二级建造师每日一练-2026年9月2日

1.【单选题】根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，关于修改注册建造师签章的工程施工管理文件的说法，正确的是( )。
A.应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人修改
B.应当由注册建造师所在企业指定他人修改
C.应当由所在企业指定同等资格条件的注册建造师修改
D.应当由注册建造师本人自行修改
参考答案：A
解析：教材页码：P65-68 修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意，由注册建造师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。因此，正确答案是 A. 应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人修改。选项 B 和 C 描述了在注册建造师本人不能修改时的情况，但不是首选步骤；而 D 项忽略了必须先征得企业同意这一前提条件。

2.【单选题】关于移送管辖的说法，正确的是( )。
A.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理
B.移送管辖仅限于上下级法院之间
C.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同
D.受移送的法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送
参考答案：A
解析：教材页码：P295-296 A选项正确，B选项错误：移送管辖有两种:一种是同级人民法院间的移送管辖，一般是由于地域管辖的原因引起的;另一种是上下级人民法院间的移送管辖，一般是由于级别管辖的原因引起的。 C选项错误：管辖权转移不同于移送管辖(1)移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院审理，而管辖权转移是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理，(2 )移送管辖可能在上下级法院之间或者在同级法院间发生，而管辖权转移仅限于上下级法院之间，(3)二者在程序上不完全相同。 D选项错误：移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法院指定管辖，不得再自行移送。

3.【多选题】关于质量责任损失赔偿的说法，正确的有( )。
A.由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期
B.缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金可以预留在财政部门
C.发包人在接到承包人返还保证金申请后7日内不予答复，经催告后7日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请
D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金或采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得同时预留工程质量保证金
E.缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任
参考答案：DE
解析：教材页码：P235 本题考查的是工程质量保证金，为一般考点。 A错误，由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。 B错误，缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有关规定执行。其他政府投资项目，保证金可以预留在财政部门或发包方。 C错误，发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。 D正确，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。 E正确，缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定扣除保证金。费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的一般损失赔偿责任。

4.【多选题】关于侵权赔偿费用支付方式的说法正确的有（）。
A.损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式
B.一次性支付确有困难的，被侵权人应当放弃部分赔偿费用
C.协商不一致的，赔偿费用应当一次性支付
D.一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保
E.侵权人不能一次性支付的，由人民法院判决分期支付
参考答案：ACD
解析：教材页码：P21-22 损害发生后，当事人可以协商赔偿费用的支付方式（选项A正确）。协商不一致的，赔偿费用应当一次性支付（选项C正确）；一次性支付确有困难的，可以分期支付，但是被侵权人有权请求提供相应的担保（选项B错误，选项D正确）。选项E错误，通常情况下，分期支付是双方协商的结果或是在协商不成时默认的一次性支付基础上的变通处理。

5.【多选题】下列情形中，导致劳动合同无效或者部分无效的有（）。
A.约定内部承包违约金
B.重大误解，在违背真实意思的情况下订立
C.以胁迫的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立
D.乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立
E.以欺诈的手段，使对方在违背真实意思的情况下订立
参考答案：CDE
解析：教材页码：P253-254 《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效： ①以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的； ②用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的； ③违反法律、行政法规强制性规定的。选项B，重大误解虽然可以作为请求撤销合同的理由（根据《民法典》规定），但在《劳动合同法》中并没有明确规定重大误解可直接导致劳动合同无效或部分无效。所以，这个选项不符合题目要求。

6.【单选题】关于工程质量检测的说法，正确的是（）。
A.检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署
B.任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告
C.监理单位委托检测机构开展建设工程质量检测活动的，施工人员应当在监理单位的见证人员监督下现场取样
D.工程质量检测机构可以与建设单位有隶属关系
参考答案：B
解析：教材页码：P222-225 选项A错误，检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效。选项B正确，任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。选项C错误，建设单位委托检测机构开展建设工程质量检测活动的，施工人员应当在建设单位或者监理单位的见证人员监督下现场取样。选项D错误，检测机构与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位不得有隶属关系或者其他利害关系。

7.【单选题】下列关于标的物毁损、灭失风险承担的表述中，符合买卖合同法律规定的是( )。
A.出卖交由承运人运输的在途标的物，其毁损、灭失的风险由出卖人承担
B.标的物毁损、灭失的风险，自买卖合同成立时由买受人承担
C.出卖人未按规定交付标的物单证和资料的，会影响标的物毁损、灭失风险的转移
D.当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担
参考答案：D
解析：教材页码：P132-136 选项A错误，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。选项B错误，风险承担的基本规则为交付原则，即无论是动产还是不动产，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。选项C错误，出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。选项D正确，当事人没有约定交付地点或者约定不明确，标的物需要运输的，出卖人将标的物交付给第一承运人后，标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。

8.【单选题】下列关于建设工程竣工环保验收的说法，符合《建设项目环境保护管理条例》规定的是（）。
A.编制环境影响报告表的建设项目竣工后，环保部门应当按国家规定，对配套建设的环境保护设施进行验收
B.编制环境影响报告书的建设项目竣工后，建设单位应当按国家规定，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告
C.编制环境影响登记表的建设项目竣工后，建设单位应当按国家规定，对配套建设的环境保护设施进行验收
D.环境保护设施验收报告一律应当向社会公开
参考答案：B
解析：教材页码：P230 本题考查的知识点为建设工程竣工环保验收《建设项目环境保护管理条例》规定，编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

9.【多选题】所有权人或者管理人需要对无障碍设施进行维护和管理，保障无障碍设施功能正常和使用的是（）
A.对损坏的无障碍设施和标识进行维修或者替换
B.对损坏的无障碍设施进行报废
C.对需改造的无障碍设施进行改造；
D.纠正占用无障碍设施的行为
E.查封占用无障碍设施的行为
参考答案：ACD
解析：教材页码：P207-208 无障碍设施经验收交付后，所有权人或者管理人应当对无障碍设施履行维护和管理责任，保障无障碍设施功能正常和使用安全：（1）对损坏的无障碍设施和标识进行维修或者替换；（2）对需改造的无障碍设施进行改造；（3）纠正占用无障碍设施的行为；（4）进行其他必要的维护和保养。

10.【多选题】从事某些工程建设的施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案，这些工程包括（）。
A.房屋建筑
B.市政基础设施建设
C.铁路建设
D.河道整治
E.建筑物拆除
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P237-240 本题考查的知识点为对向大气排放污染物单位的监管从事房屋建筑、市政基础设施建设、河道整治以及建筑物拆除等施工单位，应当向负责监督管理扬尘污染防治的主管部门备案。

1.【单选题】关于违约责任减轻的说法，正确的是（）。
A.当事人都违反合同的，各自损失由各方自行承担
B.当事人一方因第三人的原因造成违约的，由第三人承担违约责任
C.当事人迟延履行后发生不可抗力的，减轻其违约责任
D.当事人一方违约后，对方没有采取适当措施使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿
参考答案：D
解析：教材页码：P122 选项A错误，当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。这并不意味着各自损失由各方自行承担，而是各自承担因自己违约行为给对方造成的损失。选项B错误，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承担违约责任。当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定处理。选项C错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。不可抗力只有在导致合同不能履行的情况下才能作为免责事由，且必须及时通知对方并提供证明。选项D正确，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。

2.【多选题】下列选项中属于民事审判组织制度的是（）。
A.公开审判制度
B.协议仲裁制度
C.排除法院管辖制度
D.两审终审制度
E.一裁终局制度
参考答案：AD
解析：教材页码：P296-298 《民事诉讼法》第10条规定：“人民法院审理民事案件，依照法律规定实行合议、回避、公开审判和两审终审制度。” 民事审判组织制度: 一、合议制度。二、回避制度。三、公开审判制度。四、两审终审制度

3.【单选题】根据《民事诉讼法》，关于第二审人民法院审理上诉案件的说法，正确的是（）。
A.可以进行调解
B.必须开庭审理
C.应当在6个月内审结
D.上诉状仅能通过原审人民法院提出
参考答案：A
解析：教材页码：P304-305 选项A正确，第二审人民法院审理上诉案件，可以进行调解。调解达成协议，应当制作调解书，由审判人员、书记员署名，加盖人民法院印章。调解书送达后，原审人民法院的判决即视为撤销。选项B错误，第二审人民法院对上诉案件应当开庭审理。经过阅卷、调查和询问当事人，对没有提出新的事实、证据或者理由，人民法院认为不需要开庭审理的，可以不开庭审理。选项C错误，人民法院审理对判决不服的上诉案件，应当在第二审立案之日起3个月内审结。选项D错误，上诉状可以通过原审人民法院提出，也可以直接向第二审人民法院提出。

4.【多选题】下列情形中，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立无固定期限劳动合同外，用人单位应当与劳动者订立无固定期限劳动合同的有( ).
A.乙连续2次与某施工企业订立期限为2年的劳动合同，续订劳动合同的
B.丁应聘时要求订立无固定期限劳动合同的
C.用人单位未及时缴纳社会保险，戊要求订立无固定期限劳动合同的
D.甲在某施工企业连续工作超过10年的
E.用人单位初次实行劳动合同制度时，丙在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10 年的
参考答案：DE
解析：教材页码：P255-257 具有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同： ①劳动者在该用人单位连续工作满10年的；选项D正确 ②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；选项E正确 ③连续订立二次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。选项A错误，描述的是连续订立两次固定期限劳动合同的情况，但还需要满足劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形这一条件才能要求订立无固定期限劳动合同。因此，单独看A选项，并不能直接得出必须订立无固定期限合同的结论。选项B错误，丁应聘时主动要求订立无固定期限劳动合同，但这并不符合法律规定中强制性要求签订无固定期限劳动合同的情境。选项C错误，因用人单位未及时缴纳社会保险而要求订立无固定期限劳动合同，这同样不在法律规定的强制性要求范围内。

5.【单选题】根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和样检规定》，下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（）。
A.混凝土试块
B.混凝土中使用的掺加剂
C.钢筋及连接头试件
D.地下使用的防水材料
参考答案：D
解析：教材页码：P220 下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

6.【多选题】下列情形中，评标委员会应当否决投标的有（）。
A.投标联合体没有提交共同投标协议的
B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的
C.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的
D.投标报价超过标底上下浮动范围的
E.投标人不符合招标文件规定的资格条件的
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P101-103 有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：（1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字，选项C正确；（2）投标联合体没有提交共同投标协议，选项A正确；（3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件，选项E正确；（4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；（5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价，选项B正确；（6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；（7）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。选项D“投标报价超过标底上下浮动范围的”，虽然在某些情况下可能影响到评标结果，但并不是直接导致投标被否决的标准之一。

7.【单选题】在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行活动，符合要求的是（）。
A.在保护范围内进行影视摄制活动，应当依照有关法律、法规的规定办理相关手续
B.新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施的，由政府城乡规划主管部门和文物主管部门共同核发建设工程规划许可证
C.在保护范围内进行改变河湖水系自然状态的活动，应当制订保护方案，并办理相关手续
D.经政府城乡规划主管部门批准，可以在保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施
参考答案：C
解析：教材页码：P251-252 选项A错误，选项C正确，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑；制订保护方案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动；（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动；（3）其他影响传统格局、历史风貌或者历史建筑的活动。选项B错误，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施的，城市、县人民政府城乡规划主管部门核发建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证前，应当征求同级文物主管部门的意见。选项D错误，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准。

8.【单选题】关于对招标文件有异议的说法，正确的是( )。
A.招标人做出答复前，应当暂停招标投标活动
B.应当在投标截止时间15日前提出
C.招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复
D.应当直接向有关行政监督部门投诉
参考答案：A
解析：教材页码：P104 对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出（选项B错误）。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复（选项C错误）；作出答复前，应当暂停招标投标活动（选项A正确）。选项D错误，对招标文件的投诉应当先向招标人提出异议，不能直接投诉。

9.【单选题】担任施工项目负责人的注册建造师，在所负责的工程项目竣工验收和交接手续办理前，不得变更注册到另一企业，除非该项目（）。
A.发包人同意更换项目负责人
B.承包人同意更换项目负责人
C.发包人和承包人产生了合同纠纷
D.因不可抗力暂停施工
参考答案：A
解析：教材页码：P64-65 项目负责人的更换。注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换，如发生下列情形之一的，应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人：（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的；（2）发包方同意更换项目负责人的；（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。因此，正确答案是 A. 发包人同意更换项目负责人。选项 B（承包人同意更换项目负责人）并不符合规定条件；C 项（发包人和承包人产生了合同纠纷）也不属于可以更换的情形；D 项（因不可抗力暂停施工）虽然提到了不可抗力，但没有明确指出是必须更换的情况。只有当发包方同意时，才能变更注册到另一企业。

