二级建造师每日一练-2026年8月25日

1.【多选题】根据《建设工程质量管理条例》，下列属于违法分包行为的有（）
A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位
B.施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业
C.未经建设单位许可，承包单位将部分工程交由其他单位施工
D.分包单位将其承包的工程再分包
E.施工总承包单位将承包工程的主体结构的施工分包给了具有先进技术的其他单位
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P58-59 本题考查的知识点为禁止无资质、越级、以他企业名义承揽工程的规定《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

2.【多选题】根据《建设工程质量管理条例》，下列属于违法分包行为的有（）
A.总承包单位将部分工程分包给不具有相应资质的单位
B.施工总承包单位将劳务作业分包给有相应资质的劳务分包企业
C.未经建设单位许可，承包单位将部分工程交由其他单位施工
D.分包单位将其承包的工程再分包
E.施工总承包单位将承包工程的主体结构的施工分包给了具有先进技术的其他单位
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P58-59 本题考查的知识点为禁止无资质、越级、以他企业名义承揽工程的规定《建设工程质量管理条例》规定，违法分包，是指下列行为：(1)总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；(2)建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；(3)施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；(4)分包单位将其承包的建设工程再分包的。

3.【单选题】关于团体标准的说法，正确的是( )。
A.在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准
B.团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求
C.团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定
D.团体标准对本团体成员强制通用
参考答案：C
解析：教材页码：P199 本题考查的是工程建设团体标准的制定，为一般考点。A错误，国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准；B错误，国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准；C正确，团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要，协调相关市场主体共同制定的标准。D错误，团体标准由本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。

4.【单选题】关于建设用地使用权设立空间的说法，正确的是（）。
A.建设用地使用权只能在土地的地表设立
B.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的，应当共同设立
C.建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自动获得该土地地下的使用权
D.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立
参考答案：D
解析：教材页码：P9-11 选项A错误，法律规定使用权可在地表/地上/地下分别设立，非仅限于地表。选项B错误，地表、地上、地下的使用权可独立设立，无须“共同设立”。选项C错误，地上与地下的使用权需分别设立或约定，无自动取得的规则。选项D正确，建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。

5.【多选题】甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括( )。
A.电梯的瑕疵担保义务
B.权利瑕疵担保义务
C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务
D.受领标的物的义务
E.按照质量要求交付电梯的义务
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P132-136 本题考查的是买卖合同双方当事人的主要义务，为一般考点。出卖人的主要义务： 1.按照约定向买受人交付标的物或者提取标的物单证的义务。 2.转移标的物所有权的义务； 3.按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料的义务； 4.标的物的品质瑕疵担保义务； 5.标的物的权利瑕疵担保义务. 所以ABCE正确。

6.【单选题】关于地役权的说法，正确的是（）。
A.地役权是按当事人的约定设立的担保物权
B.地役权合同应采取书面形式订立
C.地役权自地役权合同登记时设立
D.地役权的存在以需役地和供役地相邻接为要件
参考答案：B
解析：教材页码：P9-11 A选项错误，地役权是一种用益物权，而不是担保物权。用益物权是指权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利。 B选项正确，设立地役权，当事人应当采用书面形式订立地役权合同。 C选项错误，地役权自地役权合同生效时设立。 D选项错误，地役权并不一定要求需役地与供役地必须相邻。地役权的核心在于通过利用他人的不动产来提高自己不动产的价值或效益，是否相邻并不是其成立的必要条件。

7.【多选题】下列选项中可以适用专属管辖的纠纷有（）。
A.政策性房屋买卖合同纠纷
B.农村土地承包经营合同纠纷
C.建设工程施工合同纠纷
D.公益捐款合同纠纷
E.行政奖励合同纠纷
参考答案：ABC
解析：教材页码：P294-295 根据《民事诉讼法》及《民诉法司法解释》，下列案件由人民法院专属管辖: ①因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖;农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。 ②因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院管辖。 ③因继承遗产纠纷提起的诉讼，由被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地人民法院管辖。

8.【多选题】下列关于无固定期限合同的说法，正确的是（）。
A.甲某再次与公司签合同，可以签无固定期限合同
B.无固定期限是没有约定结束期限的合同
C.乙工作一年甲公司没有与甲签订合同，视为无固定期限合同
D.初次与公司可以签订无固定合同
E.甲工作8年可以签订无固定期限合同
参考答案：BC
解析：教材页码：P255-257 选项A错误，只有在连续订立二次固定期限劳动合同后，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形时，续订劳动合同才应当订立无固定期限劳动合同。选项B正确，无固定期限劳动合同，是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。选项C正确，用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。选项D错误，虽然法律允许用人单位与劳动者协商一致可以订立无固定期限劳动合同，但并没有强制要求初次签订就必须是无固定期限合同。选项E错误，根据《劳动合同法》，劳动者在该用人单位连续工作满10年的，可以提出或者同意续订、订立劳动合同，此时应当订立无固定期限劳动合同。8年不符合这一条件。

9.【单选题】根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的安全生产条件是( )。
A.保证本单位生产经营所需资金的投入
B.建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
C.管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格
D.为施工现场作业人员办理意外伤害保险
参考答案：B
解析：教材页码：P160-161 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》针对建筑施工活动，明确规定建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；选项B正确（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；选项A错误（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；选项C错误（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员缴纳保险费；选项D错误（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）法律、法规规定的其他条件。

10.【单选题】关于专利权的说法，正确的是（）。
A.授予专利权的外观设计，应当具备新颖性、创造性和实用性
B.《专利法》规定的发明创造是指发明、实用新型和外观设计
C.发明专利权的期限自专利权授予之日起计算
D.外观设计专利权的期限为10年
参考答案：B
解析：教材页码：P18-19 选项A错误。授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。选项B正确，《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。选项CD错误，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权的期限为10年，外观设计专利权的期限为15年，均自申请日起计算。

1.【单选题】关于两阶段招标的说法，正确的是( )。
A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标
B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件
C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议
D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
参考答案：B
解析：教材页码：P96-97 A选项错误：对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。 B选项正确：第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。 C选项错误：第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。 D选项错误：实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。

2.【单选题】法律、行政法规规定或当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式，但是一方已经履行主要义务，对方接受时该合同（）。
A.无效
B.成立
C.可撤销
D.效力待定
参考答案：B
解析：教材页码：P111-112 法律、行政法规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式但是一方已经履行主要义务，对方接受时，该合同成立。

3.【多选题】关于仲裁开庭和审理，下列说法正确的是（）。
A.仲裁审理可以采用开庭审理和书面审理两种方式
B.当事人应当对自己的主张提供证据
C.证据应当在开庭时出示，当事人可以质证
D.仲裁庭不能自行收集证据
E.仲裁庭不能进行缺席裁决
参考答案：ABC
解析：教材页码：P291-292 本题考查的是仲裁审理的法定程序，为一般考点。根据《仲裁法》的规定：仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁审理的主要方式。但是，当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料作出裁决，即书面审理方式。当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁庭认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在开庭时出示，当事人可以质证。仲裁庭可以作出缺席裁决。故选项A、B、C正确。

4.【单选题】下列情形中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者，可以解除劳动合同的是（）。
A.某用人单位生产经营发生严重困难的
B.某公司项目部安全员孙某患肺病在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
C.某集团公司科技部的钱某不能胜任工作
D.李某与公司科技订立劳动合同时所依据的客况发生了重大变化，致使劳动合同无法履行的
参考答案：B
解析：教材页码：P255-257 《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同： ①劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的； ②劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的； ③劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。

5.【单选题】关于行政诉讼起诉的说法，正确的是（）。
A.对属于人民法院受案范围的行政案件应当先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，方可向法院提起诉讼
B.自行政行为作出之日起超过3年提起诉讼，人民法院不予受理
C.起诉的具体诉讼请求可以包括请求一并审查规章以下规范性文件
D.不得请求判决行政机关予以赔偿
参考答案：C
解析：教材页码：P321-322 选项A错误，对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼；也可以直接向人民法院提起诉讼。选项B错误，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起6个月内提出。法律另有规定的除外。因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过20年，其他案件自行政行为作出之日起超过5年提起诉讼的，人民法院不予受理。选项C正确，“有具体的诉讼请求”是指：（1）请求判决撤销或者变更行政行为；（2）请求判决行政机关履行特定法定职责或者给付义务；（3）请求判决确认行政行为违法；（4）请求判决确认行政行为无效；（5）请求判决行政机关予以赔偿或者补偿；（6）请求解决行政协议争议；（7）请求一并审查规章以下规范性文件；（8）请求一并解决相关民事争议；（9）其他诉讼请求。选项D错误，当事人单独或者一并提起行政赔偿、补偿诉讼的，应当有具体的赔偿、补偿事项以及数额。

6.【单选题】超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当召开专家论证会。实行施工总承包的，由（）组织召开。
A.监理单位
B.建设单位
C.施工总承包单位
D.相关专业承包单位
参考答案：C
解析：教材页码：P171-172 对于超过一定规模的危大工程，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

7.【单选题】下述关于施工单位提取安全生产费用的表述中，符合《企业安全生产费用提取和使用管理办法》要求的是（）。
A.建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。
B.总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位
C.建设工程施工企业不得擅自提高安全费用提取标准
D.市政公用工程安全费用提取标准为2.5％
参考答案：A
解析：教材页码：P180-181 A正确；B错误、总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。C、企业根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。D、市政公用工程安全费用提取标准为1.5％。

8.【多选题】建设工程竣工验收条件有（）。
A.已经办理工程竣工资料归档手续
B.有完整的技术档案和施工管理资料
C.有施工企业签署的工程保修书
D.有工程使用的主要建筑材料的进场试验报告
E.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P228 《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件： (1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容； (2)有完整的技术档案和施工管理资料； (3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告； (4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件； (5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。综上所述：BCDE选项正确

9.【单选题】关于施工企业项目经理部的说法，正确的是( )。
A.项目经理部不具有独立法人资格
B.项目经理部是施工企业的下属子公司
C.项目经理部是常设机构
D.项目经理部能够独立承担民事责任
参考答案：A
解析：教材页码：P46-48 选项A正确，选项BC错误，项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。选项D错误，由于项目经理部由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。

10.【多选题】建筑施工企业应严格落实劳务人员实名制，加强对自有劳务人员的管理，在施工现场配备专职或兼职劳务用工管理人员,负责登记劳务人员的信息包括（）。
A.基本身份信息
B.学历情况
C.诚信信息
D.技能状况
E.工资结算及支付
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P264-265 本题考查的是建筑业劳动用工规范管理，为一般考点。施工总承包、专业承包和施工劳务等建筑施工企业要严格落实劳务人员实名制，在施工现场配备专职或兼职劳务用工管理人员，负责登记劳务人员的基本身份信息、技能状况、诚信信息、工资结算及支付等情况。所以ACDE正确。

11.【单选题】按照《建筑法》及相关法规的规定，对全部或部分使用国有资金的项目，建设单位将工程肢解发包的，责令改正、（）。
A.收回国有资金
B.重新审批该项目
C.处以罚款
D.撤销承包单位的资质证书
参考答案：C
解析：教材页码：P59-60 本题考查的知识点为违法行为的法律责任《建筑法》规定，发包单位将工程发包给不具有相应资质条件的承包单位的，或者违反本法规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以罚款。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款;有违法所得的，予以没收。

1.【多选题】对申请方质量管理体系的检查和评定是质量管理体系认证的关键环节，检查和评定的基本任务包括（）。
A.申请文件的详细审查
B.申请方现场检查前的准备
C.申请方的现场检查和评定
D.评定质量等级
E.提出检查报告
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P157-159 检查和评定：对申请方质量管理体系的检查和评定是质量管理体系认证的关键环节。检查和评定的基本任务是: ①申请文件的详细审查； ②申请方现场检查前的准备； ③申请方的现场检查和评定； ④提出检查报告。 D选项属于干扰选项。

2.【多选题】下列属于施工质量事故处理依据的是（）。
A.法律法规
B.合同文件
C.工程建设标准
D.企业内部管理制度
E.监理实施细则
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P196-197 ABCD选项正确，施工质量事故处理依据：（1）法律法规。(2)合同文件。(3)工程建设标准。(4)企业内部管理制度。 E选项不属于施工质量事故处理依据。

