄水，但并没有特别指出热水管道的坡度一定要高于冷水管道。因此，选项D的说法是没有明确依据的。正确答案根据上述解析，正确的选项是： B. 垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧其他选项均不符合教材中的规定。

5.【多选题】下列焊缝中，属于按空间位置形式分类的有（）
A.角焊缝
B.平焊缝
C.横焊缝
D.立焊缝
E.仰焊缝
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P45-46 按施焊时焊缝在空间所处位置，分为平焊缝、立焊缝、横焊缝、仰焊缝四种形式。因此，正确答案为BCDE。

6.【单选题】[2025年真题]工业管道试验中，压力试验数值( )。
A.以液位最低点压力表读数为准
B.以管段中间段压力表读数为准
C.以液位最高点压力表读数为准
D.以管段最远端压力表读数为准
参考答案：C
解析：教材页码：P114-117 试验用压力表已经校验并在检验周期内，其精度不得低于1.6级，表的满刻度值应为被测最大压力的1.5～2倍，压力表不得少于2块。其中至少1块压力表安装于液位最高点，且以安装于液位最高点的压力表读数为准。

7.【单选题】布线系统信道水平缆线长度不大于( )。
A.60m
B.70m
C.90m
D.100m
参考答案：C
解析：教材页码：P80-81 本题考查的是建筑智能化系统设线缆施工要求。双绞线施工要求 (1 )线缆敷设应自然平直，不得产生扭绞、打圈等现象，不应受外力挤压和损伤;线缆敷设路由中不得接头。屏蔽双绞线的屏蔽层端到端应保持完好的导通性，不应受到拉力。 (2 )线缆敷设时应有余量以适应成端、终接、检测和变更，一般情况下双绞线线缆在终接处，预留长度在工作区信息插座底盒内宜为 30~60mm ，电信间宜为 0.5~2m，设备间直为 3~5m。 (3 )非屏蔽和屏蔽4对双绞线缆的弯曲半径不应小于电缆外径的4倍。 (4 )布线系统信道水平缆线长度不大于 90m。

8.【单选题】炉窑砌筑前工序交接时，不属于工序交接证明书包括的内容是（）。
A.炉子中心线和控制标高的测量记录
B.炉窑出厂或进厂检查验收记录
C.隐蔽工程验收合格证明
D.动态炉窑的可动部分试运转合格证明
参考答案：B
解析：教材页码：P177-178 本题考查的是炉窑砌筑前工序交接的规定。工序交接证明书应包括的内容： 1.炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录; 2. 隐蔽工程的验收合格证明; 3. 炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明; 4. 钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸复测记录; 5. 动态炉窑或炉子的可动部分试运转合格证明; 6. 炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明; 7. 上道工序成果的保护要求。根据上述内容，工序交接证明书应包括以下内容： A. 炉子中心线和控制标高的测量记录：这是工序交接证明书的一部分，用于确保炉子的中心线和控制标高符合设计要求。 C. 隐蔽工程验收合格证明：这是工序交接证明书的一部分，用于确保隐蔽工程的质量符合要求。 D. 动态炉窑的可动部分试运转合格证明：这是工序交接证明书的一部分，特别是对于动态炉窑，需要确保其可动部分已经通过试运转并合格。而B. 炉窑出厂或进厂检查验收记录并不是工序交接证明书的标准内容。炉窑出厂或进厂检查验收记录通常是在设备进场时进行的初步检查，而不是在砌筑前的工序交接中需要提供的内容。综上所述，正确答案是：B.

9.【单选题】下面内部沟通协调内容属于与施工作业面安排的协调的是（）。
A.协调作用于质量检查、检验计划编制与施工进度计划要求的一致性
B.协调作用于不同专业施工工序交接间的及时性
C.协调好已形成的工程实体的成品保护措施
D.协调作用于全场安全检查计划中部位和顺序的安排
参考答案：C
解析：教材页码：P346-347 与施工作业面安排的协调机电工程在同一工作面上由不同专业作业人员在不同时段进行工作，专业间存在作业面交替现象，在交接时应协调好临时设施的共同使用，如脚于架、用电和用水点等，共用机具的移交，如电焊机、氧乙炔装置等，还要协调好已形成的工程实体的成品保护措施。如同工作面实行两个专业以上的搭接作业，则应协调好开始搭接的作业时间、搭接的初始部位和作业完成后现场的清理工作。 AB选项属于与施工质量管理的协调，D选项属于与施工安全管理的协调。

10.【单选题】供暖设备锅炉基础放线中，各组对称四根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于（）。
A.1mm
B.2mm
C.3mm
D.5mm
参考答案：D
解析：教材页码：P54 锅炉安装前，应划定纵向、横向安装基准线和标高基准点。锅炉基础放线，应符合下列规定:纵向和横向中心线，应互相垂直;相应两立柱定位中心线的间距允许偏差应为±2mm; 各组对称四根立柱定位中心点的两对角线长度之差不应大于5mm。

11.【多选题】建筑智能化工程中使用有特殊要求的产品，其功能和性能等项目的检测可按（）进行。
A.施工要求
B.合同规定
C.设计要求
D.使用要求
E.调试性能
参考答案：BC
解析：教材页码：P79-80 本题考查的是建筑智能化工程的一般施工工序。建筑智能化工程中使用的设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按相应的现行国家标准进行。供需双方有特殊要求的产品，可按合同规定或设计要求进行。

二级建造师每日一练(2026年6月29日)

预售2027年二建《施工管理》教材精讲班