10.【单选题】属于建设工程竣工验收应当具备的条件的是（）。
A.有工程使用的全部建筑材料建筑构配件和设备的进场试验报告
B.有工程监理单位签署的工程保修书
C.有劳务分包单位签署的质量合格文件
D.完成建设工程设计和合同约定的各项内容
参考答案：D
解析：教材页码：P223-224 竣工验收应当具备的法定条件： 1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2）有完整的技术档案和施工管理资料。 3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。 4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。 5）有施工单位签署的工程保修书。

11.【单选题】下列关于买卖合同法律特征的相关表述中，正确的是( )。
A.买卖合同属于单务合同
B.当事人交付标的物属于履行合同，与合同的成立有关
C.买卖合同不以一方当事人交付标的物为合同成立的要件
D.买卖合同是一种转移财产处置权的合同
参考答案：C
解析：教材页码：P132-136 本题考查的买卖合同的概念与特征，为一般考点。买卖合同是双务，有偿合同。A选项错。买卖合同是诺成合同,买卖合同自双方当事人意思表示一致时成立，无须以交付合同约定的标的物作为成立要件。B选项错，C选项正确。买卖合同是出卖人转移标的物的所有权于买受人，买受人支付价款的合同。D选项错。

1.【单选题】下列时间消耗中，在编制人工定额时按损失时间考虑的是（）。
A.因施工工艺特点造成的工作中断时间
B.抹灰工修补偶然堵漏墙洞消耗的时间
C.工人恢复体力所必需的短暂休息时间
D.劳动工具和劳动对象的
参考答案：B
解析：教材页码：P207-210 A选项错误，因施工工艺特点造成的工作中断时间属于不可避免的中断时间，属于必需消耗的工作时间； B选项正确，抹灰工不得不补上偶然遗留的墙洞属于多余和偶然工作的时间，属于损失时间； C选项错误，工人恢复体力所必需的短暂休息时间属于休息时间，属于必需消耗的工作时间； D选项错误，劳动工具和劳动对象的准备时间属于有效工作时间，是必需消耗的工作时间。

2.【多选题】实行工程量清单计价的工程，应当采用单价合同。这里的单价是一种综合单价，是指完成一个规定清单项目所需的（）。
A.规费
B.利润
C.施工机具使用费
D.企业管理费
E.材料和工程设备费
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P57-58 实行工程量清单计价的工程，应当采用单价合同。这里的单价是一种综合单价，是指完成一个规定清单项目所需的人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润及一定范围内的风险费用。换言之，综合单价是指除规费、税金以外的所有费用及利润。

3.【单选题】施工投标人应按施工招标文件的要求编制投标文件，下列有关说法正确的是（）。
A.投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，可增加附加条件
B.投标文件的编制应突出专业性，而且要有针对性
C.商务标书主要包括工程报价、优惠条件、施工组织设计、对合同条款的确认等内容
D.施工投标文件在招标文件载明的地点递交招标人，招标人检查后对其进行密封
参考答案：B
解析：教材页码：P62-63 选项A错误，施工投标人应按施工招标文件的要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，一般不带任何附加条件，否则会导致废标。选项B正确，施工投标文件的编制应遵循以下原则： (1)突出专业性，而且要有针对性。 (2)保证可行性，而且要经济合理。 (3)注重规范性，而且要凸显重点。选项C错误，技术标书主要是指施工组织设计，商务标书主要包括工程报价、优惠条件、对合同条款的确认等内容。选项D错误，施工投标文件由投标人自己进行密封，密封袋封口后，需要按招标文件要求加盖投标人公章，并由投标人法定代表人签名或盖章。密封的施工投标文件可在投标截止日前在招标文件载明的地点递交招标人。

4.【单选题】进行施工生产危险源分类时，应归为第一危险源的是( )。
A.作业人员未按要求使用防护措施
B.施工作业空间受限
C.不利的自然气候条件
D.施工现场快速行驶的车辆
参考答案：D
解析：教材页码：P251-252 第一类危险源。第一类危险源是指施工现场或施工生产过程中存在的，可能发生意外释放能量（机械能、电能、势能、化学能、热能等）的根源，包括施工现场或施工生产过程中各种能量或危险物质。 ① 能量源：直接产生、供给能量的装置和设备，如变电站、锅炉；具有较高势能的装置、设备、场所，如起重/提升机械、高度差较大的场所；可能发生能量蓄积或突然释放的装置、设备、场所，如压力容器、受压设备、封闭的金属加工空间、炸药/化学物质储存空间等；运行或作业过程中拥有能量的人或物（能量载体），如带电导体、行驶中的车辆、作业中的施工机具。

5.【多选题】招标中，投标人资格预审可分为初步审查和详细审查两个环节，其中初步审查的内容有( )。
A.申请人名称是否与资质证书一致
B.联合体申请人是否已提交联合体协议书
C.资格预审申请文件证明材料是否齐全
D.类似工程业绩是否符合招标要求的条件
E.资格预审申请文件格式是否符合要求
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P46-47 初步审查标准通常包括：申请人名称是否与营业执照、资质证书及安全生产许可证一致；申请函是否有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章；申请文件格式是否符合要求；联合体申请人是否提交联合体协议书并明确联合体牵头人；资格预审申请文件证明材料是否齐全有效等。申请人只要有一项因素不符合审查标准的，就不能通过资格预审。

6.【单选题】若按项目组成编制施工成本计划，项目应按（）的顺序依次进行分解。
A.单项工程-单位工程-分部工程-分项工程
B.单项工程-分部工程-单位工程-分项工程
C.单位工程-单项工程-分部工程-分项工程
D.单位工程-单项工程-分项工程-分部工程
参考答案：A
解析：教材页码：P218-220 <img src="/upload/paperimg/20250326141323704345854-10e7fb78b6cf/20250324185321be73.png" style="width:100%;"/>

7.【单选题】分解施工责任成本时，控制目标为措施成本合计的主要责任岗位应是（）。
A.生产经理
B.项目经理
C.商务经理
D.技术负责人
参考答案：B
解析：教材页码：P214-216 施工措施费用主要是现场的施工措施费用，尽管多个责任岗位可能涉及措施项目有关费用，但从主要责任岗位而言，应该是项目管理机构负责人，即项目经理。 <img src="/upload/paperimg/2025102116514706618012c-579c5f60651a/202510201932381350.png" style="width:100%;"/>

8.【单选题】作为控制合同工程进度依据的进度计划指的是（）。
A.承包人投标时拟定的施工进度计划
B.根据招标文件修改的施工进度计划
C.开工前承包人自行拟定的施工进度计划
D.经监理人批准的施工进度计划
参考答案：D
解析：教材页码：P68-69 经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审批。

9.【单选题】施工现场临时办公、生活、生产、物料存贮等功能区宜相对独立布置，防火间距应符合要求，下列说法正确的是（）。
A.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距为12m
B.可燃材料堆场与在建工程的防火间距为5m
C.固定动火作业场与在建工程的防火间距为15m
D.其他临时用房与在建工程的防火间距为4m
参考答案：C
解析：教材页码：P268-274 A选项错误，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m。 B选项错误，C选项正确，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m。 D选项错误，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。

10.【多选题】项目管理协会(PM1)发布的《项目管理知识体系指南(第7版)》中，项目管理绩效所包含的内容有（）。
A.团队
B.利益相关者
C.环境风险
D.测量
E.技术成熟度
参考答案：ABD
解析：教材页码：P316-325 8个绩效域—— 利益相关者：管理与项目相关的所有利益相关者的需求和期望。（B选项）团队：建设和管理高效的项目团队。（A选项）开发方法和生命周期：选择和应用适合项目的开发方法和生命周期。规划：制定和维护项目计划。项目工作：执行项目计划中的活动。交付：确保项目成果的交付符合预期。测量：通过度量和监控项目绩效来确保项目目标的实现。（D选项）不确定性：识别、评估和应对项目中的风险和不确定性。 CE选项错误，不属于项目管理绩效所包含的内容。

1.【单选题】某工程施[至2016年6月底．已完工程预算费用(BCWP)为600万元。已完工程实际费用(ACWP)为800万元．拟完工程预算费用(BCWS)为700万元，则该工程此时的偏差情况是（）。
A.费用节约，进度提前
B.费用超支，进度拖后
C.费用节约，进度拖后
D.费用超支，进度提前
参考答案：B
解析：教材页码：P225-226 费用偏差(CV)=已完工程预算费用(BCWP)-已完工程实际费用(ACWP)=600-800=-200万元；当CV>0时，说明工程费用节约；当CV<0时，说明工程费用超支。进度偏差(SV)=已完工程预算费用(BCWP)-拟完工程预算费用(BCWS)=600-700=-100万元；当SV>0时，说明工程进度提前；当SV<0时，说明工程进度拖后。故该工程费用超支，进度拖后。

2.【单选题】某双代号网络计划中，工作m的自由时差4天，总时差6天。在进度计划实施检查中发现工作m实际进度落后，且影响总工期2天。在其他工作均正常的前提下，工作m的实际进度落后（）天。
A.10
B.6
C.4
D.8
参考答案：D
解析：教材页码：P141-143 本题考核的是双代号网络计划时差的运用。因为工作m已有总时差6天，但还是影响总工期2天，所以工作m的实际进度是落后了6+2=8天。

3.【单选题】采用横道图编制施工进度计划的优点是( )
A.可以明确表示各项工作之间的逻辑关系
B.可以直接判断各项工作的机动时间
C.可以直接显示整个计划的关键工作
D.可以直观表明各项工作的持续时间
参考答案：D
解析：教材页码：P113 施工进度计划采用横道图表示形式，具有编制简单、使用方便等优点。该计划直观地表明各项工作的开始时间、完成时间、持续时间，以及整个工程项目的总工期

4.【单选题】项目多目标体系中，下一级目标对上一级目标所起的作用是( )。
A.控制
B.制约
C.集成
D.保证或保护
参考答案：D
解析：A选项错误：控制是上级目标对下级目标的作用，不符合题意。 B选项错误：虽然有制约关系，但主要作用不是制约。 C选项错误：集成是指将多个目标或要素整合在一起，不符合题意。 D选项正确：符合题意，下级目标的实现是为了确保上级目标能够顺利达成。

5.【多选题】关于施工投标报价的说法，正确的是（）。
A.采用不平衡报价法时，前期措施费可以适当提高报价
B.招标文件中的工程范围不很明确时可采用多方案报价法
C.投标单位较长时期内没有在建工程项目时可采用保本竞标法
D.计日工单价计入总报价中时可适当提高报价
E.综合单价分析表中的材料费可以报高一些
参考答案：ABC
解析：教材页码：P60-62 选项A正确，采用不平衡报价时，能够早日结算的项目（如前期措施费、基础工程、土石方工程等）可以适当提高报价，以利于资金周转，提高资金时间价值。选项B正确，多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不明确，条款不清楚或不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。选项C正确，保本竞标法通常在下列情形时采用： (1)有可能在中标后，将大部分工程分包给索价较低的一些分包商。 (2)对于分期建设的工程项目，先以低价获得首期工程，而后赢得机会创造第二期工程中的竞争优势，并在以后的工程实施中获得盈利。 (3)较长时期内，施工单位没有在建工程项目，如果再不中标，就难以维持生存。因此，虽然本工程无利可图，但只要能有一定的管理费维持企业日常运转，就可设法渡过暂时困难，以图将来东山再起。选项D错误，如果是单纯报计日工单价，且不计入总报价中，则可报高些，但如果计日工单价要计入总报价时，则需具体分析是否报高价，以免抬高总报价。选项E错误，有时招标文件要求投标人对工程量大的项目报"综合单价分析表"，投标时可将单价分析表中的人工费及机械设备费报得高一些，而材料费报得低一些。

6.【单选题】采用LEC评价法进行安全风险评价时，"L"用来确定的因素是（）。
A.作业条件的危险程度
B.人员暴露于危险环境的频繁程度
C.安全事故可能造成的后果
D.安全事故发生的可能性
参考答案：D
解析：教材页码：P254-255 LEC评价法侧重于风险评价，该方法用与风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险的大小。这三种因素分别是L(Likelihood，事故发生的可能性)、E(Exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(Consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。

7.【单选题】双代号时标网络计划中，以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其（）。
A.总时差
B.自由时差
C.间歇时间
D.搭接时间
参考答案：B
解析：教材页码：P136-139 在时标网络计划中，以实箭线表示工作，实箭线的水平投影长度表示该工作的持续时间；以虚箭线表示虚工作，由于虚工作的持续时间为零，故虚箭线只能垂直画；以波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔(以终点节点为完成节点的工作除外，当计划工期等于计算工期时，这些工作箭线中波形线的水平投影长度表示其自由时差)。

8.【单选题】施工现场使用固定直梯进行攀登作业时，攀登高度超过( )的应设置梯间平台。
A.3m
B.5m
C.8m
D.6m
参考答案：C
解析：教材页码：P268-274 攀登作业防坠落措施。登高作业应借助施工通道、梯子及其他攀登设施和用具，技术要求有：④使用固定式直梯攀登作业时，当攀登高度超过3m时，宜加设护笼；当攀登高度超过8m时，应设置梯间平台。