3.【单选题】某建设工程项目，钢材的采购量为100t，在施工过程中钢材净用量为80t，损耗率1%，则该项目钢材的总消耗量为( )t。
A.80.0
B.80.8
C.100.0
D.101.0
参考答案：B
解析：教材页码：P210-212 损耗量=净用量×损耗率=80×1%=0.8t；总消耗量=净用量+损耗量=80+0.8=80.8t。

4.【多选题】根据《标准施工招标文件》，下列工作中，属于发包人责任和义务的有（）。
A.提供测量基准资料并对数据进行解释
B.负责施工现场的环境保护工作
C.编制施工环保措施计划
D.办理取得出入施工场地的临时道路通行权
E.组织设计单位进行设计交底
参考答案：ADE
解析：教材页码：P64-66 发包人的主要义务： (1)发出开工通知：发包人应委托监理人按合同约定向承包人发出开工通知。 (2)提供施工场地：发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地，以及施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。A选项正确； (3)协助承包人办理证件和批件：发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。D选项正确； (4)组织设计交底：发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人进行设计交底。E选项正确； (5)支付合同价款：发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。 (6)组织竣工验收：发包人应按合同约定及时组织竣工验收。 BC选项错误，属于承包人义务。

5.【单选题】采用挣值法进行施工成本动态监控时，若CPI<1，则表示( )。
A.实际费用节约
B.用实际进度延后
C.实际费用超支
D.实际进度提前
参考答案：C
解析：教材页码：P225-226 当费用绩效指数（CPI）<1时，表明实际费用超支；当费用绩效指数（CPI）>1时，表明实际费用节约。CPI=1时，表明实际费用按预算支出。

6.【多选题】对于施工单位报送的施工方案，项目监理机构审查的内容有（）。
A.编审程序是否符合相关规定
B.工程质量保证措施是否符合有关标准
C.安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
D.是否附具安全验算结果
E.是否组织专家进行论证、审查
参考答案：AB
解析：教材页码：P13-15 对于施工单位报送的施工方案，项目监理机构的审查内容包括：(1)编审程序是否符合相关规定；(2)工程质量保证措施是否符合有关标准。选项A、B正确。选项C、D、E是专项施工方案的审查内容，错误。

7.【单选题】以下不属于发包人原因可以延长合同工期的情形是（）。
A.增加工作内容
B.提供图纸延误
C.出现异常恶劣的气候条件
D.发包人延迟提供建筑材料
参考答案：C
解析：教材页码：P68-69 在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用，并支付合理利润： ①增加合同工作内容； ②改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性； ③发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的； ④因发包人原因导致的暂停施工； ⑤提供图纸延误； ⑥未按合同约定及时支付预付款、进度款。选项C不属于，出现异常恶劣的气候条件不属于承包人的原因，由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。综上，本题应选C。

8.【单选题】根据《标准设备采购招标文件》，全部合同设备质量保证期届满后，买方应在约定时间内向卖方支付合同价格的（）结清款。
A.10%
B.2%
C.5%
D.3%
参考答案：C
解析：教材页码：P96-99 全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%结清款。

9.【单选题】建立施工质量保证体系需要进行的工作有：①制定质量计划；②完善组织架构；③明确施工过程控制要点；④建立质量管理制度。仅就上述工作而言正确的顺序是( )。
A.④-③-②-①
B.②-③-①-4
C.④-①-③-②
D.②-①-④-③
参考答案：D
解析：教材页码：P159-164 施工质量保证体系建立的过程如下： (1)确定质量方针和目标。 (2)完善组织架构。 (3)制定质量计划。 (4)强化人员培训。 (5)建立质量管理制度。 (6)明确施工过程控制要点。 (7)建立质量信息管理系统。 (8)开展内部审核和管理评审。

10.【单选题】关于网络计划中工作自由时差的说法，正确的是( )。
A.不会影响紧后工作，也不会影响总工期
B.不会影响紧后工作，但会影响总工期
C.会影响紧后工作，但不会影响总工期
D.会影响紧后工作，也会影响总工期
参考答案：A
解析：教材页码：P127-128 工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。

1.【单选题】建设工程施工成本纠偏时，可采取的组织措施是( )。
A.编制成本管理工作计划，确定合理的工作流程
B.结合施工方法，进行建筑材料比选
C.分析成本管理目标风险，并制定防范对策
D.分析施工合同条款，寻求索赔机会
参考答案：A
解析：教材页码：P228-229 A选项正确，组织措施的另一方面是编制成本管理工作计划、确定合理详细的工作流程。要做好施工采购计划，通过生产要素的优化配置、合理使用、动态管理，有效控制实际成本； B选项属于技术措施；C选项属于经济措施；D选项属于合同措施。

2.【单选题】坠落悬挂安全带的伸展长度或坠落距离不应大于产品标识的数值。坠落停止后，织带或绳在调节扣内的滑移不应大于（）。
A.15mm
B.25mm
C.35mm
D.45mm
参考答案：B
解析：教材页码：P274-276 织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于25mm。

3.【多选题】检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要按( )划分。
A.工程量
B.施工段
C.材料
D.工程部位
E.楼层
参考答案：ABE
解析：教材页码：P191-192 检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分，检验批抽样数量应符合有关专业验收标准的规定。

4.【单选题】编制施工定额时，定额水平应遵循（）原则。
A.平均水平
B.先进水平
C.平均先进水平
D.一般水平
参考答案：C
解析：教材页码：P203-204 施工定额水平必须遵循平均先进水平的原则，平均先进水平低于先进水平，略高于平均水平，是一种鼓励先进、勉励中间、鞭策后进的定额水平；贯彻“平均先进水平”的原则，才能促进企业的科学管理和不断提高劳动生产率，进而达到提高企业经济效益的目的。

5.【多选题】下列选项中，属于潘特考夫斯基法基本步骤的有（）。
A.依次累加每一施工过程在各施工段上的流水节拍，求得各施工过程流水节拍的累加数列
B.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加
C.对每一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次相减
D.在差数列中取最小值确定为相邻两个施工过程的流水步距
E.在差数列中取最大值，即确定为相邻两个施工过程的流水步距
参考答案：ABE
解析：教材页码：P123-124 本题考查的是流水步距的确定。在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。由于这种方法是由潘特考夫斯基首先提出的，故又称为潘特考夫斯基法。这种方法简捷、准确，便于掌握。累加数列错位相减取大差法的基本步骤如下： (1)依次累加每一施工过程在各施工段上的流水节拍，求得各施工过程流水节拍的累加数列，AB选项正确，C选项错误； (2)将相邻施工过程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列； (3)在差数列中取最大值，即为这两个相邻施工过程的流水步距，D选项错误，E选项正确。

6.【单选题】某工程网络计划在执行过程中，经检查发现工作M的总时差由原计划的3天变为-4天，则说明工作M的实际进度（）。
A.拖后4天，影响工期4天
B.拖后7天，影响工期4天
C.拖后3天，影响工期4天
D.拖后7天，影响工期7天
参考答案：B
解析：教材页码：P141-143 因为M的总时差由原计划的3天变为-4天，说明M工作总共拖后7天，因为总时差为3天，故影响工期为4天。

7.【单选题】下列关于各方主体绿色施工具体职责的说法，正确的是( )。
A.在编制工程概算和招标文件时，应明确绿色施工的要求，施工单位提供包括场地、环境、工期、资金等方面的条件保障
B.设计单位应审查绿色施工组织设计、绿色施工方案，在实施过程中做好监督检查工作
C.建设单位是建设工程绿色施工的实施主体，应组织绿色施工的全面实施
D.施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系
参考答案：D
解析：教材页码：P291-293 A选项错误，在编制工程概算和招标文件时，应明确绿色施工的要求，并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的条件保障； B选项错误，监理单位应审查绿色施工组织设计、绿色施工方案或绿色施工专项方案，在实施过程中做好监督检查工作； C选项错误，施工单位应建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理制度，负责绿色施工的组织实施，进行绿色施工教育培训，定期开展自检、联检和评价工作。

8.【单选题】通过缩短工程网络计划中关键工作的持续时间来调整施工进度计划时，可以采用的技术措施是( )。
A.增加施工机械数量
B.改善施工作业环境
C.采用预制装配方案
D.设立施工绩效奖励
参考答案：C
解析：教材页码：P146-147 为压缩某些工作的持续时间，通常需要采取以下措施来达到目的： (1)组织措施。如：增加工作面，组织更多施工队伍；增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；增加劳动力和施工机械数量等。 (2)技术措施。如：改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间歇时间；采用更先进的施工方式(如将现浇混凝土方案改为预制装配方案),减少施工过程数量；采用更先进的施工机械等。 (3)经济措施。如：实行包干奖励；提高奖金数额；对所采取的技术措施给予相应经济补偿等。 (4)其他配套措施。如：改善外部配合条件；改善施工作业环境；实施强有力的组织调度等。

9.【多选题】根据国家九部委《标准施工招标文件》，下列工作中，属于承包人主要义务的有（）。
A.组织合同工程的竣工验收
B.组织设计交底
C.负责施工现场内外的交通道路
D.编制工程实施的各项措施计划
E.查勘施工现场
参考答案：DE
解析：教材页码：P64-66 承包人主要义务： ①查勘施工现场。 ②编制工程实施措施计划。主要包括：A.施工组织设计和施工进度计划；B.工程质量保证措施文件；C.施工安全管理措施计划；D.环境保护措施计划。 ③负责施工现场内交通道路和临时工程。 ④测设施工控制网。 ⑤提出开工申请。 ⑥完成各项承包工作。 ⑦保证工程施工和人员的安全。 ⑧负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。 ⑨避免施工对公众与他人的利益造成损害。 ⑩工程的维护和照管。

10.【单选题】某双代号网络计划中，工作m的自由时差4天，总时差6天。在进度计划实施检查中发现工作m实际进度落后，且影响总工期2天。在其他工作均正常的前提下，工作m的实际进度落后（）天。
A.10
B.6
C.4
D.8
参考答案：D
解析：教材页码：P141-143 本题考核的是双代号网络计划时差的运用。因为工作m已有总时差6天，但还是影响总工期2天，所以工作m的实际进度是落后了6+2=8天。

11.【单选题】[2025年真题]在项目投资决策阶段形成的工程造价是（）
A.竣工结算
B.设计概算
C.施工图预算
D.投资估算
参考答案：D
解析：教材页码：P4-7 在项目投资决策阶段，为了确定项目的可行性，需要进行投资估算。投资估算是对项目总投资的初步预测，用于评估项目的经济可行性和投资效益。它是项目建议书和可行性研究报告的重要组成部分。 <img src="/upload/paperimg/2026031716425424706046f-5cec61a2c873/2025111210491919b2.png" style="width:100%;"/>

1.【单选题】下列关于外墙外保温工程施工技术的说法，正确的是（）。
A.我国常用的墙体保温主要有外墙外保温、外墙内保温和夹芯保温
B.作业环境温度不应低于10°
C.风力不应大于3级
D.雨雪天气采取特殊措施后可以施工
参考答案：A
解析：教材页码：P84-87 A选项：我国常用的墙体保温主要有三种形式，即外墙外保温、外墙内保温和夹芯保温。 B选项：作业环境温度不应低于5°。 C选项：风力不应大于5级。 D选项：雨雪天气禁止施工。

2.【多选题】绿色策划方案应明确：绿色建造总体目标和资源节约、环境保护、减少碳排放、品质提升、职业健康安全等分项目标，应包括的内容是（）。
A.绿色设计策划
B.绿色施工策划
C.绿色交付策划
D.绿色运行策划
E.绿色可研策划
参考答案：ABC
解析：教材页码：P168-169 绿色策划方案应明确：绿色建造总体目标和资源节约、环境保护、减少碳排放、品质提升、职业健康安全等分项目标，应包括绿色设计策划、绿色施工策划、绿色交付策划等内容。（ABC选项正确）选项DE：并不是直接由题目给出的绿色策划方案所必须包括的部分。绿色运行更多涉及的是建筑物在使用阶段如何保持其绿色性能，而绿色可研则可能属于项目前期评估的一部分，但并不直接归类于此处提到的绿色策划的主要内容内。

3.【多选题】采用钢筋套筒灌浆连接的预制构件就位前，应对套筒检查（）。
A.规格
B.位置
C.数量
D.深度
E.长度
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P76-79 ABCD选项正确：采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前，应检查下列内容： (1)套筒、预留孔的规格、位置、数量和深度； (2)被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。 E选项错误：虽然对于被连接的钢筋来说是一个重要的参数，但题目特指套筒本身的检查内容，并不直接涉及钢筋长度的检查。

4.【单选题】水泥的安定性是指水泥在凝结硬化过程中( )的性质。
A.产生高密实度
B.体积变化均匀性
C.不变形
D.体积收缩
参考答案：B
解析：教材页码：P26-27 水泥的体积安定性是指水泥在凝结硬化过程中，体积变化的均匀性。安定性不合格的水泥严禁用于工程。

5.【单选题】下列活动隔墙施工工艺流程中，正确的是（）。
A.墙位放线→预制隔扇（帷幕）→安装轨道→安装隔扇（帷幕）
B.墙位放线→预制隔扇（帷幕）→安装隔扇（帷幕）→安装轨道
C.预制隔扇（帷幕）→墙位放线→安装轨道→安装隔扇（帷幕）
D.预制隔扇（帷幕）→墙位放线→安装隔扇（帷幕）→安装轨道
参考答案：A
解析：教材页码：P98-99 活动隔墙工艺流程：墙位放线→预制隔扇（帷幕）→安装轨道→安装隔扇（帷幕）。

6.【单选题】下列措施中，不能减小降水对周边环境影响的是（）。
A.砂沟，砂井回灌
B.减缓降水速度
C.基坑内明排水
D.回灌井点
参考答案：C
解析：教材页码：P54-55 A选项正确：砂沟、砂井回灌，这是一种有效的防止降水引起周边土体沉降的方法。通过向砂沟或砂井中注入水来补充因降水而流失的地下水，从而维持周边地下水位，防止地面沉降。 B选项正确：减缓降水速度，通过控制降水的速度（如增加井点管长度、调整抽水泵阀门等），可以降低地下水位下降速率，避免快速降水引起的地层固结和沉降，减轻对周围环境的影响。 C选项错误：基坑内明排水，这是指在基坑内部设置明沟和集水井进行排水的方式。虽然这种方法有助于排出基坑内的积水，但它主要是为了解决基坑内部的排水问题，并不能有效控制或补充外部地下水位的变化，因此对于防止降水导致的周边环境影响效果有限。 D选项正确：回灌井点，与A项类似，但更直接地指出了通过特定设计的井点系统将抽取的部分或全部水分重新注入地下，以保持周围地下水位稳定，进而保护周围的建筑和设施免受降水影响。综上所述，只有C选项中的“基坑内明排水”主要是处理基坑内部积水的问题，而不是用来控制由于降水造成的周边地下水位变化及相应的环境影响。故正确答案是C。

7.【单选题】冬期外墙外保温工程施工，拌合完毕的EPS板胶粘剂和聚合物抹面胶浆每隔15min搅拌一次，（）内使用完毕。
A.2h
B.3h
C.1.5h
D.1h
参考答案：D
解析：教材页码：P116-117 拌合完毕的EPS板胶粘剂和聚合物抹面胶浆每隔15min搅拌一次，1h内使用完毕。

8.【单选题】建筑物中各类结构构件的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同，对其中部分结构构件的安全等级可进行调整，但不得低于（）。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
参考答案：C
解析：教材页码：P13-17 建筑物中各类结构构件的安全等级，宜与整个结构的安全等级相同，对其中部分结构构件的安全等级可进行调整，但不得低于三级。

9.【单选题】工人在10m高的脚手架上作业，根据国家标准，该作业属于（）高处作业。
A.—级
B.二级
C.三级
D.四级
参考答案：B
解析：教材页码：P275 A选项错误：高处作业高度在2~5m时，划定为一级高处作业，其坠落半径为2m。 B选项正确：高处作业高度在5~15m时，划定为二级高处作业，其坠落半径为3m。 C选项错误：高处作业高度在15~30m时，划定为三级高处作业，其坠落半径为4m。 D选项错误：高处作业高度大于30m时，划定为四级高处作业，其坠落半径为5m。

10.【单选题】外挑1.5m的阳台梁，其混凝土设计强度等级为C30，其底模及支架拆除时，其同条件养护试件的混凝土抗压强度应至少达到（）MPa。
A.15
B.22.5
C.30
D.应根据标准养护试件的强度确定
参考答案：C
解析：教材页码：P60-63 底模拆除时的混凝土强度要求 <img src="/upload/paperimg/2026012117263413068235d-785fb81dbfb0/20260121110715902d.png" style="width:100%;"/>本题中，因为外挑1.5m的阳台梁是属于悬臂结构，所以强度要达到100%才能拆除，即30×100%=30MPa。

1.【单选题】根据《住宅项目规范》规定，下列房间中，不属于应有直接采光的是（）。
A.卧室
B.浴室
C.起居室
D.厨房
参考答案：B
解析：教材页码：P4-5 ACD选项：每套住宅卧室、起居室、厨房均应有直接采光。 B选项：不属于。

2.【多选题】下列项目中，可以由注册二级建造师担任项目负责人的是（）。
A.单体建筑面积为3万平方米的医院
B.单项合同在1000万的学校装饰装修工程
C.20层的住宅楼
D.挖方为50万m³的土石方工程
E.高度为100m的高耸构筑物工程
参考答案：CDE
解析：教材页码：P176 A选项错误，≥30000平方米，属于大型项目，由注册一级建造师担任 B选项错误，≥1000万，属于大型项目，由注册一级建造师担任 C选项正确，5~25层，工业、民用与公共建筑 D选项正确，15~60万方的土石方工程 E选项正确，25~120m高耸构筑物工程

3.【多选题】关于夹层玻璃的说法，正确的是（）。
A.透明度好
B.抗冲击性能高
C.碎片不会散落伤人
D.夹层玻璃不能切割
E.常用于安全要求不高的场所
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P41-42 ABC选项：夹层玻璃透明度好，抗冲击性能高，玻璃破碎不会散落伤人。 D选项：夹层玻璃不能切割，需要选用定型产品或按尺寸定制。 E选项：适用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能要求高的场所或部位等。

4.【单选题】不承重侧模拆除时混凝土强度应（）。
A.符合设计强度要求
B.达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值50%以上
C.达到2．5MPa
D.能保证其表面及棱角不受损伤
参考答案：D
解析：教材页码：P60-63 A选项：“符合设计强度要求”通常指的是底模和支架等承重结构的拆除条件。 B选项：“达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值50%以上”是针对某些特定条件下板类构件底模拆除的要求，并不是所有情况下的侧模拆除条件。 C选项：“达到2．5MPa”虽然在一些情况下可能满足侧模拆除的条件，但并不是一个通用的标准。 D选项：当混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时，方可拆除侧模。

5.【单选题】按照装饰装修专业工程规模标准，下列单项合同额中属于中型工程的是( )万元。
A.1500
B.200
C.90
D.50
参考答案：B
解析：教材页码：P178-179 A选项：属于大型，单项工程合同额不小于1000万元。 B选项：属于中型，单项工程合同额100~1000万元。 CD选项：属于小型，单项工程合同额小于100万元。

6.【单选题】下列各种类型的玻璃中，适用于有抗冲击作用要求的商店、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所的安全玻璃是（）。
A.钢化玻璃
B.夹丝玻璃
C.夹层玻璃
D.防火玻璃
参考答案：C
解析：教材页码：P41-42 A选项：钢化玻璃常用作建筑物的门窗、隔墙、幕墙及橱窗、家具等。 B选项：为迷惑正确选项所用，无实际意义。 C选项：夹层玻璃适用于高层建筑的门窗、天窗、楼梯栏板和有抗冲击作用要求的商店、银行、橱窗、隔断及水下工程等安全性能高的场所或部位等。 D选项：防火玻璃常用作建筑物的防火门、窗和隔断的玻璃。

7.【多选题】项目部对脚手架进行检查与验收时，应参加验收的人员有( )。
A.材料负责人
B.施工负责人
C.技术负责人
D.安全负责人
E.质量负责人
参考答案：BCD
解析：教材页码：P269-271 脚手架的内部检查与验收应由项目经理组织，项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加，按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件，当脚手架分段搭设、分段使用时，应进行分段验收，在确认符合要求后，方可投入使用。选项A：虽然材料的质量是脚手架验收的重要部分，但通常材料负责人的主要职责在于确保所使用的材料符合标准，并不一定直接参与最终的脚手架验收过程。选项B：作为实际操作层面的主要责任人之一，施工负责人对于确认脚手架是否按照既定方案正确搭建有着不可替代的作用，因此必须参与验收。选项C：技术负责人需要确保整个工程的技术合规性，包括脚手架的设计是否合理、能否满足使用需求等关键点，故其也是必要参与者。选项D：鉴于脚手架的安全性能直接影响到现场工作人员的生命健康，安全负责人需对脚手架进行全面的安全评估，确保无安全隐患，自然也应参与验收工作。选项E：尽管质量控制在整个建筑过程中非常重要，但在专门针对脚手架的检查与验收环节中，更侧重于施工和技术安全方面的考量，因此质量负责人不是必选参与人。

8.【多选题】下列属于投标人相互串通投标的情形是（）。
A.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容
B.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制
C.不同投标人的投标文件相互混装
D.投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标
E.投标人之间约定中标人
参考答案：ADE
解析：教材页码：P196-198 ADE选项：有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标： ①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容； ②投标人之间约定中标人； ③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标； ④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标； ⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。 BC选项：有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标： ①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； ③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人； ④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； ⑤不同投标人的投标文件相互混装； ⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

9.【单选题】关于粉煤灰水泥主要特征的说法，正确的是( )。
A.水化热较小
B.抗冻性好
C.干缩性较大
D.早期强度高
参考答案：A
解析：教材页码：P27 六大常用水泥的主要特性 <img src="/upload/paperimg/20251022115405324670987-c5bb21fa1e98/202510211152387404.png" style="width:100%;"/>

10.【多选题】对属于下列情况（）的钢材，应进行抽样复验。
A.国内购入钢材
B.钢材混批
C.板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板
D.建筑结构安全等级为一级，中跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材
E.对质量有疑义的钢材
参考答案：BCE
解析：教材页码：P235 (1)钢材的进场验收，应符合有关规范标准规定。对属于下列情况之一的钢材，应进行抽样复验。钢材复验内容应包括力学性能试验和化学成分分析，其取样、制样及试验方法可按相关试验标准或其他现行标准执行。 ①国外进口钢材； ②钢材混批； ③板厚等于或大于40mm，且设计有Z向性能要求的厚板； ④建筑结构安全等级为一级，大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材； ⑤设计有复验要求的钢材； ⑥对质量有疑义的钢材。

11.【多选题】一级资质企业，可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工（）。
A.高度200m以下的工业、民用建筑工程
B.高度240m以下的构筑物工程
C.高度100m以下的工业、民用建筑工程
D.高度120m以下的构筑物工程
E.建筑面积4万㎡以下的单体工业、民用建筑工程
参考答案：AB
解析：教材页码：P177-178 AB选项：一级资质企业，可承担单项合同额3000万元以上的下列建筑工程的施工： 1）高度200m以下的工业、民用建筑工程; 2）高度240m以下的构筑物工程； CDE选项：二级资质企业，可承担下列建筑工程的施工： 1）高度100m以下的工业、民用建筑工程； 2）高度120m以下的构筑物工程； 3）建筑面积4万㎡以下的单体工业、民用建筑工程； 4）单跨跨度39m以下的建筑工程。

1.【多选题】施工组织设计的内容有（）。
A.施工方案
B.施工进度计划
C.施工总平面图设计
D.施工成本降低措施的拟定
E.环境保护和节能减排的措施及文明施工
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P282-283 施工组织设计的主要内容 1．编制说明 2．编制依据 3．工程概况 4．施工总体部署 5．主要工程项目的施工方案。 6．施工进度计划。 7．各项资源需求计划 8．施工总平面图设计。 9．大型临时工程。 10．主要分项工程施工工艺。 11．季节性施工技术措施 12．质量管理与质量控制的保证措施。 13．安全管理与安全保证措施。 14．项目职业健康安全管理措施。 15．环境保护和节能减排的措施及文明施工。 16．本工程需研究的关键技术课题及需进行总结的技术专题。