9.【单选题】下列施工定额类型中，定额消耗量与时间无关的是（）。
A.人工定额
B.材料消耗定额
C.施工机具消耗定额
D.施工仪器仪表消耗定额
参考答案：B
解析：教材页码：P205-206 选项A：人工定额主要表现为时间定额或产量定额，与时间相关。选项B：材料消耗定额是指在正常的施工技术和组织条件下，完成一定计量单位的某一施工过程或基本工序所消耗的原材料、成品、半成品等的数量标准，与时间无关。选项C：施工机具消耗定额是以一台机械一个工作班为计量单位，表现为时间定额或产量定额，与时间相关。选项D：施工仪器仪表消耗定额的表现形式与机械消耗定额类似，也与时间相关。

10.【单选题】某工程项目施工过程中发生安全事故，导致1人死亡，11人重伤，直接经济损失约为500万元。该生产安全事故等级属于（）。
A.特别重大事故
B.较大事故
C.重大事故
D.一般事故
参考答案：B
解析：教材页码：P282-283 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,生产安全事故分为以下等级： (1)特别重大事故，是指造成30人及以上死亡，或者100人及以上重伤(包括急性工业中毒，下同),或者1亿元及以上直接经济损失的事故。 (2)重大事故，是指造成10人及以上30人以下死亡，或者50人及以上100人以下重伤，或者5000万元及以上1亿元以下直接经济损失的事故。 (3)较大事故，是指造成3人及以上10人以下死亡，或者10人及以上50人以下重伤，或者1000万元及以上5000万元以下直接经济损失的事故。 (4)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

11.【单选题】某施工企业拟在投标总价不变的情况下采用一定的不平衡报价，下列具体的工程中可以适当提高报价的是（）。
A.施工后期的措施费
B.基础工程
C.装饰装修工程
D.设备安装工程
参考答案：B
解析：教材页码：P60-62 能够早日结算的项目(如前期措施费、基础工程、土石方工程等)可以适当提高报价，以利于资金周转，提高资金时间价值。后期工程项目(如设备安装、装饰工程等)的报价可适当降低。

1.【单选题】为加强安全文明施工、施工现场应设置的内容，其中不需要的是（）。
A.安全奖惩栏
B.安全标语
C.宣传栏与报刊栏
D.安全警示牌
参考答案：A
解析：教材页码：P298-299 这道题目考察的是施工现场应设置的安全文明施工相关设施。根据题干提供的信息以及《建筑工程管理与实务》中的相关内容，安全文明施工管理中提到的必要设施包括但不限于安全标语、宣传栏与报刊栏、安全警示牌等。这些设施的主要作用是提高现场人员的安全意识，并提供必要的安全提示和信息。选项B：用于提醒现场工作人员注意安全事项，是安全文明施工的重要组成部分。选项C：用以发布施工信息、政策法规等内容，也是增强工地文化氛围的一种方式。选项D：在可能存在安全隐患的地方设立，直接指向具体的危险源或注意事项，对于预防事故具有重要作用。选项A：虽然可以作为一种激励机制来促进员工遵守安全规定，但并不是所有施工现场都必须设置的内容之一，在标准的安全文明施工管理要点里并没有明确要求设置安全奖惩栏。因此，正确答案为A。

2.【多选题】用于普通混凝土结构工程的再生骨料混凝土，应满足的工作性能要求有（）。
A.强度
B.耐久性
C.和易性
D.安定性
E.凝结时间
参考答案：ABC
解析：教材页码：P129 ABC选项正确：用于普通混凝土结构工程的再生骨料混凝土，应满足强度、耐久性及和易性等工作性能要求，并应符合相关标准规定。 D选项错误：通常指的是水泥的一个性质，它是指水泥硬化过程中体积变化是否均匀稳定的问题； E选项错误：则是指水泥从加水开始到失去流动性的过程所需的时间，这两个选项虽然对于混凝土的质量也很重要，但并不是题目中提到的针对再生骨料混凝土的工作性能要求。

3.【单选题】预制墙板存放方法正确的是（）。
A.对称靠放，饰面朝内
B.与地面倾斜角度不宜小于70度
C.支架应有足够的刚度
D.预应力构件按其非受力方式存放
参考答案：C
解析：教材页码：P75-76 AB选项错误：采用靠放方式时，预制外墙板宜对称靠放、饰面朝外，且与地面倾斜角度不宜小于80°。 C选项正确：预制墙板可采用插放或靠放的方式，堆放工具或支架应有足够的刚度，并支垫稳固。 D选项错误：预应力构件需按其受力方式进行存放，不得颠倒其堆放方向。

4.【单选题】关于施工现场布置临时房屋的相关要点，错误的是（）。
A.生活区、办公区和施工区应相对独立
B.办公用房宜设在工地入口处
C.每间宿舍人均面积不应小于2.5m², 且不得超过16人
D.室内净高不得小于2.2m
参考答案：D
解析：教材页码：P189-190 A选项：生活区、办公区和施工区应相对独立。 B选项：办公用房宜设在工地入口处。 C选项：每间宿舍人均面积不应小于2.5m², 且不得超过16人。 D选项：室内净高不得小于2.5m。本题要求选择错误的选项，所以本题正确答案为D选项。

5.【多选题】（）是衡量砂浆质量的三大指标。
A.强度
B.流动性
C.黏聚性
D.保水性
E.耐久性
参考答案：ABD
解析：教材页码：P30-32 ABD选项正确：砌体强度与砂浆的强度、砂浆的流动性（可塑性）和砂浆的保水性等密切相关，强度、流动性和保水性是衡量砂浆质量的三大重要指标。 C选项错误：与混凝土和易性的区别。混凝土和易性又称工作性，是一项综合的技术性质，包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。 E选项错误：一般评价混凝土性能的。耐久性虽然是评价长期使用条件下材料性能的重要因素，但它不是直接决定砂浆即刻可用性的关键属性。

6.【单选题】国家标准规定，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于（）。
A.6h
B.6．5h
C.7h
D.10h
参考答案：B
解析：教材页码：P26-27 国家标准规定，六大常用水泥的初凝时间均不得短于45min，硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6．5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

7.【单选题】吊装作业使用行灯照明时，电压不得超过（）。
A.36V
B.24V
C.12V
D.220V
参考答案：A
解析：教材页码：P273-275 吊装作业使用行灯照明时，电压不得超过36V。

8.【单选题】承插型盘扣式钢管双排脚手架水平杆层未设挂扣式钢脚手板时，应设置( )。
A.水平横杆
B.水平斜杆
C.纵向横杆
D.竖向斜杆
参考答案：B
解析：教材页码：P286-292 承插型盘扣式钢管支架杆件设置： 1)架体立杆间距、水平杆步距应符合设计和规范要求; 2)应按专项施工方案设计的步距在立杆连接插盘处设置纵、横向水平杆; 3)当双排脚手架的水平杆层未设挂扣式钢脚手板时，应按规范要求设置水平斜杆。

9.【单选题】签认混凝土浇筑申请单的是（）。
A.质检员
B.监理工程师
C.项目经理
D.项目技术负责人
参考答案：B
解析：教材页码：P235-236 B选项正确：混凝土浇筑前现场应先检查验收下列工作： 1）隐蔽工程验收和技术复核； 2）对操作人员进行技术交底； 3）根据施工方案中的技术要求，检查并确认施工现场具备实施条件； 4）应填报浇筑申请单，并经监理工程师签认。 ACD选项错误：其他选项中的人员虽然也参与工程管理和质量控制，但根据规定，浇筑申请单需要由监理工程师来签认。

10.【单选题】下列关于冬期施工，地基基础工程的说法，错误的是（）。
A.土方回填时，预留沉陷量应比常温施工时减少
B.填方上层部位应采用未冻的或透水性好的土方回填
C.室内的基槽（坑）或管沟不得采用含有冻土块的土回填
D.预制桩沉桩应连续进行，施工完成后应采用保温材料覆盖在桩头上进行保温
参考答案：A
解析：教材页码：P113-115 A选项：土方回填时，每层铺土厚度应比常温施工时减少20%～25%，预留沉陷量应比常温施工时增加。 B选项：填方上层部位应采用未冻的或透水性好的土方回填。 C选项：室内的基槽（坑）或管沟不得采用含有冻土块的土回填。 D选项：预制桩沉桩应连续进行，施工完成后应采用保温材料覆盖在桩头上进行保温。

1.【多选题】根据《建筑与市政工程抗震通用规范》GBS5002-2021，正确的有( )。
A.建筑消能器与支撑、连接件之间宜采用高强度螺栓连接，不可采用焊接
B.建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，可以不进行抗震设防
C.特殊设防类、重点设防类建筑，隔震层中的隔展支座产品每种规格出厂检验抽样数量为50%
D.混凝土结构房屋中抗震等级不低于二级的框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不应低于C30
E.当钢筋混凝土结构施工中需要以不同规格的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算
参考答案：DE
解析：教材页码：P8-9 A选项错误，消能器与支撑、连接件之间宜采用高强度螺栓连接或销轴连接，也可采用焊接。 B选项错误，建筑的非结构构件及附属机电设备，其自身及与结构主体的连接，应进行抗震设防； C选项错误，特殊设防类、重点设防类建筑，每种规格产品抽样数量应为100%； D选项正确，混凝土结构房屋以及钢-混凝土组合结构房屋中，框支梁、框支柱及抗震等级不低于二级的框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不应低于C30。 E选项正确，对钢筋混凝土结构，当施工中需要以不同规格或型号的钢筋替代原设计中的纵向受力钢筋时，应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算，并符合规定的抗震构造要求。

2.【多选题】关于外防外贴卷材防水施工做法正确的是( )。
A.先铺平面后铺立面
B.从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位应采用满粘法施工
C.铺贴立面时高聚物改性沥青类卷材接槎的搭接长度应为150mm
D.铺贴双层卷材时，两层卷材不得相互垂直铺贴
E.临时性保护墙宜采用水泥砂浆砌筑，内表面宜作找平层
参考答案：ACD
解析：教材页码：P90-91 A选项，先铺平面，后铺立面，交接处应交叉搭接。 B选项，从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位，应采用空铺法施工。 C选项，卷材接槎的搭接长度，高聚物改性沥青类卷材应为150mm，合成高分子类卷材应为100mm;当使用两层卷材时，卷材应错槎接缝，上层卷材应盖过下层卷材。 D选项，铺贴双层卷材时，上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3～1/2幅宽，且两层卷材不得相互垂直铺贴。 E选项，临时性保护墙宜采用石灰砂浆砌筑，内表面宜做找平层。

3.【单选题】涂料防水层包括无机防水涂料和有机防水涂料，是建筑工程常用的防水措施技术，下列关于涂料防水说法错误的是（）。
A.防水涂料应分层刷涂或喷涂，涂层应均匀，不得漏刷漏涂
B.涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行，每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向
C.采用有机防水涂料时，胎体增强材料的搭接宽度不应小于200mm
D.上下两层胎体不得相互垂直铺贴
参考答案：C
解析：教材页码：P91-92 A选项：防水涂料应分层刷涂或喷涂，涂层应均匀，不得漏刷漏涂。 B选项：涂刷应待前遍涂层干燥成膜后进行，每遍涂刷时应交替改变涂层的涂刷方向。 CD选项：采用有机防水涂料时，胎体增强材料的搭接宽度不应小于100mm，上下两层和相邻两幅胎体的接缝应错开1/3幅宽，且上下两层胎体不得相互垂直铺贴。

4.【单选题】永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，丝扣至少外露（）扣。
A.1
B.2
C.3
D.4
参考答案：B
解析：教材页码：P239-240 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠，外露丝扣不应少于2扣。

5.【单选题】建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满（）个月前，向原资质许可机关提出延续申请。
A.3
B.1
C.2
D.6
参考答案：A
解析：教材页码：P178 建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。

6.【多选题】下列关于吊顶工程施工技术要求的说法，正确的是（）。
A.吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理
B.安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收
C.吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm
D.当石膏板吊顶面积大于100m【sup|2】时，纵横方向每12m距离处宜作伸缩缝处理
E.主龙骨上吊杆之间的距离应小于1000mm
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P99 A选项：吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合有关设计防火规范的规定。吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防腐处理。 B选项：安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收。 C选项：吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。 D选项：当石膏板吊顶面积大于100m【sup|2】时，纵横方向每15m距离处宜作伸缩缝处理。 E选项：主龙骨上吊杆之间的距离应小于1000mm。