2.【单选题】从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑的方法是（）。
A.水平分层填筑法
B.纵向分层填筑法
C.竖向填筑法
D.混合填筑法
参考答案：C
解析：教材页码：P9-11 本题考查的是填方路基施工。 A选项错误，水平分层填筑法：填筑时按照横断面全宽分成水平层次，逐层向上填筑。 B选项错误，纵向分层填筑法：依路线纵坡方向分层，逐层向坡向填筑。 C选项正确，竖向填筑法：从路基一端或两端按横断面全部高度，逐步推进填筑。仅用于无法自下而上填筑的深谷、陡坡、断岩、泥沼等机械无法进场的路堤。 D选项错误，混合填筑法：路堤下层用竖向填筑而上层用水平分层填筑。适用于因地形限制或填筑堤身较高，不宜采用水平分层填筑法或竖向填筑法自始至终进行填筑的情况。 <img src="/upload/paperimg/2026031716513843364190a-b9f52c55e309/2025102415564809a8.png" style="width:100%;"/>

3.【单选题】下列关于塑料排水板施工工艺的顺序，正确的是（）。
A.整平原地面→摊铺下层砂垫层→塑料排水板穿靴→机具就位→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板
B.整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板
C.整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→插入套管→塑料排水板穿靴→拔出套管→割断塑料排水板
D.整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→割断塑料排水板→拔出套管
参考答案：B
解析：教材页码：P21-29 B选项正确，本题考查的是特殊路基施工技术。塑料排水板施工工艺程序：整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层。

4.【单选题】[2025年真题]关于隔离栅与桥梁护网施工技术要求的说法，正确的是（）。
A.在高压输电线穿越安装桥梁护网的地方，桥梁护网应做防雷接地
B.隔离栅立柱埋设应分段进行，先埋设中间立柱，后从中间向两端
C.安装隔离栅网片时，应从立柱中部开始安装
D.隔离栅宜与路基工程同步实施
参考答案：A
解析：B选项错误，隔离栅立柱的埋设应分段进行，先埋设两端的立柱，然后拉线埋设中间立柱 C选项错误，安装隔离栅网片时，应从立柱端部开始安装 D选项错误，隔离栅宜在路基工程完成后尽早实施

5.【单选题】浸水马歇尔稳定度试验方法是将试件在60±1℃恒温水槽中保温（）h，然后再测定其稳定度，浸水后的稳定度与标准马歇尔稳定度的百分比即为残留稳定度。
A.10
B.24
C.36
D.48
参考答案：D
解析：教材页码：P104 本题考查的是马歇尔试验检测。残留稳定度是反映沥青混合料受水损害时抵抗剥落的能力。浸水马歇尔稳定度试验方法与马歇尔稳定度试验基本相同，只是将试件在60±1℃恒温水槽中保温48h，然后再测定其稳定度，浸水后的稳定度与标准马歇尔稳定度的百分比即为残留稳定度。

6.【多选题】隧道工程的安全风险评估范围包括（）。
A.隧道改扩建工程
B.长度为2500m的隧道工程
C.浅埋、偏压、大跨度、变化断面等结构受力复杂的隧道工程
D.连拱隧道和小净距隧道工程
E.Ⅵ、V级围岩连续长度超过40m或合计长度占隧道全长的25％及以上的隧道工程
参考答案：ACD
解析：教材页码：P263-265 本题考查的是公路工程项目施工安全风险评估。隧道工程的评估范围：（1）穿越高地应力区、岩溶发育区、区域地质构造、煤系地层、采空区等工程地质或水文地质条件复杂的隧道，黄土地区、水下或海底隧道工程。（2）C选项正确，浅埋、偏压、大跨度、变化断面等结构受力复杂的隧道工程。（3）B选项错误，长度3000m及以上的隧道工程， E选项错误，Ⅵ、V级围岩连续长度超过50m或合计长度占隧道全长的30%及以上的隧道工程。（4）D选项正确，连拱隧道和小净距隧道工程。（5）采用新技术、新材料、新设备、新工艺的隧道工程。（6）A选项正确，隧道改扩建工程。（7）施工环境复杂、施工工艺复杂的其他隧道工程。

7.【多选题】无机结合料稳定基层整形碾压时，施工要求正确的有（）。
A.在直线段，宜从两侧路肩向路中心碾压
B.在不设超高的平曲线段，宜从路中心向两侧路肩碾压
C.整形后，混合料的含水率满足要求时，应立即对结构层进行全宽碾压
D.碾压时，应重叠1/2轮宽，后轮应超过两段的接缝处
E.采用人工摊铺和整形的稳定土层，宜先用两轮压路机碾压，再用重型压路机碾压
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P56-64 本题考查的是无机结合料稳定基层（底基层）施工。 C选项正确，整形后，混合料的含水率满足要求时，应立即对结构层进行全宽碾压。 A选项正确，B选项错误，在直线段和不设超高的平曲线段，宜从两侧路肩向路中心碾压， D选项正确，且轮迹应重叠1/2轮宽，后轮应超过两段的接缝处。碾压次数宜为6~8遍。 E选项正确，采用人工摊铺和整形的稳定材料层，宜先用拖拉机或6~8t两轮压路机或轮胎压路机碾压1~2遍，再用重型压路机碾压。综上说述，本题选择ACDE。

8.【单选题】低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度应不小于（）。
A.路床厚度
B.路面厚度
C.垫层厚度
D.路基最小填土高度
参考答案：A
解析：教材页码：P4-5 A选项正确，本题考查的是原地基处理要求。低路堤应对地基表层土进行超挖、分层回填压实，其处理深度应不小于路床厚度。

9.【多选题】石质路堑常用爆破方法包括（）。
A.预裂爆破
B.药壶爆破
C.延时爆破
D.深孔爆破
E.光面爆破
参考答案：ACE
解析：教材页码：P6-8 ACE选项正确，本题考查的是挖方路基施工。石质路堑常用爆破方法包括：光面爆破；预裂爆破；延时爆破；定向爆破。 BD选项错误，属于综合爆破技术，不是常用爆破方法。综合爆破是根据石方的集中程度，地质、地形条件，公路路基断面的形状，结合各种爆破方法的最佳使用特性，因地制宜，综合配套使用的一种比较先进的爆破方法路基综合爆破施工主要包括浅孔爆破、深孔爆破、药壶爆破和猫洞爆破等。

10.【多选题】旧路加宽路段应同步进行拓宽路基和老路基的沉降观测，观测点宜布置在同一断面上。观测点宜设置在（）。
A.老路路中
B.老路路肩
C.拼宽部分中部
D.拼宽部分外侧
E.拼宽部分内侧
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P21-29 ABCD选项正确，旧路加宽路段应同步进行拼宽路基和老路基的沉降观测，观测点宜布置在同一断面上。观测点设置宜为老路路中、老路路肩、拼宽部分中部、拼宽部分外侧。老路路中、老路路肩沉降观测点设置可采用在路表埋设观测点的方法，拼宽部分宜采用埋设沉降板的方法。

1.【单选题】最佳含水量是根据不同土类的性质，采用不同的试验方法确定的，测定无黏性自由排水粗粒土和巨粒土(包括堆石料)的最佳含水量可采用的最优方法是（）。
A.轻型击实试验
B.重型击实试验
C.表面振动压实仪法
D.以上方法都不适用
参考答案：C
解析：教材页码：P40 C选项正确，本题考查的是最佳含水量测定。振动台法与表面振动压实仪法均是采用振动方法测定土的最大干密度。前者是整个土样同时受到垂直方向的振动作用，而后者是振动作用自土体表面垂直向下传递的。用于测定无黏聚性自由排水粗粒土和巨粒土的最大干密度，这两种方法的测定结果基本一致，但前者试验设备及操作较复杂，表面振动压实仪法相对容易，且更接近于现场振动碾压的实际状况。

2.【单选题】路基开工前，应进行全段中线放样并固定路线主要控制桩，宜采用的测量放样方法是( )。
A.GPS-RTK法
B.全站仪法
C.坐标法
D.切线支距法
参考答案：C
解析：教材页码：P2-4 A选项错误，此为中线放样的方法。 B选项错误，此为干扰选项。 C选项正确，本题考查的是公路工程施工测量方法。路基开工前，应进行全段中线放样并固定路线主要控制桩，如交点、转点、圆曲线、缓和曲线的起讫点等。宜采用坐标法进行测量放样。 D选项错误，此为中线放样的方法。

3.【多选题】水泥混凝土路面断板常见的处理方法有（）。
A.压注灌浆法
B.碎石化法
C.整块板更换
D.局部带状修补
E.贴碳纤维法
参考答案：ACD
解析：教材页码：P110 本题考查的是水泥混凝土路面断板的防治。对于产生的断板裂缝处理方法有： (1)裂缝的灌浆封闭：对于轻微断裂，裂缝无剥落或轻微剥落，裂缝宽度小于3mm的断板，宜采用灌入胶结剂的方法灌缝封闭。灌缝工艺有直接灌浆法、压注灌浆法、扩缝灌注法。 (2)局部带状修补。 (3)整块板更换：对于严重断裂，裂缝处有严重剥落，板被分割成3块以上，有错台或裂块已开始活动的断板，应采用整块板更换的措施。故选项ACD符合题意。

4.【多选题】关于交通安全设施施工技术要求的说法，正确的有（）
A.门架式标志、悬臂式标志应控制标志板上缘至路面净空
B.在标线工程正式开工前，应进行实地试划试验
C.标线喷涂施工应在白天进行，风雨天、温度低于5℃时应暂停施工
D.在安装轮廓标时，同一类型的轮廓标安装高度应一致
E.波形护栏的起、终点应根据设计要求进行端头处理
参考答案：BDE
解析：选项A错误，对于门架式标志、悬臂式标志应注意控制标志板下缘至路面的净空。选项B正确，在标线工程正式开工前应进行实地试划试验。选项C错误，喷涂施工应在白天进行，雨天、风天、温度低于10℃时应暂时停止施工。选项D正确，在安装轮廓标时，所有轮廓标的设置高度应符合图纸要求，同一类型的轮廓标安装高度应一致。选项E正确，波形梁护栏的起、终点应根据设计要求进行端头处理。

5.【单选题】塑料排水板不得搭接，预留长度应不小于（）mm，并及时弯折埋设于砂垫层中
A.300
B.500
C.800
D.1000
参考答案：B
解析：教材页码：P21-29 B选项正确，本题考查的是特殊路基施工技术。塑料排水板不得搭接，预留长度应不小于500mm，并及时弯折埋设于砂垫层中。注意区分：袋装砂井砂袋在孔口外的长度应不小于300mm，并顺直伸入砂砾垫层。

6.【多选题】悬臂浇筑梁的实测项目中属于关键项目的有（）。
A.混凝土强度
B.轴线偏位
C.顶面高程
D.断面尺寸
E.平整度
参考答案：AD
解析：教材页码：P335-338 AD选项正确，悬臂浇筑梁的实测项目有：混凝土强度(△)、轴线偏位、顶面高程、断面尺寸(△)、合龙后同跨对称点高程差、顶面横坡、平整度、相邻梁段间错台。其中带△的为关键项目。

7.【单选题】降低公路工程项目施工成本的方法和途径的说法中错误的是（）。
A.进行合同交底是降低成本的关键之一
B.制定先进的、经济合理的施工方案是降低成本的关键之一
C.提高机械利用率是降低成本的关键之一
D.组织顺序施工以便减少资源投入以及放慢施工进度是降低成本的关键之一
参考答案：D
解析：教材页码：P352-353 降低公路工程项目施工成本的方法和途径： 1.进行合同交底，使项目经理部全面了解投标报价、合同谈判、合同签订过程中的情况。 2.项目经理部应认真研读合同文件，对设计图纸进行会审，对合同协议、合同条款、技术规范进行精读，结合现场的实际情况，对可能变更的项目、可能上涨的材料单价等进行预测，对项目的成本趋势做到心中有数。 3.企业根据项目编制的实施性施工组织设计、材料的市场单价以及项目的资源配置编制并下达标后预算；项目经理部根据标后预算核定的成本控制指标，预测项目的阶段性目标，编制项目的成本计划，并将成本控制指标和成本控制责任分解到部门班组和个人，做到每个部门有责任，人人肩上有担子。 4.制订先进、经济合理的施工方案。 5.落实技术组织措施。 6.组织均衡施工，加快施工进度。 7.降低材料成本。 8.提高机械利用率。

8.【单选题】高路堑每挖深 3～5m，应复测( )和坡率。
A.选项暂缺
B.边坡边线
C.选项暂缺
D.选项暂缺
参考答案：B
解析：教材页码：P6-8 B选项正确，施工过程中，每挖深 3～5m 应进行边坡边线和坡率的复测。