7.【单选题】在招投标过程中，参与竞争的费用有( )。
A.增值税
B.规费
C.安全生产措施费
D.风险费用
参考答案：D
解析：教材页码：P204-205 AB选项：规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。 C选项：措施项目费应根据招标文件中的措施项目费清单及投标时拟定的施工组织设计或施工方案自主确定，但是措施项目费清单中的安全生产措施应按照不低于国家或省级、行业建设主管部门规定标准的90%计价，不得作为竞争性费用。 D选项：采用工程量清单计价的工程，应在招标文件或合同中明确计价中的风险内容及其范围（幅度），不得采用无限风险、所有风险或类似语句规定计价中的风险内容及其范围（幅度）。

8.【单选题】下列施工合同文件的排序符合优先解释顺序的是（）。
A.施工合同专用条款、中标通知书、投标函及其附录
B.中标通知书、投标函及其附录、施工合同专用条款
C.施工合同专用条款、投标函及其附录、中标通知书
D.投标函及其附录、施工合同专用条款、中标通知书
参考答案：B
解析：教材页码：P208-209 《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2017—0201由“协议书”“通用条款”“专用条款”三部分组成。施工合同文件的组成及解释顺序： ①合同协议书； ②中标通知书； ③投标函及其附录； ④专用合同条款及其附件； ⑤通用合同条款； ⑥技术标准和要求； ⑦图纸； ⑧已标价工程量清单或预算书； ⑨其他合同文件。

9.【单选题】施工方法的确定原则是兼顾（）。
A.适用性、可行性和经济性
B.先进性、可行性和经济性
C.先进性、可行性和科学性
D.适用性、可行性和科学性
参考答案：B
解析：教材页码：P184-185 施工方法的确定原则：遵循先进性、可行性和经济性兼顾的原则。

10.【单选题】下列关于现浇泡沫混凝土保温层施工，说法错误的是（）。
A.泡沫混凝土的浇筑出口离基层的高度不宜超过1m
B.泵送时应采取低压泵送
C.一次浇筑厚度不宜超过300mm
D.保湿养护时间不得少于7d
参考答案：C
解析：教材页码：P87-88 A选项，泡沫混凝土的浇筑出料口离基层的高度不宜超过1m。 B选项，泵送时应采取低压泵送。 C选项，泡沫混凝土应分层浇筑，一次浇筑厚度不宜超过200mm。 D选项，保湿养护时间不得少于7天。

11.【多选题】关于现浇混凝土工程模板支撑系统立杆的说法，正确的有( )。
A.支撑系统的立柱材料可用钢管、门形架、木杆
B.安装立柱的同时，应加设水平拉结和剪刀撑
C.立柱的间距应经计算确定，按照施工方案要求进行施工
D.立柱底部支撑结构必须具有分散上层荷载的能力
E.立柱底部必须设置钢垫板，禁止使用砖及脆性材料铺垫
参考答案：ABC
解析：教材页码：P272 A选项：支撑系统的立柱材料可用钢管、门形架、木杆，其材质和规格应符合设计和安全要求。 B选项：为保证立柱的整体稳定，在安装立柱的同时，应加设水平拉结和剪刀撑。 C选项：立柱的间距应经计算确定，按照施工方案要求进行施工。 D选项：立柱底部支承结构必须具有支承上层荷载的能力。 E选项：为合理传递荷载，立柱底部应设置木垫板，禁止使用砖及脆性材料铺垫。

1.【单选题】砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂，砂砾或碎石，含泥量应不大于（）。
A.3%
B.4%
C.5%
D.6%
参考答案：C
解析：教材页码：P21-29 C选项正确，本题考查的是特殊路基施工技术。砂砾、碎石垫层宜采用级配好的中、粗砂，砂砾或碎石，含泥量应不大于5%，最大粒径宜小于50mm。

2.【单选题】[2025年真题]下列公路建设市场信用信息中，公布期限为1年的是（）。
A.从业单位基本信息
B.表彰奖励类良好行为信息
C.不良行为信息
D.信用评价信息
参考答案：D
解析：信用信息发布与管理信用信息发布期限按照下列规定设定: ①从业单位基本信息公布期限为长期。 ②表彰奖励类良好行为信息、不良行为信息公布期限为2年，信用评价信息公布期限为1年，期满后系统自动解除公布，转为系统档案信息。【考点来源】6.2.2公路建设信用信息管理P251

3.【单选题】下列属于防眩设施关键实测项目的是（）。
A.安装高度
B.防眩板设置间距
C.竖直度
D.防眩网网孔尺寸
参考答案：A
解析：教材页码：P338-339 A选项正确，防眩设施实测项目有：安装高度（△）、防眩板设置间距、竖直度、防眩网网孔尺寸。

4.【单选题】拌合站场内路面宜做硬化处理，主要运输道路应采用不小于( )cm厚的C20混凝土硬化。
A.10
B.15
C.20
D.30
参考答案：C
解析：教材页码：P382-385 本题考查的是拌合站设置。拌合站场内路面宜做硬化处理，主要运输道路应采用不小于20cm厚的C20混凝土硬化。

5.【单选题】根据流水施工组织原理，异步距异节拍流水实质上是按无节拍流水组织，引入流水步距概念目的就是为了（）
A.消除流水施工中存在的窝工现象
B.计算流水工期
C.统计资源需要量
D.分析流水强度
参考答案：A
解析：教材页码：P320-322 根据流水施工的组织原理，异步距异节拍流水实质上是按无节拍流水组织，引入流水步距概念目的就是为了消除流水施工中存在的窝工现象。

6.【单选题】在路堤较高，边坡坡面未做防护而易遭受路面表面水流冲刷，或者坡面虽已采防护措施但仍有可能受到冲刷时，沿路肩外侧边缘设置（），汇集路面表面水，然后通过泄水口和急流槽排离路堤。
A.边沟
B.拦水带
C.硬路肩
D.暗沟
参考答案：B
解析：教材页码：P101 本题考查的是路面防水施工。在路堤较高，边坡坡面未做防护而易遭受路面表面水流冲刷，或者坡面虽已采取防护措施但仍有可能受到冲刷时，沿路肩外侧边缘设置拦水带，汇集路面表面水，然后通过泄水口和急流槽排离路堤。

7.【单选题】水准点复测与加密规定中，高速公路、一级公路宜加密，每（）m有一个水准点。
A.300
B.250
C.150
D.200
参考答案：D
解析：教材页码：P2-4 D选项正确，沿路线每500m宜有一个水准点，高速公路、一级公路宜加密，每隔200m有一个水准点。（口诀：520）

8.【单选题】路基行车带压实度不足的原因不包括（）。
A.不同类别土混填
B.路堤填料为级配较好的粗粒土
C.压实机械与填土厚度不匹配
D.含水量偏离最佳含水量
参考答案：B
解析：教材页码：P45-46 本题考查的是路基压实质量问题的防治。路基行车带压实度不足的原因： (1)压实遍数不够。 (2)C选项，压实机械与填土土质、填土厚度不匹配。 (3)碾压不均匀，局部有漏压现象。 (4)D选项，含水量偏离最佳含水量，超过有效压实规定值。 (5)没有对紧前层表面浮土或松软层进行处治。 (6)A选项，土场土质种类多，出现不同类别土混填。 (7)填土颗粒过大(>10cm)，颗粒之间空隙过大，或者填料不符合要求，如粉质土、有机土及高塑性指数的黏土等。 B选项符合题意，为预防措施。

9.【单选题】关于压实度检测，（）用于细粒土的密度测试。
A.灌砂法
B.环刀法
C.核子密度湿度仪法
D.无核密度仪法
参考答案：B
解析：教材页码：P41-42 本题考查的是压实度检测。 B选项正确，环刀法：适用范围：用于细粒土的密度测试。 A选项错误，灌砂法：适用路基土压实度检测，不宜用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的测定。在路面工程中也适用于基层或底基层、砂石路面的压实度检测。试样最大粒径不得超过60mm，测定密度层的厚度为150~200mm。 C选项错误，核子密度湿度仪法：利用放射性元素以散射法或直接透射法测定路基或路面材料的密度和含水率，并计算施工压实度。本方法可采用散射和直接透射两种方式进行。其中，散射方式宜用于测试沥青混合料面层的压实密度或硬化混凝土等难以打孔材料的密度。直接透射方式宜用于测试厚度不大于30cm的土基、基层材料或非硬化水泥混凝土等可以打孔材料的密度及含水率。 D选项错误，无核密度仪法：无核密度仪采用电磁法来测量路基密度。使用无核密度仪前，应严格用标准密度块标定，通过相关性试验检验，确认其可靠性。可快速测试当日铺筑且未开放交通的沥青路面各层沥青混合料的密度，并计算压实度。测试结果不宜用于评定验收，主要用于施工过程中的质量控制。

10.【多选题】下列表述中，符合锚杆挡土墙施工要求的有（）。
A.锚孔直径应满足设计要求，钻孔时宜保持孔壁粗糙
B.挡土板和锚杆的施工应逐层由上向下同步进行
C.同一肋柱上两相邻跨的挡土板搭接处净间距宜不小于50mm，并应按施工缝处理
D.挡土板安装时应防止与肋柱相撞，避免损坏角隅或开裂
E.挡土板后的防排水设施及反滤层应与挡土板安装同步进行
参考答案：ADE
解析：教材页码：P35-39 本题考查的是防护与支挡工程的施工。 (1)施工时应针对地层和岩石特点，采用与其相适配并能斜孔钻进的钻机，并根据岩质选择钻头。 (2)A选项正确，锚孔直径应满足设计要求，钻孔时宜保持孔壁粗糙。 (3)B选项错误，挡土板和锚杆的施工应逐层由下向上同步进行，挡土板之间的安装缝应均匀，缝宽宜小于10mm。 C选项错误，同一肋柱上两相邻跨的挡土板搭接处净间距宜不小于30mm，并应按施工缝处理。 (4)D选项正确，挡土板安装时应防止与肋柱相撞，避免损坏角隅或开裂。 (5)E选项正确，挡土板后的防排水设施及反滤层应与挡土板安装同步进行。综上所述，本题选择ADE。

1.【多选题】桥梁的下部结构包括（）。
A.桥跨结构
B.桥墩
C.桥台
D.基础
E.桥面结构
参考答案：BCD
解析：教材页码：P111-113 本题考查的是桥梁的组成和分类。下部结构包括桥墩、桥台和基础。

2.【单选题】（）是施工组织设计的重要组成部分，是编制各项资源需求和进场计划的依据。
A.施工总体部署
B.施工总平面布置图
C.施工进度计划
D.材料运输计划
参考答案：C
解析：教材页码：P282-283 根据已确定的施工进度计划，编制各项资源需求及进场计划。

3.【多选题】路面基层排水系统的组成有（）。
A.横向出水管
B.纵向集水沟和排水管
C.基层上封层
D.透水性排水基层
E.透层
参考答案：ABD
解析：教材页码：P102-103 本题考查的是路面排水施工。路面基层排水系统是直接在面层下设置透水性排水基层，在其边缘设置纵向集水沟和排水管以及横向出水管等，组成排水基层排水系统，采用透水性材料做基层，使渗入路面结构内的水分，先通过竖向渗流进入排水层，然后横向渗流进入纵向集水和排水管，再由横向出水管引出路基。

4.【单选题】用于高速公路上面层的道路沥青等级是（）。
A.A级沥青
B.B级沥青
C.C级沥青
D.D级沥青
参考答案：A
解析：教材页码：P67-71 A选项正确，由下图可知。本题考查的是沥青路面面层施工。 <img src="/upload/paperimg/202510271012361321383a4-408d2f151329/20251024162247ad44.png" style="width:100%;"/>

5.【多选题】加筋土挡土墙的构成包含( )
A.锚杆
B.墙面板
C.填料
D.拉筋
E.肋柱
参考答案：BCD
解析：教材页码：P35-39 BCD选项正确，加筋土挡土墙由填料、在填料中布置的拉筋以及墙面板三部分组成。

6.【单选题】[2025年真题]钢导管灌注水下混凝土时，导管使用前应进行的试验是（）。
A.水密承压和接头抗压试验
B.水密承压和接头抗拉试验
C.压气试压和接头抗压试验
D.压气试压和接头抗拉试验
参考答案：B
解析：导管使用前应进行水密承压和接头抗拉试验，严禁采用压气试压。

7.【多选题】桥梁按其主要承重结构所用的材料可划分为（）。
A.圬工桥
B.钢筋混凝土桥
C.预应力混凝土桥
D.钢桥
E.栈桥
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P111-113 本题考查的是桥梁的组成和分类。按主要承重结构所用的材料划分，有圬工桥(包括砖、石、混凝土桥)、钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥、钢桥和木桥等。

8.【多选题】标后预算总费用中的项目预算总成本包括直接费、设备购置费、措施费、专项费用与现场管理费五项，其中属于现场管理费的是（）。
A.保险费
B.安全生产费
C.管理人员工资
D.施工辅助费
E.指挥车辆使用费
参考答案：ACE
解析：教材页码：P347-348 ABE选项正确，本题考查的是公路项目中标后预算编制。现场管理费包括：（1）保险费；（2）管理人员工资；（3）工资附加费；（4）指挥车辆使用费；（5）通信费、办公费、水电费、主副食运费、差旅交通费、取暖降温费等；（6）不可预见费；（7）其他费用。选项B属于专项费用，选项D是属于措施费。

9.【单选题】关于圆管涵管节的安装施工要求，不正确的是（）。
A.环形间隙应均匀，并应安装特制的胶圈或采用沥青、麻絮等防水材料填塞
B.平接管安装的接缝宽度宜为10~20mm
C.管节应经质量检验合格后方可使用
D.平接管可以采用加大接缝宽度的方式满足涵洞长度要求
参考答案：D
解析：教材页码：P174 本题考查的是涵洞施工。管节的安装施工要求（1）管节应经质量检验合格后方可使用。（2）各管节应顺水流方向安装平顺，当管壁厚度不一致时应调整高度使下部内壁齐平；管节应垫稳坐实，安装完成后应采取有效措施予以临时固定，保证其不产生移位，旦管内不得遗留泥土等杂物。（3）插口管安装时，其接口应平直，环形间隙应均匀，并应安装特制的胶圈或采用沥青、麻絮等防水材料填塞；平接管安装的接缝宽度宜为10~20mm，其接口表面应平整，并应采用有弹性的不透水材料嵌塞密实，不得采用加大接缝宽度的方式满足涵洞长度要求。管节的接缝不得有间断、裂缝、空鼓和漏水等现象。

10.【单选题】级配碎石细集料的塑性指数大于规范要求时，处理措施错误的是（）。
A.掺配石灰
B.掺配黏土
C.掺配无塑性的砂
D.掺配无塑性的石屑
参考答案：B
解析：教材页码：P52-56 B选项符合题意，本题考查的是无机结合料稳定基层（底基层）施工。级配碎石或砾石细集料的塑性指数应不大于12。不满足要求时，可加石灰、无塑性的砂或石屑掺配处理。

11.【多选题】为确保所摊铺路面做到均匀不间断地摊铺，摊铺机要满足要求有（）。
A.在摊铺过程中不准随意变换速度
B.在摊铺过程中尽量避免中途停顿
C.摊铺机应均匀行驶，行走速度和拌合站产量相匹配
D.摊铺机应慢速行驶，行走速度和压路机相匹配
E.摊铺机应慢速行驶，行走速度和平地机相匹配
参考答案：ABC
解析：教材页码：P79-81 本题考查的是沥青路面面层施工。摊铺机均匀行驶，行走速度和拌合站产量相匹配，以确保所摊铺路面均匀不间断地摊铺。在摊铺过程中不准随意变换速度，尽量避免中途停顿。

1.【单选题】根据《混凝土坝养护修理规程》SL230—2015,水压大于0.1MPa的集中渗漏，可采用( )进行处理。
A.直接堵漏法
B.导管止漏法
C.粘贴法
D.灌浆堵漏法
参考答案：D
解析：教材页码：P153-154 渗漏处理遵循“上截下排、以截为主、以排为辅、先排后堵”原则。 ①集中渗漏处理。水压不大于0.1MPa时可采用直接堵漏法、导管堵漏法、木楔堵塞法等。水压大于0.1MPa，可采用灌浆堵漏法。 ②裂隙渗漏处理。可采用直接堵塞法、导渗止漏法、灌浆法等。裂缝渗漏处理应先止漏后进行裂缝修补。 ③散渗处理。可采用表面涂抹粘贴法、喷射混凝土（砂浆）法、防渗面板法、灌浆法。

2.【多选题】水准仪按精度可分为( )。
A.普通水准仪
B.精密水准仪
C.一般水准仪
D.高精水准仪
E.超精水准仪
参考答案：AB
解析：教材页码：P34-37 本题考查的是测量仪器的使用。水准仪用于水准测量，按精度不同划分为可分为DS05、DS1、DS3和DS10四个等级，其中DS05、DS1属于精密水准仪，DS3、DS10属于普通水准仪。

3.【多选题】分部工程验收的主要工作是( )。
A.检查工程是否达到设计标准或合同约定标准的要求
B.按现行国家或行业技术标准，评定工程施工质量等级
C.工程量结算已经完成
D.对验收中发现的问题提出处理意见
E.工程经质量监督单位抽查
参考答案：ABD
解析：教材页码：P317-318 分部工程验收主要内容包括：现场检查工程完成情况和工程质量；检查工程是否满足设计要求或合同约定；检查单元工程质量评定及相关档案资料；评定工程施工质量；对验收中发现的问题提出处理意见；讨论并通过分部工程验收鉴定书。

4.【多选题】电子招标投标系统根据功能的不同，分为（）平台。
A.交易
B.公共服务
C.行政监督
D.招标人管理
E.服务接口
参考答案：ABC
解析：教材页码：P273-275 ABC选项正确，电子招标投标系统根据功能的不同，分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。

5.【单选题】经批准的（），主要内容不得随意修改或变更，并作为项目建设实施的技术文件基础。
A.初步设计报告
B.可行性研究报告
C.项目建议书
D.施工准备招标设计
参考答案：A
解析：教材页码：P310-311 A选项正确，初步设计报告经批准后，主要内容不得随意修改或变更，并作为项目建设实施的技术文件基础。在工程项目建设标准和概算投资范围内，依据批准的初步设计原则，一般非重大设计变更、生产性子项目之间的调整，由主管部门批准。 B选项错误，可行性研究报告是对项目进行方案比较和技术、经济、环境、社会可行性的充分论证，是项目决策和初步设计的依据。虽然它非常重要，但主要解决的是项目是否可行的问题，而不是作为项目建设实施的具体技术文件基础。 C选项错误，项目建议书是对拟进行建设项目提出的初步说明，解决项目建设的必要性问题。它是项目启动阶段的文件，不是项目建设实施的技术文件基础。 D选项错误，施工准备招标设计主要是为了施工准备阶段的招标工作而编制的设计文件，不涉及整个项目建设实施的技术文件基础。

6.【单选题】根据《水工混凝土施工规范》SDJ 207 —82，水利水电工程施工中，跨度≤2m的混凝土悬臂板、梁的承重模板在混凝土达到设计强度的( )后才能拆除。
A.60％
B.75％
C.80％
D.90％
参考答案：B
解析：教材页码：P104 钢筋混凝土结构的承重模板，要求达到下列规定值(按混凝土设计强度等级的百分率计算)时才能拆模: ①悬臂板、梁:跨度运≤2m，75%; 跨度＞2m，100%。 ②其他梁、板、拱:跨度≤2m，50%；跨度2-8m，75%;跨度＞8m，100%。

7.【多选题】根据《水利工程建设安全生产管理规定》的有关规定，对工程建设监理单位安全责任的规定中包括（）。
A.应当严格按照国家的法律法规和技术标准进行工程的监理
B.施工前应当履行有关文件的审查义务
C.应当履行代表项目法人对施工过程中的安全生产情况进行监督检查义务
D.采用新结构、新材料、新工艺以及特殊结构的水利工程，应当提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
E.应当严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全
参考答案：ABC
解析：教材页码：P423 工程建设监理单位安全责任的规定中包括技术标准、施工前审查和施工过程中监督检查等三个方面。第一个方面是监理人员应当严格按照国家的法律法规和技术标准进行工程的监理。第二个方面是监理单位施工前应当履行有关文件的审查义务。第三个方面是监理单位应当履行代表项目法人对施工过程中的安全生产情况进行监督检查义务。

8.【单选题】工程完成建设目标的标志是( )，也是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。
A.生产准备
B.建设实施
C.后评价
D.竣工验收
参考答案：D
解析：教材页码：P304-306 D选项正确，竣工验收是工程完成建设目标的标志，是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。

9.【单选题】根据《水利水电建设工程验收规程》，下列水库工程验收阶段，属于政府验收的是( )验收。
A.分部工程
B.单位工程
C.合同工程完工
D.专项验收
参考答案：D
解析：教材页码：P312 D选项正确，政府验收应包括阶段验收、专项验收、竣工验收等。

10.【多选题】应组织专门的安全鉴定，系指水工建筑物运行中遭遇（）。
A.特大洪水
B.强烈地震
C.校核工况
D.特大旱情
E.工程发生重大事故
参考答案：ABE
解析：教材页码：P260 水工建筑物运行中遭遇特大洪水、强烈地震、工程发生重大事故或出现影响安全的异常现象后，应组织专门的安全鉴定。

1.【多选题】《水土保持法》规定，国家对水土保持工作实行( )、科学管理、注重效益的方针。
A.预防为主
B.全面规划
C.因地制宜
D.综合治理
E.重点防治
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P167-168 ABCD选项正确，《水土保持法》规定，国家对水土保持工作实行"预防为主、保护优先、全面规划、综合治理、因地制宜、突出重点、科学管理、注重效益"的方针。

2.【多选题】水泥按照主要的水硬性物质不同可分为( )。
A.硅酸盐水泥
B.铝酸盐水泥
C.硫铝酸盐水泥
D.铁铝酸盐水泥
E.通用水泥
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P47-48 本题考查的是胶凝材料的分类和用途。 ABCD选项正确，水泥种类很多，按照主要的水硬性物质不同可分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥等系列。 E选项，属于按照用途和性能的分类。

3.【多选题】电子招标投标系统根据功能的不同，分为（）平台。
A.交易
B.公共服务
C.行政监督
D.招标人管理
E.服务接口
参考答案：ABC
解析：教材页码：P273-275 ABC选项正确，电子招标投标系统根据功能的不同，分为交易平台、公共服务平台和行政监督平台。

4.【多选题】测量误差按照产生的原因和对观测结果的影响分为( )。
A.系统误差
B.必然误差
C.偶然误差
D.粗差
E.随机误差
参考答案：ACD
解析：教材页码：P34-37 本题考查的是测量仪器的使用。测量误差按照产生的原因和对观测结果的影响分为系统误差、偶然误差和粗差。

5.【单选题】细度模数为1.5的砂属于（）。
A.粗砂
B.中砂
C.细砂
D.特细砂
参考答案：D
解析：教材页码：P42-43 D选项正确，砂的粗细程度用细度模数(M【sub|x】)表示，M【sub|x】越大，表示砂越粗。M【sub|x】在3.7-3.1之间为粗砂，M【sub|x】在3.0-2.3之间为中砂，M【sub|x】在2.2-1.6之间为细砂，M【sub|x】在1.5-0.7之间为特细砂。

6.【单选题】选择截流方法时，应需要综合考虑的因素不包括( )。
A.分析水力学参数(计算)
B.分析施工条件和截流难度
C.考虑抛投材料数量和性质
D.截流的进占方式
参考答案：D
解析：教材页码：P76-77 本题考查的是截流方式。截流方式应综合分析水力学参数、施工条件和截流难度、抛投材料数量和性质、抛投强度等因素，进行技术经济比较后选择。

7.【单选题】机械如在220kV高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于( )m。
A.4
B.5
C.6
D.7
参考答案：C
解析：教材页码：P198-200 机械如在高压线下进行工作或通过时，其最高点与高压线之间的最小垂直距离不得小于表2F313062-3的规定 <img src="/upload/paperimg/20251027111304477725435-4481c2e5f8d8/2025102520103083a1.png" style="width:100%;"/>

8.【多选题】关于混凝土指标F50，下列说法正确的是( )。
A.其是抗渗指标
B.评价材料耐久性的重要指标
C.表示试件抵抗静水压力的能力为50MPa
D.表示材料抵抗50次冻融循环，而强度损失未超过规定值
E.其是吸湿性指标
参考答案：BD
解析：教材页码：P40-41 本题考查的是建筑材料的类型和特性。材料在饱和水的作用下，能经受多次冻融循环的作用而不破坏，强度不显著降低，且其质量也不显著减小的性质称为抗冻性。混凝土的抗冻性用抗冻等级F表示。50代表50次冻融循环，而强度损失未超过25% ，质量损失未超过5%。抗冻性常是评价材料耐久性的重要指标。故本题ACE选项错，BD选项正确。

9.【单选题】混凝土结构失稳的加固方法有（）
A.外粘钢板加固法
B.植筋（锚栓）技术
C.加强养护
D.内渗粘结剂法
参考答案：A
解析：教材页码：P126-128 A选项正确，混凝土结构失稳的加固方法有外粘钢板加固法、粘贴纤维复合材加固法等，与结构加固方法配合使用的技术有植筋（锚栓）技术。

10.【多选题】根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378—2007,下列说法正确的有（）。
A.地下洞室洞口削坡应自上而下分层进行,严禁上下垂直作业
B.拱脚线的最低点至下部开挖面的距离,不宜小于2.5m
C.顶拱混凝土衬砌强度不应低于设计强度的75%
D.地下洞室开挖施工过程中,洞内氧气体积不应小于20%
E.斜井、竖井自上而下扩大开挖时,应有防止异井堵塞和人员坠落的措施
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P196 拱脚下部开挖面至拱脚线最低点的距离不应小于1.5m，B选项错误。