9.【单选题】对于具有支座的桥梁，连续梁桥桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离为（）。
A.净跨径
B.计算跨径
C.标准跨径
D.总跨径
参考答案：B
解析：教材页码：P111-113 本题考查的是桥梁的组成。计算跨径：对于具有支座的桥梁，是指桥跨结构相邻两个支座中心之间的距离，用l表示。对于拱式桥，拱圈（或拱肋）各截面形心点的连线称为拱轴线，计算跨径为拱轴线两端点之间的水平距离。

10.【单选题】下列不属于公路工程竣工验收具备的条件有（）。
A.通车试运营2年以上
B.监理单位对工程质量评定合格
C.各参建单位完成工作总结报告
D.质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告
参考答案：B
解析：教材页码：P257-260 竣工验收应具备的条件: （1）通车试运营2年以上。（2）交工验收提出的工程质量缺陷等遗留问题已全部处理完毕，并经项目法人验收合格。（3）工程决算编制完成，竣工决算已经审计，并经交通运输主管部门或其授权单位认定。（4）竣工文件已完成“公路工程项目文件归档范围”的全部内容。（5）档案、环保等单项验收合格，土地使用手续已办理。（6）各参建单位完成工作总结报告。（7）质量监督机构对工程质量检测鉴定合格，并形成工程质量鉴定报告。

11.【单选题】应进行试验路段施工的路基不包括（）。
A.二级公路填石路堤
B.三级公路填土路堤
C.特殊路基
D.四级公路土石路堤
参考答案：B
解析：教材页码：P1-2 本题考查的是路基施工准备。下列情况应进行试验路段施工：注意题目为不包括。 (1)B选项，二级及二级以上公路路堤。（一般路堤等级最低为二级及二级以上） (2)AD选项，填石路堤、土石路堤（带“石”字不分等级，全部都要做试验路段）。 (3)特殊填料路堤。 (4)C选项，特殊路基。 (5)拟采用新技术、新工艺、新材料、新设备的路基。口诀：四新两特+二石

1.【多选题】材料的耐久性是一项综合性质，一般包括（）等。
A.抗渗性
B.抗冻性
C.耐磨性
D.保温性
E.密实性
参考答案：ABC
解析：教材页码：P40-41 ABC选项正确，在使用过程中，材料受各种内外因素或腐蚀介质的作用而不破坏，保持其原有性能的性质，称为材料耐久性。材料耐久性是一项综合性质，一般包括抗渗性、抗冻性、耐化学腐蚀性、耐磨性、抗老化性等。

2.【单选题】软土基坑开挖的降排水宜用单级真空点井的情形是（）。
A.地下水位埋藏小于6.0m
B.地下水位埋藏大于6.0m
C.基坑地下水位超出基坑底面标高不大于2.0
D.含水层渗透系数K 宜大于1.0m/d
参考答案：A
解析：教材页码：P31-32 A选项正确，当地下水位埋藏小于6.0 m，宜用单级真空点井 B选项错误，当大于6.0 m时，场地条件有限宜用喷射点井、接力点井；场地条件允许宜用多级点井。 C选项错误，这个条件属于明排法的适用条件 D选项错误，这个条件属于管井法降水适用条件

3.【单选题】施工详图经( )审核后交施工单位施工。
A.项目法人
B.监理单位
C.设计单位
D.质量监督单位
参考答案：B
解析：教材页码：P311 施工详图经监理单位审核后交施工单位施工。设计单位对不涉及重大设计原则问题的合理意见应当采纳并修改设计。若有分歧意见，由项目法人决定。如涉及重大设计变更问题，应当由原初步设计批准部门审定。

4.【单选题】独立的木材加工厂与周围其他设施、建筑之间的安全防火距离不小于( )m。
A.10
B.20
C.30
D.40
参考答案：B
解析：教材页码：P201-209 本题考查的是施工场区安全管理。木材加工厂(场、车间)，应遵守下列规定: 独立建筑，与周围其他设施、建筑之间的安全防火距离不小于 20m。安全消防通道保持畅通。原材料、半成品、成品堆放整齐有序，并留有足够的通道，保持畅通。木屑、刨花、边角料等弃物及时清除，严禁置留在场内，保持场内整洁。设有 10m³以上的消防水池、消火栓及相应数量的灭火器材。作业场所内禁止使用明火和吸烟。明显位置设置醒目的禁火警示标志及安全防火规定标识。

5.【单选题】钢筋牌号中，HPB表示钢筋属于（）。
A.热轧带肋钢筋
B.热轧光圆钢筋
C.冷拉热轧钢筋
D.冷轧带肋钢筋
参考答案：B
解析：教材页码：P57-59 B选项正确，热轧光圆钢筋牌号HPB300，牌号中HPB代表热轧光圆钢筋，牌号中的数字300表示热轧钢筋的屈服强度特征值为300级。 A选项错误，热轧带肋钢筋：热轧带肋钢筋的牌号是 HRB（Hot-rolled Ribbed Bar），例如 HRB400、HRB500 等。 C选项错误，冷拉热轧钢筋没有专门的缩写，一般是在热轧钢筋的基础上进行冷拉处理。 D选项错误，冷轧带肋钢筋的牌号是 CRB（Cold-rolled Ribbed Bar），例如 CRB550、CRB650 等。

6.【多选题】我国《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290-2014把土工合成材料分为( )。
A.土工织物
B.土工膜
C.土工袋
D.土工特种材料
E.土工复合材料
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P60-61 ABDE选项，土工合成材料分为土工织物、土工膜、土工复合材料和土工特种材料四大类。 C选项符合题意，不属于《土工合成材料应用技术规范》GB/T 50290-2014中明确列出的四大类之一

7.【单选题】根据《水利水电建设工程验收规程》SL 223-2008的有关规定，合同工程完工验收应由( )主持。
A.项目法人
B.监理单位
C.质量监督机构
D.设计单位
参考答案：A
解析：教材页码：P344-348 A选项正确，法人验收应包括分部工程验收、单位工程验收、合同工程完工验收及中间机组启动验收等

8.【单选题】编制施工总进度时，工程施工总工期不包括( )。
A.工程筹建期
B.工程准备期
C.主体工程施工期
D.工程完建期
参考答案：A
解析：教材页码：P240-241 根据《水利水电工程施工组织设计规范》SL 303-2017，工程建设全过程可划分为工程筹建期、工程准备期、主体工程施工期和工程完建期四个施工阶段。编制施工总进度计划时，工程施工总工期应为后三项之和。

9.【单选题】根据《安全生产管理规定》，项目法人应当将水利工程中的拆除工程和爆破工程发包给具有相应水利水电工程施工资质等级的施工单位。项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工( )日前，将下列资料报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。
A.7
B.14
C.15
D.30
参考答案：C
解析：教材页码：P419-420 项目法人应当将水利工程中的拆除工程和爆破工程发包给具有相应水利水电工程施工资质等级的施工单位。项目法人应当在拆除工程或者爆破工程施工 15 日前，将相关资料报送水行政主管部门、流域管理机构或者其委托的安全生产监督机构备案。

10.【单选题】进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由（）承担。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.双商协商
参考答案：A
解析：教材页码：P289 A选项正确，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

1.【单选题】施工供电系统可分为一类、二类、三类负荷，除隧洞、竖井以外的土石方开挖施工、混凝土浇筑施工、混凝土搅拌系统、制冷系统、供水系统、供风系统、混凝土预制构件厂等主要设备属( )。
A.一类负荷
B.二类负荷
C.三类负荷
D.部分属二类负荷，部分属三类负荷
参考答案：B
解析：教材页码：P238-240 除隧洞、竖井以外的土石方开挖施工、混凝土浇筑施工、混凝土搅拌系统、制冷系统、供水系统、供风系统、混凝土预制构件厂等主要设备属二类负荷。对于这类考点，主要记住三类负荷是木材加工厂、钢筋加工厂，一类负荷与安全作业、国家财产损失相关。

2.【单选题】快硬水泥的初凝时间不得早于（）min。
A.45
B.60
C.90
D.135
参考答案：A
解析：教材页码：P48-50 A选项正确，快硬硅酸盐水泥：以3d抗压强度表示强度等级的水硬性胶凝材料，简称快硬水泥。快硬水泥初凝不得早于45min，终凝不得迟于10h。

3.【多选题】关于经纬仪，下列说法正确的是（）。
A.是进行角度测量的主要仪器
B.包括水平测角和竖直测角
C.包括正测角和反测角
D.按读数装置不同可分为分微尺读数装置和单平行玻璃测微器读数装置
E.可用于低精度测量中的视距测量
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P34-37 本题考查的是测量仪器的使用。 A选项正确，经纬仪是进行角度测量的主要仪器。 B选项正确，它包括水平角测量和竖直角测量，水平角用于确定地面点的平面位置，竖直角用于确定地面点的高程。 D选项正确，按读数装置不同可分为两类:分微尺读数装置、单平行玻璃测微器读数装置。 E选项正确。经纬仪也可用于低精度测量中的视距测量。注意C选项为干扰项。

4.【多选题】下列属于土工复合材料的有( )。
A.塑料排水带
B.复合土工膜
C.软式排水管
D.聚合物土工膜
E.沥青土工膜
参考答案：ABC
解析：教材页码：P59 本题考查的是土工合成材料的分类和应用。土工复合材料是为满足工程特定需要把两种或两种以上的土工合成材料组合在一起的制品。 (1)复合土工膜。(2)塑料排水带。(3)软式排水管，又称为渗水软管。 DE选项，属于土工膜，不属于土工复合材料。

5.【单选题】垫层料铺筑上游边线水平超宽一般为( )cm。
A.10～20
B.20～30
C.30～40
D.40～50
参考答案：B
解析：教材页码：P98 本题考查的是石方填筑技术。垫层料铺筑上游边线水平超宽一般为20-30cm。

6.【多选题】下列关于安全工具检验标准与周期的说法正确的是( )。
A.塑料安全帽应可抗3kg的钢球从5m高处垂直坠落的冲击力
B.塑料安全帽应半年检验一次
C.安全带应满足悬吊255kg重物5min无损伤的要求
D.安全带在每次使用前均应检查
E.安全网应每年检查一次，且在每次使用前进行外表检查
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P201-209 <img src="/upload/paperimg/20251027111304477725435-4481c2e5f8d8/20251025201031690e.png" style="width:100%;"/>

7.【多选题】边坡蠕动变形可分为( )
A.表层蠕动
B.浅层蠕动
C.中层蠕动
D.深层蠕动
E.底层蠕动
参考答案：AD
解析：教材页码：P31-32 本题考查的是工程地质与水文地质条件分析。蠕动变形，指边坡岩(土)体主要在重力作用下向临空方向发生长期缓慢的塑性变形的现象，有表层蠕动和深层蠕动(侧向张裂)两种类型。

8.【多选题】常见的边坡变形破坏主要有( )。
A.松弛张裂
B.蠕动变形
C.崩塌
D.滑坡
E.泥石损失
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P31-32 本题考查的是工程地质与水文地质条件分析。工程常见到的边坡变形破坏主要有松弛张裂、蠕动变形、崩塌、滑坡四种类型。

9.【单选题】防洪标准是指根据防洪保护对象的重要性和经济合理性而由( )确定的防御洪水标准。
A.水利部
B.国家
C.国务院
D.水行政主管部门
参考答案：B
解析：教材页码：P158-159 防洪标准是指根据防洪保护对象的重要性和经济合理性而由国家确定的防御洪水标准。

10.【单选题】拱坝要求的河谷宽高比不大于（）。
A.4：1
B.5：1
C.6：1
D.7：1
参考答案：C
解析：教材页码：P31-32 C选项正确，拱坝要求两岸坝肩岩体完整、强度高，河谷宽高比不大于6:1。

11.【单选题】根据《中华人民共和国水土保持法》，在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，应划定为水土流失（）。
A.重点规划区
B.重点保护区
C.重点预防区
D.重点治理区
参考答案：C
解析：教材页码：P172 C选项正确，本题考核的是修建工程设施的水土保持预防规定。国家在水土流失重点预防区和重点治理区，实行地方各级人民政府水土保持目标责任制和考核奖惩制度。在水土保持规划中，对水土流失潜在危险较大的区域，划定为水土流失重点预防区 D选项错误，对水土流失严重的区域，划定为水土流失重点治理区。 AB选项错误，为干扰选项。