11.【多选题】根据《水利工程建设项目招标投标管理规定》(水利部令第14号)，水利工程建设项目施工招标应当具备的条件必须包括( )等。【过期考点】
A.初步设计已经批准
B.建设资金来源已落实
C.监理单位已确定
D.施工图设计已完成
E.有关建设项目征地和移民搬迁工作已有明确安排
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P276 水利工程项目施工招标应具备以下条件: (1)初步设计已经批准。 (2)建设资金来源已落实，年度投资计划已经安排。 (3)监理单位已确定。 (4)具有能满足招标要求的设计文件，已与设计单位签订适应施工进度要求的图纸交付合同或协议。 (5)有关建设项目永久征地、临时征地和移民搬迁的实施、安置工作已经落实或已有明确安排。

1.【单选题】用滑模摊铺机摊铺混凝土路面，当混凝土坍落度小时，应采用（）的方式摊铺。
A.高频振动、低速度
B.高频振动、高速度
C.低频振动、低速度
D.低频振动、高速度
参考答案：A
解析：教材页码：P23-26 混凝土坍落度小，应用高频振动、低速度摊铺；混凝土坍落度大，应用低频振动、高速度摊铺。

2.【多选题】关于桥梁施工测量的说法，正确的有( ) 。
A.桥梁工程的各类控制桩包括:中桩及墩台的中心桩和定位桩等
B.施工前应测桥梁中线和各墩台的纵轴与横轴线定位桩，作为施工控制依据
C.支座(垫石)和梁(板)定位应以桥梁中线和盖梁中轴线为基准
D.采用跨河水准测量方法校核水准路线时，视线离水面的高度不小于3m
E.支座(垫石)和梁(板)的高程以其顶部高程进行控制
参考答案：ABCE
解析：教材页码：P241-243 选项D错误，正确的是：当水准路线跨越河、湖等水体时，应采用跨河水准测量方法校核。视线离水面的高度不小于2m 。故选择ABCE

3.【单选题】关于砌块路面面层特性说法错误的是（）。
A.高抗滑性能
B.足够强度和耐久性
C.表面耐磨、平整
D.不设胀缩缝
参考答案：D
解析：本题考查的是砌块路面结构组成特点。砌块路面面层应具备较高的抗滑性能、足够的强度和耐久性、表面耐磨且平整，因此选项A、B、C正确。选项D错误，因为砌块路面在温度变化较大时会产生胀缩，面层设有垂直相交的纵向和横向接缝，以防止胀缩作用导致裂缝或翘曲。

4.【单选题】粘贴钢板加固采用的胶结剂应存放在（）环境中
A.避光
B.干燥
C.常温
D.潮湿
参考答案：C
解析：胶粘剂和混凝土缺陷修补胶应密封，并应存放于常温环境

5.【单选题】市政公用工程的（），是市政公用工程项目在投标、施工阶段必须提交的技术文件。
A.工程量清单
B.施工组织设计
C.初步设计文件
D.施工技术规范
参考答案：B
解析：教材页码：P276-278 市政公用工程施工组织设计，是市政公用工程项目在投标、施工阶段必须提交的技术文件，

6.【多选题】支座在安装就位之前，应当复核的内容包括（）
A.线位
B.转角
C.高程
D.型号
E.安装方向
参考答案：ACE
解析：教材页码：P103 支座在安装前应复核线位、高程及安装方向。正确答案：A、C、E B选项（转角）：在支座安装工序中需要检测的是位置参数（线位、高程、方向），转角属于后期梁体架设时的检测内容。 D选项（型号）：型号检查属于进场验收内容，不应在安装就位阶段复核。

7.【单选题】解决局部地区交通，直接与内部道路相接，以服务功能为主的道路是（）。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
参考答案：D
解析：教材页码：P1-2 A选项：快速路又称城市快速路，完全为交通功能服务，是解决城市大容量、长距离、快速交通的主要道路。 B选项：主干路以交通功能为主，为连接城市各主要分区的干路，是城市道路网的主要骨架。 C选项：次干路是城市区域性的交通干道，为区域交通集散服务，兼有服务功能，结合主干路组成干路网。 D选择正确：支路宜与次干路和居住区、工业区、交通设施等内部道路相连接，以解决局部地区交通，服务功能为主。

8.【单选题】混凝土构件若需要承受小型施工机械荷载，则强度应不小于（）
A.5.0MPa
B.1.5MPa
C.2.5MPa
D.10MPa
参考答案：C
解析：教材页码：P49-52 混凝土的强度达到2.5MPa后，方可承受小型施工机械荷载，进行下道工序前，混凝土应达到相应的强度等级。正确答案：C. A. 5.0MPa：后张法预应力构件孔道压浆强度标准值 B. 1.5MPa：无相关规范依据 D. 10MPa：机械凿毛施工缝时的强度要求

9.【单选题】完全为交通服务的城镇道路称为（）。
A.快速路
B.主干路
C.次干路
D.支路
参考答案：A
解析：教材页码：P1-2 （1）快速路：完全交通功能、无干扰（2）主干路以交通功能为主，干扰小（3）次干路集散、服务兼具（4）支路解决局部地区交通，服务功能为主

10.【多选题】在沉桩过程中发现（）情况时应暂停施工，并应采取措施进行处理
A.贯入度变化
B.桩身破坏
C.桩身上浮
D.桩身有位移
E.桩身严重回弹
参考答案：BCE
解析：教材页码：P60-62 A选项不符合：贯入度发生剧变 D选项不符合：桩身发生突然倾斜、位移在沉桩过程中发现以下情况应暂停施工，并应采取措施进行处理： ①贯入度发生剧变。 ②桩身发生突然倾斜、位移或有严重回弹。 ③桩头或桩身破坏。 ④地面隆起。 ⑤桩身上浮。故本题选B,C,E

1.【多选题】桥梁工程在雨期施工应采取的措施，说法正确的是（）
A.基坑周边设挡水埂，防止地面水流入
B.钢筋的加工、焊接不得在雨期进行
C.基坑开挖后应及时进行垫层和基础的施工，防止被水浸泡；
D.基坑外应设集水井，并应配备足够的抽排水设备
E.结构外露的钢筋可采取覆盖措施
参考答案：ACE
解析：教材页码：P104-105 A,C,E说法正确 B说法错误：钢筋的加工、焊接可以在雨期进行，应在防雨棚内进行 D说法错误：基坑内应设集水井，并应配备足够的抽排水设备

2.【单选题】施工现场进口处必须设置的牌图是（）。
A.工程效果图
B.施工现场总平面图
C.工程设计总平面图
D.项目部组织机构图
参考答案：B
解析：教材页码：P372-375 施工现场的进口处应有整齐明显的“五牌一图”。五牌——工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防安全牌、安全生产(无重大事故)牌、文明施工牌。一图——施工现场总平面图。

3.【单选题】二次衬砌仰拱混凝土强度达到（）后人员方可通行，达到设计文件规定强度的（）后车辆方可通行。
A.10MPa;100%
B.10MPa;90%
C.5MPa;90%
D.5MPa;100%
参考答案：D
解析：教材页码：P141-143 仰拱混凝土强度达到5MPa后人员方可通行，达到设计文件规定强度的100%后车辆方可通行。故选择D

4.【单选题】围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位（）m
A.0.3-0.5
B.0.5-0.7
C.0.7-1.0
D.1.5
参考答案：B
解析：教材页码：P58 围堰高度应高出施工期间可能出现的最高水位（包括浪高）0.5～0.7m。

5.【单选题】不锈钢内衬法可用于( )管道修复。
A.给水
B.污水
C.雨水
D.燃气
参考答案：A
解析：教材页码：P232-236 不锈钢内衬法是以不锈钢材料作为内衬进行管道修复的方法。主要用于给水管道的非开挖修复。

6.【单选题】在粒料中按配合比掺入水泥的混合料，称为（）。
A.水泥稳定粒料
B.贫混凝土
C.水泥稳定土
D.水泥混合粒料
参考答案：A
解析：教材页码：P15-16 在粉碎的或原状松散的土(包括各种粗、中、细粒土)中，按配合比要求掺入一定量的水泥或石灰等无机结合料和水拌合而成的混合料，被称为水泥或石灰稳定材料。视所用的材料，分别称为水泥(石灰)稳定土、水泥(石灰)稳定粒料等。

7.【单选题】以下有关土袋围堰施工的要求，存在错误的是（）
A.堆码土袋，应自上游开始至下游合龙
B.土袋围堰所用的土袋袋口应缝合
C.围堰中心部分可填筑黏土及黏性土芯墙
D.上下层和内外层的土袋均应相互齐缝，尽量堆码密实、平稳
参考答案：D
解析：教材页码：P59 ABC选项正确 D选项错误：“上下层和内外层的土袋均应相互齐缝”应为“相互错缝”。土袋堆码时必须错缝（即上下层和内外层土袋不能对齐，避免形成上下垂直通缝），以增强围堰的稳定性和密实性

8.【单选题】沉桩作业应由具有经验的( )指挥。
A.专职安全员
B.项目负责人
C.技术工人
D.技术负责人
参考答案：C
解析：教材页码：P89-92 沉桩作业应由具有经验的技术工人指挥。作业前指挥人员必须检查各岗位人员的准备工作情况和周围环境，确认安全后，方可向操作人员发出指令。故选择C

9.【多选题】基坑内加固的目的主要是（）。
A.提高土体强度
B.减少围护结构位移
C.减少围护结构承受的主动土压力
D.防止坑底土体隆起破坏
E.保护周围建筑物
参考答案：ABDE
解析：本题考查的是地基加固处理方法。基坑内加固的目的主要有：提高土体的强度和土体的侧向抗力，减少围护结构位移，保护基坑周边建筑物及地下管线；防止坑底土体隆起破坏；防止坑底土体渗流破坏；弥补围护墙体插入深度不足等。减少围护结构承受的主动土压力为基坑外加固的目的。

10.【单选题】当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时，钢筋机械连接接头等级要求为（）
A.I级接头
B.Ⅱ级接头
C.Ⅲ级接头
D.Ⅳ级接头
参考答案：A
解析：教材页码：P46-49 当在同一连接区段内钢筋接头面积百分率为100%时，应选用I级接头。

11.【单选题】下列原则中，不属于土质路基压实原则的是（）。
A.先低后高
B.先快后慢
C.先轻后重
D.先静后振
参考答案：B
解析：教材页码：P14-15 土质路基压实应遵循的原则为“先轻后重、先静后振、先低后高、先慢后快、轮迹重叠。”压路机最快速度不宜超过4km/h。

1.【多选题】深部围岩位移监测可以采用（）进行测量。
A.全站仪
B.多点位移计
C.水准仪
D.离层仪
E.光电测距仪
参考答案：BD
解析：教材页码：P78-80 BD选项正确：深部围岩位移监测可以采用多点位移计和离层仪进行测量。 ACE选项错误：施工测量仪器。

2.【单选题】井巷光面爆破时，炮眼密集系数一般为（）。
A.0．5～0．6
B.0．6～0．8
C.0．8～1．0
D.1．0～2．0
参考答案：C
解析：教材页码：P63-64 光面爆破时，周边眼间距一般为炮眼直径的10～20倍，炮眼密集系数一般取为．0．8～1．0。选项C正确。

3.【单选题】关于工业广场主要施工设施布置的要求的说法正确的是（）。
A.空压机房设置在靠近提升机房处
B.混凝土搅拌机房，设置在靠近施工的地方，便于经常搬移
C.锅炉房应留有煤场和废渣堆积场地
D.炸药库布置在广场边界，远离人群的偏僻地方
参考答案：C
解析：教材页码：P174-176 A选项错误：临时压风机房，应靠近井筒布置，以缩短压风管路，减少压力损失，最好布置在距两个井口距离相差不多的负荷中心，距井口一般在50m左右，但是距提升机房和井口也不能太近，以免噪声影响提升机司机和井口信号工操作。 B选项错误：应设在井口附近，周围有较大的且能满足生产要求的砂、石堆放场地，水泥库也须布置在搅拌站附近，并须考虑冬期施工取暖、预热、供水以及供电的方便。要尽量结合地形，创造砂、石、混凝土机械运输的流水线。 C选项正确：应尽量靠近主要用汽、供热用户，减少汽、热损耗，缩短管路。应布置在厂区和生活区的下风向，远离清洁度要求较高的车间和建筑，交通运输方便，建筑物周围应有足够的煤场、废渣充填及堆积的场地。 D选项错误：应设在距工业广场及周围农村居民点较远的偏僻处，并有公路通过附近，符合安全规程要求，并设置安全可靠的警卫和工作场所。