1.【单选题】下列关于桥梁防水层施工的说法，正确的是（）。
A.基层混凝土强度达到50%以上，方可进行防水层施工
B.基层处理剂可以采用喷涂法施工
C.对局部粗糙度大于上限值的部位，在环氧树脂上撒布粒径为1～3mm的石英砂进行处理
D.基层处理剂施工完成后可开放作业人员通行
参考答案：B
解析：教材页码：P78-80 B选项说法正确 A选项错误：基层混凝土强度应达到设计强度的80%以上，方可进行防水层施工 C选项错误：对局部粗糙度大于上限值的部位，可在环氧树脂上撒布粒径为0.2～0.7mm的石英砂进行处理，同时应将环氧树脂上的浮砂清除干净 D选项错误：基层处理剂涂刷完毕后，其表面应进行保护，且应保持清洁。涂刷范围内，严禁各种车辆行驶和人员踩踏

2.【多选题】施工单位因施工需要占用挖掘时，需经（）批准
A.项目监理部门
B.市政工程行政主管部门
C.公安交通管理部门
D.城市环卫部门
E.道路所在街道办
参考答案：BC
解析：教材页码：P253 未经市政工程行政主管部门和公安交通管理部门批准，任何单位或者个人不得占用或者挖掘城市道路。故本题选B,C A（项目监理部门）——负责施工质量监督，但无道路占用审批权； D（城市环卫部门）——涉及市容卫生管理，与道路挖掘审批无关； E（道路所在街道办）——属基层协调单位，无行政审批权限。

3.【单选题】按受力变形分，下列各种管材中，属于刚性管材的是（）
A.钢管
B.混凝土管
C.硬聚氯乙烯管(UPVC)
D.聚乙烯管(PE)
参考答案：B
解析：教材页码：P145-146 按受力变形可分为：刚性管道和柔性管道。刚性管材主要有：混凝土管；柔性管材主要有：化学建材管、钢管等。硬聚氯乙烯管(UPVC)，聚乙烯管(PE)属于化学建材管，故本题选B A、C、D均为柔性管材，不符合题目要求。刚性管：依靠材料自身刚度抵抗变形，破坏时呈脆性断裂（混凝土管、预应力混凝土管）柔性管：允许较大变形而不破坏，通过土与结构共同作用承担荷载（钢管、塑料管等）

4.【多选题】初期支护进行背后回填注浆时，应该控制（）
A.注浆量
B.注浆环境温度
C.注浆压力
D.注浆时长
E.注浆强度
参考答案：AC
解析：教材页码：P137-138 背后回填注浆应合理控制注浆量和注浆压力，当注浆压力和注浆量出现异常时，应分析原因，调整注浆参数。

5.【单选题】下列降水井中，降水深度不受限的是( )。
A.辐射井
B.电渗井
C.管井
D.喷射井点
参考答案：C
解析：教材页码：P108-109 <img src="/upload/paperimg/20250512100159612127310-f9d915c612ac/20250512094416fa26.png" style="width:100%;"/>

6.【多选题】关于路基处理方法的说法，错误的有（）。
A.重锤夯实法适用于饱和黏性土
B.换填法适用于暗沟、暗塘等软弱土的浅层处理
C.真空预压法适用于渗透性极低的泥炭土
D.振冲挤密法适用于处理松砂、粉土、杂填土及湿陷性黄土
E.振冲置换法适用于不排水剪切强度Cu＜20Kpa的软弱土
参考答案：ACE
解析：本题考查的是特殊路基处理。重锤夯实对饱和黏性土应慎重采用，真空预压对于渗透性极低的泥炭土，必须慎重对待；振冲置换法在不排水剪切强度<20kPa时慎用。

7.【多选题】下列桥梁所用的现浇混凝土需洒水养护不少于14d的有（）。
A.抗渗型混凝土
B.缓凝型棍凝土
C.高强度混凝土
D.普通硅酸盐水泥混凝土
E.矿渣硅酸盐水泥混凝土
参考答案：ABC
解析：教材页码：P49-52 掺用缓凝型外加剂或有抗渗等要求以及高强度混凝土，不少于14d。

8.【单选题】解决局部地区交通，直接与两侧建筑物出入口相接，以服务功能为主的道路是（）。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
参考答案：D
解析：本题考核城镇道路分级支路宜与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接，以解决局部地区交通，服务功能为主。故D正确。

9.【单选题】关于下沉式绿地施工，以下说法正确的一项是（）
A.在地下水位较高的地区，应在绿地高处设置出流口
B.道路红线内外绿地的高程一般高于路面并与道路景观相结合
C.绿地内表层土壤入渗能力不够时，可另设置渗透设施
D.应尽量采用本地的、耐淹、耐旱、耐污种类的植物，宜采用木本植物
参考答案：C
解析：A选项错误；在地下水位较高的地区，应在绿地低洼处设置出流口B选项错误；道路红线内外绿地的低于程一般高于路面并与道路景观相结合D选项错误；应尽量采用本地的、耐淹、耐旱、耐污种类的植物，宜采用草本植物

10.【单选题】燃气管道回填土夯实到管顶0．3～0．5m以后，应在管道位置上方平敷塑料标志带，标志带的颜色是( )。
A.黄色
B.蓝色
C.红色
D.绿色
参考答案：A
解析：教材页码：P173-175 本题考点涉及燃气管道警示带敷设。 (1)埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带。警示带敷设前应将敷设面压平，并平整地敷设在管道的正上方且距管顶的距离宜为0．3～0．5m，但不得敷设于路基和路面里。 (2)警示带宜采用黄色聚乙烯等不易分解的材料，并印有明显、牢固的警示语，字体不宜小于100mm×100mm。故选择A

1.【单选题】（）是以交通功能为主，连接城市各主要分区的干路，是城市道路网的主要骨架。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
参考答案：B
解析：教材页码：P1-2 主干路以交通功能为主，为连接城市各主要分区的干路，是城市道路网的主要骨架。

2.【多选题】在施工进度计划调整中，工作关系的调整主要是指（）。
A.施工顺序的局部改变
B.施工时间
C.作业过程相互协作方式的重新确认
D.合理交叉
E.施工空间
参考答案：AC
解析：本题主要考查的是施工进度计划编制与调整。在施工进度计划调整中，工作关系的调整主要是指施工顺序的局部改变或作业过程相互协作方式的重新确认。

3.【单选题】土围堰内坡脚与基坑的距离不得小于（）。
A.1m
B.1.1m
C.1.2m
D.1.5m
参考答案：A
解析：本题考查的是各种围堰施工要求。土围堰堰顶宽度可为1～2m，机械挖基时不宜小于3m；堰外边坡迎水一侧坡度宜为1:2～1:3，背水一侧可在1:2之内。堰内边坡宜为1:1～1:1.5；内坡脚与基坑的距离不得小于1m。

4.【多选题】下列关于水泥稳定土施工技术说法正确的是（）。
A.城区施工宜采用厂拌或集中拌制
B.施工最低气温应高于0℃
C.宜在水泥终凝前碾压成活
D.直线和设超高的平曲线段，应由两侧向中心碾压
E.稳定土养护期应封闭交通
参考答案：AE
解析：教材页码：P16-17 B选项错误，施工最低气温应高于5℃； C选项错误，宜在水泥初凝前碾压成活。 D选项错误，直线和不设超高的平曲线段，应由两侧向中心碾压：设超高的平曲线，应由内侧向外侧碾压。

5.【多选题】城市隧道结构由（）组成。
A.围岩
B.支护
C.机电设备
D.洞门
E.附属设施
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P106 隧道结构由围岩、支护、洞门、附属设施四部分组成的。结构断面形式可分为矩形、拱形、圆形及其他形式(如马蹄形、椭圆形等)。

6.【单选题】下列海绵城市设施中，不属于渗透设施的是（）
A.透水铺装
B.渗透塘
C.下沉式绿地
D.给水管道
参考答案：D
解析：教材页码：P206-207 市政公用工程中常用的渗透设施主要有透水铺装(A选项）、下沉式绿地(C选项）、生物滞留设施、渗透塘(B选项）。 D选项给水管道不属于渗透设施，符合题意。

7.【单选题】石灰土的强度随龄期增长，并与养护温度密切相关，温度低于（）℃时强度几乎不增长。
A.-5
B.0
C.4
D.5
参考答案：D
解析：本题考查的是常用无机结合料稳定基层特性。石灰稳定土有良好的板体性，但其水稳性、抗冻性以及早期强度不如水泥稳定土。石灰土的强度随龄期增长，并与养护温度密切相关，温度低于5℃时强度几乎不增长。

8.【多选题】路基压实作业前，可以依据（）来选择压实方式
A.压实设备
B.场地条件
C.压实度要求
D.土的类型
E.土的湿度
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P14-15 根据土的类型、湿度、设备及场地条件，选择压实方式。参考答案：A、B、D、E 压实度要求（选项C）：是确定压实遍数、虚铺厚度的依据，而非直接影响压实方式的选择。

9.【多选题】关于柱式桥墩的施工要求，正确的是（）
A.V形墩柱混凝土应对称浇筑
B.墩台柱的混凝土宜分次浇筑完成
C.浇筑墩柱混凝土时，墩柱与承台基础接触面应铺同强度配合比的水泥砂浆一层
D.管节接缝应采用水泥砂浆等材料密封
E.钢管混凝土墩柱应采用补偿收缩混凝土，分次连续浇筑完成
参考答案：ACD
解析：教材页码：P65 A,C,D选项说法正确。 B选项错误：墩台柱的混凝土宜一次连续浇筑完成 E选项错误：钢管混凝土墩柱应采用补偿收缩混凝土，一次连续浇筑完成

10.【单选题】关于无压管道闭水试验准备工作，以下说法有误的是（）
A.管道及检查井外观质量已验收合格
B.全部预留孔应封堵，不得渗水
C.水压力经核算应大于管道两端堵板承载力
D.采用顶管施工的，其注浆孔封堵且管口按设计要求处理完毕，地下水位于管底以下
参考答案：C
解析：教材页码：P159-160 A,B,D选项说法正确 C选项错误：管道两端堵板承载力经核算应大于水压力的合力

11.【单选题】改性沥青混合料面层应采取( )方式振动压实。
A.高频率，高振幅
B.高频率，低振幅
C.低频率，低振幅
D.低频率，高振幅
参考答案：B
解析：教材页码：P19-24 改性沥青混合料的压实与成型应遵循"紧跟、慢压、高频、低幅"的原则，即紧跟在摊铺机后面，采取高频率、低振幅的方式慢速碾压，这是保证平整度和密实度的关键。

1.【单选题】地面预注浆孔位距井筒荒径不宜小于（）m。
A.0.5
B.1
C.1.2
D.1.5
参考答案：B
解析：教材页码：P74-75 地面预注浆孔的数量宜为4~8个，孔位距井筒荒径不宜小于1m，注浆孔的深度应超过所注含水层底板以下10m。

2.【单选题】某立井井筒基岩段施工，工作面涌水量7~9m³/h，优先采用的排水方法是（）。
A.吊泵排水
B.卧泵排水
C.风动水泵配吊桶排水
D.水箱多段排水
参考答案：C
解析：教材页码：P96 A选项：利用吊泵排水，井筒工作面涌水量以不超过40m³/h为宜 B选项：卧泵排水是在吊盘上设置水箱和卧泵，工作面涌水用风动潜水泵排入吊盘水箱，经过除砂装置后，由卧泵和吊挂在井内的排水管路排到地面。卧泵排水的优点是不占用井筒空间，卧泵故障率低，易于维护，可靠性好，流量大，扬程大，适应性更广。 C选项：当井筒涌水量不大于10m³/h时，采用吊桶排水较为合适。吊桶排水是用风动潜水泵将水排入吊桶或排入装满矸石吊桶的空隙内，用提升设备提到地面排出。 D选项：水箱多段排水适用于深井井筒施工中，井筒涌水量较大且需要多段排水的情况。

3.【多选题】竣工图章的基本内容应包括( )。
A.“竣工图”字样
B.施工单位
C.建设单位
D.设计单位
E.监理单位
参考答案：ABE
解析：教材页码：P313-314 竣工图章的基本内容应包括“竣工图”字样、施工单位、编制人、审核人、技术负责人、编制日期、监理单位、监理工程师、总监理工程师。竣工图章中“竣工图”采用小二号仿宋字体，其他文字采用小四号仿宋字体；竣工图章尺寸单位为毫米。竣工图章尺寸为50mm×80mm。竣工图章应使用不易褪色的红色印泥，应盖在图标栏上方空白处。 A选项正确：这是竣工图章中必须有的内容。 B选项正确：竣工图章中需要标明施工单位的信息。 C选项错误：虽然建设单位在工程中有重要作用，但竣工图章中并不需要标注建设单位。 D选项错误：设计单位虽然重要，但不需要在竣工图章中标注。 E选项正确：竣工图章中需要标明监理单位的信息。因此，正确答案是A、B、E。

4.【多选题】关于土层锚杆与锚索的施工技术要求，说法正确的是（）。
A.当预应力值较小或锚杆长度小于25m时，也可采用HRB400级钢筋
B.土层锚杆上、下层垂直间距不宜小于2m，水平方向间距不宜小于1.5m
C.地面土层锚杆和锚索在使用前应完成土层各种相关的土质试验
D.土层锚杆与锚索的预应力杆体材料宜选用钢绞线、高强度钢丝或高强度螺纹钢筋
E.倾斜锚杆的角度宜在15°～35°的范围
参考答案：BCD
解析：教材页码：P48-50 当预应力值较小或锚杆长度小于20m时，也可采用HRB400级钢筋。选项A错误。土层锚杆上、下层垂直间距不宜小于2m，水平方向间距不宜小于1.5m。选项B正确。地面土层锚杆和锚索在使用前应完成土层各种相关的土质试验。选项C正确。土层锚杆与锚索的预应力杆体材料宜选用钢绞线、高强度钢丝或高强度螺纹钢筋。选项D正确。倾斜锚杆的角度宜在10°~25°，但不应大于45°。选项E错误。

5.【单选题】施工测量控制网的精度一般和（）无关。
A.建筑物的工程性质
B.建筑物结构形式
C.建筑材料的施工方法
D.建筑物大小
参考答案：D
解析：教材页码：P2-3 施工控制网的精度是由工程性质（A选项）、结构形式（B选项）、建筑材料、施工方法（C选项）等因素确定，最终应满足建(构)筑物的建筑限差要求。选项D正确。

6.【多选题】矿山施工调度工作基础是( )。
A.施工工艺先进
B.施工装备先进
C.施工作业计划
D.施工技术措施
E.施工组织设计
参考答案：CE
解析：教材页码：P303-304 ABD选项错误：干扰项。 CE选项正确：矿山施工调度工作的原则和方法中规定：矿山施工调度工作基础是施工作业计划和施工组织设计，调度部门一般无权改变作业计划的内容。但在遇到特殊情况无法执行原计划时，可通过一定程序，经技术部门同意进行调度工作。

7.【单选题】下列建筑安装工程费用中，属于安全文明施工费的是（）。
A.临时设施费
B.夜间施工增加费
C.二次搬运费
D.已完工程及设备保护费
参考答案：A
解析：教材页码：P265-267 本题考核的是安全文明施工费的组成。安全文明施工费是由环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费组成。

8.【单选题】光面爆破对钻孔的要求是“平、直、齐、准”,关于其含义的说法，不正确的是（）。
A.平是周边眼相互平行
B.直是各炮孔均为直线
C.齐是炮孔底部要落在同一平面上（掏槽眼除外）
D.准是开孔位置要准确，都位于巷道断面轮廓线上
参考答案：B
解析：教材页码：P63-64 光面爆破对钻孔的要求是“平、直、齐、准”,即：（1）周边眼相互平行；（A选项）（2）各炮孔均垂直于工作面；（B选项）（3）炮孔底部要落在同一平面上（掏槽眼除外）；（C选项）（4）开孔位置要准确，都位于巷道断面轮廓线上（D选项），实际施工中偏斜一般不超过5°。

9.【单选题】掘进巷道隔爆水棚布设时一般按不超过( )m布置一组。
A.100
B.150
C.200
D.250
参考答案：C
解析：教材页码：P287 隔爆水棚分为主隔爆水棚与辅助隔爆水棚，掘进巷道一般按不超200m布置一组，一组长度30～50m，第一组距工作面在60～200m之间，不得大于200m。据此本题正确选项应为C。

10.【单选题】采掘工作面的进风流中，二氧化碳浓度不超过( )%。
A.0.1
B.0.3
C.0.4
D.0.5
参考答案：D
解析：教材页码：P275-276 采掘工作面的进风流中，氧气浓度不低于20%，二氧化碳浓度不超过0.5%。选项D正确。

1.【单选题】81tqJVIdZiom6NREoa/dkx+Bw5aPVOwZPdH7JF/AO0RSdIWcgUy7kuEPfrQt1j1wx3xi8ZlCLOxJsrM5+oETpsotqeZjmKC63M12BlKCu72YRWaO61GUpKE+CDsFtqtK29M73GBFHmT4DHoHQjmTz6/x+/oSoBJ87VdN6/9UkFmRxAI+lS+yR27exlr+t9WvCs3fXjwGCTzbimloQ3V+za0Y8EwjYn
A.一
B.二
C.三
D.四
参考答案：B
解析：教材页码：P57 按照《煤矿安全规程》(2025年版),煤矿许用炸药的选用必须遵守下列规定： (1)低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。 (2)低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。 (3)高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药。 (4)突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药。根据矿井瓦斯涌出量、瓦斯涌出形式及瓦斯动力现象等,矿井瓦斯等级划分为:突出矿井、高瓦斯矿井、低瓦斯矿井。 (一)突出矿井,是指符合本规程第二百一十条规定的矿井。 (二)高瓦斯矿井,是指具备下列情形之一的非突出矿井: 1.矿井相对瓦斯涌出量大于10m3/t。 2.矿井绝对瓦斯涌出量大于40m3/min。 3.矿井任一掘进工作面绝对瓦斯涌出量大于3m3/min。 4.矿井任一采煤工作面绝对瓦斯涌出量大于5m3/min。 5.发生过瓦斯喷出现象的。 (三)低瓦斯矿井,是指除本条第(一)、(二)项以外的瓦斯矿井.

2.【多选题】下列矿井井下单班作业人数符合规定的是（）。
A.瓦斯煤矿井，综掘工作面人数为17人
B.高瓦斯煤矿井，综掘工作面人数为18人
C.水文地质类型复杂的煤矿井，炮掘工作面人数为16人
D.煤与瓦斯突出的铁矿井，炮掘工作面人数为15人
E.水文地质类型简单的矿井，炮掘工作面人数12人
参考答案：BDE
解析：教材页码：P320-322 A选项错误，≤16人 B选项正确，≤18人 C选项错误，≤15人 D选项正确，≤15人 E选项正确，≤12人项目部应监督检查矿井井下单班作业人数是否超过规定。对于灾害严重矿井：高瓦斯、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出、水文地质类型复杂、极复杂、冲击地压矿井，综掘工作面人数≤18人，炮掘工作面人数≤15人；对于其他矿井，综掘工作面人数≤16人，炮掘工作面人数≤12人。

3.【多选题】常见的变质岩有（）。
A.千枚岩
B.石英岩
C.大理岩
D.花岗岩
E.石灰岩
参考答案：ABC
解析：教材页码：P14-15 ABC选项正确：常见的变质岩有：千枚岩、片岩、片麻岩、板岩、大理岩、石英岩。 D选项错误：属于岩浆岩。 E选项错误：属于沉积岩。

4.【多选题】主要运输巷道腰线应用（）标定。
A.经纬仪
B.连通管水准器
C.水准仪
D.全站仪
E.激光测距仪
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P6-7 ABCD选项正确：主要巷道中线应用全站仪(经纬仪)标定，主要运输巷道腰线应用水准仪、全站仪(经纬仪)或连通管水准器标定。对于新开口的巷道，掘进到4～8m时，应检查或重新标定中线和腰线。 E选项错误：干扰项。

5.【多选题】下列凿井设施中，采用钢丝绳悬吊的有（）。
A.金属拆卸式模板
B.金属伸缩式活动模板
C.封口盘
D.吊盘
E.卸矸平台
参考答案：BD
解析：教材页码：P79-82 采用钢丝绳悬吊的有金属伸缩式活动模板、吊盘。

6.【多选题】为保证巷道光面爆破的效果，周边眼的装药结构可采用（）。【过期考点】
A.普通药卷连续装药
B.普通药卷空气间隔装药
C.小直径药卷连续装药
D.小直径药卷空气间隔装药
E.孔底空气垫层连续装药
参考答案：CD
解析：教材页码：P67-68 【争议题，教材描述中间隔装药与不耦合装药效果较好】在光面爆破中，周边眼多采用不耦合装药（小直径药卷的空气间隔装药结构，小直径药卷连续装药）。B为争议选项。

7.【单选题】有权对矿山企业因安全设施不合格而擅自投入使用进行处罚的部门是（　　）。
A.生态环境主管部门
B.自然资源主管部门
C.应急管理部门
D.管理矿山企业的主管部门
参考答案：D
解析：教材页码：P115-116 矿山安全设施不合格擅自投产，由管理矿山企业的主管部门依法处罚。

8.【单选题】矿业工程施工索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面。可作为常用证据的材料一般不包括( )。
A.法律关系的证明材料
B.规范、标准及技术资料
C.事件发生的时间和地点
D.事件经过的相关证明
参考答案：C
解析：教材页码：P196-201 索赔的证据，应该包括事情的全过程和事情的方方面面。可作为常用证据的材料一般有： (1)双方法律关系的证明材料：招标投标文件、中标通知书、投标书、合同书等。（A选项） (2)索赔事由的证明：①规范、标准及其他技术资料（B选项），地质、工程地质与水文地质资料，设计施工图纸资料，工程量清单和工程预算书；进度计划任务书与施工进度安排资料。②设备、材料采购、订货、运输、进场、入库、使用记录和签单凭证等。③国家法律、法规、规章，国家公布的物价指数、工资指数等政府文件。 (3)索赔事情经过的证明（D选项）：①各种会议纪要、协议和来往书信及工程师签单；各种现场记录(包括施工记录、现场气象资料、现场停电停水及道路通行记录或证明)、各种实物录像或照片，工程验收记录、各种技术鉴定报告，隐蔽工程签单记录。②受影响后的计划与措施，人、财、物的投人证明。③要注意事情经过的证明应包括承包方采取措施防止损失扩大的内容；否则，被扩大的损失将不予补偿。 (4)索赔要求相关的依据和文件：合同文本、国家规定、各种会计核算资料等。 (5)其他参照材料，如果有其他类似情况的处理过程和结论作为参照的案例，对于解决索赔问题是非常有帮助的。因而，本题的答案应为C。

9.【单选题】基坑土方开挖的原则是“开槽支撑、先撑后挖、（）、严禁超挖”。
A.分层开挖
B.一次到底
C.分片开挖
D.先浅后深
参考答案：A
解析：教材页码：P285-286 基坑土方开挖的顺序、方法必须与设计工况一致，并遵循“开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖”的原则。选项A正确。

10.【单选题】爆破工程中用量最大、品种最对的一大类混合炸药是（）。
A.硝铵类
B.硝化甘油类
C.芳香族硝基化合物类
D.铵油类
参考答案：A
解析：教材页码：P60 硝铵类炸药。以硝酸铵为主要成分，加上适量的可燃剂、敏化剂等物质混合而成的炸药均属此类，这是爆破工程中用量最大、品种最多的一大类混合炸药。

11.【单选题】土层锚杆与锚索的预应力杆体材料不宜选用（）。
A.钢绞线
B.高强度钢丝
C.普通钢筋
D.高强度螺纹钢筋
参考答案：C
解析：教材页码：P48-50 土层锚杆与锚索的预应力杆体材料宜选用钢绞线、高强度钢丝或高强度螺纹钢筋。当预应力值较小或锚杆长度小于20m时，也可采用HRB335级或HRB400级钢筋。 A选项：适合用于土层锚杆和锚索。 B选项：同样是推荐使用的材料之一。 C选项：不适宜用作需要高预应力的杆体材料，因为它的强度通常不够。 D选项：也是推荐使用的一种材料。