4.【单选题】矿山工程施工总承包二级资质可承担的施工项目是( )。
A.年产80万t的磷矿工程
B.年产110万t的铁矿采、选工程
C.年产30万t的石膏矿矿山工程
D.年产130万t的有色砂矿
参考答案：B
解析：教材页码：P152-153 矿山工程施工总承包二级资质可承担下列矿山工程（不含矿山特殊法施工工程）的施工： 120万吨/年以下铁矿采、选工程；（B选项） 120万吨/年以下有色砂矿或70万吨/年以下有色脉矿采、选工程；（D选项） 150万吨/年以下煤矿矿井工程[不含高瓦斯及(煤)岩与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、水文地质条件复杂以上的矿井、立井井深大于600m的工程项目]或360万吨/年以下洗煤工程； 70万吨/年以下磷矿、硫铁矿或36万吨/年以下铀矿工程；（A选项） 24万吨/年以下石膏矿、石英矿或80万吨/年以下石灰石矿等建材矿山工程。（C选项）

5.【单选题】中等稳定的中硬岩石巷道实施光面爆破，炮眼深度2.5m，按2号岩石铵梯炸药计算，周边眼的每孔装药量应控制在（）。
A.125~250g
B.250~350g
C.500~750g
D.750~850g
参考答案：C
解析：教材页码：P67-68 巷道基岩施工：以2号岩石硝铵炸药为标准：软岩中一般为70~120g/m；中硬岩中为200~300g/m；硬岩中为300~350g/m。2.5m长度总装药量应该是500~750g。 =2.5×（200~300）=500~750g

6.【单选题】关于斜井表土段采用明槽开挖方法，明洞施工应注意的事项中，正确的是（）
A.边坡稳定时可采用先拱后墙法
B.边坡稳定性差应采取先墙后拱法
C.地质条件复杂时应注浆加固后再开挖
D.基础承载力不符合设计要求时应采取相应的加固措施
参考答案：D
解析：教材页码：P106-108 斜井表土一般采用明槽开挖方法，根据不同地形、地质条件及其结构类型，明洞施工应注意： (1)施工边坡能暂时稳定时，可采取先墙后拱法。(A选项） (2)施工边坡稳定性差，但拱脚承载力较好能保证拱圈稳定时，可采用先拱后墙法。（B选项） (3)当地质条件极其复杂时，应根据现场情况制定更可靠的施工方法。（C选项） (4)采用明槽开挖的地段，其土石方开挖应确保安全与稳定。 (5)斜井明洞边墙基础必须设置在稳固的地基上，基础开挖至设计高程后，如其承载力不符合设计要求，可采取夯填一定厚度的碎石或加深、扩大基础等措施；或采取其他补救措施，如硅化加压注水泥浆等。因此，答案为D。

7.【单选题】关于井巷围岩稳定的说法，正确的是（）。
A.喷射混凝土主要用以支撑围岩荷载
B.锚杆支护的重要功能是发挥围岩自身作用
C.爆破掘进施工不影响井巷围岩稳定
D.加大支护刚度和强度是提高井巷稳定的主要措施
参考答案：B
解析：教材页码：P99-100 A选项错误：喷射混凝土的主要作用是加固围岩，防止其风化和松动，提高围岩的整体强度，并改善围岩的应力状态。它并不主要是用来直接支撑围岩荷载的。 B选项正确：锚杆支护通过将围岩与稳定岩体结合在一起，利用围岩自身的强度和自承能力来维持巷道的稳定。这符合现代支护结构原理，即充分利用围岩的自承能力。 C选项错误：爆破掘进会破坏围岩原有的应力平衡状态，造成围岩变形和应力重新分布，从而影响井巷围岩的稳定。 D选项错误：适度的支护刚度和强度可以有效提高井巷的稳定性，但并不是唯一或主要的措施。现代支护理论更强调充分发挥围岩的自承能力和采用柔性支护，使围岩有适当的变形而发挥其自承能力。

8.【单选题】关于水泥性能指标的说法中，不正确的是（）。
A.水泥体积安定性不良一般是由于熟料中存在游离氧化钙和氧化镁，或掺入石膏过量而造成的
B.普通硅酸盐水泥的初凝时间不得大于45min，终凝时间不得长于6.5h
C.水化热是放热反应，大体积混凝土易造成开裂
D.水化热对冬期施工有益，可促进水泥水化进程
参考答案：B
解析：教材页码：P23 B选项错误：六大常用水泥(硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥)的初凝时间均不得短于45min，其中硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

9.【多选题】一般来讲，砂土的压缩性取决于（）等；
A.密度
B.颗粒大小
C.形状
D.原始孔隙度
E.相对密度
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P10-12 BCDE选项正确：一般来讲，砂土的压缩性取决于颗粒大小、形状及原始孔隙度和相对密度等；黏性土的压缩性取决于矿物成分、结构构造、孔隙度、稠度状态等。 A选项错误：不属于。

10.【单选题】某矿山企业在一次生产过程中发生了一起安全事故，导致5人死亡，10人重伤，并造成了直接经济损失800万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故应属于（）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
参考答案：B
解析：教材页码：P267 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故分为以下四个等级：特别重大事故：是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒），或者1亿元以上直接经济损失的事故。重大事故：是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。较大事故：是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。一般事故：是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。题目中的事故导致了5人死亡、10人重伤，并造成了直接经济损失800万元。根据上述标准，该事故符合较大事故的定义，因此正确答案是：B。

1.【单选题】以下出水水源中，属于人为产生的矿井通水通道是（）。
A.压力裂隙
B.导水陷落柱
C.岩溶塌陷
D.封闭不良的钻孔
参考答案：D
解析：教材页码：P20 人为因素产生的矿井通水通道主要有：（1）未封闭或封闭不良的钻孔；（2）矿井长期排水导致形成的通道；（3）采掘活动导致形成的通道。 A选项：是由于地质构造运动等自然原因造成的岩石裂隙，属于自然形成的涌水通道。 B选项：是指由于岩溶作用导致的塌陷，形成柱状通道，也主要由自然地质过程引起。 C选项：同样是由岩溶作用引发的地表或地下塌陷，属于自然地质现象。 D选项：则是因为勘探或开采过程中钻孔施工质量不佳，未能有效封堵而形成的通道，这是典型的人为因素导致的矿井通水通道。因此，正确答案是D选项——封闭不良的钻孔。这个选择准确反映了人为活动对矿井涌水路径的影响。

2.【单选题】煤矿生产经营单位必须对新上岗的临时工进行安全培训，安全培训时间不得少于（）学时。
A.24
B.48
C.60
D.72
参考答案：D
解析：教材页码：P264-265 煤矿、非煤矿山、金属冶炼等生产经营单位必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，安全培训时间不得少于72学时，每年再培训时间不得少于20学时。选项D正确。

3.【单选题】高瓦斯矿井岩石掘进工作面，爆破可采用的最低安全等级炸药为（）。
A.一级煤矿许用炸药
B.二级煤矿许用炸药
C.三级煤矿许用炸药
D.三级煤矿许用含水炸药
参考答案：C
解析：A选项错误，低瓦斯矿井的岩石掘进工作面，使用安全等级不低于一级的煤矿许用炸药。 B选项错误，低瓦斯矿井的煤层采掘工作面、半煤岩掘进工作面，使用安全等级不低于二级的煤矿许用炸药。 C选项正确，高瓦斯矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用炸药。 D选项错误，突出矿井，使用安全等级不低于三级的煤矿许用含水炸药。

4.【多选题】矿业工程注浆材料选用的一般要求有（）。
A.浆液结石体具有一定的抗拉强度
B.浆液流动性好
C.浆液无腐蚀性，对人体无害、无毒，对环境无污染
D.非易燃易爆物品
E.材料来源丰富
参考答案：CDE
解析：教材页码：P32-33 注浆材料选用的一般要求如下： (1)浆液结石体具有一定的抗压强度，以及与骨料、岩石的粘结能力。（A选项错误） (2)浆液可注性好。（B选项错误） (3)浆液的凝胶时间可控，浆液一经凝胶就在瞬间完成。 (4)浆液配制的工艺简单。 (5)浆液无腐蚀性，对人体无害、无毒，对环境无污染。（C选项正确） (6)非易燃易爆物品。（D选项正确） (7)材料来源丰富、价格低廉。（E选项正确）

5.【单选题】关于水泥性能指标的说法中，不正确的是（）。
A.水泥体积安定性不良一般是由于熟料中存在游离氧化钙和氧化镁，或掺入石膏过量而造成的
B.普通硅酸盐水泥的初凝时间不得大于45min，终凝时间不得长于6.5h
C.水化热是放热反应，大体积混凝土易造成开裂
D.水化热对冬期施工有益，可促进水泥水化进程
参考答案：B
解析：教材页码：P23 B选项错误：六大常用水泥(硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥、复合硅酸盐水泥)的初凝时间均不得短于45min，其中硅酸盐水泥的终凝时间不得长于6.5h，其他五类常用水泥的终凝时间不得长于10h。

6.【多选题】衡量土的压缩变形的指标有（）。
A.压缩系数
B.压缩指数
C.侧膨胀系数
D.压缩模量
E.结构构造
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P10-12 ABCD选项正确：衡量土的压缩变形的指标有压缩系数、压缩指数、侧膨胀系数（泊松比）、压缩模量等。 E选项错误：并不是一个直接用于衡量土的压缩变形的指标，而是影响土的力学性质的一个因素。

7.【单选题】井下接触粉尘、毒物及放射线的作业人员，应（）进行1次健康检查。
A.每月
B.每季
C.每半年
D.每年
参考答案：D
解析：教材页码：P298-300 井下接触粉尘、毒物及放射线的作业人员，应每年进行1次健康检查。

8.【单选题】露天矿深孔台阶爆破中，方便机械化装药并有利于提高爆破质量的装药结构是（）。
A.连续装药结构
B.空气间隔装药结构
C.混合装药结构
D.底部空气垫层装药结构
参考答案：D
解析：教材页码：P71-75 连续装药结构操作简便，便于机械化装药，但沿台阶高度炸药分布不均匀，特别是在台阶高度大、坡度小时，这一缺点更为严重，会造成破碎块度不均匀、大块率高、爆堆宽度增大和出现“根底”。底部空气垫层装药结构的实质是利用炸药在空气垫层中激起的空气冲击波对孔底岩石的强大冲击压缩作用，使岩石破碎，同时由于孔底空气垫层的存在使得药柱重心上移，炸药沿台阶高度的分布趋于合理，有利于提高爆破质量。与空气间隔装药结构相比，底部空气垫层装药结构比较方便机械化装药。

9.【单选题】矿山总承包二级资质的施工企业，可承包最高等级为（）的尾矿库工程。
A.二等
B.三等
C.四等
D.五等
参考答案：C
解析：教材页码：P125-126 尾矿库的勘察单位应当具有矿山工程或者岩土工程类勘察资质。设计单位应当具有金属非金属矿山工程设计资质。安全评价单位应当具有尾矿库评价资质。施工单位应当具有矿山工程施工资质。施工监理单位应当具有矿山工程监理资质。尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工、监理等单位还应当按照尾矿库的等别符合下列规定：（1）一等、二等、三等尾矿库建设项目，其勘察、设计、安全评价、监理单位具有甲级资质，施工单位具有总承包一级或者特级资质；（2）四等、五等尾矿库建设项目，其勘察、设计、安全评价、监理单位具有乙级或者乙级以上资质，施工单位具有总承包二级或者二级以上资质，或者专业承包一级、二级资质。因此，选项C是正确答案。

10.【多选题】关于立井吊桶提升时安全要求的说法，正确的有（）。
A.井架上应有防止吊桶过卷的装置
B.吊桶内的岩渣不应高于桶口边缘
C.乘吊桶人员必须面向桶外
D.吊盘下无导向绳部分的升降距离不得超过50m
E.装有物料的吊桶禁止乘入
参考答案：ACE
解析：教材页码：P127-128 用吊桶提升的安全要求包括：(1)井架上应有防止吊桶过卷的装置，悬挂吊桶的钢丝绳应设稳绳装置；故选项A正确。 (2)吊桶内的岩碴应低于桶口边缘0．1m．装入桶内的长物件必须牢同绑在吊桶梁上；选项8说法不严谨，故选项B错误。 (3)吊桶须沿导向钢丝绳升降；竖井开凿初期无导向绳时，或吊盘下面无导向绳部分的升降距离不得超过40m；故选项D错误 (4)乘吊桶人数不得超过规定人数，乘桶人员必须面向桶外．严禁坐在或站在吊桶边缘。装有物料的吊桶，禁止乘人；禁止用自动翻转式或底开式吊桶升降人员；故选项C、E正确。