1.【多选题】[2025年真题]建设单位办理竣工备案时应提交的文件有( )。
A.项目立项审批文件
B.环保出具的认可书
C.建设工程交工书
D.工程质量保修书
E.工程竣工验收报告
参考答案：BDE
解析：教材页码：P346-348 建设单位办理竣工备案应当提交的文件 ①工程竣工验收备案表。 ② 工程竣工验收报告，包括工程报建日期，施工许可证号，施工图设计文件审查意见，勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件。 ③由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。 ④特殊建设工程验收合格的证明文件。 ⑤施工单位签署的工程质量保修书。 ⑥法律法规规定的必须提供的其他文件。

2.【多选题】下列不符合冶金工程施工总承包二级资质标准的是（）。
A.企业的净资产 4000 万元以上
B.机电工程、矿业工程专业注册建造师合计不少于 12 人
C.其中机电工程专业注册建造师不少于6人
D.技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历
E.近 10 年承担过规定要求的 10 类中2类工程的施工总承包或主体承包
参考答案：CDE
解析：教材页码：P222-224 冶金工程施工总承包二级资质标准： A正确；企业的净资产 4000 万元以上 B正确，机电工程、矿业工程专业注册建造师合计不少于 12 人 C错误；其中机电工程专业注册建造师不少于 8人 D错误；技术负责人具有 10 年以上从事工程施工技术管理工作经历 E错误；近 10 年承担过规定要求的 10 类中3类工程的施工总承包或主体承包

3.【单选题】建筑智能化工程，明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于1.5m，信号线缆当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设线缆时，宜大于（）。
A.0.3m
B.0.5m
C.0.6m
D.0.8m
参考答案：D
解析：教材页码：P80-81 本题考查的是建筑智能化工程的一般施工工序。明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离宜大于1.5m，当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时，宜大于0.8m。故D正确，ABC错误。

4.【单选题】在保修期内，座谈会方式回访是由（）组织座谈会或意见听取会。
A.施工单位
B.设计单位
C.建设单位
D.供货单位
参考答案：C
解析：教材页码：P385-386 座谈会方式回访。是由建设单位组织座谈会或意见听取会。

5.【多选题】电缆标志牌装设的位置有（）。
A.电缆接头处
B.电缆每隔30m处
C.电缆隧道转弯处
D.电缆终端头处
E.电缆进入管道处
参考答案：ACD
解析：教材页码：P134-136 本题考核的是标志牌的装设。标志牌的装设 (1) 应在下列位置挂电缆标志牌: 1)电缆终端头处、接头处、分支处;电缆隧道转弯处、直线段每隔 50 - 100m处。 2) 电缆竖井及隧道的两端;电缆夹层内、井内。 (2)标志牌上应注明线路编号 ;当无编号时，应写明电缆型号、规格及起讫地点; 并联使用的电缆应有顺序号。

6.【单选题】连续生产线上的设备在安装时主要使用（）基准点测设。
A.木桩式标高
B.简单标高
C.预埋标高
D.移动标高
参考答案：C
解析：教材页码：P21 简单的标高基准点一般作为独立设备安装的基准点；预埋标高基准点主要用于连续生产线上的设备在安装时使用。

7.【单选题】接闪带的固定支架高度不宜小于（）mm。
A.100
B.150
C.180
D.200
参考答案：B
解析：教材页码：P67 接闪带固定支架高度不宜小于 150mm。

8.【单选题】智能化系统检测中，检测结论由（）作出。
A.检测小组
B.总监理工程师
C.施工单位项目技术负责人
D.检测负责人
参考答案：D
解析：教材页码：P84 本题考查的是建筑智能化工程系统检测。分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写，检测负责人做出检测结论，监理 (建设)单位的监理工程师（项目专业技术负人)签字确认。

9.【多选题】高炉本体在现场组合安装，其安装具有（）等特点。
A.占地面积大
B.高空作业多
C.吊装高度大
D.安装复杂
E.安装精度高
参考答案：BCE
解析：教材页码：P170-172 高炉本体在现场组合安装，包括炉体框架、炉壳、炉体设备的安装。其安装具有高空作业多、吊装高度大、安装精度高等特点。

10.【多选题】炉体框架由（）。
A.炉体下部框架
B.炉体上部框架
C.炉体中部框架
D.炉顶刚架
E.炉底刚架
参考答案：ABD
解析：教材页码：P170-172 ABD选项正确，框架由炉体下部框架、炉体上部框架和炉顶刚架三部分组成。其钢结构的连接方式有焊接和高强度螺栓连接两种。

1.【多选题】下列属于事中质量控制内容的是( )。
A.工序控制
B.施工组织设计交底质量
C.单位工程质量评定
D.设备监造控制
E.隐蔽工程质量控制
参考答案：ADE
解析：教材页码：P283-284 事中控制：施工过程中对所有的与工程最终质量有关的各个环节，包括对施工过程的中间产品(工序产品或分项、分部工程产品）的质量控制。（1）施工过程质量控制。包括工序控制（一般工序控制和特殊工序控制）；工序之间的交接检查的控制；隐蔽工程质量控制；调试和检测、试验等过程控制。（2）设备监造控制。指大型特殊的设备必须派人到工厂监造。（3）中间产品控制。在机电工程施工中比较多，比如锅炉及压力容器安装，实际是对中间产品进行组对的继续制造过程，这项质量控制尤为重要。（4）分项、分部工程质量验收或评定的控制。（5）设计变更、图纸修改、工程洽商等施工变更的审查控制。选项B属于事前控制；选项C属于事后控制。

2.【单选题】在锅炉安装前和安装过程中，当发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时必须停止安装，并报告（）。
A.施工单位
B.监理单位
C.建设单位
D.设计单位
参考答案：C
解析：教材页码：P54-55 在锅炉安装前和安装过程中，当发现受压部件存在影响安全使用的质量问题时必须停止安装，并报告建设单位。

3.【单选题】下列工程技术文件中不需要施工单位技术负责人审批的是（）
A.临时用电施工组织计划
B.单位工程施工组织计划
C.塔吊安拆专项施工方案
D.机电系统调试专项方案
参考答案：D
解析：教材页码：P221 A需要. 临时用电施工组织设计应由电气工程技术人员编制，项目部技术负责人审核，经相关部门审核并经具有法人资质的企业技术负责人批准后实施。因此，临时用电施工组织计划需要施工单位技术负责人审批。 B需要. 单位工程施工组织计划解析：单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人审批。因此，单位工程施工组织计划需要施工单位技术负责人审批。 C需要. 塔吊安拆专项施工方案解析：塔吊安拆专项施工方案属于危险性较大的分部分项工程，需要经过专家论证，并且最终需要施工单位技术负责人审批。因此，塔吊安拆专项施工方案需要施工单位技术负责人审批。 D不需要. 机电系统调试专项方案解析：机电系统调试专项方案通常由项目技术负责人审批，而不是施工单位技术负责人。因此，机电系统调试专项方案不需要施工单位技术负责人审批。

4.【单选题】下列管理措施中，不属于机电工程项目内部协调管理措施的是（）。
A.教育措施
B.制度措施
C.技术措施
D.经济措施
参考答案：C
解析：教材页码：P347 C选项符合题意，机电工程项目内部协调管理的措施主要有:组织措施、制度措施、教育措施、经济措施。（口诀：交警组织）

5.【单选题】建筑管道施工要求中，热水管道安装要求的说法，正确的有（）。
A.平行安装时热水管道应在冷水管道的下方
B.垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧
C.转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧
D.有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道
参考答案：B
解析：教材页码：P51-54 A. 平行安装时热水管道应在冷水管道的下方解析：根据教材内容，当热水管道和冷水管道平行安装时，热水管道应安装在冷水管道的上方。这是因为热水管道在上方可以减少热量损失，并且便于维护和检修。因此，选项A的说法是错误的。 B. 垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧解析：根据教材内容，当热水管道和冷水管道垂直安装时，热水管道应安装在冷水管道的左侧。这样可以方便标识和区分，同时符合施工规范。因此，选项B的说法是正确的。 C. 转弯安装时热水管道应在冷水管道的外侧解析：教材中没有特别提到转弯安装时热水管道和冷水管道的具体位置关系。通常情况下，转弯安装时应遵循一般安装原则，即热水管道在上方或左侧。因此，选项C的说法没有明确依据，不能确定其正确性。 D. 有坡度时热水管道的坡度应高于冷水管道解析：根据教材内容，热水管道和冷水管道的坡度要求主要取决于设计和规范的规定。热水管道的坡度应有利于排气和泄水，但并没有特别指出热水管道的坡度一定要高于冷水管道。因此，选项D的说法是没有明确依据的。正确答案根据上述解析，正确的选项是： B. 垂直安装时热水管道应在冷水管道的左侧其他选项均不符合教材中的规定。

6.【单选题】常压钢质泡沫液储罐应进行（）。
A.满水试验
B.盛水试验
C.水压试验
D.严密性试验
参考答案：B
解析：教材页码：P98 常压钢质泡沫液储罐应进行盛水试验。

7.【单选题】关于防排烟系统风管的规定，错误的是（）。
A.耐火极限应符合设计规定
B.必须采用防火风管
C.相关材料进场时提供燃烧性能检测报告
D.防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料
参考答案：B
解析：教材页码：P71-73 A正确；防排烟系统风管的耐火极限应符合设计规定， B错误；可采用防火风管或镀锌铁皮风管包覆岩棉+防火板等技术措施， C正确；相关材料进场时提供燃烧性能检测报告。 D正确；防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料。

8.【多选题】控制电缆绝缘层通常采用的材质有（）。
A.聚乙烯
B.聚氯乙烯
C.树脂
D.橡胶
E.聚丙烯
参考答案：ABD
解析：教材页码：P9-12 本题重点考查控制电缆。控制电缆按其绝缘层材质，分为聚氯乙烯、聚乙烯和橡胶。其中以聚乙烯电性能最好，也可应用于高频线路。 C. 树脂：树脂是一个广泛的类别，包括多种高分子化合物。虽然某些树脂可以用于绝缘材料，但在控制电缆中，具体的绝缘材料通常是更具体的类型，如聚乙烯和聚氯乙烯。由于题目中没有具体指明是哪种树脂，因此不能确定其是否适用于控制电缆的绝缘层。因此，选项C不正确。 E. 聚丙烯：聚丙烯（PP）虽然也是一种高分子材料，但在控制电缆中并不常用作绝缘层材料。聚丙烯更多地应用于其他类型的制品，如塑料制品、纤维等。因此，选项E不正确。综上所述，正确答案是 A. 聚乙烯、B. 聚氯乙烯和 D. 橡胶。参考答案是 A, B, D。

9.【单选题】具有水准仪功能，又具有准直导向作用的激光测量仪器是（）。
A.激光指向仪
B.激光准直仪
C.激光平面仪
D.激光水准仪
参考答案：D
解析：教材页码：P27-28 本题考查的是激光水准仪。激光水准仪，除具有普通水准仪的功能外，尚可作准直导向之用。如在水准尺上装自动跟踪光电接收靶，即可进行激光水准测量。故D正确，ABC错误。

10.【单选题】关于金属保护层的施工技术要求，下列说法中正确的是( )
A.压型板应由下而上进行安装
B.垂直支管与水平主管在水平主管上部相交时，垂直支管保护层先施工
C.金属保护层纵向接缝可采用搭接或插接
D.管道金属保护层的纵向接缝，当为保冷结构时，可采用抽芯铆钉固定
参考答案：A
解析：教材页码：P145-147 本题考查的是保护层施工技术要求。垂直支管与水平主管在水平主管上部相交时，水平主管保护层先施工。故选项B错误。金属保护层纵向接缝可采用搭接或咬接;环向接缝可采用插接或搭接，室内的外保护层结构，宜采用搭接形式。故选项C错误。管道金属保护层的纵向接缝，当为保冷结构时，应采用金属抱箍固定，当为保温结构时，可采用自攻螺钉或抽芯铆钉固定。故选项D错误。

11.【单选题】[2025年真题]配电柜内电流互感器二次回路的钢导线截面应选( )
A.1.0mm²
B.1.5mm²
C.2.5mm²
D.0.5mm²
参考答案：C
解析：教材页码：P57 配电柜二次回路绝缘导线的额定电压不应低于450/750V, 铜芯导线的截面积一般不应小于1.5mm², 电流互感器回路导线不应小于2.5mm²。

二级建造师每日一练(2026年8月25日)

预售2027年二建《矿业实务》教材精讲班