11.【多选题】判定为煤矿重大事故隐患的情形有（）。
A.瓦斯抽采不达标组织生产
B.煤与瓦斯突出矿井采用矿用胶轮车运输
C.有严重水患的采掘作业点未按国家规定探放水
D.采煤工作面两侧有胶运顺槽和辅助运输顺槽畅通的出入口
E.露天煤矿边坡角大于设计最大值
参考答案：ACE
解析：教材页码：P121-123 1)“超能力、超强度或者超定员组织生产”重大事故隐患情形 2)“瓦斯超限作业”重大事故隐患情形（A选项正确） 3)“通风系统不完善、不可靠”重大事故隐患情形 4)“有严重水患，未采取有效措施”重大事故隐患情形（C选项正确） 5)“使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺”重大事故隐患情形 6)“煤矿没有双回路供电系统”重大事故隐患情形 7)“新建煤矿边建设边生产，煤矿改扩建期间，在改扩建的区域生产，或者在其他区域的生产超出安全设施设计规定的范围和规模”重大事故隐患情形 8)“其他重大事故隐患”情形（E选项正确） BD选项错误：不属于。

1.【单选题】在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程，则该电力工程活动必须采取安全措施，并经( )批准。
A.当地电力设施产权单位
B.国务院电力主管部门
C.县级以上地方电力管理部门
D.省级以上地方电力主管部门
参考答案：C
解析：教材页码：P194-195 在下列机电工程施工活动中，任何单位或个人必须经县级以上地方电力管理部门批准，并采取安全措施后，方可进行作业： ①在架空电力线路保护区内进行农田水利基本建设工程及打桩、钻探、开挖等作业。 ②起重机械的任何部位进入架空电力线路保护区进行施工。 ③小于导线距穿越物体之间的安全距离，通过架空电力线路保护区。 ④在电力电缆线路保护区内进行作业。

2.【单选题】油浸电力变压器安装程序中，吊芯检查工作应在（）后进行。
A.设备就位
B.器身检查
C.附件安装
D.本体密封检验
参考答案：A
解析：教材页码：P125-126 本题考查的是电气安装程序。油浸式电力变压器的施工程序：开箱检查→二次搬运→ 设备就位→ 吊芯检查→附件安装→滤油、注油→交接试验→验收。

3.【多选题】人力资源需求定性分析技术有（）等。
A.现状规划法
B.概率树法
C.经验预测法
D.散点图法
E.分合性预测法
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P340-341 人力资源需求定性分析方法有现状规划法、经验预测法、比率分析法、趋势分析法、回归分析法、分合性预测法、散点图法、德尔菲法等。

4.【单选题】工程量清单中其他项目费不包括（）
A.暂列金额
B.计日工
C.总承包服务费
D.增值税
参考答案：D
解析：教材页码：P294-295 工程量清单由分部分项工程项目清单、措施项目清单、其他项目清单、增值税项目清单组成其他项目清单具体内容一般有：暂列金额;暂估价(包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价) ;计日工;总承包服务费。

5.【多选题】关于起重卸扣的使用要求，正确的有( )。
A.按额定负荷标记选用
B.无标记的不得使用
C.可用焊接的方法修补
D.永久变形后应报废
E.只应承受纵向的拉力
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P34-35 卸扣使用要求 (1)吊装施工中使用的卸扣应按额定负荷标记选用（A正确），不得超载使用，无标记的卸扣不得使用（B正确）。 (2)卸扣表面应光滑，不得有毛刺、裂纹、尖角、夹层等缺陷，不得利用焊接的方法修补卸扣的缺陷（C错误）。 (3)卸扣使用前应进行外观检查，发现有永久变形或裂纹应报废（D正确）。 (4)使用卸扣时，只应承受纵向拉力（E正确）。综上所述，答案为A,B,D,E

6.【多选题】照明灯具的安装程序有（）。
A.灯具开箱检查
B.灯具拼接
C.灯具安装接线
D.送电前的检查
E.送电运行
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P58 本题考查的是建筑电气工程施工程序。照明灯具的安装程序:灯具开箱检查→灯具组装→安装接线→送电前的检查→送电运行。

7.【单选题】《特种设备安全法》规定，特种设备的（）过程应当由特种设备检验检测机构进行监督检查。
A.改造
B.装卸
C.运输
D.使用
参考答案：A
解析：教材页码：P201-202 特种设备安装、改造及重大修理过程中及竣工后，应当经相关检验机构监督检查，未经检验或检验不合格者，不得交付使用。

8.【单选题】机械设备安装中进行水平度调整(找平)，通常在设备精加工面上选择测点用（）进行测量。
A.水平仪
B.经纬仪
C.全站仪
D.百分表
参考答案：A
解析：教材页码：P104-105 设备找平。通过调整垫铁高度将其调整到设计或规范规定的水平状态。通常在设备精加工面上选择测点，用水平仪进行测量，有立柱加工面或垂直加工面的设备，设备水平度要求是以垂直度来保证的。

9.【多选题】关于水泥电杆检查的合格规定有（）。
A.不能有横向裂纹
B.不应出现纵向裂纹
C.横向裂纹的宽度不超过0．1mm
D.横向裂纹的长度不超过电杆的1／3周长
E.可以有0.2mm纵向裂纹
参考答案：BCD
解析：教材页码：P132-134 水泥杆不应出现纵向裂纹，横向裂纹的宽度不应超过0.1mm，长度不应超过电杆的1/3周长，杆长弯曲值不应超过杆长的1/1000。

10.【多选题】母线的相色规定正确的是（）。
A.三相交流母线的L1 相为黄色， L₂ 相为绿色， L₃ 相为红色
B.三相电路的中性线均应为淡蓝色
C.交流母线上下布置时，应由上到下排列为L1 、L2 、L3相
D.交流母线水平布置时，应由盘面向盘后排列为L1 、L2 、L3相
E.交流母线的引下线应从右至左排列为L1 、L2、 L3相
参考答案：ABC
解析：教材页码：P136-137 (1)三相交流母线的L1 相为黄色，L2 相为绿色，L3 相为红色；三相电路的中性线均应为淡蓝色。 (2)交流母线上下布置时，应由上到下排列为L1 、L2 、L3相；水平布置时，应由盘后向盘面排列为L1 、L2 、L3相（D错误）；交流母线的引下线应从左至右排列为L1 、L2、 L3相（E错误）。因此，ABC正确，DE错误。

1.【多选题】机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括（）。
A.净化工程
B.煤气工程
C.动力站工程
D.建材工程
E.制氧工程
参考答案：BDE
解析：教材页码：P226 机电工程项目划分为建筑机电工程项目和工业机电工程项目。 (1)建筑机电工程：建筑给水排水与供暖工程、建筑电气工程、通风与空调工程、智能化系统工程、电梯工程和消防工程等。 (2)工业机电工程：机械制造工程、净化工程、动力站工程、轻纺工业工程、工业炉窑工程、电子工程、环保工程、起重设备安装工程等。

2.【多选题】洁净空调系统制作风管的（），均按高压和中压系统的风管要求。
A.每节长度
B.表面平整度
C.刚度
D.加固
E.严密性
参考答案：CE
解析：教材页码：P77-78 本题考查的是洁净空调系统的技术要求。净化空调系统制作风管的刚度和严密性，均按高压和中压系统的风管要求进其中，净化空调系统进行风管严密性检验时，洁净度等级N1级至N5级的按高压系统的风管制作要求;洁净度等级N6级至N9级，且工作压力小于等于 1500Pa 的，按压系统的风管制作要求

3.【单选题】联轴器装配时，下列不测量的参数是( )。
A.轴向间隙
B.径向位移
C.端面间隙
D.两轴线倾斜
参考答案：A
解析：教材页码：P106-108 联轴器装配时，两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方法： ①将两个半联轴器暂时互相连接，在圆周上画出对准线或装设专用工具，可采用塞尺直接测量、塞尺和专用工具测量或百分表和专用工具测量。 ② 将两个半联轴器一起转动，应每转90°测量一次，并记录5个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。 ③两轴心径向位移、两轴线倾斜计算值应符合相关规定。 ④ 测量联轴器端面间隙时，应将两轴的轴向相对施加适当的推力，消除轴向窜动的间隙后，再测量其端面间隙值。

4.【多选题】机电工程在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接关系时，应考虑的因素有（）。
A.优先安排工程量大的工艺生产主线
B.满足机电工程连续均衡施工要求
C.在机电工程施工过程中能加班加点
D.考虑各种不利条件的限制和影响
E.在进度计划中留出一些后备工程
参考答案：ABDE
解析：教材页码：P268 在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时，应考虑以下因素: (1)保证工作重点、兼顾一般，优先安排工程量大的工艺生产主线。 (2)满足连续均衡施工要求，使资源得到充分的利用，提高生产率和经济效益。 (3)留出一些后备工程，以便在施工过程中作为平衡调剂使用。 (4)考虑各种不利条件的限制和影响，为缓解或消除不利影响做准备。 (5)考虑业主的配合及当地政府有关部门的影响等。

5.【单选题】下列管理措施中，不属于机电工程项目内部协调管理措施的是（）。
A.教育措施
B.制度措施
C.技术措施
D.经济措施
参考答案：C
解析：教材页码：P347 C选项符合题意，机电工程项目内部协调管理的措施主要有:组织措施、制度措施、教育措施、经济措施。（口诀：交警组织）

6.【多选题】流动式起重机的选用步骤中，第一步是根据( )确定起重机的站位位置。
A.现场环境
B.就位位置
C.现场具体情况
D.吊装幅度
E.额定起重量图表
参考答案：BC
解析：教材页码：P35-36 4)流动式起重机的选用步骤 (1)根据被吊装设备(构件)的就位平面位置、现场情况确定起重机的站车位置。站车位置一旦确定，起重机的幅度也就确定了。 (2)根据被吊装设备(构件)的就位高度、设备尺寸、吊索高度等确定设备吊装的最小起升高度，再由起重机的起升高度曲线确定起重机臂长。 (3)通过起重机的起重量性能表，查阅起重机在同一幅度时不同臂长的额定起重量。 (4)如果起重机的额定起重量大于计算载荷，则起重机选择合格，否则重新选择。 (5)计算吊臂与设备、吊臂与附近构筑物、设备与构筑物等之间的安全距离，若计算结果符合规范要求，则选择合格，否则应重选。故BC正确，ADE错误。

7.【多选题】石油化工工程施工总承包资质分为（）。
A.特级
B.一级
C.二级
D.三级
E.四级
参考答案：ABCD
解析：教材页码：P222-223 施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级

8.【多选题】下列资料中，属于砌筑工序交接证明书必须具备的有（）。
A.炉子中心线和控制标高的测量记录
B.隐蔽工程验收合格证明
C.托砖板焊接质量检查合格证明
D.锚固件材质合格证明
E.炉体的几何尺寸的复查记录
参考答案：ABC
解析：教材页码：P177-178 工序交接证明书应包括的内容： 1.炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录; 2. 隐蔽工程的验收合格证明; 3. 炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明; 4.钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸复测记录; 5. 动态炉窑或炉子的可动部分试运转合格证明; 6. 炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明; 7. 上道工序成果的保护要求。砌筑工序交接证明书必须具备的资料包括以下几项： A. 炉子中心线和控制标高的测量记录 B. 隐蔽工程验收合格证明 C. 托砖板焊接质量检查合格证明而选项D“锚固件材质合格证明”和选项E“炉体的几何尺寸的复查记录”虽然也是重要的资料，但它们并不属于砌筑工序交接证明书必须具备的内容。具体来说：锚固件材质合格证明：这通常在材料进场时进行检查，并不是砌筑工序交接时的重点内容。炉体的几何尺寸的复查记录：虽然重要，但它更多是施工过程中的一个步骤，而不是交接证明书必须具备的内容。因此，正确答案是：A、B、C。

9.【多选题】制定在电力设施保护区内安装作业的施工方案前，应包括摸清周边（）。
A.地质情况
B.地下电缆的位置和标高
C.架空线路的高度
D.架空线路的电压等级
E.爆破点距离电力设施的距离
参考答案：BCDE
解析：教材页码：P187-188 本题考查的是电力设施保护区施工作业的规定。制定施工方案前先要摸清周边电力设施的实情，如地下电缆的位置和标高，架空线路的高度和电压等级，爆破点距离电力设施的距离等，然后编制施工方案。

10.【多选题】安装取源部件的开孔和焊接必须在工艺管道的（）前进行。
A.压力试验
B.预制
C.防腐
D.衬里
E.吹扫
参考答案：ACDE
解析：教材页码：P139-141 本题考查的是自动化仪表取源部件的安装要求。安装取源部件的开孔与焊接必须在工艺管道或设备的防腐、衬里、吹扫和压力试验前进行。

11.【单选题】设备基础对机械设备安装精度影响的主要因素是（）
A.基础的外形尺寸不合格
B.基础上平面标高超差
C.基础强度不够
D.预埋地脚螺栓标高超差
参考答案：C
解析：教材页码：P111-113 设备基础对安装精度的影响主要是强度和沉降。设备安装调整检验合格后，基础强度不够，或继续沉降，会引起安装偏差发生变化。

二级建造师每日一练(2026年9月2日)

预售2027年二建《建筑实务》教材精讲班